2022最全云南省继续教育一级建造师资格测试题题库精选答案+解析

1、2022最全云南省继续教育一级建造师资格测试题题库精选答案+解析第一部分 工程经济1、甲开发商与乙总承包人签订施工合同后,在开工建设前,开发商将建设用地使用权抵押银行贷款;房屋建成后,由于甲无力清偿贷款,银行拟行使抵押权。下列说法正确的是( )A、建设用地使用权和地上房屋均为抵押物B、抵押权效力仅及于建设用地使用权C、抵押权效力仅及于地上房屋D、银行申请人民法院拍卖建设用地使用权时,可以将房屋一并拍卖E、若甲拖欠乙工程款,乙对该工程享有优先权参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 2、某公司在欠税期间,要处分长期闲置的桥梁施工设备,根据税收征收管理法的规定,该公司的义务是( )A、向税务机关

2、结清税款B、向税务机关结清税款并支付滞纳金C、向税务机关提供担保D、向税务机关报告参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、注册建造师执业的下列专业中,未区分工程类别,按项目只设一级建造师执业资格的专业是( )A、铁路工程B、民航机场工程C、公路工程D、通信与广电工程参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、下列关于重大误解而签订合同的情形中,正确的是( )A、误解是对合同的性质发生误解B、误解是由当事人自已的过失造成C、误解是由对方当事人故意造成D、误解是由对方当事人过失造成E、误解是由对方当事人利用自己的优势地位所造成的参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 5、张某是甲有限责任公司的董事,该公司以

3、销售电脑为主要业务。张某在任职期间利用业余时间代理乙公司销售了一批电脑并收取高额报酬。甲公司得知后表示异议,认为张某的行为侵害了本公司的利益,而张某认为其并未利用工作时间代理乙公司销售,甲公、司无权干涉。下列说法正确的是( )A、张某违反竞业禁止义务,其代理乙公司进行的销售无效B、张某的行为与甲公司无关,甲公司无权提出异议C、张某违反竞业禁止义务,但其代理乙公司进行的销售有效,张某所得报酬系劳动所得受法律保护,但甲公司有权解聘张某D、张某违反竞业禁止义务,但其代理乙公司进行的销售有效,张某所得报酬应当归甲公司所有,而且甲公司可根据内部章程对其进行处分参考答案：D 文字解析：本题考点为1Z301

4、213公司董事、高级管理人员的义务。根据公司法第149条第一款第五项规定，董事、高级管理人员不得未经股东会、股东大会同意利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；同条第二款规定，董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。在本题中，张某作为公司的董事未经股东会同意进行了竞业禁止的行为，所得收入应归公司所有，故D是正确的答案。 6、下列关于缔约过失责任构成要件的表述中,正确的是( )A、缔约过失发生在履约过程中B、一方违反了诚实信用的原则C、一方违反了平等自愿的原则D、对方的社会信誉遭受损害参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、我国刑

5、法规定,有期徒刑的刑期为( )以上,( )以下,数罪并罚不超过( )A、1年、15年、无期B、6个月、15年、15年C、1年、10年、15年D、6个月、15年、20年参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、甲公司和乙公司发生纠纷诉至法院,双方当事人质证的证据中,法院不能确认甲公司证据证明力的是( )A、甲公司提出的证据,乙公司认可的B、甲公司提出的证据,乙公司没有相反证据反驳的C、甲公司提出的证据,乙公司提出的相反证据不足以反驳的D、对甲公司的证据,乙公司有异议并提出反驳证据;甲公司认可反驳证据的参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、张氏兄弟两人达成协议,约定双方如就父亲遗产发生争议,则提交北京

6、仲裁委员会进行裁决,并自动履行其裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商一致,现问双方解决争议可行的法律途径是( )A、只能向有管辖权的人民法院起诉B、只能申请北京仲裁委员会仲裁C、既可向有管辖权的法院起诉,也可以申请仲裁D、只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第3条规定：“下列纠纷不能仲裁：(一)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；。”所以，本案中，双方约定的仲裁事项是遗产继承纠纷，不属于仲裁的范围，该仲裁协议无效。 10、下列合同中,属于可变更或可撤销的合同情形的是( )A、15岁的小王购买笔记本电脑的合同B、承包商购买走私钢材的合同C、小张与小刘签订的

7、买卖合同,而小张以为是赠与合同D、订立合同时显失公平的合同E、精神病人老王在精神状态正常情况下订立的购房合同参考答案：C、D 文字解析：合同法第54条规定了属于可变更、可撤销合同的四种情形： 11、按照建设工程质量管理条例的规定,建设单位应当依法进行招标采购的有:工程建设项目的( )A、监督B、勘察C、监理D、施工E、设计参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 12、下列关于民事诉讼简易程序的表述中,正确的是( )A、基层法院和它派出的法庭可以适用简易程序审理第一审民事案件B、中级法院可以适用简易程序审理第一审民事案件C、当事人各方自愿选择适用简易程序的,人民法院可以适用简易程序D、基层

8、法院和它的派出法庭审理简单的民事案件,可以用简便方式随时传唤当事人、证人E、简单的民事案件由审判员一人独任审理参考答案：A、D、E 文字解析：答案里的A、D、E三个选项出自民事诉讼法第十三章的规定，中级法院不能适用简易程序审理第一审民事案件，法律没有规定当事人可以自愿选择适用简易程序，所以B、C项错，本题选A、D、E。 13、李女士在某财产保险公司投了一份车损险,如果保险公司对该保险合同中的保险责任的免除条款未向李女士明确说明,将会产生的法律后果是( )A、该保险合同无效B、该条款不产生效力C、对该条款作不利于保险公司的解释D、可以减少投保人李女士的保险费参考答案：B 文字解析：本题考点为1Z

9、301191中保险人的说明义务。根据保险法第l8条规定：保险合同中规定有关保险人责任免除条款的，保险人在订立保险合同时应当向投保人明确说明，未明确说明的，该条款不产生效力。因此，本题的正确选项是B。 14、下列关于建设工程价款优先受偿权的说法中,正确的是( )A、建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权B、建设工程承包人的优先受偿权包括工程价款和因发包人违约所造成的损失C、消费者交付购买商品房的全部款项后,承包人的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D、建设工程承包人行使优先受偿权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或合同约定竣工之日计算E、消费者交付购买商品房的大部分款项的,承包人的工程价款

10、优先受偿权可以对抗买受人参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 15、甲向乙购买钢材,双方在买卖合同中约定乙一次性支付全部钢材,甲也一次性支付全部货款,但没有约定履行顺序。此时乙向甲供应了一半的货物,要求甲支付全款。关于甲的做法,下列说法正确的是( )A、不得主张同时履行抗辩权B、可以就全部货物主张同时履行抗辩权C、只能就未给付的货物主张同时履行抗辩权D、可以主张乙未完全履行而行使合同解除权参考答案：B 文字解析：合同法第66条规定，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。合同约定的履行

11、义务是一次性供货和一次性付款。所以答案是B。 16、在下列常见的合同中,对合同的分类的说法错误的是( )A、加工承揽合同属于不要式合同B、建设工程施工合同属于要式合同C、建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D、自然人之间的借款合同属于不要式合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、项目档案验收不合格的项目( )A、对项目竣工验收的进程无影响B、造成档案损失的,追究有关人员的责任C、要求项目建设单位对存在的问题提供缺失说明的条件下即可进行竣工验收D、直接按有关规定罚款,不需要复查参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、当事人向人民法院申请证据保全,不得迟于( )届满前的7日。A、送达期限

12、B、答辩期限C、举证期限D、上诉期限参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中,( )不正确。A、两审终审制度是指一个民事诉讼案件经过两审法院审判后即告终结的制度B、民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C、对于一般民事诉讼案件,当事人不服一审法院的判决或裁定,可以上诉至上一级法院D、超过上诉期的判决、裁定,为生效判决、裁定,当事人不得再上诉参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时,应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应.将本单位形成的工程文件立卷后

13、( )A、向建设行政主管部门移交B、向城建档案馆移交C、向建设单位移交D、通过建设单位转交参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、关于安全施工技术交底,下面说法正确的是( )A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人交底参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、下列( )不能作为行政诉讼的证据。A、行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B、行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C、行政处罚听证记录D、人民法院立案后行政机关自行

14、向证人取证所作的笔录参考答案：D 文字解析：根据行政诉讼法第33条规定，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。 23、某房地产公司根据合同仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁解决因施工单位逾期竣工给自己造成的损失赔偿问题,仲裁委员会受理案件后,依据仲裁规则和程序向被申请人施工单位送达了申请书副本、仲裁规则与仲裁员名册。在仲裁规则规定的答辩期内,施工单位未提交答辩书。此时仲裁委员会正确处理方式是( )A、通知申请人撤回仲裁申请B、继续进行仲裁程序C、告知申请人向有关人民法院起诉D、劝说被申请人提交答辩书后继续进行仲裁程序参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第25条规定，被申请人不提交答辩书的，

15、不影响仲裁程序的进行。因此，选项B是正确的。 24、甲是某项目玻璃幕墙的施工单位,与乙玻璃厂签订一份玻璃买卖合同,合同中约定乙在接到甲的书面通知后三个工作日向甲交付玻璃。签订合同后一个月,乙在没有收到甲书面通知的情况下,把玻璃运到甲的施工现常则甲有权( )A、拒绝接收B、不得拒绝接收C、不接收玻璃并要求乙承担违约责任D、接收玻璃并要求乙承担违约责任E、可以接收玻璃并要求乙支付增加的费用参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 25、当双方或一方当事人是公民时,向法院申请执行的期间为( )A、三个月B、六个月C、一年D、二年参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、一高速公路项目进行招标,按照招标投标

16、法律法规的规定,开标后允许( )A、投标人更改投标书的内容和报价B、投标人再增加优惠条件C、评标委员要求投标人澄清问题D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、下列协议中,适用于合同法调整的是( )A、收养协议B、劳动服务期协议C、赠予协议D、离婚协议参考答案：C 文字解析：不受合同法调整的主要关系类型有关身份关系的合同、有关政府行使行政管理权的行政合同、劳动合同和政府间协议等，所以选项A、B、D不受合同法调整，答案是C。 28、某有限责任公司的住所地在A、市,后在B、地设立了一家分公司。该分公司以自己的名义与C、贸易公司签订了一份买卖合同。现该分公司无

17、力支付货款,与该贸易公司产生纠纷。下列说法中正确的是( )A买卖合同无效,因为该分公司不具有法人资格,而且无母公司的授权依据B买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司承担C买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司及其分公司承担连带责任D、买卖合同有效,法律责任由合同当事人独立承担参考答案：B 文字解析：本题考点为1Z301211公司设立中的分公司不具有法人资格问题。根据公司法第14条中规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。在本题中，分公司由合同产生的法律责任应由母公司承担，故B是正确的选项。 29、王一向李二发出要约后,因发生了重大变故,王一又向李二发出一个通知,通知中声明前一

18、个要约中的内容无效,则( )A、王一发出后一个通知的行为是要约撤销B、王一发出后一个通知的行为是要约撤回C、后一个通知必须不迟于前一个通知到达李二时才有效D、后一个通知只要在不迟于李二发出承诺时到达才有效参考答案：D 文字解析：要约撤回和要约撤销的区别在于它们到达受要约人时要约是否已经生效，在要约生效前到过则是要约撤回，反之是要约撤销，故在题干是没有明确要约是否到达受要约人的情况下，无法判断是要约撤回还是要约撤销，选项A、B是错误的；王一发出的后一通知是否有效的最后期限是受要约作出承诺前，所以答案是D。 30、建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对设计图纸进行调整变更并指令承包人施

19、工,双方对设计变更价款未做出约定,后无法协商一致,此时应按照( )市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行合同时合同履行地参考答案：B 文字解析：根据合同法第62条第2项的规定：“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”B项正确。 第二部分 项目管理1、按人民币计算,某进口设备的离岸价为1000万元,到岸价为1050万元,关税为105万元,银行财务费率为0.5%,则该设备的银行财务费为( )万元。A、5.00B、5.25C、5.53D、5.78参考答案：D 答案解析：暂

20、无解析 2、某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3,若生产能力指数为0.6,价格调整系数为1.1,用生产能力指数法估算,该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的( )倍。A、0.78B、0.81C、1.44D、1.49参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、二次搬运费属于( )A、直接工程费B、措施费C、间接费D、企业管理费参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、施工图预算审查时,将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标,然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为( )A、筛选审查法B、

21、对比审查法C、分组计算审查法D、逐项审查法参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、下列关于建设项目财务评价指标的说法中,不正确的是( )A、动态评价指标考虑了资金时间价值B、静态评价指标没有考虑资金时间价值C、动态评价指标反映了项目的盈利能力D、动态评价指标中最常用的指标是动态投资回收期参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、国际工程投标报价程序中,在编制进度计划与施工方案之前,应进行的工作包括( )A、生产要素询价B、分包工程询价C、核算工程量D、现场勘查E、人工、材料、设备基础单价计算参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 7、城市维护建设税是一种地方附加税,税率根据项目所在地分市区,县

22、、镇和县、镇以外三个不同等级。教育费附加是地方收取的专项费用,应按营业税额的一定比例确定。该比例是( )A、2%B、3%C、5%D、6%参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、下列不能计入生产成本的有( )A、材料费B、机械使用费C、项目经理部发生水电费D、行政管理部门发生水电费参考答案：D 答案解析：暂无解析 9、某房地产企业年商品房销售收入为48500万元,物业租赁费收入3200万元,物业管理服务费收入300万元。已知营业税率5%,城市维护建设税率7%,教育费附加率3%,则该企业当年应缴营业税金及附加为( )万元。A、192.5B、2497.8C、2785D、2860参考答案：D 答案解析：

23、暂无解析 10、根据企业法和公司法相关规定,下列组织形式中,所有者对企业或公司的债务承担无限连带责任的是( )A、合伙企业B、有限责任公司C、股份有限公司D、国有独资公司参考答案：A 答案解析：暂无解析 11、某建筑企业因急需现金,于2009年7月1日将一张2009年5月1日签发的,10月1日到期,票面价值为100000元的不带息商业汇票向银行贴现,年贴现率为l2%。根据企业会计准则及其相关规定,票据的贴现值为( )A、97000元B、95000元C、64000元D、100000元参考答案：A 答案解析：贴现值=票据到期值-贴现息=100000-3000=97000元 12、某项目财务现值FN

24、PV与收益率i之间的关系如图所示。若基准手率为6%,该项目的内部收益率和财务净现值分别是( )A、3.0%，21万元B、3.0%，69万元C、7.7%，21万元D、7.7%，69万元参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、建设项目财务分析中,计算财务评价指标、考察项目的财务可行性依据的是( )A、影子价格B、历史市场价格C、现行市场价格D、预期市场价格参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、企业在防范与控制应收账款的风险过程中,可遵循谨慎性原则,预先建立( )A、应收账款账龄分析B、坏账准备金制度C、信用期限考核制度D、信用标准评估制度参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、某施工企业本期财务

25、费用100万元,管理费用200万元,所得税费用500万元。企业当期期间费用应为( )万元。A、300B、600C、700D、800参考答案：A 答案解析：暂无解析 16、某企业于2009年5月1日将一张2009年3月1日签发的、8月1日到期的商业汇票向银行贴现。根据企业会计准则及其相关规定,票据的贴现期为( )A、1个月B、2个月C、3个月D、4个月参考答案：C 答案解析：贴现期=票据期限-企业已持有票据期限=5-2=3 17、一个国家、地区或者银行投资建设的各个项目,按照自身运动的客观规律,顺次经过投资建设过程的各个阶段,直到竣工投产达到预期目标,收回投资,再投资于新的项目的过程,叫( )A

26、、建设工程项目周期B、技术周期C、产品周期D、企业周期参考答案：A 答案解析：暂无解析 18、采用部分费用综合单价法编制施工图预算,生成工程承发包价,以各分项工程量乘以部分费用综合单价并汇总后,需再加上( )A、间接费B、措施费C、管理费D、规费E、税金参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 19、工程量清单的编制依据不包括( )A、建设工程设计文件B、地质勘察报告C、计价规范D、标准、规范、技术资料参考答案：B 答案解析：编制工程量清单应依据:计价规范;国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法;建设工程设计文件;与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;招标文件及其补充通知、答疑纪

27、要;施工现场情况、工程特点及常规施工方案;其他相关资料。地质勘察报告是工程设计的依据,不是编制工程量清单应依据。 20、年利率8%,按季度复利计息,则半年期实际利率为( )A、4.00%B、4.04%C、4.07%D、4.12%参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、某施工企业从外省一家电子公司购进一批价值20万元的电脑,为了使货款快速、安全地汇入该电子公司的银行账户,两家公司可以采用的银行结算方式是( )结算。A、信用证B、银行汇票C、支票D、银行本票参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、某具有常规现金流量的投资方案,经计算FNPV(13%)=150,FNPV(15%)=-100,则FIR

28、R的取值范围为( )A、15%参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、间接费的组成项目包括( )A、直接工程费B、规费C、措施费D、利润E、企业管理费参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 24、在下列各项中,资产按照其流动性分类分项列示的项目有( )A、盈余公积B、货币资金C、短期投资D、固定资产E、所有者权益参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 25、某具有常规现金流量的投资方案,经计算FNPV(17%)=230,FNPV(18%)=-78,则该方案的财务内部收益率为( )A、17.3%B、17.5%C、17.7%D、17.9%参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、在单因素敏感性分析时

29、,常选择的不确定性因素主要是( )A、内部收益率B、项目总投资C、产品价格D、经营成本E、产销量参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 27、零星工作项目中的人工计量一般按照人工消耗总量的( )取值。A、0.5%B、1%C、1.5%D、2%参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、按建标2003206号文件的规定,施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程的( )A、社会保障费B、人工费C、企业管理费D、现场管理费参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、可供企业分配的利润,其分配项目有( )A、提取法定盈余公积金B、提取任意盈余公积金C、提取法定公益金D、提取任意公益金E、优先股股

30、利参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 30、下列费用中,不属于建筑安装工程直接工程费的有( )A、施工机械大修费B、材料二次搬运费C、生产工人退休工资D、生产职工教育经费E、生产工具、用具使用费参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、职业健康安全与环境管理体系程序文件可按“4WIH”的顺序和内容来编写。其中,4W是指( )A、谁做(who)B、为什么做(why)C、什么时间做(when)D、在什么地点做(whE、re)E做什么(what)参考答案：A、C、D、E 文字解析：程序文件的内容可按照“4W1H”的顺序和内容来编写,即明确程序中管理要素由谁做(who),什

31、么时间做(when),在什么地点做(where),做什么(what),怎么做(how)。 2、我国实行的建设工程监理,属于( )项目管理的范畴。A、政府主管部门B、业主方C、质量监督机构D、建设工程项目总承包方参考答案：B 文字解析：我国的建设工程监理属于国际上业主方项目管理的范畴。 3、建设工程项目信息的有些编码并不是针对某一项管理工作而编制,如投资控制成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、编制项目进展报告等都要使用项目的结构编码,因此就需要进行( )A、编码组合B、编码分解C、编码分类D、编码分析参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、因果分析图法应用时,一个质量特性或一个质量问题使用(

32、)分析。A、一张图B、二张图C、三张图D、四张图参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、某工程采用我国合同示范文本,施工过程中承包人提出工程变更价款报告后工程师不同意,则应( )A、按工程师的决定处理B、视为变更价款报告已被确认C、视为该项变更不涉及合同价款的调整D、按合同约定的争议条款处理参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、由于工程质量形成的影响因素多,因此,对工程质量状况的调查和质量问题的分析,必须分门别类地进行,以便准确有效地找出问题及其原因,这就是( )的基本思想。A、质量检查B、分层法C、因果分析法D、排列图法参考答案：B 文字解析：由于工程质量形成的影响因素多,因此,对工程质量状况

33、的调查和质量问题的分析,必须分门别类地进行,以便准确有效地找出问题及其原因,这就是分层法的基本思想。 7、工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的( )A、逻辑关系B、指令关系C、因果关系D、分配关系参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、某工程合同总额为200万元,工程预付款为24万元,其中主要材料、构件所占比重为60%,辅助材料所占比重为20%,则工程预付款起扣点为( )万元。A、150B、160C、170D、180参考答案：B 文字解析：工程预付款的计算中只需考虑主要材料、构件所占的比重,所以起扣点=200-2460=160万元。 9、施工组织设计是对施工活动实行( )的重要手段,它具有

34、战略部署和战术安排的双重作用。A、严格控制B、优化设计C、合理安排D、科学管理参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、在双代号网络计划中,某工作有三项紧后工作,它们的最迟开始时间分别为第18天、第21天和第22天。如果该工作的持续时间为4天,则其最迟开始时间为( )天。A、14B、15C、18D、24参考答案：A 文字解析：本题主要考查双代号网络图中工作最迟开始时间的计算方法。即从后向前逆算过程中,所有紧后工作最迟开始时间的最小值为本工作最迟结束的时间。本题中所有紧后工作最迟开始时间最小值即为本工作最迟结束时间为18；由最迟结束的时间减去工作的持续时间即得最早开始时间18-414天。 11、在

35、对施工项目进行施工成本核算时,工作之一是需要按照规定的开支范围,对施工项目的支出费用进行( )A、控制B、分析C、考核D、归集参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、工程施工过程中,发包人未在合同约定时间内支付工程进度款,承包人可以( )A、及时向发包人发出要求付款的通知B、与发包人协商签订延期付款协议,从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息C、停止施工,承担相应责任D、与发包人协商将该工程折价,就该工程折价的价款优先受偿E、申请人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 13、下列选项属于第一类危险源的有( )A、锅炉爆炸产生的冲击波

36、B、吊起重物的势能C、电缆绝缘层破裂D、脚手架扣件质量低劣E、噪声的声能参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 14、在某项目的施工过程中,已完工作预算费用( )、计划工作预算费用(WS)及已完工作实际费用(CWP)三条曲线的关系图预示可能发生涉及项目成败的重大问题,则该赢得值图所反映的应是( )A、WP与ACWp两条曲线越来越靠近B、三条曲线都平稳的上升CBCWP与BCWS两条曲线越来越靠近C、三条曲线离散度不断增加参考答案：C 文字解析：三条曲线若离散程度增加则表示费用偏差、进度偏差增加，预示着项目管理的失控，甚至进一步造成项目的失败。 15、在施工准备过程中,为落实项目经理责任目标,需

37、编制实施性施工成本计划,其编制依据之一是( )A、施工结算B、施工图预算C、施工预算D、施工图决算参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、合同分析是从( )的角度去分析、补充和解释合同的具体内容和要求。A、合同签订B、合同执行C、合同变更D、合同清算参考答案：B 文字解析：合同分析的出发点与目的是将合同目标和合同规定予以落实,以更好地执行合同。确定承包人如何合理组织资源履行合同义务,以规避各类合同风险。 17、伤亡事故按其后果严重程度分为( )级。A、三B、四C、五D、六参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、在FII于1999年出版的新型合同条件下,没有业主委托的工程师这一角色的合同条件是(

38、 )A、施工合同条件B、永久设备和设计建造合同条件C、简明合同格式D、E、PC交钥匙项目合同条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、建设工程项目的决策阶段策划基本内容包括( )A、项目环境和条件的分析与调查B、项目定义和项目目标论证C、组织策划D、经济策划E、风险策划参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 20、职业安全卫生监察机构的监察活动是以国家整体利益出发,依据法律、法规对政府和法律负责,即不受行业部门或其他部门的限制,也不受( )的约束。A、政府部门B、用人单位C、管理部门D、中介机构参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、设备采购合同通常采用( )A、固定单价合同,交货期内

39、单价不予调整B、固定总价合同C、成本加酬金合同D、固定单价合同,但交货期内单价可根据市场情况进行一定幅度的调整参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、下列选项中,属于建设工程项目总进度目标论证工作步骤有( )A、工程进度风险分析B、进度计划系统的结构分析C、项目实施的总体部署D、设计方案的评审和选用E、项目的工作编码参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 23、( )的需求和法律法规的要求,是决定建设工程项目质量目标的主要依据。A、施工企业B、业主C、政府D、操作者参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、某工程采用我国合同示范文本,由于政府出台了新的工程质量强制性标准,发包人提出对工程质量新的变

40、化,对此,可以进行变更的是需( )A、与承包人协商一致B、经承包人批准C、与工程师协商一致D、经工程师批准参考答案：A 文字解析：从合同角度看,除设计变更外,其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更,如双方对工程质量要求的变化(如涉及强制性标准的变化),这样的变更程序,首先应当由一方提出,与对方协商一致后,方可进行变更。 25、承包人之间所进行的建设工程项目竣工验收,通常分为( )三个环节进行。A、资料验收B、验收准备C、实体验收D、初步验收E、正式验收参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 26、分析发包人的合同责任,主要内容包括( )A、发包人是否及时提供了施工图纸和施工场地、道路等B、

41、发包人是否履行了对专业分包人的管理协调责任C、发包人是否向承包人出示了工程师的授权委托书D、发包人是否及时足额地支付了工程款E、发包人是否在合同约定的期限内组织竣工验收参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 27、在职业健康安全与环境管理体系的实施过程中,推进体系的运行工作应重点围绕的活动有( )A、培训意识和能力B、信息交流C、学习D、监测E、记录参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 28、从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看,职业健康安全问题包括( )A、人的不安全状态B、物的不安全状态C、人的不安全行为D、物的不安全行为E、组织管理不力参考答案：B

42、、C、E 文字解析：暂无解析 29、单代号网络计划与双代号网络计划相比,具有的特点是( )A、工作逻辑关系不易表达B、不出现虚箭线C、工作持续时间表示直观D、节点编号必须连续参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在( )方面存在有区别和有联系。A、管理范围B、管理目标C、管理核心D、管理主体E、投资决策参考答案：A、B、D 文字解析：对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在管理范围、管理目标、管理主体方面存在有区别和有联系。故选项C、E不正确。 第四部分 公路实务1、高速公路

43、水准测量的等级为( )A、二等B、三等C、四等D、五等参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、公路工程验收的依据包括( )A、批准的工程设计、概算、预算文件B、批准的变更设计文件和图纸C、批准或确认的招标文件及合同文本D、上级机关对工程的指示文件E、公路工程的可行性研究报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、交工验收和竣工验收应听取和审议的报告有( )A、建设单位关于项目执行情况的报告B、施工单位关于工程施工情况的报告C、监理单位关于工程监理情况的报告D、质量监督部门关于工程质量监督工作的报告E、设计单位关于设计情况的报告参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、公路工程项

44、目施工成本管理的原则包括成本最低化原则和( )原则。A、成本管理科学化B、全面成本管理C、成本责任制D、成本管理有效化E、成本管理数量化参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 5、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、爆破作业中,下列说法错误的是( )A、爆破时,应点清爆炸数量与装炮数量是否相符B、爆破时,确认炮响完并过5min后,方准爆破人员进入爆破作业点C、爆破作业必须有专人指挥D、人工打眼时,使锤人应站在掌钎人的对面,严禁侧脸使锤参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法

45、的说法正确的有( )A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B、泥浆输入钻孔内,然后从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心排出至沉淀池内C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D、泥浆是从上向下流动E、需设置泥浆槽、沉淀池等参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、公路工程的间接费是由企业管理费和( )两项组成的。A、预留费B、建设单位管理费C、财务费D、现场经费参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、安全用电技术档案不包括( )A、施工现场用电组织设计的全部资料B、用电技术交底资料C、定期检查表D、电工体检表E、特殊工种操作证参考

46、答案：D、E 文字解析：暂无解析 10、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5参考答案：C 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:27:04 11、为提高成本管理的有效性,可以采取的方法有( )A、行政方法B、经济方法C、法制手段D、以最少的人力和财力完成较多的管理工作E、以减少安全投入节约成本支出参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、不能用于稳定土的水泥有( )A、初凝时间较长(宜在3h以上)的水泥B、终凝时间较长(宜在6h以上)的水泥C、快硬水泥D、早强水泥E、受潮变质的水泥参考答案：C、D、E

47、文字解析：暂无解析 13、斜拉桥混凝土主梁零号段及其两旁的梁段,在支架和塔下托架上浇筑时,应消除的对变形和施工质量的不良影响因素有( )A、湿度B、温度C、风力D、弹性和非弹性变形E、支承参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 14、项目法人在申请施工许可时应当向相关交通主管部门提交的材料有( )A、施工图设计文件的批复B、建设资金落实情况的审计意见C、征地批复D、监理单位审查通过的施工组织设计E、已办理的质量监督手续材料参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 15、桥梁明挖扩大基础施工放样工作下列说法正确的有( )A、根据桥梁中心线与墩台的纵横轴线,推出基础边线的定位点B、根据边线的

48、定位点放线画出基坑的开挖范围C、基坑底部的尺寸一般较设计平面尺寸每边各增加0510m的富余量D、坑壁垂直的无水基坑坑底,可不必加宽E、坑壁垂直的无水基坑坑底,必须加宽参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 16、某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：重力式桥台由( )等组成。A、台帽B、背墙C、台身D、基础E、锚碇板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 17、人工工资单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和( )费组成。A、社会福利B、企业福利C、医疗

49、D、劳动保护参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是( )A、安装的方案和方法B、精度和质量控制措施C、对前期工程的维护措施D、劳动力组织计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、按我国目前规范要求,高等级公路沥青路面施工应使用( )设备。A、连续强制式搅拌B、间歇强制式搅拌C、间歇滚筒式搅拌D、连续滚筒式搅拌参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、在悬臂浇筑混凝土斜拉桥的梁施工检测中,对于斜拉索锚具轴线与孔道轴线偏位的要求是( )A、抽查30,允许偏差5mmB、抽查25,允许偏差6mmC、抽查25,允许偏差5mmD、抽查30,允许偏差6mm参考答案

50、：C 文字解析：暂无解析 21、相对于轮胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )A、爬坡能力强B、行驶速度高C、作业循环时间短D、运输转移不损坏路面参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、下列关于沥青路面工程施工安全要点的叙述错误的是( )A、块状沥青的搬运宜在晴天进行B、从事沥青作业人员均应进行体检C、患有皮肤病、结膜炎的人员不宜从事沥青作业D、沥青加热及混合料拌制,宜在人员较少、场地空旷的地段进行参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、浅埋及软土隧道施工通常采用( )A、明挖法B、地下连续墙法C、盖挖法D、掘进机法E、沉管法参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、建立完整的合

51、同管理制度包括( )A、合同审查批准制度B、合同档案管理制度C、合同管理绩效考核制度D、合同管理的公证制度E、印鉴及证书管理使用制度参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、公路施工中不得用推土机推( )A、树根B、碎石块C、建筑垃圾D、石灰参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有( )A、总说明B、施工方案C、施工进度计划D、施工现场平面布置E、各种资源需要量及其供应参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 27、挂篮桁架行走和浇筑混凝土时的稳定系数,均不得小于( )A、11B、12C、15D、18参

52、考答案：C 文字解析：暂无解析 28、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、下列属于收费车道计算机系统的设备是( )A、服务器B、路由器C、雨篷信号灯D、彩色喷墨打印机参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、按照测量管理制度的要求,以下未体现测量工作双检制的是( )A、测量工作必须两个人共同进行B、测量外业工作必须有多余观测C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核D、外业工作采用两种不同方法进行复核测量参考答案：A 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、项

53、目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工15日前,下列( )必须报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。A、拟拆除或拟爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明B、施工组织方案C、堆放、清除废弃物的措施D、生产安全事故的应急救援预案E、拟拆除或拟爆破工程的可行性分析报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、下列关于土石坝工程施工的说法正确的是( )A、1、2级坝和高土石坝工程必须在开工前完成有关施工试验项目B、坝体填筑必须在坝基处理及隐蔽工程验收合格后才能进行C、心墙应与上下游反滤料及部分坝壳同时填筑,但前者填筑面应高出后者12mD、若均质坝体及心墙、斜墙等防渗体冻

54、结,应将冻结部分加强碾压E、对已铺好的反滤层应作必要的保护,禁止车辆行人通行参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 3、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设征地及移民安置包括( )等。A、灌溉渠道工程B、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、河道整治是指采取各种治理措施改善河道边界条件及水流流态以满足( )的需要。A、人类各项工作B、防洪、除涝C、改善水环境D、灌溉、航运参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004)

55、,应根据( )等因素确定导流建筑物的级别。A、保护对象B、失事后果C、使用年限D、工程总工期E、导流建筑物规模参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、关于水利工程质量缺陷,不正确的说法是( )A、质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题B、质量缺陷实行备案制度C、工程质量有缺陷,不可评定合格D、质量缺陷备案表由监理单位组织编写参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、混凝土坝的坝内裂缝、空洞可采用( )A、水泥灌浆B、化学灌浆C、水泥砂浆D、环氧砂浆参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、突发性水利工程建设重大质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向相关单生报告的时限是( )A、1hB、2

56、hC、4hD、6h参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、承包单位将其承包的全部建设工程肢解以后分别转给其他单位承包的行为是( )A、转包B、分包C、工程分包D、劳务作业分包参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、在洞室开挖的围岩类型中,类稳定围岩的特点是( )A、结构面无不稳定组合B、断层走向与洞线正交C、地下水活动轻微D、地下水活动轻微,洞壁潮湿,有少量的渗水或滴水E、岩体呈块状整体结构或块状砌体结构参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 11、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面的距离应不少于( )A、100mB、150mC

57、、200mD、250m参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、根据水利水电工程设计工程量计算规定(SL3282005),吹填工程量计算时,除考虑吹填区填筑量,还应考虑( )等因素。A、吹填土层固结沉降B、施工超挖量C、阶段系数D、施工期泥砂流失E、吹填区地基沉降参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 13、水工建筑物永久作用荷载包括( )等。A、结构自重B、地应力C、静水压力D、扬压力E、预应力参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 14、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),5级土石围堰边坡稳定安全系数不小于( )A、12B、115C、11D、105参考答案：D 文字解

58、析：暂无解析 15、在渗流作用下,非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为( )A、流土B、接触冲刷C、管涌D、接触流土参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的外部混凝土,相对密实度不得小于( )A、96B、97C、98D、99参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、若混凝土防渗墙材料为普通混凝土,其抗渗性能检查其( )A、渗透系数B、允许渗透坡降C、抗渗等级D、强度等级参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、根据水闸承担的任务,下列水闸一般需具备双向过水能力

59、的有( )A、节制闸B、进水闸C、蓄洪区(只有一个进出口)的分洪闸D、具备排涝和引水功能的排水闸E、挡潮闸参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 19、以机械旋转方法搅动地层,用时注入水泥基质浆液,在松散细颗粒地层内形成柱体的基础处理形式为( )A、深层搅拌桩B、打入桩C、灌注桩D、旋喷桩参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、土壤侵蚀形式主要包括( )A、水力侵蚀B、冻融侵蚀C、重力侵蚀D、植被破坏E、风蚀参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 21、水电站的典型布置形式有( )A、引水式电站B、河床式电站C、坝内式电站D、坝式电站E、贯流式电站参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析

60、22、下列作用荷载属于偶然作用荷载的是( )A、校核洪水位时的浪压力B、地应力C、围岩压力D、地震作用E、结构自重参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 23、根据水工混凝土施工规范(DLT51442001),同一强度等级混凝土抗压强度试验,大体积混凝土设计龄期应每( )成型一组。A、500B、1000C、1500D、2000参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、堆石体垫层料稳定性检查的颗分取样部位为( )A、垫层料中部B、垫层料底部C、界面处D、随机部位参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、库区移民专项竣工验收由( )组织库区移民专项验收委员会进行。A、省级政府有关部门会同项目法人B、县级