工程施工合同模板(三)

1、编号： GR-WR-90207工程施工合同模板（三）After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreedcommitment results within the specified time.甲方： _乙方： _签订时间： _本文档下载后可任意修改YC精编合同范本| MODEL CONTRACT工程施工合同模板（三）备注 :本合同书适用于约定双方经过谈判、协商

2、而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。合同编号： _签约时间： _发包人（全称） ：（以下简称甲方）_承包人（全称） ：（以下简称乙方）_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本施工合同。第一条工程概况1 1 工程名称： _。1 2 工程地址： _。1 3 工程内容： _。1 4 工程做法： _。1 5 承包范围： _。1 6 承包方式：乙方包工包料。第2页/总9页YC精编合同范本| MODEL CONTRACT1 7 进

3、场材料： _。1 8 工期：本工程工期为天,自 _年 _月 _日开工,于 _年 _月 _日竣工。1 9 工程质量： _。第二条合同价款、付款方式及结算2 1 合同单价： _。2 2 合同总价款： _。2 3 付款方式及期限：_。2 4 计算原则： _。第三条甲方责任31 甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。32 甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。33 开工前天， 向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明

4、使用第3页/总9页YC精编合同范本| MODEL CONTRACT注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。34 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。 对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。35 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、 古树名木、绿地等不受损坏，并承担应费用。36 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。3 7 开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。38 协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第四条乙方责任4 1 参加

5、甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。42 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。 按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责第4页/总9页YC精编合同范本| MODEL CONTRACT的各项事宜。43 严格执行施工规范、 安排操作规程、 防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。44 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住

6、户）的关系。45 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。46 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。47 做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。第五条关于工期的约定51 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。5 2 甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进第5页/总9页YC精编合同范本| MODEL CONTRACT度，工期顺延。5 3 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。54 因乙方责任， 不能按期开工或中途无故停工，

7、影响工期，工期不顺延。55 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8 小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第六条工程验收6 1 在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；1 ）材料验收；2 ）隐蔽工程验收；3 ）竣工验收；62 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24 小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；第6页/总9页YC精编合同范本| MODEL CONTRACT若复验不合格

8、，其复验及返工费用由乙方承担。63 对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。64 工程完工后， 乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后_日内组织验收。 验收合格后， 双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；65 双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；66 本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为年。第七条违约责任。71 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停

9、工、 窝工所造成的损失。 甲方按 _元天计算，支付乙方的损失。 甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1% 支付滞纳金。7 2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天元计算，向第7页/总9页YC精编合同范本| MODEL CONTRACT甲方支付违约金。第八条不可抗力8 1 由于战争和严重的火灾、洪水、台风、 地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在 7 日内通知另一方，并在14 日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。第九条争议或纠纷处理91 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。92 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十条补充条款：。甲方 (盖章 )： _ 乙方 (盖章 )：_法定代表人： _法定代表人： _经营地址： _经营地址： _委