2022最新一级建造师练习题360题精选试题及答案

1、2022最新一级建造师练习题360题精选试题及答案第一部分 工程经济1、某房地产公司根据合同仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁解决因施工单位逾期竣工给自己造成的损失赔偿问题,仲裁委员会受理案件后,依据仲裁规则和程序向被申请人施工单位送达了申请书副本、仲裁规则与仲裁员名册。在仲裁规则规定的答辩期内,施工单位未提交答辩书。此时仲裁委员会正确处理方式是( )A、通知申请人撤回仲裁申请B、继续进行仲裁程序C、告知申请人向有关人民法院起诉D、劝说被申请人提交答辩书后继续进行仲裁程序参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第25条规定，被申请人不提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。因此，选项B是正确的。 2、下列选

2、项中,( )是不能提起行政复议的。A、某市交通管理局发布了排气量三升以下的汽车不予上牌照的规定,并据此对吴某汽车不予上牌照的行为B、某乡政府发布通告劝导农民种植高产农作物的行为C、建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D、民政府部门对王某成立社团的申请不予批准的行为参考答案：B 文字解析：依据行政复议法第6条规定的具体行政行为，B选项为行政指导行为，不具有约束力和强制力，不属于行政复议法第6条规定的具体行政行为。 3、甲、乙双方签订一份买卖合同,该合同标的物的价格执行政府指导价,于1990年6月1日前交付完毕,6月1日的政府指导价是35元/吨,但甲方直至1991年8月1日才交

3、货,此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨,市场价是45元/吨,则结算时乙应按照( )计算付款。A、35元/吨B、30元/吨C、45元/吨D、40元/吨参考答案：B 文字解析：合同法第63条规定，执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。总体原则是适用的价格不利于违约方。所以答案是B。 4、某煤矿是一个年产10万吨煤炭的大型煤矿,但是,该煤矿的管理人员经常违章指挥,强令矿工冒险作业。对于这种情况,该煤矿的职工有权( )A、要求增加工资B、延长休息时间C、要求减少工作强度D、拒绝执行参考答案：D 文字解析：考点为1Z301182劳动

4、安全卫生。劳动法规定，劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。因此，选择D。 5、某项目的建设资金来源于世界银行贷款,招标过程中,有甲、乙、丙、盯戊5家公司报名投标。按照中华人民共和国招标投标法的规定,该项目施工招标前必须具备的条件有( )A、招标人已经依法成立B、初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D、工程建设资金已经全部到位E、有招标所需的设计图纸及技术资料参考答案：A、B、C、E 文字解析：依据工程建设项目施工招标投标办法中的规定，ABCE四项的内容均

5、在规定之中,答案D涉及工程建设资金问题工程建设项目施工招标投标办法中规定工程建设要有相应资金或者资金来源已经落实，而不是要求工程建设资金全部到位，故正确答案为ABCE 6、甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约,并在要约中约定了:收到文件后15个工作日内做出承诺,承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到,3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下( )是不正确。A、甲与丙公司已形成了有效的合同关系B、丙公司的承诺是有效的C、丙公司的承诺是无效的D、甲公司有权拒收该货物参考答案：C

6、文字解析：甲拒收货物不是因为乙的承诺不生效或他们之间没有成立合同，而是乙在7月10日才提供货物构成违约。 7、就建筑意外伤害保险而言,如果被保险人因意外致死,则由死亡保险金受益人作为申请人填写保险金给付申请书,并凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括( )A、保险单及投保单位证明B、受益人户籍证明及身份证明C、被保险人死亡,殡葬机构出具的死亡证明文件D、公安部门或保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明书、被保险人户籍注销证明E、受益人所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料,如安全生产监督管理部门出具的证明材料等参考答案：A、B、D、E 文字解析：

7、暂无解析 8、某市建设工程质量监督站工作人员李某在明知建设工程实体存在质量缺陷尚未整改完毕情况下,仍对工程竣工验收备案出具了同意意见,则李某有可能承担的行政责任是( )A、行政拘留B、罚款C、记过D、吊销执业资格证书参考答案：C 文字解析：A、B、D属于行政责任中行政处罚的类型，只有C属于行政处分类型，属于行政机关内容对其工作人员违法行为所采取的措施。 9、根据建设工程质量管理条例和安全生产管理条例的相关规定,下列设计单位的( )行为将被处以l0万元以上30万元以下的罚款。A、设计单位对特殊结构的建设工程,未提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议的B、设计单位未按照强制标准进行设

8、计的C、设计单位未按照规定进行设计交底的D、设计单位在采用新结构、新材料、新工艺的工程设计中,未提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议的E、设计单位指定材料供应商的参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 10、下列( )不能作为行政诉讼的证据。A、行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B、行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C、行政处罚听证记录D、人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录参考答案：D 文字解析：根据行政诉讼法第33条规定，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。 11、在下列几种情形中,用人单位可以解除劳动合同,但是

9、应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是( )A、小王在试用期内迟到、早退,不符合录用条件B、小李因为犯盗窃罪,被判处有期徒刑3年C、小孔在外出执行任务时因公负伤,成为残疾人D、小吴在休息日酗酒后摔伤住院,出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的终止和解除。劳动法规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人：第一，劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；第二，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；第三，劳动

10、合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。答案D选项属于上述的第一种情形，故选择D。而A、B选项属于用人单位无需通知的情形，C选项属于不能解除劳动合同的情形。 12、根据建筑法,下面关于分包的说法正确的有( )A、承包单位可以将所承包的工程转包给他人B、所有的分包商都需要经建设单位认可C、分包商应当对建设单位负责D、如果分包商所承建的工程出现了质量事故,则业主可以要求总承包商为之承担责任E、分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 13、商贸公司为建筑公司供应建材,建筑公司认为建材质量不合格,未按

11、合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉,下列证据中,证明力要大于其他证据的是( )A、送货单B、合格证C、合同书D、专业机构出具的质量鉴定报告参考答案：D 文字解析：民事诉讼证据规定七十七条规定，鉴定结论的证明力一般大于其他书证，所以本题选D。 14、根据公司法对有限责任公司的规定,董事会可以行使的职权有( )A、决定增加公司的注册资本B、决定公司的经营计划和投资方案C、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项D、决定公司内部管理机构的设置E、决定进行公司分立参考答案：B、C、D 文字解析：本题考点为1Z301212公司组织机构中的董事会职权。根据公司法第47条的规定，董事会行使11项职权：其中决

12、定公司的经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，均属于其职权范畴。因此本题B、C、D三个选项符合要求。 15、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同,由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前,甲又将此套别墅出售给丙,并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中,不应采用的是( )A、要求甲支付违约金B、要求甲双倍返还定金C、要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D、要求甲交付合同约定的别墅房屋参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、甲施工单位与乙钢材供应商合同约定买卖500吨钢材,由于施工内容的调整变化,甲通知乙可能要改变交货数量,但一直未明确具体交货数

13、额。交货期到达,乙将500吨钢材交付甲,甲拒绝接受,理由是合同已协议更改,则正确的说法是( )A、乙应承担由此给甲造成的损失B、甲可以根据实际情况部分接收货物C、由于双方已商定变更合同,乙暂停送货D、甲拒绝接受货物,应承担违约责任参考答案：D 文字解析：见合同法78条规定：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中甲乙双方对合同变更的交货数量约定不明确，应推定为未变更。乙按照原合同约定执行，甲方拒绝接受货物，应承担违约责任。故D项正确。 17、下列合同选项中,属于债权合同的是( )A、监护合同B、遗赠抚养合同C、咨询服务合同D、行政合同E、劳务合同参考答案：C、E 文字解析：根据

14、合同法相关规定，债权合同是指狭义合同，为平等民事主体之间所订立的合同，而A、B、D属于广义合同范围，其关系不受合同法调整。 18、按照行政处罚法和建设行政处罚程序暂行规定,在具有违法行为的相对人提出要求时,行政机关应当组织行政处罚听证的情形有( )A、安全生产监督管理部门作出的吊销安全生产许可证的处罚措施B、工程质量监督机构作出的罚款5000元的处罚措施C、行政机关作出的撤职的处罚措施D、建设行政主管部门作出的警告的处罚措施E、行政机关作出的开除处罚措施参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 19、注册建造师张立辞去了原施工单位的工作,受聘于一家建设工程招标代理公司,他办理变更注册手续时应提交的

15、材料是( )A、注册建造师变更注册申请表B、注册证书和执业印章C、专业增项资格证明D、与新聘用单位签订的聘用合同E、与原单位解除聘用合同的证明参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 20、法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是( )A、国际条约宪法行政法规司法解释B、法律行政法规地方性法规部门规章C、行政法规部门规章地方性法规地方政府规章D、宪法法律行政法规地方政府规章参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、建设单位申请施工许可证时,向办证机关提交的施工图纸及技术资料应当满足( )A、施工需要并按规定通过审查B、施工需要并通过监理单位审查C、用户的要求D、施工单位的要

16、求参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、某工程项目承包商与保险公司签订一份由保险公司提供格式条款的建筑工程保险合同,施工过程中发生保险责任范围内的事故,理赔时双方对保险合同中关于保险事故的含义产生了不同理解,此时,应当( )A、以承包商的理解为准B、以保险公司的理解为准C、以有利于总包的解释为准D、以不利于保险公司的解释为准参考答案：D 文字解析：合同法第41条的规定“对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”，所以法条中规定的解释原则是“不利提供格式条款一方的解释”，而不是规定由谁来解释，所以答案是D。 23、根据招标投标法有关规定,评标委员会中技术、经济等方面的专

17、家不得少于成员总数的( )A、三分之一B、三分之二C、四分之一D、四分之二参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、根据建设工程质量管理条例的规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中,应当由施工单位承担保修责任的是( )A、因使用不当造成的质量缺陷B、因用户装修引起的卫生间渗漏C、一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝D、地震导致的剪力墙裂缝参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、王某退休后开了一个小卖部,他的下列收入中应交纳个人所得税的有( )A、退休工资B、自己开店取得的纯收入C、国外子女汇款D、投资于私营企业分红E、存款利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 26、设计单位未根

18、据勘察成果文件进行设计的,除责令改正外,处( )罚款。A、5万元以下B、5万元以上l0万元以下C、10万元以上20万元以下D、10万元以上30万元以下参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、以债务人的身份能行使的权利是( )A、抗辩权B、代位权C、撤销权D、留置权参考答案：A 文字解析：注意行使抗辩权、代位权、撤销权的主体身份问题。抗辩权的行使主体是合同双方当事人、代位权和撤销权的行使主体是债权人。 28、当事人迟延履行后发生不可抗力的应当( )A、全部免除责任B、不能免除责任C、部分免除责任D、由相对方决定是否免除责任参考答案：B 文字解析：根据合同法第117条的规定：“当事人迟延履行后发生

19、不可抗力的，不能免除责任。”故B项正确。 29、根据仲裁法的规定,下列选项( )争议,即使当事人有仲裁协议,仲裁委员会也不予以受理。A、张某与宋某因是否离婚发生的纠纷B、李某的生父母与其养父母就是否解除收养关系发生的纠纷C、甲贸易公司与乙建筑公司就所供应钢材质量问题所发生的纠纷D、工商局对违纪干部李某作出处分决定,李某不服与工商局所发生的纠纷E、梁某与其公司因社会保险问题发生的纠纷参考答案：A、B、D、E 文字解析：根据仲裁法第3条规定，下列纠纷不能仲裁：第一，婚姻、收养、监护、，抚养、继承纠纷；第二，依法由行政机关处理的行政争议。选项A、选项B、选项D和选项E所列事项因属于依法不能仲裁的纠纷

20、，因此，符合题意的要求。 30、投标文件有下列( )情形的,招标人不予受理。A、未按要求密封递送的标书B、有单位盖章或法人代表签字C、逾期送达或未送达指定地点的D、按招标文件要求提交了保证金E、联合体投标并附有联合体各方共同投标协议参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、建设单位管理人员工资应计入( )A、建筑工程费B、安装工程费C、市政工程费D、工程建设其他费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 2、根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式称为( )A、托收承付B、汇兑C、委托收款D、商业汇票参考答案：A 答案解析：暂无解析

21、3、某建设项目的现金流量为常规现金流量,当基准收益率为8%时,净现值为400万元。若基准收益率变为10%,该项目的FNPV将( )A、大于400万元B、小于400万元C、等于400万元D、不确定参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、投标入对招标人提供的措施项目清单所列项目,按规定( )A、可根据企业自身情况作适当变更增减B、不得进行变更增减C、若要变更增减，应事先征得招标人同意D、若要变更增减，应事先征得工程师同意参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、某施工企业于2006年9月1日收到投资人投入的原材料一批,合同约定该批材料的价值为300万元,则这批材料应作为企业的( )处理。A、资本公积B、

22、盈余公积C、未分配利润D、实收资本参考答案：B 答案解析：暂无解析 6、属于建筑安装工程直接工程费中材料费的有( )A、材料二次搬运费B、材料检验试验费C、钢筋混凝土模板及支架费D、脚手架费E、材料运输损耗费参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 7、根据建筑安装工程费用项目组成( ),建筑安装工程直接工程费包括( )A、其他直接费B、人工费C、措施费D、材料费E、机械使用费参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 8、下列各项工程,应当编制单位工程概算的是( )A、一般土建工程B、给排水、采暖工程C、特殊构筑物工程D、电气设备安装工程E、通风、空调工程参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解

23、析 9、投标人复核招标文件提供的工程量表时,发现部分子项遗漏或相差较大,正确的做法是( )A、更改错误的工程量,以免报价失误B、仍按招标文件要求报价,但可在投标函中适当说明C、直接向招标文件编制单位质询,并按答复意见报价D、维持有问题的工程量不变,但可提高对应的工程单价,减少失误参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、用收入法计算国内生产总值等于( )A、消费+储蓄B、消费+投资C、消费+储蓄+税收D、消费+投资+税收参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴,以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等几类政府补助,记

24、作补贴收入,但不列入( )现金流量表。A、项目投资B、项目资本金C、投资各方D、财务计划参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、某建筑公司需要一台大型塔吊用于项目建设施工,项目经理经市场预测、企业财务能力分析及技术经济论证,决定以经营租赁方式租用该设备,并提出四条主要依据,其中错误的是( )A、当前的项目建设期较短,未来施工任务不确定B、该设备现有产品面临技术过时的风险C、可以用该设备抵押贷款以解决流动资金不足的困难D、可以使企业享受税费方面的利益参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、第一季度发生的利息支出属于( )A、期间费用支出B、生产成本C、营业外支出D、资产减值准备参考答案：A 答案

25、解析：暂无解析 14、按建标2003206号文件的规定,直接工程费中的人工费包括生产工人( )A、修建临时设施的工资B、因气候影响停工期间的工资C、病假6个月以内的工资D、调动工作期间的工资E、休假期间的工资参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 15、项目融资作为一种新的融资模式,为解决建设资金的短缺问题提供了一条新的思路,与传统的融资方式相比,项目融资的基本特点包括( )A、以项目本身为主体安排的融资B、实现项目融资的无追索或有限追索C、所有风险均由项目发起人承担D、融资成本相对较高E、信用结构多元化参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 16、在确定预算定额人工消耗量指标时,

26、应当考虑人工定额中未包括的,而在一般正常施工情况下又不可避免的零星用工。我们称这类用工为( )A、基本用工B、超运距用工C、辅助用工D、人工幅度差用工参考答案：D 答案解析：暂无解析 17、A公司到了规定期限不能偿还应付分包单位已完工程款项,于是向银行借入为期三个月的借款用于偿还该款项,此时该银行借款产生的原因是( )A、利润分配形成的B、结算形成的C、借贷形成的D、经营形成的参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、企业现金管理的主要内容包括( )A、目标现金持有量的确定B、现金流动性管理C、现金收支日常管理D、现金收益管理E、闲置现金投资管理参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 19、下

27、列关于建造合同的特征表述,不正确的是( )A、先有标的,后有买主B、资产的体积大、造价高C、资产建设周期长D、建造合同一般为不可撤销合同参考答案：A 答案解析：暂无解析 20、影响资金等值的因素有( )A、资金额的大小B、利润的多少C、换算期数D、时间的长短E、利率的高低参考答案：A、C、E 答案解析：本题考查的是资金等值。影响资金等值的因素有三:资金额的大小;换算期数;利率的高低。 21、项目担保可以是直接的财务保证,也可以是间接的或非财务性的担保,间接的或非财务性的担保包括( )A、完工担保B、技术服务协议C、成本超支担保D、不可预见费用担保E、长期购买协议参考答案：B、E 答案解析：暂无

28、解析 22、项目管理公司是项目融资中的重要参加者,其主要任务是( )A、项目发起阶段的可行性研究B、提出一个能够最大限度地保证投资者收益,同时又能为银行及其他利益相关方接受的融资方案C、项目建设阶段的质量、成本、工期控制D、项目的日常经营管理事务参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、按照投资的费用性质,建筑安装工程定额属于( )A、直接费定额B、直接工程费定额C、间接费定额D、措施费定额参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、作为成功投标报价的基础,在标价计算之前要开展各项调查研究,除了对所在国市场情况、政治形势、经济状况,施工现场自然条件和现场施工条件的调查,还需要进行的几项调查是( )A

29、、劳务规定、税费标准和进出口限额B、竞争对手C、当地出口结构D、招标条件E、工程项目业主参考答案：A、B、E 答案解析：在标价计算之前要开展各项调查研究,除了对所在国市场情况、政治形势、经济状况的调查、自然条件的调查、现场施工条件的调查外,还需要进行工程项目业主的调查、竞争对手的调查、当地的劳务规定、税费标准和进出口限额等方面的调查。 25、某施工项目由预算表和规定标准可知,其直接费为800万元。其中,人工费为300万元,按人工费计算的间接费费率为30%,利润率为10%,则该项目的不含税金的造价为( )万元。A、920B、1000C、1060D、1140参考答案：A 答案解析：暂无解析 26、

30、当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,编制建筑工程概算可以采用( )A、单位工程指标法B、概算指标法C、概算定额法D、类似工程概算法参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、现对某建设项目进行评价,确定性评价得到项目的内部收益率为18%,选择3个影响因素对其进行敏感性分析,当产品价格下降3%、原材料上涨3%,建设投资上涨3%时,内部收益率分别降至8%、11%、9%。因此,该项目的最敏感性因素是( )A、建设投资B、原材料价格C、产品价格D、内部收益率参考答案：C 答案解析：确定敏感性因素可以通过计算敏感度系数来判断,即项目评价指标对不确定因素的敏感程度。敏感度系数,现分别求出产品价格、原材

31、料价格和建设投资三个影响因素的分别为:0.375、0.272、0.333,越大,表明评价指标A对于不确定因素F越敏感;反之,则不敏感。因此,该项目的最敏感性因素是产品价格。 28、一国居民在特定时期内生产的所有商品和服务的货币价值总和扣去折旧后的部分是( )A、国民生产总值B、国内生产总值C、国内生产净值D、实际国内生产总值参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、某建设项目总投资12000万元,可以从下述五种来源筹集资金。其中,根据国家现行投资管理规定,该建设项目适用项目审批制,这主要是因为投资来源中的( )A、F国政府贷款折合人民币2000万元B、当地政府财政资金1500万元C、世界银行贷款

32、折合人民币3000万元D、国内商业银行贷款6000万元,企业权益资金4000万元E、财政部拨款5000万元参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 30、财务现金流量表按其评价角度不同,可分为( )A、项目投资现金流量表B、项目资本金现金流量表C、投资各方现金流量表D、项目增量现金流量表E、财务计划现金流量表参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、建设工程项目决策阶段策划的主要任务是( )A、定义如何组织项目开发B、定义如何组织项目建设C、定义项目开发的程序和内容D、定义开发或建设的任务和意义参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、在进度计划系统的结构分析时,整个

33、项目划分成多少结构层,应根据项目的( )而定。A、规模和工期B、规模和特点C、组织和规模D、组织和工期参考答案：B 文字解析：项目划分成多少结构层,应根据项目规模和特点而定,而与项目组织与工期没有直接的关系。故答案B正确；答案A、C、D都不正确。 3、采用施工总承包管理模式时,对分包单位支付工程款的方式可以有( )A、由业主直接支付给分包单位,不必经过施工总承包管理单位认可B、由业主直接支付给分包单位,但需经过施工总承包管理单位认可C、由分包单位选择由业主还是由施工总承包管理单位支付D、通过施工总承包管理单位支付,分包工程款列入施工总承包管理费中E、通过施工总承包管理单位支付参考答案：B、E

34、文字解析：暂无解析 4、重大事故应急救援体系响应程序正确的是( )应急启动；应急关闭；警情与响应级别确定；救援行动；应急恢复。A、B、C、D、参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、应用动态控制原理控制建设工程项目进度时,可采取的组织措施包括( )A、调整项目任务分工B、改进进度控制手段C、调整项目管理职能分工D、改进工作流程E、改进施工方法参考答案：A、C、D 文字解析：对具体的项目目标动态控制纠偏措施的种类区分、判断中，“改进进度控制手段”属于管理措施，“改进施工方法”属于技术措施。 6、在工程总概算中,应明确工程中有关职业健康安全和环境保护措施费用包括( )A、安全环保设施费B、文明施工措

35、施费C、安全施工措施费D、环境保护措施费E、安全生产管理费参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 7、主控项目是指建筑工程中对( )和公众利益起决定性作用的检查项目。A、运行B、安全C、卫生D、环境保护E、收益参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 8、施工安全控制程序包括( )A、确定每项具体工程项目的安全目标B、编制工程项目安全技术措施计划C、工程项目安全技术措施计划的落实和实施D、验证工程项目安全改进后技术措施计划E、建设工程项目安全卫生设施的维修参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、某建设工程施工合同签订后,至合同约定的开工日期,发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通

36、道,致承包人无法进场施工。则承包人可提出( )索赔。A、工程加速B、工程变更C、不可预见条件D、工程延期参考答案：D 文字解析：由于非承包人原因导致工程在合同约定的日期无法开工,承包人可以提出工程延期索赔。 10、项目信息门户是在对项目( )过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息的单一入口A、设计准备、设计B、施工、保修C、决策期、实施期和运行期D、使用期、运营期参考答案：C 文字解析：项目信息门户是在对项目全寿命过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息

37、的单一入口。项目全寿命过程包括项目决策期、实施期和运行期。 11、在修一条堤坝的护坡时,一定要等土地自然沉降后才能开始修护坡。这种逻辑关系是( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、建设工程项目总体规划是在城市建设控制性规划的基础上,根据建设工程项目的策划与决策要求,具体编制的( )A、质量计划B、施工计划C、设计计划D、规划设计文件参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、因果分析法,也称为质量特性( ),其基本原理是对每一个质量特性或问题,利用此法逐层深入排查可能的原因。A、分层法B、排列图法C、要因分析法D、直方图法参考答案：C 文字解析：暂无解

38、析 14、下列关于工程预付款的预付时间的说法,正确的是( )A、预付时间不迟于合同签订后的一个月内B、预付时间不迟于合同签订后的7天C、预付时间不迟于约定的开工时间的前一个月内D、预付时间不迟于约定的开工时间的前7天参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、当事人用来证明索赔成立的索赔有关的证明文件和资料称为( )A、索赔事实B、索赔证据C、索赔报告D、索赔理由参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、在工程网络计划中,关键线路有各种不同的表述方式,它可以是指( )A、双代号网络计划中无虚箭线的线路B、双代号时标网络计划中无波形线的线路C、单代号网络计划中工作时间间隔为零的线路D、双代号网络计划中

39、持续续时间最长的线路E、单代号网络计划中全部关键工作组成的线路参考答案：B、C、D 文字解析：本题主要考查对关键路线的理解,以及关键路线在各种不同类型网络图中的表达方式。答案B和C含义基本一致,网络计划中波形线表示工作之间的时间间隔；答案D是关键线路的基本定义。答案A因为双代号网络图关键路线上也可以有虚箭线,虚箭线只是表示工作的先后关系；答案E错误,单代号网络计划中全由关键工作连起来的线路不一定是关键线路。 17、FII简明合同格式适用于( )项目。A、投资较低不需要分包的建筑工程B、需要进行分包的建筑工程C、工作内容简单但建设周期较长的工程D、适合采用总价合同的建筑工程参考答案：A 文字解析

40、：暂无解析 18、进度偏差大于0的状况,则该工程的已完工作实际费用( )、计划工作预算费用(WS)和已完工作预算费用(wP)的关系可表示为( )A、WPACWPBCWSBBCWSBCWPACWPCACWPBCWPBCWSB、BCWSACWPBCWP参考答案：A 文字解析：按赢得值法，费用偏差CV=BCW 19、建设工程项目总进度目标论证包括：项目的工作编码；调查研究和收集资料；编制各层进度计划；进度计划系统的结构分析；协调各层进度计划的关系,编制总进度计划；项目结构分析。上述几项工作的先后顺序为( )A、一一一一一B、一一一一一C、一一一一一D、一一一一一参考答案：B 文字解析：题目中所述建设

41、工程项目总进度目标论证的几项工作存在着一定的先后顺序,通常的步骤如下：先进行进度计划系统的结构分析,再进行项目的工作编码、编制总进度计划。故答案B正确,其他答案的选项都违背了进度计划编制的基本程序,是不可能实现的。 20、采用建设项目工程总承包时,从招标开始至确定合同价的基本工作程序的第一步是( )A、编制项目建议书B、编制项目建设纲要或设计纲要C、设计评审D、合同洽谈参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、综合成本的分析方法中的月(季)度分析,常采用的分析方法有( )A、实际成本与预算成本的对比B、实际成本与目标成本的对比C、目标成本与预算成本的对比D、主要技术经济指标的实际与目标对比E、分

42、析技术组织措施执行效果参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 22、在国际上业主方工程建设物资采购有( )模式。A、业主方自行采购B、与承包商约定某些物资为指定供货商C、由设计单位采购D、项目管理单位采购E、承包商采购等参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 23、建设工程项目有各种信息,业主方和项目参与各方可根据各自( )确定其信息的分类。A、管理需求B、组织架构C、信息人才资源D、信息量参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间的关系是( )关系。A、代理与被代理B、合同C、委托与被委托D、监理与被监理参考答案：D 文字解析：工程监理机构受业主

43、的委托进行工程建设的监理活动，代表建设单位对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督。它与施工单位之间属于监理与被监理的关系。 25、决策阶段管理工作的主要内容一般包括( )A、确定项目的实施组织B、确定和落实项目的施工单位C、确定建设任务和建设原则D、确定和落实项目建设的资金E、确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等参考答案：A、C、D、E 文字解析：决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义,一般包括如下内容：确定项目实施的组织,确定和落实建设地点,确定建设任务和建设原则,确定和落实项目建设的资金和确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等。 26、施工进度计划反映

44、最佳施工方案在( )的安排。A、时间上B、空间上C、施工中D、经济上参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、下列系统与应收款系统没有直接联系的是( )A、销售管理系统B、账务处理系统C、存货管理系统D、应付款管理系统参考答案：C 文字解析：应付款系统和应收款系统在应收冲应付是有联系的。因此本题答案为C。 28、根据横道图计划使用者的要求,工作可按照( )等进行排序。A、逻辑关系B、责任C、项目对象D、时间先后E、同类资源参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 29、项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码)包括( )A、项目经理B、金融机构C、主设计师D、工程咨询单位E、物业管理单位

45、参考答案：B、D、E 文字解析：项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码)包括：政府主管部门、业主方的上级单位或部门、金融机构、工程咨询单位、设计单位、施工单位、物质供应单位、物业管理单位。项目经理、主设计师不是单位。 30、下列有关支付担保的含义,说法正确的是( )A、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的预付款支付义务的担保B、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的进度款支付义务的担保C、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保D、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的结算款支付义务的担保参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、相对于轮

46、胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )A、爬坡能力强B、行驶速度高C、作业循环时间短D、运输转移不损坏路面参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、资格预审办法分为( )A、强制性预审B、合格制C、综合评分制D、公开制E、有限数量制参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 3、公路工程施工中,项目经理部应文明施工,在项目部或工程适当位置应设置公示标志,内容包括( )A、工程概况牌B、施工总平面图C、企务三公开宣传栏D、卫生防疫E、安全纪律牌参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 4、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：

47、暂无解析 5、为了实行全面成本管理,必须对施工项目成本进行层层分解,以( )的成本责任制作保证。A、分企业、分项目部、分班组B、分级、分工、分人C、分领D、分主管、分工人D分业主、分监理、分施工参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、属于压缩关键工作持续时间的技术措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备( )办理相关手续。A、所有权单位B、使用单位C、租赁单位D、安全监督管理部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、公路工程建

48、筑安装工程费中的税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的( )A、征地税B、营业税C、个人所得税D、教育费附加E、城市维护建设税参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 9、在缆索吊装的拱桥施工中,为了保证拱肋吊装过程的安全和稳定,应在拱肋上设置缆风索。下列关于缆风索设置中说法正确的是( )A、缆风索应成对称布置,且上、下游缆风索的长度相差不宜过大B、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于60；与地平面夹角宜为45,距离宜小于100mC、缆风索应成对称布置,且河的左、右两岸缆风索的长度相差不宜过大D、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于45；与地平面夹角宜为30,距离宜小于100mE、在每孔拱肋全部合龙、横系

49、梁或横隔板达到一定强度后,方可拆除风缆参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 10、用中线法进行洞内测量的隧道中线点间距离直线部分和曲线部分分别不宜短于( )A、100m,50mB、15m,70mC、150m,50mD、200m,70m参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、建设工程安全生产管理条例规定施工单位在采用( )时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A、新技术B、新工艺C、新设备D、新材料E、新工具参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、公路工程的直接工程费是指( )之和。A、施工技术装备费B、现场经费C、直接费D、税金E、其他直接费参考答案：B、C、E 文字解

50、析：暂无解析 13、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,必须遵守的规定有( )A、主体和关键性工作可以视情况部分包B、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量C、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,具备相应的专业承包资质或劳务分包资质D、通过资格预审后,投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出新的超出资格预审时所提出的分包范围,必须先征得招标人的批准,否则,视为无效投标E、分包工作量不能超过50参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 14、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科

51、学依据的是( )A、工艺试验B、原材料的验证试验C、标准试验D、构(配)件进场验证试验参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、光纤数字传输系统的功能有( )A、为沿线各收费站、服务区、停车区等站点提供业务电话和指令电话B、为收费、监控、会议电视及管理信息等系统提供数据、图像传输通道C、为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务D、为省E、省际干线联网提供传输通道E为各数字设备提供时钟源参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 16、公路电力供电应根据用电容量、工程特点和( )来选用地方可靠电源。A、隧道长度B、桥梁长度C、地质特征D、负荷性质参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、质量事故书面报

52、告的内容包括( )A、工程项目名称B、事故简要经过C、责任人处理情况D、事故控制情况E、事故报告单位参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 18、公路工程的间接费是由企业管理费和( )两项组成的。A、预留费B、建设单位管理费C、财务费D、现场经费参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、竣工后一次结算的方法适用的建筑安装工程是( )A、工期小于1年或合同价值小于100万元B、工期小于1年或合同价格大于100万元C、工期大于1年或合同价格小于100万元D、工期大于1年或合同价格大于100万元参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、桥梁上部结构采用现浇法施工的有( )A、逐段悬臂挂篮施工B、满

53、堂支架法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 21、按公路工程设计变更管理办法的要求,重大设计变更由( )负责审批。A、国务院B、交通部C、交通厅D、设计院参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、按照测量仪器工具的使用和保管的要求,仪器的配置与使用范围应经( )签认确定。A、项目总工程师B、项目经理C、测量组长D、监理工程师参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、在拱的安装施工中,拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度达到( )以上时方可进行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、投标人编写投标文件时的

54、施工组织设计应当满足的要求有( )A、招标文件合同条款B、技术规范C、设计图纸D、计划工期E、工程造价参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 25、土方路基压实度的规定值分为( )三个档次。A、高速公路、一级公路、二级公路B、高速公路、二级公路、四级公路C、高速(一级)公络、二级公路、三(四)级公路D、二级公路、三级公路、四级公路参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、公路工程投标联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的( )A、20B、30C、40D、50参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、下列关于石砌墩台施工的说法错误的是( )A、石砌墩台是用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑的B

55、、浆砌片石一般适用于高度小于10m的墩台身、基础、镶面C、浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程D、浆砌块石一般用于应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台参考答案：B 文字解析：石砌墩台用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑,石料与砂浆的规格要符合有关规定。浆砌片石一般适用于高度小于6m的墩台身、基础、镶面对及各式墩台身填腹；浆砌块石一般用于高度大于6m的墩台身、镶面或应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台；浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程以及整齐美观要求的桥墩台身等。 28、滑坡体土方的正确开挖方法是( )A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行B、从滑坡体两侧向中部

56、自下而上进行C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：根据有关规定,经检查有病的人员中可以参加高处作业的是患( )的人。A、精神病B、皮肤病C、严重关节炎D、癫痫病参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、流沙地段开挖边墙马口,

57、其长度不得大于( )A、1mB、2mC、3mD、4m参考答案：B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、施工现场大门口处挂的“五牌一图”是指工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、( )A、消防保卫牌B、施工监理单位资质牌C、安全生产牌D、文明施工牌E、施工现场平面图参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 2、影响边坡稳定的因素主要有( )A、地形地貌B、岩土类型和性质C、地质构造D、水E、有害气体参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、可以设立由有关省、自治区、直辖市人民政府和该江河的流域管理机构负责人等组成的防汛指挥机构的有( )A、长江B、黄河C、淮河D、海河E、太湖参

58、考答案：A、B 文字解析：暂无解析 4、根据浆砌石坝施工技术规定(SD12084),下列关于浆砌石坝砌石的质量控制要求正确的是( )A、在胶结料初凝前严禁一次连续砌筑两层石块B、当最低气温在05时,砌筑作业应注意表面保护C、最低气温在0以下时,应停止砌筑D、最低气温在-1以下时,应停止砌筑E、无防雨棚的仓面,在施工中遇大雨、暴雨时,应立即停止施工,妥善保护表面参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 5、为适应低热性的要求,建筑物内部的大体积混凝土,应优先选用( )A、矿渣硅酸盐大坝水泥B、矿渣硅酸盐水泥C、粉煤灰硅酸盐水泥D、普通硅酸盐水泥E、火山灰质硅酸盐水泥参考答案：A、B、C、E 文字

59、解析：暂无解析 6、水工建筑物中的坝体按筑坝材料分类,可分为( )A、土石坝B、混凝土坝C、浆砌石坝D、重力拱坝E、拱坝参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 7、符合下列条件的水利水电工程可以确定为大(1)型工程的有( )A、水库总库容8亿m3,装机容量100万kWB、水库总库容8亿m3,保护农田面积600万亩C、水库总库容l2亿m3,保护农田面积300万亩D、治涝面积300万亩,灌溉面积80万亩E、治涝面积150万亩,灌溉面积120万亩参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 8、某土石坎填筑土料的击实最大干密度为1879c3,设计压实度为098,则设计最大干密度为( )93。A、191

60、B、183C、187D、198参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、水泵按电机能否在水下运行分为( )A、立式泵B、常规泵机组C、卧式泵D、潜水电泵机组E、斜式泵参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 10、国家对水资源依法实行取水许可制度,对未经批准擅自取水的,有关部门应当( )A、责令停止,并处一万元以上五万元以下罚款B、责令停止,并处二万元以上十万元以下罚款C、要求补办取水许可证,补交已取用的水费D、要求补办取水许可证,双倍补交已取用的水费参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、根据小型水电站施工技术规范(SL17296),下列关于拱石砌筑的说法正确的是( )A、拱石砌筑必须两端对称进行B