工程分包合同(格式)

1、PAGE 10 -工程分包合同 甲方（总包方）： 乙方（分包方）： 依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及有关法律法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚信的的原则，根据据甲方与建设设方（发包方方） 的施工合同（下称“总包合同”），甲、乙双方方就分包工程程（下称“本工程”）协商达成成一致，订立立工程分包合合同（下称“本合同”）。1、乙方资质情情况1.1 资质证证书（盖章复复印件）：1.2 法人营营业执照（盖盖章复印件）；1.3 安全生生产许可证（盖盖章复印件）；2、分包工程概概况2.1 工程名名称： 2.2 工程地地点： 2.3 分包内内容、范围： 3、分包工程承承包方式及造造

2、价3.1 承包方方式： 3.2 合同造造价计价方式式。 3.3 合同造造价调整方式式 3.4 双方约约定的其他调调整因素3.5 本合同同总造价 万元（含含税费）3.6 本合同同造价的税费费由甲方代扣扣代缴，税费费率按照工程程所在地税务部门标准准执行。3.7 工程开开工前向当地地建设部门交交纳的规费、投投保的保险费费按照总包合同工程总造价的 %比例，由甲方方开具收据向向乙方收缴。3.8 双方约约定按照本合合同总造价，乙方方向甲方交纳纳管理费比例例为 %（不少少于1%）；交纳施工配配合费 %（不不少于2%）。水电费按本合同总造价的 %计量。乙方应向甲方交纳的其他费用 等。4、工期：乙方应于 年 月

3、 日进场施施工，于 年 月 日竣工，总总工期为 天（具具体施工进度度根据甲方施施工进度计划划调整）。5、工程质量标标准乙方必须按国家家验收规范标标准组织本分分包工程施工工，本工程质质量标准为 。6、合同文件及及解释顺序6.1 本合同同；6.2 工程总总包合同（甲甲方与建设方方的施工合合同）6.3 本合同同工程建设标标准、图纸及及有关技术文文件；6.4 合同履履行过程中，甲甲乙双方协商商一致的其他他书面文件；6.5 甲方的的各项管理制制度。7、甲方负责人人及乙方项目目经理7.1 甲方指指定 为本工程甲方方负责人， 为本工程的技技术联系人。 7.2 乙方指指定 为本工程乙方项目经理理。乙方本工程项

4、目目经理任命书书、项目部主主要施工管理理人员名单作作为本合同附附件；中途如如有人员变更，须须提前十日书书面告知甲方方，并须获得甲方认认可。8、双方权利和和义务8.1甲方权利利和义务(1)本合同签签订后，并在建设方提提供施工蓝图图后三日内，向乙方提供施工蓝图 份；(2)乙方进场场前三天，根根据工程条件件向乙方提供供办公室 间、仓库 间等必需设施施，费用由乙乙方负责；(3)为使手电接便(4)按照合同同约定支付工工程款；(5)有权监督督、检查乙方方施工质量、安安全生产等方方面工作，提提出整改意见见；(6)甲方如需需要更换项目目负责人，应至至少提前100天通知乙方方，后任项目目负责人继续行行使前任的职

5、职权，履行前前任的义务。8.2乙方的权权利和义务(1)本合同分分包工程进场场之前，编制制并向甲方提提交本分包合合同施工方案案，对工程结结构施工有影影响的部分，必必须有专项施施工方案，报报甲方和监理理单位批准后后方可实施。(2)严格按照照甲方一体化化管理要求，做做好工程质量量、安全生产产、环境保护护等方面的工工作。进场之之日起十四天天内，将本合合同工程质量量、安全、环环境方面的实实施文件报甲甲方审批。(3)对于甲方方在监督、检检查施工质量量、安全生产产过程中提出出的整改意见见，乙方须在在24小时内内予以答复并并提出整改方方案，经甲方方认可后三日日内完成整改改。(4)配合甲方方、建设方、监监理方对

6、本合合同分包工程程施工现场的的质量检查，并并为相关的检测测提供便利。本本工程生产所所用水、电必必须按计量交交费。 (5)乙方在在施工中应做做好现场管理理，未经甲方方同意在墙、板板、梁上打洞洞、凿槽，由由此造成本工工程质量缺陷陷，乙方承担担全部责任并并赔偿甲方相相应损失。(6)已竣工工工程未交付甲甲方之前，乙乙方应负责已已完分包工程程的成品保护护工作，保护护期间发生损损坏，乙方负负责修复并承承担相关费用用；乙方在施施工过程中，应应保护好甲方方的产品，如如有损坏甲方方已完产品，乙乙方应承担其其修复费用；甲方要求乙乙方采取特殊殊措施保护的的工程部位和和相应的追加加价款，双方方另行约定。(7)乙方必须

7、须严格按照安安全生产规范范和程序组织织施工；严格格遵守甲方的的现场管理制制度；严禁在在已承建的工工程建筑物中中住人；严禁禁有打架闹事事，扰乱社会会治安等违法法乱纪行为发发生，否则应应承担相应的的违约责任。(8)乙方于本本合同签订时时，向甲方交交纳履约保证证金 万元；本工程竣竣工经甲方验验收合格、并并经甲方确认没有有质量问题后后7个工作日日内，退还乙方保保证金（不计计息）。9、质量与验收收9.1 本分包包工程质量与与验收要求及及其争议的解解决，按照甲甲方与建设方方签订的总包包合同相应条条款执行。9.2 乙方的的本工程质量量资料原件必必须于本工程程验收前7日日，全部移交交甲方存档。10、安全生产产

8、及文明施工工10.1 乙方方应严格遵守我国安全全生产法及及湖南省安全全生产条例等法律法规规，严格按照照政府部门建建设安全生产产有关管理规规定以及工程程项目现场安安全生产管理理制度，严格格按照安全标标准组织施工工。10.2 乙方方应严格遵守守甲方各项工工程安全生产产管理制度，服从甲方的安全生产管理，承担本工程因乙方原因造成的安全生产事故的一切责任。10.3 乙方方应杜绝死亡亡事故，减少少一般事故，工工期内负伤频频率控制在66以内，重伤伤率控制在11以内；发生生伤亡事故后后，要及时分析原因因，严肃查处处责任人，由由甲方根据乙乙方报告及自自行调查情况况，负责统计计并向有关机机关上报事故故情况。10.

9、4 乙方方必须根据有关法律律、法规以及及湖南省建建设工程施工工项目部和现场监理理部关键岗位位人员配备标标准及管理办办法（试行）湘建建（2010）109号文件规定，于本工程开工时，配备专、兼职安全员。10.5 乙方方安全管理资资料原件必须须于本工程验验收前28天天，全部移交交甲方存档。11、工程量的的确认11.1 乙方方应在每月225日之前，向向甲方提交当当月已完工程程量报告，甲甲方接到报告告后3个工作作日内，安排有关人人员进行计量量。甲方应在在进行计量前前24小时以以书面形式通通知乙方，乙乙方应为计量量提供便利条条件并派人参参加。乙方收收到通知后不不参加计量，甲甲方自行计量量结果有效，作作为计

10、算和支付本本分包工程价价款的依据。11.2 甲方方在收到乙方方报告后7个个工作日内未未进行计量的的，乙方应再次向甲方方发出申请计计量的书面通通知，并附上上已提交的已已完工程量报报告的附本。乙乙方书面向甲甲方发出申请请计量通知后后，甲方在33个工作日内内内还未进行行计量的，乙乙方提交的已已完工程量报报告中开列的的工程量即视视为被确认，作作为支付本分分包工程价款款的依据。11.3 乙方方未按本合同同约定的时间间向甲方提交交已完工程量量报告，视为为乙方当期无无支付要求，甲甲方不予计量量；如提交的的报告中存在在部分不能满满足计量要求求且未做整改改的工程量，该该部分工程量量不予计量。11.4 对乙乙方自

11、行超出出设计图纸范范围的工程量量，因乙方原原因造成返工工的工程量，甲甲方不予计量量。12、分包工程程价款的支付12.1按工程程量支付(1)按本合同同11条规定定，乙方提交交的已完工程程量报告经甲甲方确认后，甲甲方应与乙方方在10个工工作日内，按本合同第第3条办理当当月分包价款款结算。(2)当月分包包价款应在当当月分包价款款结算办理后后15个工作日内，甲甲方按建设方方支付的工程程款比例支付付乙方当月分分包价款。12.2工程结结算及支付(1)本工程全全部完工，并并经甲方验收收合格后7个个工作日内，乙乙方向甲方提交完完整的结算文文件；甲方自自收到乙方提提交的结算文文件后15个工作日内内进行核实，给给

12、予书面确认认或者提出书书面修改意见见。(2)分包价款款结算文件经经双方签字确确认后生效。甲甲方自收到乙乙方提交的结结算文件后115个工作日日内未给予书书面确认或者者提出书面修视可的乙结文件生效效。但工程结结算涉及甲方方与建设方有有争议的部分分不在此范围围。(3)分包价款款结算文件生生效后，按照照约定扣留本合同质质保金（合同同总价的5%）及建设方方扣留的质保保金后30个个工作日内，甲方向乙方方支付分包价价款尾款。上上述质保金的的退还，按甲甲方与建设方方总包合同的的相应条款执执行。(4)乙方和甲甲方对分包工工程价款发生生争议时，按按本合同关于于争议的约定定处理。13、工程变更更按照甲方与建设设方签

13、订的总总包合同相关关条款执行。14、竣工验收收14.1 分包包工程完工时时，乙方应及及时做好分包包工程的竣工工资料，并于于分包工程验验收前7天交与甲方。14.2 按总总包合同的约约定，乙方按按甲方的通知知要求，参加加由建设方组组织的工程竣竣工验收，做做好相关工作作；并根据竣竣工验收结果果和甲方要求求，及时全面面履行自己职职责和义务。15、违约责任任15.1 当发发生下列情况况之一时，甲甲方应承担违违约责任：（1）甲方违反反本合同第112条的约定定，不按时向向乙方支付分分包价款；（2）甲方不履履行或不按约约定履行本合同义务的的其他情况。15.2建设方方已支付甲方方工程款条件件下，甲方不不按约定核

14、实实乙方完成的的工程量或不不按约定支付付合同价款时时，应按同期期银行贷款利利率向乙方支支付所拖欠的的合同价款利利息。15.3甲方不不履行或不按按约定履行合合同的其他义义务时，应赔赔偿因其违约给乙方方施工作业造造成的直接经济损失失，并相应顺延乙方方的工期。15.4当发生生下列情况之之一时，乙方方应承担违约约责任：（1）乙方因自自身原因延期期交工的，每每延误一日，应应向甲方支付付 元的违违约金；（2）因乙方原原因，质量不不符合本合同同约定的质量量标准，乙方方应向甲方支支付元的违违约金；同时时乙方必须无无条件整改，直直至达到本合合同约定的质质量标准。（3）因乙方不不服从甲方安安全生产管理理，经甲方书

15、书面通知仍未未改正的，承承担甲方对此此的相应罚款款；因乙方原原因造成工程程安全、质量量事故的，乙乙方除承担由由此造成的一切责任外外，应向甲方方支付本合同同总价5的违约金，并应应赔偿由此给甲方造成成的经济损失失，工期不予予顺延。15.5 一方方违约后，另另一方要求违违约方继续履履行合同时，违违约方承担上上述违约责任任后，仍应继继续履行合同同。16、 索赔16.1 甲方方根据总包合合同或本合同同向建设方提提交索赔通知知或其它资料料时，乙方应应予以积极配配合，出示相相应资料，以以便甲方合理合法地实现自自己的权利。16.2 本工工程项目施工工中，如乙方方遇到不利外外部条件等根根据总包合同同或本合同可可

16、以索赔的情情形，甲方采采取一切合理理步骤，向建建设方主张追追加工程价款款或延长工期期。索赔成功功后，甲方应将该索赔所得的的属于乙方的的部分支付乙乙方。17、争议17.1 甲方方和乙方在履履行合同时发发生争议，可可以自行和解解或申请有关关主管部门调调解，和解或或调解不成，双双方约定采用用下列第 种方式解决争议议：（1）双方达成成仲裁协议，向向甲方所在地地仲裁委员会会申请仲裁；（2）向甲方所所在地人民法法院提起诉讼讼。17.2 发生生争议后，双双方应保护好好已完工成果果。除非出现现下列情况，双双方都应继续续履行合同，保保持连续施工工作业：（1）单方违约约导致合同确确已无法履行行，双方协议议终止合同

17、；（2）调解要求求停止合同的的施工作业，且且为双方接受受；（3）仲裁机构构依法裁决停止本工程施工作作业；（4）人民法院院依法裁定停止本工程施工作作业。18、不可抗力力18.1不可抗抗力包括的范范围以及事件件处理同总包包合同相应条条款。18.2不可抗抗力事件发生生涉及乙方施施工场地的，乙乙方应于事件件发生的当时时通知甲方，并迅速采取措施，全力减少损失。18.3 乙方方承担自身人人员和财产损损失的后果及及责任。18.4 因合合同一方延迟迟履行合同后后发生不可抗抗力的，不能能免除延误履履行方的相应应责任。19、保险19.1 乙方方必须为分包包工程范围内内所有自有职职工办理意外外伤害保险，并并为自身施

18、工工场地内乙方方人员生命财财产和施工机机械设备办理理保险，支付付相应保险费费用。19.2 保险险事故发生时时，甲乙双方方均有责任尽尽力采取必要要的措施，防防止或者减少少损失，并积积极申办相关关理赔手续。20、合同解除除20.1 甲乙乙双方协商一一致，可以解解除分包合同同。20.2 如有有下列情形之之一，甲方有有权单方面解解除合同(1)未经甲方方书面同意，乙方将其分包的工程进行再分包或转包的；(2)乙方人力力、物力、财财力等资源不不能满足本工程要求，甲甲方累计书面面指出三次（含含三次）以上上，乙方仍整整改不力的；(3)乙方人员员聚众闹事，给给建设方或甲甲方声誉造成成损害的。21.3有下列列情形之一的的，甲乙双方方可以解除合合同：(1) 因不可可抗力导致合合同无法履行行；(2) 因一方方违约，导致合同无无法继续履行。21.4分包合合同解