江西省一级建造师资格考试360题一遍过试题及答案

1、江西省一级建造师资格考试360题一遍过试题及答案第一部分 工程经济1、下列关于合同变更的相关表述,不正确的是( )A、当事人双方将合同中约定的交货数量增加,属于合同的变更B、运输合同中,托运人改变交货地点的,属于合同的变更C、建设工程施工合同承包范围的变更,属于合同内容变更D、狭义的合同变更,一般指合同的转让参考答案：D 文字解析：合同变更有广义与狭义之分。狭义的合同变更，是指合同当事人双方对合同的内容：即双方权利义务(主要指：数量、质量、履行时间、地点、计价方式等)的改变；狭义的合同变更，一般指合同内容的变更。广义的合同变更，一般指合同主体的变更，我国合同法规定合同主体的变更是指合同的转让。

2、故D项错误。 2、施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。甲乙双方约定,甲向乙支付一定的费用,乙允许甲的人员通行。这时施工单位甲即取得了( )A、相邻权B、建设用地使用权C、地役权D、土地租赁权参考答案：C 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 3、甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定,工程所用混凝土由甲公司采购。施工期间,甲公司按照建设单位的要求,从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求,造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是( )A、甲公司B、乙公司C、建设单位D、检测机构参考答案：C 文字解析：建筑法

3、第25条规定：“按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。”按照该工程承包合同约定，混凝土由承包单位甲公司采购，但建设单位指定了混凝土供应商，所以，建设单位应当就其指定的混凝土不符合强制性标准造成建设工程质量缺陷，承担过错责任。 4、某借贷合同,债务人将合同义务转让给第三人,不能随之转移的有( )A、债务人的从债务B、原债务人的同时履行抗辩权C、为原债务人提供担保的保证合同D、原债务人的已过诉讼时效的抗辩权参考答案：C 文字解析：A、B、D项为合同法85、86条规定，C项违反了担保法23

4、条，即未取得保证人书面同意，保证人不承担保证责任。故C项为正确选项。 5、某工程2008年6月1日领到了施工许可证,由于周边关系协调问题一直没有开工,也未办理延期手续。同年12月7日准备开工,建设单位应当( )A、向发证机关报告B、报发证机关核验施工许可证C、重新领取施工许可证D、向发证机关备案参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、某建筑有限责任公司是一家承建民用住房和公建设施的企业,.根据公司法的有关规定,应当依法办理变更登记的情形为( )A、公司的法定代表人由蒋某变更为吴某B、使公司的注册资本由4000万增加为8000万C、扩大公司经营范围,增加桥梁建设一项D、与某安装公司合并E、梁某的公

5、司总经理职务由尚某接替参考答案：A、B、C、D 文字解析：本题考点是1Z301211公司应当依法办理变更登记的几种情形。根据公司法的有关规定，发生如下变更事项的，应当依法办理变更登记：(1)公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理登记，由公司登记机关换发营业执照。(2)公司修改章程，改变经营范围，应当办理变更登记。(3)公司法定代表人变更，应当办理变更登记。(4)公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记。(5)公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。本题中，A、B、C、D四项分别属于上述第三、第五、第二、第四种公司应当依法办理变更

6、登记的情形，因此A、B、C、D为正确答案。 7、某建筑工程有限公司董事会讨论经理的人选和职权问题,正确的意见是( )A、经理是公司的法定代表人B、经理负责日常事务C、经公司董事会决定,经理可由董事会成员兼任D、总经理只受董事会的领导,不受其他机构的监督E、经理可以成为公司监事会的成员参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 8、下列选项中,关于刑罚中主刑的特点表述正确的是( )A、一个罪可以适用两个主刑B、不能单独适用,可以附加适用C、无期徒刑可以单独适用D、一个罪只能适用一个主刑参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、所谓环境保护三同时制度,就是指建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程

7、( )A、同时设计B、同时拆除C、同时施工D、同时投产使用E、同时维修参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 10、王某在与保险公司订立车辆保险合同时,因一时疏忽大意没有向保险公司如实告知该车发动机有严重故障的事实,而且该故障对于日后发生的保险事故的发生具有严重影响,对此保险公司有权解除合同,对于合同解除前发生的保险事故( )A、不承担赔偿或者给付保险金的责任,但可以退还保险费B、不承担赔偿或者给付保险金的责任,也不退还保险费C、承担赔偿责任,但不退还保险费D、承担给付保险金的责任,但不退还保险费参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物悬挂物发生倒塌脱

8、落坠落造成他人损害的,其赔偿责任主体是( )A、使用人B、管理人C、能够证明自己没有过错的所有人D、能够证明自己没有过错的使用人E、所有权人参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 12、依据合同法的规定,下列情形中,导致要约失效的是( )A、拒绝要约的通知到达要约人B、要约人依法撤回要约C、要约人对要约内容作实质性变更D、受要约人对要约内容作非实质性变更,要约人立即表示反对的E、超过要约中约定的承诺期限,受要约人未作承诺参考答案：A、D、E 文字解析：合同法第20条的规定“有下情形之一的，要约失效：(1)拒绝要约的通知到达要约人；(2)要约人依法撤销要约；(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺；

9、(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更”，所以A、D、E符合规定；如果要约被依法撤回，则表明要约还未生效，未生效就不会存在失效，故B错误；要约人不存在着对已发出的要约实质或非实质性变更，故C错误，本题答案是A、D、E。 13、某建设工程施工合同约定承包人对建筑基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是( )A、予以追缴,收归国有B、不予支持C、按中国人民银行同期同类贷款利息支付D、按照合同约定支付参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指

10、向的对象。下列属于民事法律关系客体的有( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对其员工的培训D、施工中使用的施工机械E、建设行政主管部门参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时,发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍,于是对其进行了罚款处理,该惩罚措施属于( )法律责任形式。A、民事责任B、行政处分C、刑事责任D、行政处罚参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、某工程的施工图设计文件未按规定送审就擅自施工,对此应承担法律责任的是( )A、设计单位B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：B 文字解析：暂无解析

11、 17、某建设项目环境影响评价文件在获得批准之后,因故一直没有动工建设。延建若超过( ),其环境影响评价文件需报原审批部门重新审核。A、1年B、2年C、3年D、5年参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、在一起保险事故查勘定损过程中,保险人、被保险人为查明和确定该起保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度支付了合理的费用,该笔费用应由( )A、被保险人承担B、保险人承担C、投保人承担D、受益人承担参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件,仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见,本案中有关建设工程施工合同效力问题应( )作出裁决。A、按

12、某首席仲裁员的意见作出B、按某乙或某丙的意见作出C、请示仲裁委员会主任并按其意见作出D、重新组成仲裁庭经评议后作出参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第53条规定：“裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。”因而，本题应该按照首席仲裁员的意见作出裁决，答案A是正确的，其他选项不符合规定。 20、居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案,双方未能达成协议。因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁,现期限届满,孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是( )A、拆迁人可以对其房屋强制拆除B、拆迁人向

13、城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C、由拆迁人申请人民法院强制拆迁D、强制拆迁前,拆迁人向公证机关办理证据保全参考答案：D 文字解析：拆迁人、拆迁管理部门都没有强制拆迁的权利，因而A、B错误；向人民法院申请强制拆迁的主体是房屋拆迁管理部门，因而C错误。 21、在一起建筑工程质量纠纷案件中,当事人提交的证据中,属于视听资料的是( )A、合同书B、施工图纸C、质量检验记录D、施工现场影像参考答案：D 文字解析：施工现场影像是以录制的图像、声音所记载反映的情况证明案件事实，所以本题选D。 22、某建筑公司自建一幢综合楼,下列处理方法正确的有( )A、自用按建筑业缴纳营业税B、自用不纳营业税C、出售按建

14、筑业和销售不动产纳营业税D、出售按建筑业纳营业税E、自建自用不动产纳营业税参考答案：B、C 文字解析：本题考点为1Z301202营业税纳税人的概念和纳税对象。建设单位自建自用不动产，不纳营业税；纳税人自建销售不动产，应按建筑业和销售不动产缴纳两个税目的营业税所以选择B、C。 23、王某欠李某10万元货款,一日李某对王某说:算了,那10万货款我不要了。造成王某10万元债务不再承担的原因是( )A、合同解除B、抵消C、混同D、免除参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、某施工单位在工程建设中发生重大安全生产事故,甲为该施工单位主管项目的公司副总经理,乙为该项目的项目经理。事故调查处理期间,甲擅离职

15、守出国旅游,乙怕承担责任而逃匿。经审查,甲、乙行为尚未构成犯罪,下列对甲、乙二人的处理措施中,说法错误的是( )A、对甲给予降职处分B、对甲给予撤职处分C、对乙给予15日以下拘留D、对乙给予撤职处分参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、白某投保了一份财产险,在保险合同中规定了若干除外责任,根据保险法及相关法律规定,保险公司的除外责任概括起来,主要包括的情形有( )A、被保险人或者受益人在未发生保险事故的情况下,谎称发生了保险事故,向保险人提出赔偿或者给付保险金的请求的B、保险事故发生后,投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据,编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的,

16、保险人对其虚假的部分不承担赔偿或者给付保险金的责任C、保险事故发生后,保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对第三者的请求赔偿的权利的D、被保险人或受益人故意不履行如实告知义务的,对保险事故发生有严重影响的E、在合同有效期内,保险标的危险程度增加,被保险人未履行通知义务,因保险标的危险程度增加而发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 26、关于仲裁审理的相关规则和程序规定,下列表述中,( )是正确的。A、仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用本简易程序选择适用简易程序B、简易程序是由1名仲裁员独任进行审理C、仲

17、裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行审理D、仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理E、除非当事人提出申请,否则不得自行决定开庭审理参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 27、某市规划委员会拒绝履行生效判决,第一审法院对该规划委员会可以采取的措施包括( )A、通知银行从其账户划拨罚款赔偿金B、期满不履行的,按日对其处以罚款C、向其上级或监察机关等提出司法建议D、拍卖该行政机关的主要财产E、构成犯罪的,追究有关人员刑事责任参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据行政诉讼法第65条规定，行政机关拒绝履行判决裁定的，第一审人民法院可以采取以下措施：(一)对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知

18、银行从该行政机关的账户内划拨(二)在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处五十元至一百元的罚款(三)向该行政机关的上一级行政机关或者监察人事机关提出司法建议。接受司法建议的机关，根据有关规定进行处理，并将处理情况告知人民法院(四)拒不履行判决裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。 28、下列合同选项中,属于债权合同的是( )A、监护合同B、遗赠抚养合同C、咨询服务合同D、行政合同E、劳务合同参考答案：C、E 文字解析：根据合同法相关规定，债权合同是指狭义合同，为平等民事主体之间所订立的合同，而A、B、D属于广义合同范围，其关系不受合同法调整。 29、

19、建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金,后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款,则下列关于施工单位权利的说法中,正确的是( )A、施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B、施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出C、施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D、施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价E、施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 30、甲、乙双方签订一份买卖合同,该合同标的物的价格执行政府指导价,于1990年6月1日前交付完毕,6月1日的政府指导价是35元/吨,但甲方直至1991年8月

20、1日才交货,此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨,市场价是45元/吨,则结算时乙应按照( )计算付款。A、35元/吨B、30元/吨C、45元/吨D、40元/吨参考答案：B 文字解析：合同法第63条规定，执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。总体原则是适用的价格不利于违约方。所以答案是B。 第二部分 项目管理1、若将设计中苯钾酸钠生产系统的生产能力(其生产能力指数为0.6)在原有基础上增加3倍,则按生产能力指数法估计其投资在原有的基础上应增加( )倍。A、0.90B、1.30C、2.30D、2.63参考答案：B 答案解析：暂无

21、解析 2、价值工程的目标是( )A、通过降低产品的寿命周期成本从而提高产品的价值B、以最低的寿命周期成本使产品具备必需具备的功能C、强调不断改革和创新,获得新方案,提高产品的技术经济效益D、通过有计划、有领导、有组织地开展活动,以达到提高方案价值参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、为了保证账户记录的正确性,对于发生的经济业务,在计入账户之前,应先对其进行分析,确定所涉及的账户名称,以及应记入账户的方向,这就需要编制( )A、会计科目B、会计账户C、会计凭证D、会计分录参考答案：D 答案解析：暂无解析 4、下列费用中,属于建筑安装工程费用项目的有( )A、直接费B、设备购置费C、利润D、建设期

22、利息E、税金参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 5、国际工程投标总报价中,分包工程费包括分包价和( )A、风险费B、现场管理费C、总包管理费和利润D、总部管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、项目计算期内累计净现金流量为A,项目财务净现值为B,固定资产投资现值为C,流动资金现值为D,则项目净现值率为( )A、A/CB、B/CC、B/（C+D）D、A/（C+D）参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、财务内部收益率是指建设项目在特定的时间范围内,财务净现值为零的折现率。这一特定的时间范围是指项目的( )A、自然寿命期B、生产经营期C、整个计算期D、建设期参考答案：C 答案解析：暂无解析

23、 8、某单位工程采用工料单价法计算工程造价,以直接费为计算基础已知该工程直接工程费为100万元,措施费为10万元,间接费费率为8%,利润率为3%,综合计税系数为3.41%,则该工程的含税造价为( )万元。A、122.36B、125.13C、126.26D、126.54参考答案：D 答案解析：暂无解析 9、下列费用中,不属于建设工程项目总投资中的设备工器具购置费的是( )A、建设单位购置的数控机床所需的费用B、施工单位购置的挖掘机所需的费用C、扩建项目配置的首套工器具所需的费用D、新建项目配置的生产家具所需的费用参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、生产某产品的工人小组由6人组成,每个小组的员

24、工日数为1工日,机械台班产量为5.85/1日,则时间定额应为( )A、0.5工日/B、0.98工日/C、1.03工日/D、1.5工日/参考答案：C 答案解析：单位产品时间定额(工日)=小组成员工日数总和/机械台班产量=61/5.85=1.03工日/ 11、拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用,调整方法包括( )A、调整概算指标中变更结构的工程量B、调整概算指标中的每平方米(立方米)造价C、调整概算指标中变更结构的价格D、调整概算指标中的工、料、机数量E、调整概算指标中的工、料、机价格参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 12、某施工企业拟租赁一台施工机械,已

25、知该施工机械的价格为72万元,租期为7年,每年末支付租金,租金按附加率法计算,折现率为10%,附加率为4%,则每年应付租金为( )万元。A、13.44B、20.37C、12.27D、14.79参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、施工企业需要向职工支付工资属于( )A、应付福利费B、应付工资C、预收账款D、应交税金参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、采用工程量清单计价方法计算某单位工程的含税工程造价。已知该单位工程的分部分项工程费为26640.19元,措施项目费为2500元,其他项目费为0;规费费率为4.6%,规费的计费基础为分部分项工程费、措施项目费与其他项目费之和;税率为3.41%。

26、则该单位工程的含税工程造价为( )元。A、31389.07B、31434.78C、31474.32D、31520.03参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、按建标2003206号文件的规定,施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的( )A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、下列各项中,不属于应收账款非正常增长给企业带来的不良影响的是( )A、造成企业资产虚肿B、造成企业信用级别下降C、造成企业资金周转不畅,运转不灵D、加重了企业的负担,造成企业财务状况恶化参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、下列不能计入生产

27、成本的有( )A、材料费B、机械使用费C、项目经理部发生水电费D、行政管理部门发生水电费参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、某股份有限公司2008年12月31日的资产负债表显示:公司流动资产总额200万元,非流动资产总额为200万元,所有者权益总额为250万元。根据企业会计准则及其相关规定:公司权益总额应为( )A、200万元B、450万元C、250万元D、400万元参考答案：D 答案解析：权益总额=资产总额=400万元 19、采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费,可分别以( )为计算基数。A、人工费B、人工费+材料费C、人工费+施工机械使用费D、直接费E、材料费+施工机械使用费

28、参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 20、某设备的原始成本(实际价值)为4000元,残值固定为400元,每年设备的劣化增量是均等的,年低劣化值为200元,不计利息。设备的经济寿命为( )年。A、2.45B、6C、6.32D、6.63参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、采用实物法编制施工图预算,所用人、材、机单价都是当时当地的实际价格,编制出的预算误差较小,适用的情况是市场经济条件( )A、波动较大B、较平稳C、波动较小D、不变参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、生产性建设工程项目总投资由建设投资和( )组成。A、铺底流动资金B、建筑安装工程费C、设备及工器具购置费D、预备费参考答

29、案：A 答案解析：暂无解析 23、采用匡算估价法计算分项工程直接费,估价师的实际经验直接决定了估价的准确程度。因此,该方法适用于( )的分项工程。A、作业时间不长B、工程量不大、所占费用比例较小C、作业时间较长D、工程量较大、所占费用比例较大参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、与单位工程量人工费相关的项目包括人工定额消耗量和( )A、日工资单价B、日工资性补贴C、日职工福利费D、日生产工人辅助工资参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、某建筑公司2009年12月31日资产负债表部分项目如下:预收账款100万元,应交税费10万元,应付股利20万,长期借款l000万元,应付债券100万元。根据

30、企业会计准则及其相关规定,下列各项中属于非流动负债( )A、应交税费B、预收账款C、应付股利D、长期借款E、应付债券参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 26、某施工企业2009年12月31日资产负债表部分项目如下:货币资金30万元,存货150万元,长期股权投资300万元,固定资产400万元,应付账款100万元。根据企业会计准则及其相关规定,下列各项中属于企业流动资产的是( )A、货币资金B、存货C、固定资产D、应收账款E、长期股权投资参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 27、某建设项目总投资9000万元,资金来源包括亚洲开发银行贷款折合人民币2500万元、交通银行贷款3000万元、其他

31、企业投入3500万元。根据国家现行投资管理规定,该建设项目应按照( )A、项目审批制,报批项目可行性研究报告B、项目核准制,核准项目申请报告C、项目备案制,提交项目备案文件D、项目建议制,报批项目建议书参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、某建设项目有甲、乙、丙、丁四个实施方案。甲和乙的设计产量均为2100m3/年,方案甲的盈亏平衡产量为1500m3/年,方案乙的盈亏平衡产量为1150m3/年;丙和丁的设计产量均为2600m3/年,方案丙的盈亏平衡产量为1700m3/年,方案丁的盈亏平衡产量为1400m3/年。据此,使项目投产后盈利可能性最大的方案是( )A、甲B、乙C、丙D、丁参考答案：B

32、 答案解析：暂无解析 29、对于住宅工程或不具备全面审查条件的工程,适合采用的施工图预算审查方法是( )A、重点审查法B、“筛选”审查法C、对比审查法D、逐项审查法参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、设计概算可分为( )三级。A、单位工程概算B、单项工程综合概算C、设备及安装工程概算D、建设工程项目总概算E、工程建设其他费用概算参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、进行工程竣工结算时,竣工结算报表的审核人是( )A、承包人B、发包人C、专业监理工程师D、总监理工程师参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、在单代号网络计划中,两项工作之间的时间间隔( )与工作时差的关

33、系是( )A、工作总时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最小值B、工作总时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最大值C、工作自由时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最小值D、工作自由时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最大值参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、为把目标成本层层分解,施工成本计划的编制可以采用的方式有( )A、按照企业组织结构B、依据工程合同结构C、按照施工成本组成D、按照项目组成E、依据工程进度参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 4、承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是( )A、变动单价合同B、固定总价合同C、变动总价合同D、成本加酬金合同参

34、考答案：D 文字解析：采用成本加酬金合同,承包商将按工程实际发生成本加固定酬金进行结算,不承担任何价格变化或工程量变化的风险,这些风险都由业主承担。 5、( )存在于建设工程项目系统之外,一般情形下对于建设工程项目管理者而言,属于不可控因素,但可以通过自身的努力,尽力能做到趋利去弊。A、技术因素B、环境因素C、人的因素D、社会因素参考答案：D 文字解析：社会因素存在于建设工程项目系统之外,一般情形下对于建设工程项目管理者而言,属于不可控因素,但可以通过自身的努力,尽力能做到趋利去弊。 6、在国际上业主方项目管理的方式主要有( )A、业主方自行项目管理B、业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方

35、项目管理的任务C、业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理,业主方从事项目管理的人员在项目管理咨询公司委派的项目经理的领导下工作D、业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理,业主方从事项目管理的人员领导项目管理咨询公司委派的项目经理E、业主方委托承包商进行项目管理参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 7、FII合同条件下,在计算保留金时,作为计算基数的项目包括( )A、当期已实施的工程价值B、工程变更增减的款额C、价格调整增减的款额D、索赔增减的款额E、迟付款利息参考答案：A、B、C 文字解析：保留金按投标函附录中标明的保留金百分率乘以当期已实施的工程价值加上工

36、程变更、法律改变和成本改变应增减的任何款额计算,价格调整费用包括因法律改变和成本改变的调整。故本题选A、B、C。 8、职业健康安全与环境管理体系程序文件可按“4WIH”的顺序和内容来编写。其中,4W是指( )A、谁做(who)B、为什么做(why)C、什么时间做(when)D、在什么地点做(whE、re)E做什么(what)参考答案：A、C、D、E 文字解析：程序文件的内容可按照“4W1H”的顺序和内容来编写,即明确程序中管理要素由谁做(who),什么时间做(when),在什么地点做(where),做什么(what),怎么做(how)。 9、通常将风险损失的后果按严重程度划分为( )A、轻度损

37、失B、中度损失C、重大损失D、特大损失E、无损失参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 10、下列哪种制度是消除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段( )A、安全责任制度B、安全检查制度C、安全教育培训制度D、安全监察制度参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、在双代号网络计划中,某工作M的最迟完成时间为第25天,其持续时间为6天。该工作共有三项紧前工作,它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天,则工作M的总时差为( )天。A、6B、9C、12D、15参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、在双代号网络计划中,某工作有三项紧后工作,它们的最迟开始时间分别为第18天、第21天和第

38、22天。如果该工作的持续时间为4天,则其最迟开始时间为( )天。A、14B、15C、18D、24参考答案：A 文字解析：本题主要考查双代号网络图中工作最迟开始时间的计算方法。即从后向前逆算过程中,所有紧后工作最迟开始时间的最小值为本工作最迟结束的时间。本题中所有紧后工作最迟开始时间最小值即为本工作最迟结束时间为18；由最迟结束的时间减去工作的持续时间即得最早开始时间18-414天。 13、施工组织总设计是指导全局性施工的技术和经济纲要,它的编制对象是( )A、单项个工程B、单位工程C、分部工程D、整个建设项目参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、项目管理作为一门学科在不断的发展,它包括( )

39、等几代的发展。A、传统的项目管理B、现代的项目管理C、全过程的项目管理D、组合管理E、变更管理参考答案：A、D、E 文字解析：传统的项目管理（ProjectManagement）是该学科的第一代，第二代是ProgramManagement（指的是相互有关联的项目的项目管理），第三代是PortfolioManagement（指的是多项目不一定有关联的组合管理），第四代是ChangeManagement（指的是变更管理）。 15、成本加酬金合同对业主而言,其优点包括( )A、可以等所有施工图完成、工程投资全部到位后才开始招标B、可以利用承包商的施工技术专家帮助改进或弥补设计中的不足C、业主可以利用

40、自身力量和需要,较深地介入和控制工程施工和管理D、可以减少承包商的对立情绪,承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极E、可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值参考答案：B、C、D、E 文字解析：采用成本加酬金合同,业主可以通过分段施工缩短工期,而不必等待所有施工图纸完成才开始进行招标。 16、下列关于施工总承包模式的说法正确的是( )A、即使在施工过程中发生设计变更,也不能引发索赔B、施工图设计全部完成后开始招标,建设周期可能较长C、业主方的管理水平和技术水平决定建设工程项目质量的好坏D、业主方组织与协调的工作量比平行发包要大参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、建设工程项

41、目信息管理类信息包括：进度控制信息、合同管理信息、风险管理信息和( )等。A、施工技术信息B、设计技术信息C、投资控制信息D、安全管理信息参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、下列情况属于特别重大伤亡事故的有( )A、外国民航客机在我国境内发生机毁人亡事故B、煤矿发生爆炸事故,死亡40人,造成直接经济损失800万元C、某单位食堂发生急性中毒事件,有80名职工中毒D、我国民航客机在国外发生机毁人亡事故,死亡40人E、高速公路发生汽车追尾事件,8人死亡,造成直接经济损失800万元参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 19、职业健康安全与环境管理体系中的作业文件除包括作业指导书和管理规定之外,

42、还包括( )A、管理程序文件、监测活动准则B、监测活动准则、管理手册C、监测活动准则、程序文件引用的表格D、管理手册、程序文件参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性( )的平均值和标准偏差所决定的。A、统计理论B、统计方式C、统计数据D、统计结果参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、下列文件内容,没有包含在“投标人须知”部分的是( )A、工程概况B、技术规范C、投标文件组成D、报价原则参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、建设工程项目总进度目标论证包括：项目的工作编码；调查研究和收集资料；编制各层进度计划；进度计划系统的结构分析；协调各层进度计划

43、的关系,编制总进度计划；项目结构分析。上述几项工作的先后顺序为( )A、一一一一一B、一一一一一C、一一一一一D、一一一一一参考答案：B 文字解析：题目中所述建设工程项目总进度目标论证的几项工作存在着一定的先后顺序,通常的步骤如下：先进行进度计划系统的结构分析,再进行项目的工作编码、编制总进度计划。故答案B正确,其他答案的选项都违背了进度计划编制的基本程序,是不可能实现的。 23、国内外用于进度计划编制的商业软件都是基于( )的原理编制的。A、横道图进度计划B、工程网络计划C、责任矩阵图D、形象进度参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、实施项目信息门户是有重大价值的,传统建设工程中( )的问

44、题都与信息交流有关。A、13B、12C、23D、34参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的( )A、指令关系B、工作任务C、管理职能分工D、静态组织关系E、动态组织关系参考答案：B、C、D 文字解析：组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。 26、危险源辨识的主要方法有( )A、专家调查法B、风险评价法C、安全检查表法D、LE、C法E事故树法参考答案：A、C 文字解析：暂

45、无解析 27、项目的投资项编码(业主方)成本项(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码它应综合考虑( )等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。A、人工单价B、机械租赁单价C、标底D、合同价E、工程款支付参考答案：C、D、E 文字解析：项目的投资项编码(业主方)成本项(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码,它应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。人工单价、机械租赁单价是数字,无需编码。 28、下列事件中,属于承包人可以向发包人提起索赔的有( )A、发包人在合同中对承包人提出保密要求B

46、、工程师不能及时向承包人提供所需指令及批复C、地质勘探机构出具的地质情况报告不准确D、发包人不按合同约定时限支付工程款E、承包人认为工程师指令不正确而拒绝执行导致的损失参考答案：A、B、C、D 文字解析：如发包人对承包人提出有关工程的保密要求,则承包人采取相关保密措施的费用由发包人承担。任何情况下承包人必须执行工程师就工程下发的指令,因拒不执行工程师指令而造成的损失由承包人负责。 29、在施工成本控制的步骤中,分析是在比较的基础上,对比较结果进行的分析,目的有( )A、发现成本是否超支B、确定纠偏的主要对象C、确定偏差的严重性D、找出产生偏差的原因E、检查纠偏措施的执行情况参考答案：C、D 文

47、字解析：施工成本控制的步骤包括比较、分析、预测、纠偏和检查。其中,分析的目的是通过分析确定偏差的严重性以及找出产生偏差的原因,所以选C、D。发现成本是否超支是成本比较阶段的工作；确定纠偏的主要对象是成本纠偏阶段的工作；检查纠偏措施的执行情况是成本检查阶段的工作,故选项A、B、E均不符合题意。 30、固定单价合同情况下,有时也会根据估算的工程量计算一个初步合同总价,但实际工程款的支付应以( )确定。A、初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时,以金额较低者为准B、初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时,以金额较高者为准C、初步合同总价加各项设计变更D、实际完成工

48、程量乘以合同单价参考答案：D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、膨胀土按工程性质分为( )A、超强膨胀土B、强膨胀土C、中等膨胀土D、微膨胀土E、弱膨胀土参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 2、安全生产法规定从业人员的权利包括( )A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、有抗冰(盐)冻

49、要求地区,各交通等级路面、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用( )A、引气剂B、早强剂C、缓凝剂D、阻锈剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、施工企业应建立并保存合格材料供货商的名册和档案,对合格材料供应商进行定期考核,考核内容是( )A、材料供应商的属地B、材料供应商的供货能力C、材料供应商的企业属性D、材料供应商的银行存款参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、材料计划管理的内容包括( )A、材料需

50、要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用款计划参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 7、按照测量管理制度的要求,以下未体现测量工作双检制的是( )A、测量工作必须两个人共同进行B、测量外业工作必须有多余观测C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核D、外业工作采用两种不同方法进行复核测量参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、收费制式中的按路段收费制简称为( )A、分段制B、封闭式C、均一制D、开放式参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、公路路面施工劳动力配置不应包含的工种是( )A、拌合设备操作人员、装载机操作人员、运输车辆驾驶员B、压路机操作人员、摊铺机操作人

51、员、测量人员C、普通工人、交通管理人员D、工程师参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥梁总体质量检验的项目应包括( )A、桥梁净空B、桥面中心偏位、桥面宽度和桥长C、桥梁纵坡控制D、引道中心线与桥梁中心线的衔接E、桥头高程衔接参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 11、土方路基压实度的规定值分为( )三个档次。A、高速公路、一级公路、二级公路B、高速公路、二级公路、四级

52、公路C、高速(一级)公络、二级公路、三(四)级公路D、二级公路、三级公路、四级公路参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、根据交通部公路工程施工招标投标管理办法相关规定实行施工招标的公路工程项目,应符合的条件有( )A、初步设计文件已被批准B、三通一平完成C、征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工D、建设资金已经落实E、项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 13、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、就一条高速公路收费系统来说,下列属于实现基本

53、功能的系统为( )A、车牌自动识别系统B、紧急电话系统C、计算机系统D、计重系统参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、属于软土地基的工程特性是( )A、透水性强B、天然强度低C、流变性差D、压缩性低参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、采用辅助坑道排水时,坑道应超前正洞( )A、15mB、58mC、1020mD、3040m参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、公路施工规范规定路基弯沉测试的标准方法是( )A、环刀法B、自动弯沉仪法C、落锤弯沉仪法D、贝克曼法参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、高速公路、一级公路路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按( )

54、的原则实施。A、一次设计、一次实施B、分期设计、分期实施C、一次设计、分期实施D、分期设计、一次实施参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、不能用于稳定土的水泥有( )A、初凝时间较长(宜在3h以上)的水泥B、终凝时间较长(宜在6h以上)的水泥C、快硬水泥D、早强水泥E、受潮变质的水泥参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 20、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：在孔径的控制中,防止缩径属于( )基础施工

55、中的控制要点。A、扩大基础B、钻孔桩C、挖孔桩D、沉井参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、下列路段中,不宜在雨期进行路基施工的是( )A、碎砾石路段B、路堑弃方路段C、膨胀土路段D、丘陵区砂类土路段参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、公路工程施工招标投标活动应当遵循的原则有( )A、择优B、公开C、公正D、公平E、诚信参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 23、下列沿河河堤冲刷防护工程中属于间接防护的是( )A、石笼B、顺坝C、挡土墙D、砌石参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、公路工程竣工验收工作所需的费用由( )A、施工单位承担B、验收单位承担C、建设单位承担D、建设单位

56、与施工单位共同承担参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、对热拌沥青混凝土路面,在沥青混合料拌合时,混合料的出厂温度控制在( )A、120150B、140165C、150170D、160180参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、预备费用由工程造价增长预备费和( )组成。A、基本预备费B、装备费C、间接费D、管理费参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、桥梁下部的桥墩施工时,对于采用流水施工时,工序太多,过于繁杂而进行简化为墩与墩之间的关系时,此时墩与墩之间的关系是( )A、开始到开始B、完成到完成C、搭接关系D、衔接关系参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、高速公路、一级公路的特殊大桥为

57、整体式上部结构时,其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小,但减窄后的宽度应( )A、不大于标准规定的“最小值”B、不小于标准规定的“最小值”C、不大于标准规定的“最大值”D、不小于标准规定的“最大值”参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、钻孔灌注桩施工的主要检验内容有( )A、孔深B、孔位C、井壁厚度D、泥浆相对密度E、钢筋骨架底高程参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 30、在悬索桥锚碇混凝土施工中,主要检测项目有( )A、悬索桥锚碇混凝土强度B、基础的地基承载力C、锚碇的轴线偏位、断面尺寸和大面积平整度D、锚碇基础底面标高、锚碇的顶面标高及预埋件位置E、锚碇混凝土强度达到设计强度的8

58、0方可进行下一步施工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第14号),评标方法可采用( )A、综合最低评标价法B、综合评分法C、合理最低投标价法D、两阶段评标法E、投票表决法参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、面板堆石坝垫层料的施工质量控制需检查的项目包括( )：A、颗分B、过渡性C、密度D、渗透性E、内部渗透稳定性参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、适用于中、低水头工程尾水较深流量变化范围较小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的消能方式是( )A、底流消能B、挑流消能C、面流消能D、消力戽

59、消能参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托,依据工程建设合同,对( )进行的管理。A、工程质量B、投资控制C、建设工期D、建设程序E、安全生产参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 5、平行于水流方向的围堰为( )A、横向围堰B、纵向围堰C、过水围堰D、不过水围堰参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、大中型水利水电工程建设土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、15B、20C、30D、36参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、适用水头约为125m,是低水头、大流量水电站的一种专用机型

60、的水轮机是( )A、混流式B、轴流式C、斜流式D、贯流式参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、在洞室开挖的围岩类型中,类稳定围岩的特点是( )A、结构面无不稳定组合B、断层走向与洞线正交C、地下水活动轻微D、地下水活动轻微,洞壁潮湿,有少量的渗水或滴水E、岩体呈块状整体结构或块状砌体结构参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 9、某水利枢纽工程位于六类地区,已知辅助工资标准中施工津贴为53元天,年应工作的天数为251工日,则施工津贴为( )元工日。A、53B、533652511068C、5336595251D、5336595%2511068参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、国家对河