广西房建劳务施工合同

1、 广西诚鑫工程有限公司 合同编码：FJ-GYCX-2017-01 PAGE PAGE 130建设工程劳务分分包合同甲方： 广西西诚鑫工程有有限公司 乙方： 分包工程名称： 施工地址： 目 录 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc359246473 第一条工工程概况及承承包工作内容容2 HYPERLINK l _Toc359246475 第二条作业人人员4 HYPERLINK l _Toc359246476 第三条合同工工期4 HYPERLINK l _Toc359246477 第四条合同价价款5 HYPERLINK l _Toc359246478 第五条合同价价款的结算

2、与与支付6 HYPERLINK l _Toc359246479 第六条安全施施工、重大伤伤亡及其他安安全事故处理理7 HYPERLINK l _Toc359246480 第七条工程质质量、验收与与保修8 HYPERLINK l _Toc359246481 第八条工期延延误8 HYPERLINK l _Toc359246483 第九条文明施施工9 HYPERLINK l _Toc359246484 第十条材料机机具供应及管管理9 HYPERLINK l _Toc359246485 第十一条文物保保护10 HYPERLINK l _Toc359246485 第十二条甲方的的权利及义务务10 HYP

3、ERLINK l _Toc359246485 第十三条乙方的的权利及义务务11 HYPERLINK l _Toc359246486 第十四条违约责责任12 HYPERLINK l _Toc359246489 第十五条乙方的的撤场12 HYPERLINK l _Toc359246489 第十六条保修 12 HYPERLINK l _Toc359246489 第十七条合同争争议的解决13 HYPERLINK l _Toc359246490 第十八条合同的的生效与终止止13 HYPERLINK l _Toc359246494 第十九条补充条条款13 HYPERLINK l _Toc359246494

4、 第二十条其他事事项13 HYPERLINK l _Toc359246494 第二十一条 合合同份数17 HYPERLINK l _Toc359246495 附件1：结构、施施工阶段甲方方及乙方所须须提供的料、机机械等资源划划分表填写说说明18 HYPERLINK l _Toc359246496 附件2：安全生生产与消防保保卫协议27 HYPERLINK l _Toc359246497 附件3：职业安安全卫生与环环境管理协议议书31 HYPERLINK l _Toc359246498 附件4：职业健健康协议33 HYPERLINK l _Toc359246499 附件5：施工样样板管理规定定3

5、6 HYPERLINK l _Toc359246500 附件6：隐蔽验验收管理规定定38 HYPERLINK l _Toc359246500 附件7：零星项项目包干综合合单价表39 HYPERLINK l _Toc359246501 附件8：分包中中期付款申请请表51 HYPERLINK l _Toc359246502 附件9：广西壮壮族自治区建建设工程安全全防护、文明明施工措施项项目清单内容容具体要求52 HYPERLINK l _Toc359246503 附件10：分分户验收标准准54 建 筑筑 工 程 劳 务 分分 包 合 同 甲方（全全称）：广西西诚鑫工程有有限公司 乙方（全称）：广西

6、蜀顺建建筑工程劳务务有限公司 根据中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他有关法法律法规，遵遵循平等自愿愿、公正和诚诚实信用的原原则，双方就就建设工程劳劳务合作事项项协商一致，订订立本合同。第一条 工程程概况及承包包工作内容1.1工程名称称： 防城港港企沙片区棚棚户区改造（黄黄泥塘）113#楼 1.2工程概况况： 1.2.1根据据具体中标区区域填写。1.2.2建设设单位: 1.2.3结构构形式:框架结构建筑面积: 约约 280344.19，具具体楼号面积积如下：序号楼栋号建筑类型层楼建筑面积（）备注11#楼框架结构5层2984.18822#楼2761.39933#楼3557.

7、54444#楼1170.33355#楼245866#楼3139.22277#楼1435.24488#楼2238.65599#楼922.531010#楼2220.9221111#楼1170.3331212#楼2059.9881313#楼1915.888合 计28034.1191.3分包工作作范围及内容容：合同范围包括：中标范围内内为达到竣工工验收条件，蓝蓝图范围内的的土建及装饰饰工程，建设设单位和甲方方指定的分包包工程（包括括栏杆工程、防防水工程、门门窗工程、涂涂料工程 ）除外。分包工作内容：桩基础以上上土建工程、大大型土方开挖挖后的人工修修整、基础承承台地梁底板板土方开挖所所需的人工配配合及土

8、方回回填，基础及及室内土方回回填、压实；基坑排水工工程；负责现现场围墙、场场地硬化、场场地排水沟的的施工；负责责配合消防及及其它各项专专业工程的预预留、预埋，负负责各专业工工程施工后的的修补，负责责机电安装工工程预埋管凿凿槽的修复补补浆，负责各各专业工程施施工后的修补补及垃圾清理理，负责工程程竣工验收前前的所有清理理：包括外墙墙清洗、建筑筑垃圾及生活活垃圾的清运运至指定的堆堆放点（含甲甲方分包的其其他专业工程程产生的垃圾圾清运到指定定堆放点），以以及由甲方完完成的所有临临时设施（若若存在）的拆拆除，具体包包括但不限于于以下内容：1.3.1结构构施工阶段的的放线工作、桩间土及余土外运的人工土方配

9、合、凿桩头、钢筋调直、桩头打磨（满足桩基检测要求）、人工清槽、排水。1.3.2钢筋筋混凝土工程程：包括垫层层、基础、墙墙、梁、柱、板板等钢筋混凝凝土工程的钢钢筋工程（含含钢筋的调直直、配料、制制作、绑扎、连连接）、模板板工程（模板板的制安、支支撑、拆除）、混混凝土工程（混混凝土的浇筑筑与养护）以以及与他们相相关的辅助工工作，包括但但不限于后浇浇带、伸缩缝缝等施工缝以以及定义在总总包范围内的的设备基础、预预留洞、预埋埋件、预埋管管、堵洞、开开洞、封洞等等，以及对其其他工种或其其他分包施工工的配合；预预留洞乙方若若不预留，后后开洞的费用用由乙方负责责不另增加。1.3.3房心心、基槽、地地下室装修完

10、完成面以下、回回填土、回填填级配砂石用用工，土方现现场倒运及回回填所需费用用；1.3.4预埋埋铁件的制作作安装；配合合其他专业分分包预埋件施施工等全部钢钢筋混凝土工工程内容。1.3.5脚手手架的搭拆：包含外墙脚脚手架的搭拆拆及维护（包包括必要的33层悬挑硬防防护层，悬挑挑米数4.55m）、结构阶段段转入装修阶阶段时脚手架架必要的拆改改、砌筑及装装修必须的内内脚手架及满满堂脚手架的的搭拆及维护护、安全防护护设施的搭拆拆及维护（井架门、安全全通道），以以及退场前的的分类整理、装装卸车。1.3.6砌筑筑工程：包括括浇筑混凝土土带、砌块砌砌筑、砖砌筑筑、砌体墙内内附加钢筋、拉拉结筋、混凝凝土构造柱、过

11、过梁、圈梁、包包框柱、门垛垛、顶部填充充、门窗洞口口边及外墙第第一皮砌块填填充砂浆或细细石砼等工作作，辅助工作作包括但不限限于预留洞、预预埋件、预埋埋管、堵洞、开开洞、封洞等等，所需砼全全部采用现场场搅拌，砼拌拌制及砂浆拌拌制人工费含含在综合单价价中，二次结结构所需钢筋筋除墙体拉结结筋必须采用用植筋外要求求结构阶段甩甩筋，未预留留钢筋需植筋筋的植筋所需需费用（含植植筋胶费用在在内）乙方承承担含在综合合单价中，墙墙体拉结筋费费用乙方已考考虑在综合报报价中不另行行记取。1.3.7装修修工程：具体体包括楼地面面（防水层除除外的全部工工作，包括楼楼地面结构闭闭水试验、楼楼地面面层、房房心回填、局局部回

12、填土、踢踢脚（含油漆漆）、墙裙（含含面层装饰）、地地面变形缝、预预验收时防水水闭水试验及及交小业主前前防水闭水）、内内外墙楼梯间间装修工程（包包括墙面抹灰灰、挂网、刮刮腻子并含腻腻子材料费用用）；外墙抹抹灰（包括普普通砂浆抹灰灰、抗裂砂浆浆抹灰、外墙墙分隔条、挂挂网、封堵穿穿墙洞、滴水水线、三层以以下贴面砖等等）；分包的的铝合金窗、户户门收口、内内墙变形缝的的施工；顶棚棚工程（含刮刮腻子、打磨磨、抹灰、并并含腻子材料料）、屋面工工程（除防水水层以外的全全部屋面工程程，包括屋面面雨水斗、出出水管、屋面面变形缝等）。以以及室外台阶阶、坡道、散散水工程的施施工等。（钢钢板、铝板变变形缝主材盖盖缝除外

13、）。1.3.8负责责机电安装线线槽及洞口修修补，含挂网网、水泥砂浆浆修补。1.3.9完成成以上工程所所需的主要和和辅助用工，包包括钢筋工、混混凝土工、木木工、电焊工工、信号工、清清洁工、壮工工、必要的后后勤人员和试试验工、测量量工；以及以以上工作所需需的相应的辅辅料及机具。1.3.10本本分包工程所所有材料（包包括甲供）、周周转材料和租租赁工具的清清点退租(在甲方指定定的地点按规规格码放整齐齐)、二次搬运运、倒运用工工、冬雨季施施工措施费全全部含在综合合单价中；1.3.11安安全文明施工工：红线范围围以内包括安安全防护（含含安全通道的的搭拆）、安安全标示的设设置、地面清清扫、洒水、清清运建筑垃

14、圾圾、现场消毒毒、迎接检查查打扫卫生及及安全设施的的日常维护等等；施工产生生的建筑垃圾圾，必须做到到每日工完场场清；建筑垃垃圾不得直接接从建筑内向向外倾倒，严严禁往电梯井井道倒垃圾。必必须集中运输输至甲方指定定的地点堆放放。如不按甲甲方指定场地地堆放或随意意处理，每发发现一次处以以500元罚款款。安全文明明施工达到南南宁市安全文文明工地标准准。1.3.12临临建：临建塔塔吊基础、外外用电梯基础础、洗车池及及其必要的维维护设施、材材料加工棚等等的施工及拆拆除，费用均均包含在平米米单价中。（现现场围墙、场场地硬化、现现场办公用房房、工人住房房如需乙方负负责，将以施施工方案图及及现场签证形形式计量，

15、按按定额套价形形式给乙方计计取费用）。1.3.13临临水临电：甲甲方提供至一一级配电箱、给给水总阀；一级配电箱、给给水总阀布水水点以后的临临电、临水、临临时消防的施施工及材料、日日常维护、拆拆除均由分包包人自行完成成。1.3.14竣竣工清理及为为达到竣工要要求而进行的的必要的室内内外美容施工工；1.3.15现现场安全保卫卫的配合工作作，配合各分分项工程的验验收工作；1.3.16配配合业主指定定分包和发包包方指定分包包队伍的施工工。1.3.17负负责外用井架架、通道及防防护架体的搭搭拆、防护门门的制作、安安装以及配合合安拆工作。1.3.18现现场局部塔吊吊无法覆盖区区域的施工及及塔吊防雷接接地的

16、焊接，现现场局部塔吊吊无法覆盖区区域材料转运运。1.3.19包包括外地施工工的远地施工工费（包含劳劳务人员的来来往路费、机机械运输费及及办理入邕手手续等所上缴缴的各种税费费。1.3.20主主体结构砼采采用商砼，砌砌筑工程、装装修工程的砼砼采用现场搅搅拌，砂浆全全部采用现场场搅拌，现场场搅拌采用的的后台用工以以及白灰池和和水池的施工工包含在合同同范围内。1.4工程监理理单位（全称称）： 第二条 作业业人员乙方根据工程需需要按发包要要求及时提供供所需的作业业人员 100 人，否则承担担由此造成的的损失。乙方方每次申请进进度款时需附附工人明细表表及工资发放放明细表，甲甲方将不时抽抽查，如发现现工人人

17、数不不足影响工程程进度由此造造成的损失由由乙方负责。第三条 合同同工期1本合同工期按按建设单位或或监理发出单单位工程开工工令之日起至至单体工程竣竣工验收合格格且交付甲方方使用之日止止，地下室不不列为单体工工程，但必须须与整体工程程同时验收并并交付建设单单位使用。本本合同工期时时间均为日历历天，包含起起止当日。2本工程各单体体工程均以总总工期及节点点工期来控制制，乙方在保保证总工期的的前提下，还还必须保证以以下节点工期期：工期节点工期要求备注总工期300个日历天天分阶段做流水施施工独立基础乙方必须在甲方方发出工程开开工令之日后后25个日历天内内完成基础。分成2段流水桩基乙方必须在甲方方发出工程开

18、开工令之日后后15个日历天天内完成00.000以以下施工。分成2段流水封顶节点乙方必须在甲方方发出工程开开工令之日后后80个日历天天内完成钢筋筋砼主体工程程封顶施工。竣工节点乙方必须在甲方方发出工程开开工令之日后后180个日历天内内工程竣工、验验收合格且交交付甲方使用用。实际开工日期以以业主签发的的开工报告为为准，分包人人须全力保证证业主的总体体及节点进度度安排。计划开工日期：暂定 年 月 日。计划竣工日期：暂定 年 月 日。（实际际工期根据建建设单位实际际要求进行调调整）第四条 合同同价款4.1每折合平平米单价为 /建筑平平米 （备备注:综合单单价含税，税税暂按3%计取。如如实际调整为为增值

19、税，协协商定税率） 合同价款为为：暂估 元（人民币币） 大写：（暂暂估） 元整4.2合同价款款的确定原则则（在确认的的方式前划“”）：（填填写一个综合合工日单价或或根据实际要要求填写以下下分项） 经过招投标标确定或虽未未经招投标程程序，由承、发发包双方协商商一致，确定定： （ ）4.2.1 本本合同价款为为固定价格，在在约定的风险险范围内合同同价款不再调调整， （）4.22.2本合同同为固定分项项工程单价合合同，按建筑筑面积确定承承包价，平米米单价一次包包死。建筑面面积依据图纸纸按照（20013年广西西壮族自治区区建筑工程消消耗量定额）建建筑面积的计计算规则以及及内广西壮族族自治区建设设厅、建

20、设工工程造价管理理总站、南宁宁市建设局、建建设工程造价价管理站发布布的相关配套套执行文件的的计算规则为为依据结算建建筑面积。其其中：阳台、飘飘窗、架空层层、入户花园园、花池按全全面积计算。设计变更涉及的的工作内容，已已施工且需要要返工的予以以签证，未施施工的不予签签证（除增加加建筑面积外外）。设计变变更涉及的工工作内容的单单价按附件七七零星项目目包干综合单单价表执行行。如乙方不不能按甲方要要求完成设计计变更，甲方方有权安排其其它施工单位位施工，并按按附件七零零星项目包干干综合单价表表中所列单单价的2倍计计算工程量造造价对乙方进进行处罚。按建筑面积确确定承包价：（详见附件件组价明细） （ ）4.

21、22.3合同范范围以外发生生的零星用工工单价为 150 元/工日（以实实际发生，书书面签证资料料为准）。（ ）4.22.4 因不不可抗力、一一周内非乙方方原因停水、停停电、停气或或安排任务不不及时等原因因造成的停工工、窝工累计计超过8小时的按 标准补偿。4.3 对合同同价款内容的的明确：4.3.1结构构部分折合平平米单价为： 元/ 建筑面积平平米 。4.3.2二次次结构部分折折合平米单价价为： 元/建筑筑面积平米。4.3.3装修修部分折合平平米单价为： 元/建筑筑面积平米。第五条 合同同价款的结算算和支付5.1 结算、决决算资料：5.1.1 甲甲方向乙方提提供工程施工工图，乙方依依据上述书面面

22、资料按本合合同条款编制制施工预算书书。5.1.2 乙乙方根据甲方方下达的施工工任务书或现现场负责人的的指令，安排排作业人员完完成作业内容容，并取得有有效的书面签签证单据编制制洽商变更结结算书。5.1.3有效效的月度工作作量结算资料料及书面洽商商变更、现场场签证资料等等。5.2 合同价价款的结算和和决算：5.2.1 工工程交工后228日内，乙乙方向甲方递递交完整的决决算资料，甲甲方在收到决决算资料后一一个月内进行行核实，给予予确认并办理理分包工程决决算手续。5.2.2本工工程上缴的费费税均含在综综合报价中，不不再另行计取取。5.3 合同价价款的支付：5.3.1合同同价款的支付付：1.本工程无预预

23、付款。 2.发包方每月月下达节点进进度计划，承承包方必须全全部完成当月月节点任务方方可申请当月月工程进度款款，逾期五天天内可在完成成的当天向发发包方申报进进度款，逾期期超过五天，则则在下个月申申报进度款时时一起申报，承承包方应于每每月17日前前将当月完成成的节点工程程量上报发包包方（按附件件要求上报），经经发包方审核核后于次月330日前支付付，进度款与与质量挂钩，若若所报工程质质量达不到验验收规范要求求，发包方有有权暂缓支付付该部分工程程款，地上四四层梁板结构构完成后符合合第一次付款款条件开始请请款，每月按按月节点完成成工程量的880支付。3.结构封顶后后一个月内支支付至合同中中结构部分总总价

24、款的855%。4.工程竣工验验收后一个月月内支付到合合同总价款的的85%。5.工程验收合合格后进行结结算，与项目目部初审结算算完成上报公公司后3个月内支付付到结算额的的95%6.余款（总造造价的5%）作为工工程保修金，保保修金在工程程竣工备案后后保修期满无无息返还，装装修工程保修修期为两年。 5.3.2 合合同价款的支支付必须以银银行转帐的形形式办理，付付款时甲方不不得以现金方方式向乙方支支付劳务费。5.3.3 办办理支付的手手续为：乙方方应向甲方同同时出据本本地施工企业业建筑安装业业发票与完税证明作为收款凭凭证。第六条 安全全施工、重大大伤亡及其他他安全事故处处理6.1安全施工工：甲方、乙乙

25、方必须贯彻彻、执行国家家和政府、行行业主管部门门颁布实施的的有关安全生生产的法律法法规及各项规规定，严格按按安全标准组组织施工。6.2重大伤亡亡及其他安全全事故处理：6.2.1发生生重大伤亡及及其他安全事事故，承发包包双方应采取取紧急措施防防止事态扩大大并全力组织织抢救伤者，保保护事故现场场，如因抢救救伤者必须移移动现成设备备，须作出书书面记录或拍拍照。6.2.2按照照有关规定，甲甲方乙方应分分清责任，由由事故责任方方承担相应的的责任。甲方方乙方对事故故责任有争议议时，应按政政府有关部门门的认定处理理；乙方要制定定严格的安全全生产措施，按按安全规程及及规范施工，若若发生安全伤伤亡事故，一一切责

26、任由乙乙方承担。6.3对本工程程的安全生产产标准，双方方约定如下：本工程确保无重重大工伤事故故,杜绝死亡事事故;轻伤频率控控制在30/ 00以内 。达到广西西自治区建筑筑工程安全文文明工地并让让业主满意。获获得广西区建设工工程“安全文文明工地”称称号。如果达达不到，自愿愿接受处罚（支支付合同总价价款的3%的违约金），并并在甲方规定定的期限内整整改6.4乙方进场场后要主动到到甲方安全部部办理入场手手续（包括工工人进出场证证件），甲方方有权对乙方方安全隐患进进行督导管理理，如甲方发发现乙方存在在安全隐患问问题（包括在在住宿、做饭饭、携带家属属）甲方将以以文字形式通通知乙方，如如若不改将处处以每次5

27、000元的罚款款以示警告，罚罚款将在当次次节点进度款款中扣除，屡屡教不改者将将视情节严重重程度停止进进度款付款直直至整改完毕毕。第七条 工程程质量、验收收与保修7.1工程质量量应达到设计计图纸要求及及约定标准和和质量目标。如如图纸、甲方方指令和国家家及当地政府府施工验收规规范、标准之之间有差异或或不一致，乙乙方应在取得得甲方书面认认可后，以质质量要求较高高者为施工依依据。7.2乙方必须须按照国家规规定的质量检检验标准、施施工验收规范范和施工图组组织施工。在在施工中发现现设计有误，须须立即向甲方方提出，取得得文字变更洽洽商手续后方方可继续施工工。因甲方原原因造成窝工工的，由甲方方予以经济补补偿，

28、因乙方方原因造成窝窝工的，工期期不顺延，发发生的费用由由乙方承担。7.3分包工程程验收以国家家颁发的施工工验收规范、质质量检验标准准及施工图为为依据，自分分包工程施工工完毕后288日内由甲方方、乙方共同同办理书面验验收手续，逾逾期未办理验验收，甲方又又交后续施工工的或投入使使用的，视为为符合合同要要求，工程交交工。7.4对本工程程的质量标准准，双方约定定如下：按中华人民共和和国国家标准准GB503300-20013 及其他相相关标准对每每套住宅及所所有公共部分分进行验收,一次性验收收合格，保证证分户商品房房的验收一次次合格，达到到广西壮族族自治区住宅宅工程质量逐逐套验收管理理暂行规定，如如乙方

29、达不到到分户商品房房验收一次性性合格，支付付甲方5元/m2的违约约金。每完成成一道工序，由由甲方栋号长长以户为单位位对结构、砌砌筑、抹灰等等进行验收。混混凝土的质量量通病要求三三天之内整改改完毕，超出出时限不整改改，将由甲方方另排专人按按以下价格整整改（处理费费用）：墙体体混凝土胀模模剔凿（1550 元/M2）;墙体砼留坠坠（80元/M2）; 墙体烂根根（80元/M） ;楼板清理理（ 20元/m2）。各各工序完成后后必须做到工工完场清，否否则由总包按按 （20元/M2）的价价格另派专人人清理。以上上事件每发生生一次乙方需需支付甲方2200元的管管理费。管理理费及处理费费用由甲方在在当次工程款款

30、中直接扣除除。（结算中中也将扣除）施施工过程中必必须严格执行行附件3中样板施工工要求和附件件4中隐蔽工程程验收要求。7.5本工程竣竣工验收合格格后，乙方必必须留相应人人员在现场以以备后续收尾尾工作的进行行，需承诺小小问题2天解决、大大问题6天解决。交交房期间派驻驻专门管理人人员和不少于于10人的工人人负责售后维维修。如乙方方未留收尾人人员，或收尾尾人员不服从从管理，甲方方本着服务业业主及小业主主的原则有权权找其他施工工队伍施工，发发生的一切费费用由乙方负负责，乙方无无条件同意在在结算中扣除除相应费用，在在扣除收尾费费用的基础上上扣10000-100000元不等的的罚款，用于于警示。第八条 工期

31、期延误8.1对于以下下原因造成完完工日期推迟迟的，经甲方方施工代表确确认，工期相相应顺延。因战争、动乱乱、空中飞行行物体坠落或或地震、台风风等，以上灾灾害其危害程程度对工程施施工正常生产产是否造成影影响及影响时时间以南宁市市政府部门公公示的灾害报报告为准，或或非甲方乙方方责任造成的的爆炸、火灾灾等不可抗力力；（本合同同的约定工期期已充分考虑虑施工期间雨雨季对工期的的影响，故雨雨季施工不予予以顺延。）设计变更和工工程量增加，并并对关键工序序有实质性影影响的；甲方未能按合合同约定日期期支付劳务费费，致使施工工不能正常进进行；乙方以书面形形式提出申请请，但仍未能能从发包方获获得施工必须须的指标、工工

32、程材料、图图纸等，致使使施工不能正正常进行；甲方同意工期期顺延的其他他情况。本合同的约定定工期已充分分考虑施工期期间雨季、政政府各种会议议及中高考对对工期的影响响，故雨季、政府各种会议及中高考期间工期不予以顺延。本工程可能发发生不可抗力力或民扰问题题。乙方报价价已充分考虑虑不可抗力或或民扰带来的的停工、窝工工等损失。乙乙方每月停工工累计在5个工作日以以内（含5个工作日），甲甲方不考虑工工期顺延和经经济补偿，每每月停工在55个工作日以以上可考虑超超过部分工期期的相应顺延延，但不得向向甲方提出经经济补偿。8.2乙方应在在上述情况发发生后7日内，就延延误内容和因因此产生的经经济支出向甲甲方施工代表表

33、提出书面报报告，甲方应应于28日内就延延长完工日期期和赔偿经济济损失给予书书面答复。乙乙方逾期未提提出书面报告告的，视为其其放弃此项权权利；甲方若若超出14个工作日日未答复也不不提出修改意意见，视为其其承认此事实实。8.3非因上述述原因造成未未按合同工期期（包括合同同约定可顺延延的工期）交交工的，双方方约定：以合合同工期为准准，每延误一一天，支付给给甲方违约金金为合同总价价的1%，累计罚款款不超过合同同造价的15%。8.4无论何种种原因造成的的工程停工，投投标单位自行行调剂劳力，不不得向招标单单位提出经济济补偿。8.5本工程可可能发生民扰扰问题，投标标单位须充分分考虑民扰带带来的停工、窝窝工等

34、损失。投投标单位连续续停工，招标标单位不考虑虑工期的顺延延和费用的补补偿，由投标标单位自行承承担，不得向向招标单位提提出经济补偿偿。第九条 文明明施工9.1甲方、乙乙方应严格执执行防城港有有关部门颁发发的“施工现现场管理暂行行规定”，加加强科学管理理，坚持文明明施工。9.2甲方应向向乙方提供符符合标准的施施工条件，如如甲方不能提提供现场食宿宿条件或双方方约定由乙方方自行解决食食宿的，由甲甲方按照 标准予以补补偿。9.3对本工程程的文明施工工标准，双方方约定如下：乙方的工地安全全文明施工要要求符合国家家、广西及防防城港市现行行相关的管理理规定以及甲甲方安全管理理部门的验收收要求，并做做好建设工程

35、程安全防护、文文明施工措施施工作，应做做到工完场清清。创文明工工地，达到AA级标准。如如果达不到，自自愿接受处罚罚，并在甲方方规定的期限限内整改。打打架斗殴的11000元/次，偷盗5000元/次以上，并并赔偿甲方由由此造成的一一切损失，,情节严重的的将移交公安安机关。乙方必须遵守工工程建设安全全生产有关管管理规定，严严格按照安全全标准组织施施工，并随时时接受行业安安全检查人员员依法实施的的监督检查，采采取必要的安安全防护措施施，消除事故故隐患。 第十条 材料料机具供应及及管理10.1 本工工程由甲方提提供的机械设设备为：砼泵 乙方自备的工具具为： 除甲方提供供的机械设备备以外的其他他所有设备，

36、详详见其他事项项（附件1）的的资源划分表表 ,乙方自自备的工具必必须符合安全全及机械性能能要求并按照照规定办理相相关手续，费费用自理。双方确认防护用用具 现场所有有的防护用品品（如安全帽帽、安全带、手手套等） 由 乙方 承担。10.2由乙方方自备的工具具须其自带入入现场，由甲甲方提供的机机械设备、防防护用具由甲甲方采购并供供应到施工现现场（4000米内）。10.3 乙方方应遵守和执执行甲方材料料、机具领用用规定，对领领用的材料、机机具要与甲方方共同清点，履履行书面领、还还手续，并由由甲方与乙方方双方指定的的人员核实签签字后方可生生效。甲方指指定 项目物资部部管理人员为为本工程材料料、机具领、还

37、还手续核实签签字人，乙方方指定 为为本工程材料料、机具领、还还手续核实签签字人。对借借用的甲方的的机具，要严严格按操作规规程使用，加加强维修保养养。10.4 对本本工程材料机机具的使用、维维护，双方约约定如下：本工程材料实行行限额领料制制度，乙方在在施工过程中中，应注意节节约材料，严严禁人为浪费费材料。本工工程使用材料料乙方必须按按照本工程施施工图纸及国国家规范要求求提出材料实实际用量，甲甲方按照20013年广西西壮族自治区区建筑工程消消耗量定额和和广西壮族族自治区装饰饰装修工程消消耗量定额计计算的工程量量及其分析出出的材料用量量核定给乙方方，由于乙方方管理不善或或错提材料用用量，导致材材料实

38、际使用用量超出按照照本工程施工工图纸及国家家规范要求计计算出的计划划用量，甲方方将按实际超超出部分用量量的价款扣减减乙方工程款款。材料浪费费因乙方原因因造成的由乙乙方承担（材材料浪费以本本工程施工图图纸及国家规规范要求并以以责任工程师师和材料管理理员、商务人人员核实为准准）。第十一条 文文物保护对施工中发现的的文物，乙方方应立即保护护好现场并于于4小时内以书书面形式通知知甲方，甲方方应于收到书书面通知244小时内向文文物管理部门门报告，应文文物管理部门门的要求采取取妥善的保护护措施。发现现文物后隐瞒瞒不报的，由由责任人依法法承担行政的的、法律的责责任。因保护护文物发生的的费用，由甲甲方承担。第

39、十二条 甲甲方的权利及及义务12.1负责提提供场地、道道路、水电等等具备施工条条件的工程施施工现场，负负责工程施工工的组织与协协调及技术、质质量、安全、场场容等方面的的交底。12.2 负责责于 / 年 / 月 / 日提供施施工图纸 1 套，提提供必要技术术资料和办理理施工洽商。12.3 负责责组织施工检检查、验收、监监督乙方的工工程进度、工工程质量、安安全生产及按按图施工情况况，材料领用用情况及行政政管理事务。12.4 负责责解决施工中中存在或发生生的技术问题题。12.5 负责责组织图纸会会审和技术交交底，编制施施工组织设计计及总的工期期控制计划，审审查乙方编制制的详细施工工作业计划。12.6

40、负责本本工程中各工工种，工序间间的协调与配配合，乙方在在安全、质量量、工期场容容等方面发现现有违反合同同约定内容的的，甲方应书书面提出整改改意见，督促促乙方整改。12.7 负责责组织工程的的验收工作。12.8 本工工程甲方施工工代表为 唐岩 ，负责责日常施工的的管理、协调调工作,甲方委托唐岩岩有现场签认认用工、办理理洽商变更手手续的职权，人人事如有变动动，应提前77日通知乙方方。第十三条 乙乙方的权利和和义务13.1 乙方方对与其确定定劳动关系的的作业工人必必须认真审查查，保证人员员的政治素质质、身体素质质和技术水平平，工人年龄龄不得低于118周岁，不不得超过600周岁。13.2 乙方方需将其

41、作业业人员登记造造册（须写明明姓名、性别别、年龄、籍籍贯、工种、级级别、工作证证号码及身份份证号码、健健康证、务工工证、暂住证证、特殊工种种上岗证），作作为本合同附附件。并负责责办理其劳务务注册备案手手续、劳务工工人及其财产产的一切保险险，费用均由由乙方自行承承担。13.3 在施施工生产过程程中，乙方必必须保证人员员相对稳定，不不能随意变更更备案人员，人人员变动率小小于 3 %，服从甲方方的统筹安排排，统一调动动。13.4 当甲甲方因故不能能保证连续生生产时，乙方方在不影响甲甲方生产任务务的前提下，可可将队伍进行行临时调整，对对所调整人员员应向甲方出出具书面通知知，但必须经经甲方允许后后方可办

42、理变变更手续，若若未经甲方允允许，乙方自自行调整，由由此造成的损损失由乙方承承担。13.5 乙方方必须按施工工图纸及说明明施工，如有有合理化建议议应征得甲方方同意，并办办理书面洽商商变更手续后后方可改动施施工。在施工工中应注意保保护成品、半半成品、爱护护使用甲方提提供的机械设设备及其工具具。13.6 乙方方应对作业工工人进行安全全生产、食品品卫生、交通通安全及预防防煤气中毒等等方面的教育育，自觉遵守守甲方现场管管理规定，服服从甲方有关关人员的指导导、教育、监监督和检查，并并及时向甲方方提供有关情情况和资料。13.7 乙方方确认 为派驻工工地的施工代代表（附授权权委托书作为为本合同附件件），负责

43、日日常施工的管管理、协调工工作。13.8乙方必必须按时参加加甲方组织的的工程会议，项项目经理及主主要工程负责责人不能按时时到会的，必必须向甲方代代表请假并取取得准假，同同时授权委托托他人代为参参加工程会议议，否则由乙乙方按其不到到会一次向甲甲方支付2000元的违约约金，累计不不到会达三次次的，每超出出一次按5000元向甲方方支付违约金金。13.9乙方负负责施工场地地内搭设安全全通道，清扫扫道路，由于于长期使用道道路再次硬化化等，为迎接接检查施工现现场进行处理理。13.10必须须严格执行甲甲方工地代表表指令，如有有异议，应立立即以书面形形式向甲方工工地代表提出出，但不得拒拒绝执行或消消极执行，否

44、否则每有一次次应按情节轻轻重支付50001000元的的违约金。13.11施工工产生的建筑筑垃圾，必须须做到每日工工完场清；建建筑垃圾不得得直接从建筑筑内向外倾倒倒，严禁往电电梯井道倒垃垃圾。必须集集中运输至甲甲方指定的地地点堆放规定定堆放建筑垃垃圾的场地。如如不按甲方指指定场地堆放放或随意处理理，每发现一一次处以10000元罚款款。13.12工程程中出现如下下质量通病，乙乙方必须无条条件整修，22天完成小修修，6天完成大修修，如乙方拒拒绝整改，甲甲方有权找其其他施工队伍伍处理，一切切费用由乙方方承担，根据据质量通病大大小甲方有权权处以5000-20000元罚款13.12.11 外墙渗水水13.

45、12.22 顶板面裂裂缝、裂纹13.12.33 砼胀模13.12.44 抹灰面超超薄13.12.55 钢筋外露露13.12.66 轴线偏移移第十四条 违违约责任14.1甲方违违约责任14.1.1由由于甲方原因因造成停工、窝窝工时应按实实际发生情况况向乙方赔偿偿损失。停工工、窝工应办办理书面洽商商，方作为决决算依据。甲甲方任务不足足或因故不能能继续履行合合同时，双方方协商后可提提前终止合同同。14.1.2 由于甲方施施工人员指挥挥错误造成的的工程质量问问题，其经济济损失及有关关责任由甲方方承担。14.1.3甲甲方超过约定定的支付时间间不支付劳务务费或决算价价余款的，乙乙方可向甲方方发出要求付付款

46、通知，甲甲方收到乙方方通知后仍不不能按要求付付款，可与乙乙方协商签订订延期付款协协议，经乙方方同意后可延延期支付；甲甲方不按合同同约定支付劳劳务费或决算算价余款，双双方又未达成成延期付款协协议，乙方有有权书面告知知甲方理由，撤撤走其人员，并并依法追索拖拖欠款及损失失赔偿费。14.1.4 甲方违反财财务管理规定定，违约支付付劳务费的，除除纠正违约支支付行为外，还还应当在违约约支付的额度度范围内与过过错方对乙方方由此遭受的的经济损失承承担连带责任任。14.2乙方违违约责任14.2.1因因乙方原因造造成甲方工期期延误或工程程严重不符合合要求时，甲甲方可以终止止合同，并要要求乙方在三三日内退出施施工现

47、场，乙乙方应当退出出施工现场。但但甲方应在要要求乙方退出出施工现场的的时限内，与与乙方就结算算事宜达成书书面协议或由由监理公司、甲甲方、乙方共共同对已完成成的工程量进进行签认。14.2.2乙乙方未按甲方方选定的施工工队伍进场，甲甲方有权要求求乙方进行更更换、调整，乙乙方无法调整整时，甲方有有权暂不安排排施工任务（窝窝工损失乙方方自负），并并书面通知乙乙方，直至终终止合同。14.2.3 因乙方责任任造成质量事事故和延误工工期，其工料料损失概由乙乙方承担。第十五条 乙乙方的撤场15.1乙方在在完成合同约约定工作内容容并接到甲方方要求撤场的的通知后5天天内应将其在在施工现场的的所有雇员及及财产全部撤

48、撤出施工现场场。15.2本分包包合同提前终终止后，乙方方在接到甲方方要求撤场的的通知后5天天内应将其在在施工现场的的所有雇员及及财产全部撤撤出施工现场场，并妥善保保护施工现场场的所有甲方方财产和已完完工程，对于于乙方在施工工过程当中搭搭设的临时工工程或临时设设施，如果甲甲方要求拆除除，乙方应无无条件予以拆拆除并将现场场清理干净直直至甲方满意意为止。15.3如果乙乙方拖延撤场场，甲方有权权暂停支付工工程款，乙方方还须承担因因为乙方拖延延撤场而导致致的业主对甲甲方的罚款及及甲方因此而而蒙受的其它它损失。如果果乙方逾期撤撤场达10天天，甲方将强强制乙方撤出出施工现场，由由此导致的一一切损失及责责任均

49、由乙方方承担。第十六条 保保修16.1保修责责任保修期期内乙方方免费提供维维修、更换等等服务。只要要甲方提出书书面要求，乙乙方必须在224小时内给给予书面答复复并指派人员员到现场解决决问题，费用用由乙方承担担。16.2保修期期本分包工程保修修期执行国务务院建设工工程质量管理理条例，主主体保修期为为整体工程竣竣工验收合格格后 伍 年，装装修保修期为为整体工程竣竣工验收合格格后 贰 年。16.3乙方借借故推脱或无无理由拒绝甲甲方提出的维维修、更换服服务请求，甲甲方可以自行行解决，并对对维修或更换换服务以实际际发生费用或或市场价从合合同规定的质质量保修金中中扣除得到补补偿。甲方根根据合同规定定对乙方

50、行使使的其他权利利不受影响，并并保留进一步步索赔的权利利。16.4维修或或更换后的部部分产品的质质量保证期相相应延长。第十七条 合合同争议的解解决在履行合同过程程中发生争议议，双方首先先进行协商，协协商不成，可可向有关部门门申请调解。当当事人不愿和和解、调解或或和解、调解解不成的，可可约定以下方方式解决争议议（在选定的的方式前划“”）：1、向防城港市市仲裁委员会会申请仲裁。2、向 人民法院起起诉。第十八条 合合同的生效与与终止本合同经双方代代表人或委托托代理人签字字盖章后生效效。法定代表表人应出示身身份证明，委委托代理人应应出示委托证证明。本合同在完成分分包工作内容容、结清工程程决算尾款后后，

51、即宣告终终止。第十九条 补补充条款19.1本合同同所有条款已已经双方充分分协商，甲方方对涉及的双双方的责任免免除及限制条条款已作充分分提示和说明明，乙方对本本合同所有条条款充分理解解并无异议。 19.2若工程程结算未按照照前述约定期期限完成，无无论任何原因因，乙方都不不得因结算未未定而造成的的工程款支付付滞后产生的的利息等等后后果向甲方索索赔。 第二十条 其其他事项本合同未尽事宜宜可经双方协协商后列入其其他事项，其其他事项与正正文具有同等等效力。在本本合同之外签签订的协议等等，内容与本本合同相抵触触者无效。其他事项: 以下条条款与前面合合同条款冲突突，以下列条条款为准。 1、本合同为固固定单价

52、合同同，合同价款款暂定 元整（大写： 元整），结结算额以双方方最终结算为为准。固定单单价中包括“ 1.3条分包工程范围及工作内容”中的除去甲方提供的材料、机械和设备以外所需的全部人工费、机械费、材料费、场内运输费、生活区行管费、脚手架搭拆维护费及其退场前的装车整理（包括内外架及所有安全防护用架租赁搭拆维护）后台搅拌发生的人工费、材料二次搬运费、垃圾清扫及装车费、成品保护费、安全文明施工及环保管理增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、乙方管理费、上交政府及上级的管理费、利润、风险等全部费用。固定合同单价是在正式施工蓝图的基础上确定的，结算时不得以承包范围、分包工作内容为由调整合同价款，除非发

53、生结构类型的改变，甲方与乙方可协商调整合同单价，其他任何情况均不得调整合同单价。主体施工过程中，现场范围内不发生任何零工。建筑面积计算规则执行2013年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额的相关规定。2、关于承包本本工程红线范范围内的设计计变更、洽商商，双方约定定双方根据22013年广西西壮族自治区区建筑工程消消耗量定额、广广西壮族自治治区装饰装修修工程消耗量量定额消耗耗量、综合工工日按1000元/工日计入，其其余任何费用用不计，进行行工程总价款款的调整。现现场签证及零零星用工签认认单每季度向向项目经营部部提交一次；分别为每年年的3月20日，6月20日，9月20日及12月20日，其他他日期不再受受

54、理。现场签签证及零星用用工签认单要要在已完成情情况下，本季季度内上报，如如超出本季度度期限，项目目部有权不再再受理此部分分现场签证及及零星用工签签认单。现场场签证及零星星用工签认单单必须后附设设计变更、工工程联系单、施施工指令单及及派工单等具具有实际指导导工作意义的的文件。3、除合同条款款10.1款甲甲方提供的机机械设备外，其其他中小型机机械及工具由由乙方提供，包包括但不限于于以下内容：钢筋加工机机械、搅拌机机、手推车、电电锤、电钻、云云石机、切割割机、锯片、软软毛刷、钢丝丝刷、粉线包包、喷壶、水水壶、水桶、分分格条、笤帚帚、锤子、錾錾子、筛子、大大平锹、小平平锹、拖灰板板、木抹子、铁铁抹子、

55、靠尺尺板、铁板、阳阳角抹子、大大杠、小杠、钳钳子、工具袋袋、灰勺、铲铲刀、砂纸、纱纱布。4、乙方提供的的主料及辅料料为：主体结结构工程乙方方提供的主料料及辅料是指指除甲方提供供的钢筋及直直螺纹连接、混混凝土所有一一次性材料，其其它材料详见见附件1资源划分表表；乙方所提提供的材料必必须为合格产产品，并达到到国家及南宁宁市相关标准准，并及时向向甲方提供合合格材质证明明和复试报告告等。5、若因乙方原原因中途终止止合同，对于于承包方已完完成的合格工工程量则以以以下分项单价价作为乙方完完成量（含正正负零以下及及以上）的结结算依据，不不再以平米包包干为准，其其他任何费用用不予计算。对对于承包方已已完成的不

56、合合格工程量，甲甲方不予以结结算及支付工工程款。序号项目单位单价（元）备注1结构工程 元合同单价的800%具备平米结算条条件2结构工程钢筋制作安装： 元/吨；砼浇注震捣： 元/方；模板制作安装： 元/平米；基坑基底土方人人工清理： 元/方；回填土（填、夯夯、运）： 元/方。不具备平米结算算条件3砌体（含构造柱柱、圈梁、过过梁、拉结筋筋等）立方 包括砌筑、混凝凝体浇注、钢钢筋绑扎、模模板搭拆、脚脚手架搭拆4地面找平层、防防水保护层平米 5面砖铺贴平米 含结合层6抹灰平米 包括内外墙面（包包括内墙，铝铝塑板、石材材、玻璃幕墙墙的外墙）、顶顶棚7外墙涂料墙面底底层挂网抹灰灰平米 8外墙内保温平米 不

57、分厚度9刮腻子平米 包括墙面、顶棚棚10刮腻子、刷涂料料平米 包括墙面、顶棚棚7、现场的安全全文明施工包包括但不限于于日常施工需需要或为应付付各方检查需需要发生的现现场及周边的的安全防护、安安全标示的设设置、地面清清扫、洒水、扫扫地、清运建建筑垃圾、现现场消毒、材材料的整理码码放、竣工后后的清理、四四口五临边的的维护、迎接接检查打扫卫卫生及安全设设施的日常维维护等工作均均由分包人执执行。现场范范围内不发生生任何零工，现现场范围外派派工唯有项目目经理签字有有效，其他人人的派工甲方方均不认可。8、无论何种原原因造成的工工程停工，乙乙方自行调剂剂劳动力，不不得向甲方提提出经济补偿偿。9、乙方须协助助

58、甲方协调好好周边关系，因因乙方现场管管理和工程施施工不当造成成的扰民及民民扰问题，由由乙方负责，由由此发生的费费用由乙方承承担。10、现场管理理人员及特殊殊工种人员须须按投标时提提供的花名册册派出，未经经甲方允许不不得中途更换换，技术人员员必须常驻现现场。11、三大工具具等周转材料料要设专人负负责，进出场场均要与甲方方有关人员共共同验收。甲甲方指定 为为本工程材料料、机具领、还还及进出场手手续核实签字字人，乙方指指定 为本工程程材料、机具具领、还及进进出场手续核核实签字人，如如有丢失和损损坏按照甲方方单位的有关关规定和标准准进行赔偿。12、乙方严格格按照甲方的的进度计划施施工，施工过过程中甲方

59、发发现乙方工期期严重拖后，质质量、人员达达不到要求，甲甲方有权责令令乙方退场，违违约责任和由由此造成的经经济损失由乙乙方承担。13、甲方在施施工过程中发发现乙方施工工质量达不到到前述质量要要求，乙方除除付甲方每平平米30元的违约金金外，乙方自自行无条件退退场，并承担担由此造成的的经济损失。14、合同工期期从业主发出出单体工程开开工令之日算算起。15、工人进场场时办理胸卡卡，费用由乙乙方承担。16、工人统一一着装，其费费用由乙方承承担。17、工程所需需的水电费由由甲方承担；生活区水电电费由乙方承承担。生活区区生活垃圾及及化粪池的清清理由乙方负负责。18、确定的承承包范围及甲甲方指定分包包工程项目

60、施施工过程中一一般不作调整整,但根据工程程的需要，甲甲方有权将乙乙方施工范围围内的部分工工程另行分包包，或将甲方方指定分包的的工程的部分分内容交给乙乙方施工,乙方不得有有异议。 19、乙方所有有施工人员（含含管理人员）必必须无条件服服从甲方的管管理,如有违背者者,甲方有权对对乙方进行处处罚。如甲方方开出罚款单单而乙方拒签签，甲方有权权在工程进度度款与工程结结算中双倍处处罚。20、本工程红红线范围内建建设单位、监监理单位或甲甲方发布的工工作联系单、设设计变更及施施工指令单等等内容，乙方方不得以工程程造价未谈定定为由拒绝施施工。如出现现此类情况，甲甲方有权找其其他施工队伍伍另行施工，并并处以乙方工