鹿城区人民法院立案大厅改造装修工程

1、- PAGE 2 -第1页 投标邀请函 投标单位名称：温州市建衡工程造价咨询有限公司受温州市鹿城区人民法院委托就温州市鹿城区人民法院立案大厅改造装修工程进行公开招标，邀请贵单位前来参加投标。招标内容：园林绿化招标文件集中出售时间：2011年3月29日-2011年4月7日上午9：00至11：30，下午14：00至16：30，北京时间，下同招标文件集中出售地点：温州市欧洲城丹璐广场中心百货大楼805室。招标文件售出后概不退还。投标文件递交地点：温州市鹿城区人民法院内温迪路南楼五楼会议室投标保证金于开标当天递交(现金，详见本标文相关条款)。投标文件递交截止时间：2011年4月7日上午9时。 投标人在

2、递交投标文件的同时须递交本投标邀请函原件, 否那么投标文件将被拒绝接收。开标时间：2011年4月7日上午9时。开标地点：温州市鹿城区人民法院内温迪路南楼五楼会议室招标人：温州市鹿城区人民法院。电话：系人： 钱先生招标代理人：温州市建衡工程造价咨询有限公司。地址：温州市欧洲城丹璐广场中心百货大楼805室。电话传真系人：林荣迪温温州市鹿城区人民法院 温州市建衡工程造价咨询有限公司2023年3月第10页 第9页 投标须知前附表工程名称温州市鹿城区人民法院立案大厅改造装修工程联系人及电话88895781 工程内容

3、 立案大厅改造装修建设资金来源区财政资金投标有效期投标截止日后20个工作日工期 60 日历天投资金额约 30万元发包方式施工总承包质量要求合格投标人资质等级要求投标保证金数额现金0.5万元整投标截止时间前缴纳，装入密封袋购领招标文件及图纸时间2011年3月29日-2011年4月7日地点温州市欧洲城丹璐广场中心百货大楼805室现场踏勘时间自行前往地点施工现场投标文件递交接受单位温州市建衡工程造价咨询有限公司地点温州市鹿城区人民法院内温迪路南楼五楼会议室 投标截止时间2011年4月7日上午9时开标会议时间2011年4月7日上午9时地点温州市鹿城区人民法院内温迪路南楼五楼会议室综合说明1.1温州市鹿

4、城区人民法院立案大厅改造装修工程以下简称本工程，已经有关部门批准建设，建设地点位于鹿城区人民法院内。本工程由温州市鹿城区人民法院负责招标并建设。1.2本工程建设场地“三通一平已完成。1.3对投标人资质要求参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包三级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质。1.4本工程此次招标范围为装修工程施工等，具体以施工图纸、工程预算及有关技术资料为准。工程名称或所含子工程名称前后不一致的以施工图纸、工程预算为准。1.5上述工程按照?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国招标投标法?及?房屋建筑和市政根底设施工程招标投标管理方法?等国家、省

5、、市有关规定，现通过招标择优选定施工单位。1.6本工程招标工作由招标人温州市鹿城区人民法院组织实施。 二、有关说明2.1本工程投标报价：本工程采用下浮率招标。工程造价标底委托有资质的咨询机构编制，工程造价标底附后。工程造价标底计算依据为目前现行的工程预算定额和费用定额，材料价格为2023年1月份?温州工程价格信息?。各投标单位应根据招标单位提供的工程图纸等有关技术资料，结合本工程实际情况和自身的综合实力，按招标文件的要求自由竞报下浮率，合同价为标底价1-中标下浮率。投标方充分考虑的工程风险：由于法院内要正常上班，施工单位在时间安排在要法定8小时工作日外，或夜间施工。施工时标底中材料品牌不得随意

6、更换。投标人应承当其参加本招标活动自身所发生的费用，其中本工程的招标代理费 = 6000 * CHINESENUM2 陆仟元整由中标人承当，中标人领取中标通知书时支付给代理单位。2.2本工程结算：承包期限内工程量按施工图纸、设计变更、联系单及鉴证单按实计算，工程计价均按目前现行的工程预算定额、费用定额、2023年1月份?温州工程价格信息?及有关规定计算后按中标下浮率中标单位自报下浮率下浮结算。2.3承包单位必须重视平安生产，有健全的平安生产制度，落实平安生产措施，在承包期内的如发生平安责任事故的，承包方必须承当一切责任包括经济赔偿和民事责任。2.4承包单位必须文明施工，施工平面布置须符合文明化

7、工地要求，严禁“三合一现象，民工宿舍由承包单位自行安排。2.5付款方式：进场施工后支付合同造价20%的工程预付款，工程预验收合格后支付至合同造价80%，工程验收合格并经财政结算审核后，付至总造价95工程款，预留5%工程款作为工程质量保修金，质量保修期一年，保修期满后一次性退还工程质量保修金不计息。2.6质量要求：本工程必须符合设计要求和国家或行业的质量检验评定标准，质量要求为合格。中标人应严格按施工图和现行的国家施工验收标准和质量评定标准施工。如中标人原因未到达合同约定的条件，招标人或监理单位可要求中标人在规定时间内返工，直至到达合同约定的条件，并由中标人承当全部返工费用。如返工后仍不能到达合

8、同约定条件的，业主按不合格局部造价扣除中标人的工程款，并扣除工程质量保证金壹万元。如因招标人原因未到达合同约定条件的要求，那么由招标人承当返工费用，工期相应顺延。2.7工期要求：本工程招标工期60日历天，中标人必须如期竣工，工期每延期一天罚人民币壹仟元，承包单位施工进度安排必须符合招标人要求。罚款总额不超过中标总造价的3%。本工程在中标通知书发出次日与建设单位签订合同，3日内进场施工，并在规定时间按时按要求完成工程。2.8材料供给方法本工程所需材料由中标人组织供给。2.9履约保证金中标单位需提交合同造价的10%作为履约保证金。三、投标文件的编制投标文件由组成：封面投标人可自行编制。投标函见附件

9、1施工企业资质证书、营业执照加盖投标人公章复印件3.施工企业平安生产许可证加盖投标人公章复印件4.工程负责人建造师注册证书加盖投标人公章复印件各投标单位根据提供的资料以及自身的综合实力按招标价自由竞报下浮率。四、投标文件的递交1、投标文件使用中文进行编制，采用打印、复印或钢笔整理装订成册，并注明“正本“副本式样正副本如有差异，以正本为准投标文件为一式五份，其中正本一份，副本四份。2、投标文件的密封投标人应将投标文件妥为密封，密封袋上要清楚写明投标的工程名称，并在标函袋、封条、投标函，加盖公章以及法人代表章。投标函必须加盖公章以及法人代表或法人代表委托人章或签字。未按规定密封及加盖印章，作废标处

10、理。投标保证金随投标文件一起装入密封袋内。投标保证金用信封妥为密封，信封上写明工程名称、单位名称并加盖公章以及法人代表或法人代表委托人章或签字。未递交投标保证金的，投标文件按无效标处理，不进入商务标评审。假设投标单位为中标候选人，将现场拆开投标保证金信封，如发现金额缺乏的，那么取消中标资格。中标候选人按本招标文件评标方法重新确定基准下浮率不变，以此类推。3、投标文件的递交：投标人应在2011年4月7日上午9时前将投标文件递交至温州市鹿城区人民法院内温迪路南楼五楼会议室，招标人在收到的投标文件上注明收到的日期和时间。超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。五、开标1、开标在投标截

11、止时间的同一时间公开进行，开标地点：温州市鹿城区人民法院内温迪路南楼五楼会议室。2、开标由温州市建衡工程造价咨询有限公司主持，邀请所有投标人参加。3、开标会应有投标人的法定代表人参加，如法定代表人因故不能亲自参加，应委托法定代表人的委托代理人参加，委托代理人应持有并出示法定代表人签定或盖章并加盖单位公章的授权委托书及本人身份证。4、法定代表人委托代理人未准时参加会议或未出示有效证明身份证及法定代表人授权委托书的视为弃权论处，投标文件将被拒绝并退给投标人。5、本工程设有有效下浮率范围4%至10%含临界值。各投标人的投标下浮率不得超过本工程的有效下浮率范围，否那么按无效标处理。六、评标1、评标说明

12、本工程评标工作由温州市鹿城区人民法院组织，评标过程及结果对所有投标人不作任何解释。投标文件字迹模糊不清或内容不全，未盖公章及法定代表人或授权委托人签字或盖章的，按废标处理，不进入商务标评审。下浮率数字模糊不清的，按废标处理，不进入商务标评审。工期超过招标工期的，按废标处理，不进入商务标评审。2、商务标评审标准取所有有效投标下浮率平均值为基准下浮率保存二位小数，最接近该基准下浮率的投标下浮率为中标候选人，如遇中标候选人投标下浮率与基准下浮率之差绝对值相同那么以下浮率高者为中标候选人，下浮率相同那么公开抽签，以抽中者为先当出现投标下浮有效投标缺乏三个时，经评标委员会认定具有竞争效果的，以有效投标下

13、浮率次高者为中标候选人。七、考前须知1、投标单位在投标期间，应严格遵守?招投标法?及有关招投标管理的规定，不得互相串通，哄抬标价，不得将工程转包。如有发现，经查实，没收投标保证金并取消投标资格。2、未及时缴纳投标保证金视为弃权，取消投标资格。投标保证金待招投标结束后，未中标单位现场退还，中标单位在签订承包合同后转为合同保证金，投标保证金或合同保证金均不计息。合同保证金待合同期满后退还。中标单位假设拒签合同将没收投标保证金。3、如发现投标单位有串标、哄抬标价等违法行为的，一经有关部门查证属实的，将依法没收投标保证金。4、投标单位在填写标书时，要认真理解招标文件。投标人假设有问题需澄清，应在规定时

14、间以内以书面形式向招标人提出。招标人将在规定时间对招标文件内容的疑问和修改以及所有与投标有关的问题进行书面答复，招标人将以补充通知的方式发出，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成局部。投标人在领取招标文件时应自行检查招标文件页数是否齐全，假设有遗漏、重复或不清楚，应于当日以书面形式通知招标人予以更正。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在规定时间内以书面形式向招标人提出，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。在递交投标文件截止日期的规定时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件的局部内容。5、假设开标、评标出

15、现异常情况，而没有到达预期效果，招标人可以否决所有投标，重新招标。6、投标人应承当其投标活动的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。招标文件中未尽事宜，将另发补充文件或直接按有关法律、法规办理。 温州市鹿城区人民法院二授权委托书开标时携带温州市鹿城区人民法院：本授权委托书声明：我 姓名系 投标单位名称的法定代表人，现授权委托 姓名在200 年 月 日 至200 年 月 日代理时限为我公司的代理人，以本公司的名义参加 工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以成认。代理人无权转委托。特此委托。附：代理人姓名性 别出 生 年 月身份证号码单 位部 门职 务联系电话身 份 证 复 印 件 粘 贴 处投标人盖章： 法定代表人：签字或盖章： 年 月 日投 标 函致： 招标人名称 我公司详细研究了 招标文件及有关附件，并已按照招标文件的要求