2022一级建造师资格习题360题精选答案及解析

1、2022一级建造师资格习题360题精选答案及解析第一部分 工程经济1、下列人员当中,( )不能作为民事诉讼代理人。A、律师B、当事人的近亲属C、有关的社会团体或者所在单位推荐的人D、可能损害被代理人利益的人参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、某装修工程队准备改制为装饰有限公司,依照公司法的规定,在公司章程中,可以确定的法定代表人的人选为( )A、董事长B、执行董事C、财务经理D、设计总监E、经理参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 3、工程监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,审查施工组织设计、对安全生产隐患进行报告和依法监理是其法定的义务,其中依法监理意味着( )A、

2、可责令施工单位暂停施工B、可通过建设单位终止施工合同C、要承担相应的法律责任D、可对违章作业行为进行处罚参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项,在合同履行过程中,发生了部分材料价格上涨,同时因发包人原因造成阶段停工,承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付,则人民法院对承包人的请求应( )A、不予支持B、材料涨价部分不支持,停工损失支持C、材料涨价部分支持,停工损失不支持D、材料涨价和停工损失都支持参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、某市化肥厂由于扩建厂房场地,准备增加设立一个排污口,那么,根据法律规定,在(

3、 )等水利工程内设置排污口,应当经过有关水利工程管理部门同意。A、运河B、海洋C、水库D、湖泊E、渠道参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 6、甲与某施工单位签订了一份劳动合同,约定甲每天工作9小时没有节假日,每天工资20元,后经劳动仲裁该合同被撤销,则( )A、施工单位承担缔约过失责任B、施工单位承担违约责任C、施工单位承担侵权责任D、如果甲有实际损失,则施工单位承担缔约过失责任参考答案：D 文字解析：受害方必须有损失发生才构成缔约过失责任。 7、王某被任命为一大型工程的施工项目经理,关于其安全职责的表述正确的有( )A、应当制定安全生产规章制度B、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度

4、和操作规程C、确保安全生产费用的有效使用D、制定安全施工措施、消除安全事故隐患E、及时、如实报告安全生产事故参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据建设工程安全生产管理条例第21条的规定，项目负责人的安全责任主要包括：(1)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(2)确保安全生产费用的有效使用；(3)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(4)及时、如实报告生产安全事故。而制定安全生产规章制度。保证安全生产条件所需资金的投入是单位主要负责人的职责。消除安全事故隐患是其职责，但不必向有关主管部门报告。 8、关于建设工程勘察设计业务发包,以下的表述中正确的有( )A、发

5、包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位B、发包方可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位C、经发包方书面同意,承包方可以将建设工程的主体部分勘察、设计任务再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D、发包方一般应将整个建设工程项目的设计业务发包给一个承接方E、发包方将整个建设工程项目的设计业务分别发包给几个承包方时,必须选定其中一个承接方作为主承包方,承接部分设计业务的承接方直接对主承包方负责参考答案：A、B、D 文字解析：C选项错误在于主体部分的勘察设计任务不能分包；E项错在承包部分设计业务的承包方应直接对原发包方负责。 9、甲是债权人,乙是债务人

6、,则下面说法正确的是( )A、乙怠于行使到期债权的,甲可以行使代位权B、甲行使代位权的范围以乙对第三人享有的债权为限C、甲行使代位权的所支付的诉讼费由其自己承担D、甲行使代位权可以自己的名义起诉乙的债务人参考答案：D 文字解析：最高人民法院关于适用若干问题的解释(一)第ll规定了代位权行使的4个条件： 10、与工程建设相关的法规的表现形式多种多样,以下属于与工程建设相关法规的有( )A、某省人大常委会通过的建筑市场管理条例B、建设部发布的注册建造师管理办法C、某省人民政府制定的招标投标管理办法D、某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知E、某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知参

7、考答案：A、B、C 文字解析：我国法的形式主要包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、最高人民法院司法解释规范性文件、国际条约。也就是说全国人大及常委会、国务院、省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会，国务院各部、委、省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和国务院批准的较大的市的人民政府有权制定法律规范性文件。市人民政府办公室与省建设行政主管部门均无权制定法律规范性文件。 11、依据不同的标准,可以将合同划分为不同种类。下列分类中,建设工程合同所属的分类包括( )A、有名合同B、双务合同C、单务合同D、无偿合同E、

8、有偿合同参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 12、甲向乙发出的要约中表明承诺的期限是2009年3月20日,乙方因自身原因于2009年4月1日才向甲发出承诺,则下面的说法正确的是( )A、该承诺属于承诺超期,该承诺有效B、该承诺属于承诺延误,该承诺无效C、该承诺属于承诺超期,是否有效由甲决定。如果甲未及时确认其有效,则是新要约D、该承诺属于承诺延误,是否有效由甲决定E、如果甲不通知乙该承诺有效,则该承诺无效参考答案：C、E 文字解析：合同法第28条规定“受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺效以外，为新要约”。第29条规定“受要约人在承诺期限发出承诺，按照通常情况能

9、够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺以外，该承诺有效”。所以选项A、B、D不符合法律规定，答案是C、E。 13、按照解释的规定,延期支付工程款的,工程款利息从应付工程款之日计付。当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明的,可以根据以下( )时间作为应付款时间。A、建设工程实际交付的,为交付之日B、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件的之日C、建设工程未交付、工程价款也未结算的,为当事人起诉之日D、建设工程合同中约定了竣工日期的,为约定竣工之日E、建设工程有质量验收合格的,为验收合格之日参考答案：A、B、C 文字解析：

10、根据解释第18条规定，A、B、C项正确。 14、财产保全采取的方法,不包括( )A、查封B、扣押C、冻结D、变卖参考答案：D 文字解析：民事诉讼法第九十四条规定，财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。变卖属于执行措施，所以D项错，本题选D。 15、某住宅项目进行公开招标,投标人在提交投标文件截止时间后,招标人发现投标人少于三个,此时( )A、应正常开标B、依法重新招标C、可进行议标D、可改为邀请招标参考答案：B 文字解析：根据中华人民共和国招标投标法第28条规定，投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标，故答案为B。 16、甲某受单位委托乘坐公交车外出采购材料,车行途中由于司机急

11、刹车,造成甲头部撞伤,则甲就其人身伤害请求赔偿,说法正确的是( )A、只能要求公交公司承担违约责任B、只能要求公交公司承担侵权责任C、可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵权责任D、只可以在违约和侵权责任中选择其一,要求公交公司承担参考答案：D 文字解析：当事人的一个行为造成对另一方即可能承担违约责任，又可能承担侵权责任时，由权利人在违约与侵权二者之间选择其一行使。 17、下列工程建设领域的犯罪构成中,主观方面表现为过失的是( )A、串通投标罪B、受贿罪C、工程重大安全事故罪D、行贿罪参考答案：C 文字解析：工程重大安全事故罪的主观方面表现为过失。 18、下列民事裁判,民事诉讼法规定当事人可

12、以上诉的是( )A、基层法院作出的第一审判决B、第二审法院发回重审后的判决C、按照第一审程序对案件再审作出的判决D、不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定E、最高法院的一审裁判参考答案：A、B、C、D 文字解析：答案里A、B、C三项都是按照第一审程序作出的判决，D项三种情形的裁定属于法律规定准许上诉的裁定，所以当事人有权提起上诉。而最高人民法院的一审裁判，是发生法律效力的判决、裁定，当事人不能再上诉，所以E项错，本题选A、B、C、D。 19、下列关于质权的生效,说法正确的是( )A、动产质权自动产交付时,质权成立B、以汇票、本票、债券、仓单出质的,自交付权利凭证时质权成立C、以基金

13、份额出质的,自证券登记结算机构登记时质权成立D、以证券登记结算机构登记的股权出质的,自工商部门登记时质权成立E、以应收账款出质的,自信贷征信机构登记时质权成立参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据物权法第226条的规定：“以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立。”C项正确，D项错误；根据物权法第228条的规定：“以应收账款出质的，当事人应当订立书面合同。质权自信贷征信机构办理出质登记时设立。”E项正确。根据物权法第224条的规定：“以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当

14、事人应当订立书面合同。质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。”B项正确。根据物权法第212条的规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”A项正确。 20、以下关于证据交换的表述中,正确的是( )A、经当事人申请,人民法院可以组织当事人在开庭审理前交换证据B、人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件,应当组织当事人在答辩期届满后、开庭审理前交换证据C、交换证据的时间只能由当事人协商D、人民法院组织当事人交换证据的,交换之日举证期限届满。当事人申请延期举证经人民法院准许的,证据交换日相应顺延E、证据由当事人自行交换参考答案：A、B、D 文字解析：民事诉讼证

15、据规定第三十八条第一款规定，交换证据的时间可以由当事人协商一致并经人民人民法院认可，也可以由人民法院制定，另外，证据交换应当在审判人员的主持下进行。所以C、E项错，本题选A、B、D。 21、重庆市人大常委会针对环保问题制定一项地方性法规,该地方性法规不可以设定的行政处罚类型有( )A、没收违法所得B、限制人身自由C、吊销企业营业执照D、责令企业停产停业E、罚款参考答案：B、C 文字解析：根据行政处罚法第n条第1款规定，地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。所以应选B、C。 22、根据最高法院的司法解释,关于施工合同解除的法律后果,正确的是( )A、工程质量合格的,发

16、包人应当参照约定支付相应的工程款B、工程质量不合格的,修复后经竣工验收合格的,由承包人承担修复费用C、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,由承包人承担修复费用后再支付工程款D、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,不予支付工程款E、工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程款参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 23、根据仲裁法的规定,下列选项( )争议,即使当事人有仲裁协议,仲裁委员会也不予以受理。A、张某与宋某因是否离婚发生的纠纷B、李某的生父母与其养父母就是否解除收养关系发生的纠纷C、甲贸易公司与乙建筑公司就所供应钢材质量问题所发生的纠纷D、工商局对违纪干部李某作

17、出处分决定,李某不服与工商局所发生的纠纷E、梁某与其公司因社会保险问题发生的纠纷参考答案：A、B、D、E 文字解析：根据仲裁法第3条规定，下列纠纷不能仲裁：第一，婚姻、收养、监护、，抚养、继承纠纷；第二，依法由行政机关处理的行政争议。选项A、选项B、选项D和选项E所列事项因属于依法不能仲裁的纠纷，因此，符合题意的要求。 24、按照建设工程质量管理条例的规定,建设单位应当依法进行招标采购的有:工程建设项目的( )A、监督B、勘察C、监理D、施工E、设计参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 25、下列合同中,属于可变更或可撤销的合同情形的是( )A、15岁的小王购买笔记本电脑的合同B、承包

18、商购买走私钢材的合同C、小张与小刘签订的买卖合同,而小张以为是赠与合同D、订立合同时显失公平的合同E、精神病人老王在精神状态正常情况下订立的购房合同参考答案：C、D 文字解析：合同法第54条规定了属于可变更、可撤销合同的四种情形： 26、施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板,由于资金紧张只能暂时少量付款,待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保,施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中,可以为施工单位做保证人的是( )A、当地政协B、当地建委C、另一施工单位的项目部D、当地的国有企

19、业参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、王某在施工中腿部受伤,施工队支付了医药费和治疗期间工资,双方就伤残补偿问题达成书面协议,约定再付一万元,王某不得起诉,但是王某收款后又起诉,以下关于达成协议的方式、协议效力以及王某诉讼权利的说法中,正确的是( )A、双方是通过和解方式达成协议B、双方是通过调解方式达成协议C、协议书具有强制执行约束力D、协议书具有法律效力E、王某仍有权起诉参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 28、下列合同中,属于要式合同的是( )A、买卖合同B、赠与合同C、定金合同D、自然人之间的借款合同E、施工合同参考答案：B、C、E 文字解析：合同可以根据合同成立是否必须采取

20、一定形式为标准，被划分为要式合同和不要式合同。赠与合同是以赠与物交付给受赠人成立；定金合同是定金交付为合同成立条件；施工合同必须采用书面形式订立；个人借款合同可以以书面形式、口头形式成立；买卖合同中有的合同法律规定了成立的条件，比如商品房买卖合同必须采用书面形式，而在商场中的货物买卖则不是以书面形式为成立条件的。所以，答案是B、C、E。 29、下列各种社会关系中,不属于劳动法调整对象的是( )A、甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系B、乙私营企业与其职工因培训而发生的关系C、丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系D、劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系参考答案：C 文字解析：考点为1Z30

21、1181劳动合同的概念和特征。A、B、D选项都属于劳动关系的调整范围，而选项C中，丙出版社与作家张某与因稿酬发生的关系，是属于出版合同方面的问题，应当由合同法来调整，故选择C 30、为了保护工程建设活动中从业人员的生命安全,有关主体的行为必须符合建设工程安全生产管理条例规定。下列选项中违反该规定的是( )A、监理单位发现安全隐患要求施工单位整改B、建设单位随意要求压缩合同约定的工期C、业主要求设计单位和注册建筑师等注册执业人员对设计负责D、施工单位的安全生产管理人员直接制止项目负责人的违章指挥参考答案：B 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、对于常规的投资项目,在采用直线内插法近似求解财

22、务内部收益率时,近似解与精确解之间存在的关系是( )A、近似解精确解C、近似解=精确解D、不确定关系参考答案：B 答案解析：暂无解析 2、价值工程是就某个具体对象开展的有针对性地分析评价和改进,可作为价值工程对象的是( )A、为获取销售利润而增加成本的B、为改善性能而进行各种研究的C、为获得功能而发生各种费用的D、为扩大市场销售份额而进行的各种投入参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、按照建设工程工程量清单计价规范的规定,其他项目清单中的招标人部分包括( )A、预留金B、总承包服务费C、零星工作费D、材料购置费E、安全施工费参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 4、发生的汇兑收益属于( )A、

23、管理费用B、间接费用C、营业外支出D、财务费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、通过静态投资回收期与( )的比较,可以判断方案是否可行。A、项目寿命期B、项目建设期C、基准投资回收期D、动态投资回收期参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、不属于建没工程项目总投资中建设投资的是( )A、直接费B、土地使用费C、铺底流动资金D、涨价预备费参考答案：D 答案解析：暂无解析 7、间接费的组成项目包括( )A、直接工程费B、规费C、措施费D、利润E、企业管理费参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 8、金融企业发放贷款取得的收入属于( )A、销售商品收入B、提供劳务收入C、让渡资产使用权收入D、建造合

24、同收入参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、投资项目敏感性分析是分析各种不确定因素发生变化时,对财务活经济评价指标的影响,并计算敏感度系数和临界点,找出( )A、敏感因素B、风险因素C、影响因素D、不确定性因素参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、影响基准收益率大小的主要因素包括( )A、资金成本B、内部收益率C、机会成本D、投资风险E、通货膨胀参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 11、企业应在2004年收到的一笔工程结算价款,2007年末仍未收到,企业应对其( )A、计提累计折旧B、计提累计摊销C、确认完工百分比D、确认坏账损失参考答案：D 答案解析：暂无解析 12、贷款形式是项

25、目融资的重要结构特征,不同的贷款形式,其偿还途径也不尽相同。通常,无追索贷款的偿还途径是( )A、从项目的现金流量中偿还B、由项目发起人偿还C、由保险机构偿还D、由建设公司偿还参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、潜贷记账法的记账规则借贷必相等,是指对于发生的任伺一笔经济业务,记账时,( )A、借力账户的数量要与贷方账户的数量相等B、借方账户的增加额等于贷方账户的减少额C、借方贼户的增加额等于贷方账户的增加额D、计入账户的借方金额和贷力金额在数量上必须相等参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、建设工程项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地遗留的有碍施工建设的设施进行拆除清理的费

26、用称为( )A、建设准备费B、场地准备费C、临时工程费D、场地清理费参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、下列有关基准收益率确定和选用要求的表述中,正确的有( )A、基准收益率应由国家统一规定，投资者不得擅自确定B、从不同角度编制的现金流量表应选用不同的基准收益率C、资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础D、选用的基准收益率不应考虑通货彩胀的影响E、选用的基准收益率应考虑投资风险的影响参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 16、影响国际工程投标报价决策的因素主要有：成本估算的准确性、期望利润、市场条件、竞争程度以及( )A、决策人的风险偏好B、合同类型C、政府支持力度D、自然环境条件参

27、考答案：A 答案解析：暂无解析 17、某施工企业拟租赁一台施工机械,已知该施工机械的价格为72万元,租期为7年,每年末支付租金,租金按附加率法计算,折现率为10%,附加率为4%,则每年应付租金为( )万元。A、13.44B、20.37C、12.27D、14.79参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、某施工企业某月实现营业收入5000万元,发生营业成本3200万元,财务费用100万元,管理费用200万元。企业当期营业利润应为( )万元。A、1800B、1600C、1500D、1700参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、生产某产品的工人小组由3人组成,其时间定额为0.65工日/m3,则其产量

28、定额为( )m3/工日。A、0.51B、1.54C、1.95D、4.62参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、某固定资产原价为64000万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为2%。按平均年限法计提折旧,该固定资产第四年的折旧率是( )A、19.60%B、20%C、39.20%D、40%参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、甲建筑公司拟采用实物单价法进行某项目的投标报价,报价时首先应该做的工作是( )A、准备资料,熟悉施工图纸B、编制工料分析表C、计算工程量D、计算直接工程费参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、采用预算单价法编制施工图预算时,出现分项工程的主要材料品种与预算单价或地区单

29、位估价表中规定的材料不一致时,正确的处理方式是( )P312A、不可以直接套用预算单价,应根据实际使用材料编制补充单位估算表B、直接套用预算单价,不考虑材料品种差异的影响C、直接套用预算单价,根据实际使用材料对材料数量进行调整D、不可以直接套用预算单价,应根据实际使用材料价格换算分项工程预算单价参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、对账中的账实核对内容包括( )A、账簿记录与有关原始凭证和记账凭证核对B、现金日记账余额与现金实际库存数核对C、银行存款日记账记录与银行发来的对账单核对D、各财产物资明细账的结存数与实存数核对E、各应交款明细账余额与国库或有关部门核对参考答案：B、C、D 答案解析

30、：暂无解析 24、新建大学的教学楼单项工程综合概算中应包含( )A、预备费B、征地费用C、设备、工器具购置费D、贷款利息参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、设备发生有形磨损的后果是( )A、性能、精度降低,运行和维修费用增加,使用价值不变B、性能、精度降低,运行和维修费用增加,使用价值降低C、性能、精度、运行和维修费用不变,使用价值不变D、性能、精度不变,运行和维修费用减少,使用价值降低参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、若名义利率为r,一年中计息周期为m,计息周期的有效利率为r/m,则年有效利率为( )A、(1+r/m)m-1B、(1+r/m)m+1C、(1+r/m)mr-1D、(1

31、+r/m)r-1参考答案：A 答案解析：暂无解析 27、会计报表分析方法有( )A、水平分析法B、垂直分析法C、差冻锲算法D、趋势分析法E、连环替代法参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 28、建设单位管理费等于某项指标与建设单位管理费费率的乘积。该项指标是( )A、工程费用B、建设工程造价C、安装工程费用D、工程监理费参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、下列各项中不包含关税的是( )A、到岸价B、抵岸价C、FOBD、CIFE、装运港船上交货价参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 30、标前会议是招标人给所有投标人提供的一次答疑机会。下列各项属于投标人参加标前会议时的正确说法是

32、( )A、对工程内容范围不清的问题提出修改设计方案的要求B、对招标文件中图纸和技术说明的相互矛盾之处请求说明以何为准C、对含糊不清的合同条件提出改变的要求D、对业主在招标文件中的一些错误或疏漏提出批评参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、环境管理体系内容的核心要素有( )个。A、7B、10C、15D、17参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、某大学新校区建设施工,拟按项目组成编制施工成本计划,则首先要把项目总施工成本分解到各个( )A、单体工程B、单项工程C、分部工程D、分项工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括( )A、项目的总

33、投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制B、与建设项目工程总承包方有关的组织和协调C、投资控制D、质量控制E、信息管理参考答案：A、B、D、E 文字解析：建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括安全管理、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和与建设项目工程总承包方有关的组织和协调等。而投资管理属于业主方项目管理的任务。 4、建设工程项目质量控制系统既不是建设单位的质量管理体系或质量保证体系,也不是工程承包企业的质量管理体系或质量保证体系,而是建设工程项目( )的个工作系统。A、目标控制B、合约管理C、资金管理D、工期管理参考答案：A 文字解

34、析：暂无解析 5、某世界银行贷款项目具有工期长、属劳动密集型工程等特点,则该工程较适用用( )方式进行招标。A、国内竞争性招标B、有限国际招标C、国际竞争性招标D、国际邀请招标参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、设备采购合同的价格除设备价格外,其组成还应包括( )A、设备的包装费、税费、调试费B、设备的运杂费、税费、保险费C、设备的损耗费、税费、配件费D、设备的工具费、税费、保修费参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、正常直方图呈正态分布,其形状特征是( )A、两边高B、中间高C、中间低D、两边低E、成对称参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 8、( )和环境因素,对于建设工程项目而言是

35、可控因素。A、材料因素B、人的因素C、设备因素D、技术因素E、管理因素参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 9、施工成本管理过程中,进行施工项目总成本和单位成本计算、确定施工费用实际发生额的工作属于( )A、施工成本的分析B、施工成本的控制C、施工成本的考核D、施工成本的核算参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、项目管理实施规划的编制依据是( )A、项目管理规划大纲B、可行性研究报告C、项目条件和环境分析资料D、工程合同及相关条件E、同类项目的相关资料参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、功能性质量控制的目的,是保证建设工程项目使用功能的( )A、经济性B、符合性C、前瞻性

36、D、扩展性参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、下列双代号网络图中,不符合绘图规则情况有( )A、多个起点节点B、循环回路C、多个终点节点D、箭线交叉表达E、有多余虚工作参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 13、根据项目进度控制不同的需要和不同的用途,一个建设项目可以由( )等不同周期的计划构成进度计划系统。A、总进度计划B、实施性进度计划C、月度计划D、施工和设备安装进度计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、职业健康安全管理体系的l7个要素均有其相应的目标和意图。其中,与“鼓励所有受组织运行影响的人员参与职业健康安全事务,对组织的职业健康安全方针和目标予以支持”这个意图相应的要

37、素为( )A、目标B、职业健康安全管理方案C、培训、意识和能力D、协商和沟通参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、建设工程项目信息编码是信息处理的一项重要的基础工作,编码是由一系列( )和数字组成。A、字母B、符号C、短语D、汉字参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、进度偏差大于0的状况,则该工程的已完工作实际费用( )、计划工作预算费用(WS)和已完工作预算费用(wP)的关系可表示为( )A、WPACWPBCWSBBCWSBCWPACWPCACWPBCWPBCWSB、BCWSACWPBCWP参考答案：A 文字解析：按赢得值法，费用偏差CV=BCW 17、如何评价、度量风险的大小,确定可接

38、受风险和不可接受风险,对不可接受风险作进一步分析,制定补偿措施,将风险减至最小或可以接受的水平,是一个急需解决的课题。其中不可接受风险是指( )A、超出了方针、目标和企业规定的其他要求的风险B、超出了法律、法规和规章的要求的风险C、超出了人们普遍接受的要求的风险D、超出了人们的判断能力的限度的风险E、超出了建设工程项目的总体目标范围的风险参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 18、项目实施策划阶段管理策划应包含( )A、项目风险管理与工程保险方案B、项目实施期项目管理总体方案C、生产运营期设施管理总体方案D、生产运营期经营总体方案参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、只有当实际情况要求改

39、变施工方法和组织方法时,才可以调整网络计划的( )A、工作持续时间B、工作逻辑关系C、工作资源的投入D、工作时差参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、根据FII施工合同条件,下列不属于工程变更内容的是( )A、改变合同中所包括的任何工作的数量B、删减准备交第三人实施的工作C、改变任何工作的质量和性质D、改动工程的施工顺序参考答案：B 文字解析：工程变更指在施工过程中,对双方合同约定的施工程序、工程的内容及数量、质量要求等做出的变更。而应由第三人实施的工作不会包括在双方合同约定中,故答案为B。 21、工程进度目标的( )是从项目实施开始前和在项目实施过程中,逐步地由宏观到微观,由粗到细编制深度

40、不同的进度计划的过程。A、定期比较B、动态控制C、逐层分解D、实施管理参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、项目结构图和项目结构编码是编制( )等编码的基础。A、投资控制B、进度控制C、质量控制D、安全管理E、合同管理参考答案：A、B、C、E 文字解析：项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系,但它们之间又有区别。项目结构图和项目结构编码是编制上述其他编码的基础。不包括D选项安全管理。 23、在项目全寿命周期中,将项目决策阶段的管理称为( )A、开发管理B、设施管理C、实施管理D、决策管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、某项

41、目计划使用钢筋的目标消耗量为200t,单价4000元,损耗率5%。若实际消耗量为220t,损耗率4%,运用因素分析法计算得第二次替代与第一次替代的差额为23100元,则实际单价为( )元。A、4100B、4139C、4400D、4510参考答案：A 文字解析：以目标数840000元(=2004000105)为分析替代的基础,消耗量、单价、损耗率分别为第一、第二及第三替代因素。第一次替代消耗量因素,以220替代200,得：22040001.05=924000。第二次替代后的值=第一次替代后的值+第二次替代与第一次替代的差额=924000+23100=947100,而第二次替代后的值947100=

42、220实际单价105,所以实际单价=947100+220+105=4100(元)。 25、直至降低风险后才能开始工作,为降低风险时必须配给大量的资源。当风险涉及正在进行的工作时,就采取应急措施,这是针对( )的控制措施。A、不容许风险B、中度的风险C、重大的风险D、可容许的风险参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、“检查和纠正措施”属于职业健康安全管理体系的一个一级要素,它所包含的二级要素有( )A、绩效测量和监视B、应急准备和响应C、文件和资料控制D、协商和沟通参考答案：A 文字解析：职业健康安全管理体系“检查和纠正措施”一级要素包括四个二级要素,即绩效测量和监视,事故、事件、不符合、纠正

43、和预防措施,记录和记录管理,审核。 27、FII新红皮书中合同计价方式属于( )A、单价合同,任何情况下对单价不予调整B、单价合同,但有某些子项采用包干价格C、总价合同,任何情况下对总价不予调整D、总价合同,允许双方约定调整合同价格的范围和幅度参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、建设工程项目进度控制措施主要包括( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施E、规划措施参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、在建设工程项目管理过程中,代表不同利益方的进度控制目标和时间范畴是不相同的,( )承担了进度控制的任务。A、业主方B、设计方C、担保方D、总承包方E、营运方参考答案：

44、A、B、D 文字解析：暂无解析 30、编制项目管理实施规划程序的第一步是( )A、分析项目条件和环境B、熟悉相关法规和文件C、履行报批手续D、了解项目相关各方的要求参考答案：D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,( )不得上岗作业。A、无作业证的人员B、未经劳务部门同意的人员C、未经安全生产教育培训的人员D、工作年限不够的人员参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B

45、 文字解析：暂无解析 3、安全生产法规定从业人员的权利包括( )A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工

46、。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：本路段桥梁基础施工宜采用( )进行钻孔作业。A、螺旋钻机B、冲击钻机C、回转斗钻机D、液压旋挖桩孔机参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、石灰稳定土基层分层施工时,下层石灰稳定土碾压完成后,在铺筑上一层石灰稳定土前( )A、需要1d养护期B、需要7d养护期C、需要15d养护期D、不需要专门的养护期参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、钢筋的纵向焊接应采用( )A、电弧焊B、气压焊C、电渣压力焊D、闪光对焊参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、桥梁高度简称桥高,是指桥面与( )间距离。A、低水位B、高水位C、设计洪水位D、桥下线路路面E

47、、桥梁下缘参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 8、招标人根据工程实际情况需要修改合同条款的内容,可以在( )进行修改。A、公路专用条款B、正文C、前附表中D、项目专用条款参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用,一般不低于工程造价的( ),且不得作为竞争性条件。A、05B、1C、15D、2参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、一条高速公路的收费系统按其基本功能可分为计算机系统、电源系统、( )等。A、视频监视系统B、地

48、理信息系统C、内部对讲系统D、信息发布系统E、安全报警系统参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 12、在连续梁桥支架施工过程中,主要应注意控制( )A、支架基础B、拱架加载C、卸架工艺D、支架沉降参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、公路工程施工中,项目经理部应文明施工,在项目部或工程适当位置应设置公示标志,内容包括

49、( )A、工程概况牌B、施工总平面图C、企务三公开宣传栏D、卫生防疫E、安全纪律牌参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 15、某高速公路有一座单跨拱桥,其净跨径为l0,计算跨径为l,净矢高为f0,计算矢高为f,则该拱桥的矢跨比为( )A、f0/l0B、f0/lC、f/l0D、f/l参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：施工控制方法,除了纠偏终点控制方法、自适应控

50、制方法,还包括( )A、误差的容许值法B、敏感部位控制法C、常规控制方法D、总体控制方法参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、对于施工完毕的标志,主要应进行( )等检测。A、标志板安装平整度B、立柱垂直度C、基础尺寸D、标志板下缘至路面净空高度E、金属构件的防腐参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为( )A、高处坠B、物体打击、触电B坍塌、火灾、中毒C、机械伤害、触电、坍塌D、高处坠落、中毒、触电参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、隧道火灾报警系统的人工报警按钮通常是在隧道内每( )间距设一个。A、100mB、75mC、50mD、25m参

51、考答案：C 文字解析：暂无解析 20、当混凝土堵塞导管时,可疏通导管内的混凝土的方法有( )A、拔出导管B、用型钢插入导管内来疏通C、导管上固定附着式振捣器进行振动D、高压水枪喷射E、加缓凝剂参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 21、配制高强度混凝土必须使用的外加剂是( )A、引气剂B、防冻剂C、缓凝剂D、高效减水剂参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、下面属于控制供料成本的措施的有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、控制场外运输损耗E、优化实验配合比参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 23、各交通等级路面用水泥的初疑时间不早于( )h。

52、A、15B、2C、5D、8参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、可承担单跨100m及以下桥梁工程的施工的企业包括( )A、公路工程施工总承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业E、公路工程施工总承包一级企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、背景材料3某施工单位承接了一

53、段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：属于本项目路面摊铺机械特点的是( )A、行驶速度快B、机动性和操纵性能差C、对深坑适应性差D、制造成本较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形基本稳定D、初期支护变形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、下列路段中,不宜在雨期进行路基施

54、工的是( )A、碎砾石路段B、路堑弃方路段C、膨胀土路段D、丘陵区砂类土路段参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、为了实行全面成本管理,必须对施工项目成本进行层层分解,以( )的成本责任制作保证。A、分企业、分项目部、分班组B、分级、分工、分人C、分领D、分主管、分工人D分业主、分监理、分施工参考答案：B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、中型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、大中型水利水电工程建设土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、15B、20C、30D、36参考

55、答案：C 文字解析：暂无解析 3、土体中细小颗粒在渗流作用下开始在孔隙内移动时的水力坡降为( ).A、临界坡降B、允许坡降C、极限坡降D、破坏坡降参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、若混凝土防渗墙材料为普通混凝土,其抗渗性能检查其( )A、渗透系数B、允许渗透坡降C、抗渗等级D、强度等级参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、纯压式灌浆用于孔深为( )的情况。A、超过15mB、不超过l5mC、不超过20mD、超过20m参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、在紧急防汛期,防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要,有权决定采取的紧急措施有( )A、取土占地B、爆破堤防C、砍伐林木D、清除阻水障碍物E、拆除拦

56、河闸参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 7、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),对于伤亡事故、职业病的调查和处理应按照“三不放过”的原则,其内容是( )A、事故原因不查清楚不放过B、事故责任人不处罚不放过C、主要事故责任人和职工未受教育不放过D、受害人未按规定得到补偿不放过E、补救和防范措施不落实不放过参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、下列关于土石方工程施工说法正确的是( )A、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式B、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自上而下的开挖方式C、严禁在设计建

57、基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工D、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业E、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自下而上进行,严禁上下垂直作业参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 9、通过建筑物导流的主要方式包括( )A、混凝土坝体中的底孔导流B、涵管导流C、低水头河床式径流电站的混凝土坝体上预留缺口导流D、隧洞导流E、混凝土坝体上梳齿孔导房导流参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 10、骨料堆场的布置主要取决于( )A、地形条件B、堆料设备C、运输条件D、运输进出料方式E、骨料的组成材料的成分参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 11、水

58、库工程管理设计规范(SL10696)规定,平原区大型水库工程下游从坝脚线向下的管理范围为( )A、不少于50mB、不少于100mC、不少于150mD、不少于200m参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、一个8号传爆雷管连爆簇起导爆管的数量不宜超过( )根,层数不宜超过3层。A、10B、20C、30D、40参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于混凝土施工温度控制的要求错误的是( )A、高温季节施工时,混凝土浇筑应尽量安排在早晚和夜间进行B、高温季节施工时,大尺寸浇筑块严禁采用台阶式浇筑法C、低温季节施工时,应尽量避免在夜间或气温骤降期间

59、拆模D、低温季节施工时,当预计拆模后混凝土表面温降可能超过69时,应推迟拆模时间参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、水电站的( )机组启动验收由竣工验收主持单位或其委托单位主持其他台(次)机组的启动验收,验收委员会可委托项目法人主持。A、第一台(次)B、前两台(次)C、随机抽取一台(次)D、后两台(次)E、最后一台(次)参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 15、根据土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工技术规范(试行)(SD220一87),下列关于沥青混凝土防渗墙施工的说法正确的是( )A、正式施工前,应进行现场铺筑试验,以确定沥青混合料的施工配合比,施工工艺参数,并检查施工机械的运行情况等B

60、、接触沥青的人员,应发给必要的劳保用品和享受保健待遇C、接触沥青的人员,应定期进行体内沥青吸入量检查D、沥青混凝土制备场所,要有除尘、防污、防火、防爆措施,并配备必要的消防器材E、斜坡施工应设置安全绳或其他防滑措施。机械由坝顶下放至斜坡时,应有安全措施,并建立安全制度。对牵引机械和钢丝绳、刹车等,必须经常检查,维修参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 16、在河道管理范围内进行下列活动,必须报经河道主管机关批准的有( )A、在河道内进行网箱养鱼B、采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥C、爆破、钻探、挖筑鱼塘D、在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施E、在河道滩地开采地下资源及进行考