2022继续教育一级建造师职称真题题库精选(试题+答案)_第1页
2022继续教育一级建造师职称真题题库精选(试题+答案)_第2页
2022继续教育一级建造师职称真题题库精选(试题+答案)_第3页
2022继续教育一级建造师职称真题题库精选(试题+答案)_第4页
2022继续教育一级建造师职称真题题库精选(试题+答案)_第5页
已阅读5页,还剩115页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2022继续教育一级建造师职称真题题库精选(试题+答案)第一部分 工程经济1、根据建设工程勘察设计管理条例规定,对下列建设工程的勘察、设计,可以直接发包的有( )A、河北省人民政府确定的地方重点项目B、全部使用国有资金项目,但因其专业性较强,故符合条件的潜在投标人有限C、采用特定的专利且已经过有关主管部门批准的建设工程D、建筑艺术造型无特殊要求的建设工程参考答案:C 文字解析:暂无解析 2、按照建设工程质量管理条例的规定:工程建设过程有关主体的下列行为中,除( )外都是违法的。A、为保证工程质量,设计单位对某重要器材指定了生产厂商B、建设单位通过原设计单位实施了涉及承重结构变动的装修工程C、施

2、工单位的总工程师经过仔细核算,变更了某剪力墙的配筋方案D、监理单位要求员工主要采用巡视和平行检测的方法实施监理参考答案:B 文字解析:暂无解析 3、开发公司与施工单位签订了一份施工总承包合同,合同中约定施工单位每月25日向开发公司上报本月的工程量,开发公司根据工程量支付工程款,则( )A、不管什么情况发生,施工单位都先履行义务,否则就要承担违约责任B、如果施工单位有确切证据开发公司不能支付工程款,就可以中止履行合同C、如果施工单位有确切证据证明开发公司不能支付工程款,就可以终止履行合同D、施工单位有权选择先施工或开发公司付款后再施工参考答案:B 文字解析:暂无解析 4、根据招标投标法及有关规定

3、,下列建设项目中属于必须进行招标的项目范围的有( )A、利用世界银行贷款新建水电站B、某市居民用水水库工程C、某涉及国家秘密的军事工程D、某市利用国有资金建的垃圾处理场E、其高校的图书馆改建工程参考答案:A、B、D、E 文字解析:暂无解析 5、如双方对合同中的仲裁条款的效力存在争议,一方向仲裁委员会提出异议,要求仲裁委确认仲裁条款无效;另一方则向人民法院提出申请,要求人民法院对该仲裁条款的效力予以裁定。在此种情况下,该仲裁条款的法律效力( )A、自然终止B、自然有效C、由仲裁委员会认定D、由人民法院裁定参考答案:D 文字解析:根据仲裁法第20条规定,当事人对仲裁协议有异议的,可以请求仲裁委员会

4、作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定,因此,选项D是正确的。 6、注册建造师执业的下列专业中,未区分工程类别,按项目只设一级建造师执业资格的专业是( )A、铁路工程B、民航机场工程C、公路工程D、通信与广电工程参考答案:A 文字解析:暂无解析 7、在下列( )建设工程中,设计单位应当在设计中提供保障施工人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、全部使用国有资金投资的B、国家重点C、关系公共利益和公共安全的D、采用新结构、新材料、新工艺的E、特殊结构的参考答案:D、E 文字解析:暂无解析 8、下列关于民事责任的承担方式中,表述

5、正确的是( )A、非法侵占他人的财产应返还权利人或所有人B、修理重做和更换适用于种类物或特定物C、违约金的数额一旦约定不能改变D、加害人拒不执行为受害人消除影响恢复名誉生效判决的,人民法院可以采取公告登报方式,相关费用由加害人承担E、民事责任的各种方式,可以单独适用,也可以合并适用参考答案:A、D、E 文字解析:B项修理和重做可以适用于种类物或者特定物,而更换只能适用于种类物C项,根据合同法第114条的规定,违约金过高过低的可以予以调整,而非按照约定一成不变。 9、刑罚附加刑中的没收财产是指没收犯罪人( )的财产。A、非法所有并且用于犯罪B、合法所有并且用于犯罪C、合法所有并且没有用于犯罪D、

6、犯罪所得参考答案:C 文字解析:没收财产与没收犯罪物品有本质区别,没收财产是没收犯罪人合法所有并且没有用于犯罪的财产。 10、按照注册建造师管理规定,下列情形中不予注册的情形是( )A、申请人年近花甲,已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已经满1年C、被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故参考答案:B 文字解析:暂无解析 11、项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时,发现施工图及说明不符合档案规范要求,遂提出了整改意见,要求项目( )于项目竣工验收

7、前对存在的问题进行整改,并进行复查。A、建设单位(法人)B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案:A 文字解析:暂无解析 12、下列关于租赁合同的说法中,错误的是( )A、无论如何约定租赁期限,租赁期限均不得超过二十年B、租赁合同期限超过二十年的,超过部分无效C、租赁合同期限超过二十年的,租赁合同无效D、租赁合同为要式合同,必须采用书面形式E、承租人没有按照约定的期限支付租金,出租人可以解除合同参考答案:C、D 文字解析:租赁合同期限超过二十年的,超过部分无效;租赁合同期限载6个月以上的,应当采用书面形式,6个月以下的,可以自由选择。 13、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担,说

8、法错误的是( )A、因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的,发包人可以减少支付工程款B、因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C、发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担全部质量责任D、建设工程施工合同解除后,已经完成的工程经修复后质量仍不合格,发包人不支付相应的工程款E、由于发包人要求返工,造成工程逾期交付的,承包人不承担违约责任参考答案:C、E 文字解析:A选项为解释第ll条的规定,A项正确;B、C选项中,C项违反了解释第12条的规定,C项错误,8项正确;D选项为解释第10条的规定,D项正确;E选项中:若因承包人的过错造成质量缺陷,发包人要求返工,造成

9、工期延误的,承包人应承担违约责任,E项错误。 14、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同,由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前,甲又将此套别墅出售给丙,并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中,不应采用的是( )A、要求甲支付违约金B、要求甲双倍返还定金C、要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D、要求甲交付合同约定的别墅房屋参考答案:D 文字解析:暂无解析 15、下列关于对合同法的公平原则表述中,不正确的是( )A、公平包括当事人双方的权利义务要平等B、公平包括合同风险的分配要合理C、公平包括双方当事人之间给付的等值性D、公平包括合同中违约责任的确定要合理参考答案:A 文字解析:合同法第

10、5条规定“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务”。具体包括:(1)在订立合同时,不得滥用权利、不得欺诈,要根据公平原则确定双方的权利和义务;(2)合理分配风险;(3)根据公平原则确定违约责任。公平原则下当事人权利义务不是平等或一样是一种合理,故选项中只有A项是错误的。 16、下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是( )A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务C、当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未履行D、当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E、在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务参考答案:A、D、

11、E 文字解析:根据合同法94条规定:“有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。”注意:在先期违约和迟延履行时,当事人不履行主要债务时才可行使法定解除权。故BC项错误,ADE项正确。 17、下列选项中,( )组情形导致行政处罚决定不能成立。行政机关作出处罚决定前,未依法告知当事人应予处罚的事实、事由和依据行政机关拒绝听取当事人

12、的陈述、申辩行政处罚没有法定依据行政处罚不遵守法定程序A、B、C、D、参考答案:D 文字解析:暂无解析 18、下列关于建设工程价款优先受偿权的说法中,正确的是( )A、建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权B、建设工程承包人的优先受偿权包括工程价款和因发包人违约所造成的损失C、消费者交付购买商品房的全部款项后,承包人的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D、建设工程承包人行使优先受偿权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或合同约定竣工之日计算E、消费者交付购买商品房的大部分款项的,承包人的工程价款优先受偿权可以对抗买受人参考答案:A、C、D 文字解析:暂无解析 19、某公司2009年6月1日

13、应缴纳税款50000元,由于经营困难,申请并获准延期缴纳税款,若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款,则应( )A、补交税款50000元B、补交税款50000元,并征收同期银行存款利息C、补交税款50000元,并从滞纳税款之日起按日征收万分之五的滞纳金D、补交税款50000元,并从滞纳税款之日起按日征收百分之三的滞纳金参考答案:C 文字解析:暂无解析 20、施工单位的安全生产费用不应该用于( )A、购买施工安全防护用具B、安全设施的更新C、安全施工措施的落实D、职工安全事故的赔偿参考答案:D 文字解析:暂无解析 21、根据建设工程质量管理条例的规定,关于设计单位超越资质承包工程的处罚,下

14、列说法正确的是( )A、处合同约定设计费的2%5%的罚款B、处合同约定设计费的l倍以下的罚款C、处合同约定设计费的3倍以下的罚款D、处合同约定设计费的l倍以上2倍以下的罚款参考答案:D 文字解析:暂无解析 22、某建筑构件公司由于安全生产资金投入不足造成两人受伤,( )应当对此承担责任。A、企业法定代表人B、该公司经理C、该公司财务总监D、该公司的安全管理人员E、该公司的工会小组负责人参考答案:A、B 文字解析:暂无解析 23、某施工单位租赁一建筑设备公司的塔吊,经组织有关方验收合格,施工单位应在验收合格之日起( )内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A、5日B、10日C、20日D、3

15、0日参考答案:D 文字解析:暂无解析 24、甲公司与乙建筑公司签订合同,约定由乙建筑公司承建甲公司办公楼项目。关于此合同的表述错误的是( )A、如果勘察单位未按期提供工程地质资料,造成工期延误,甲公司应当对乙建筑公司的停工窝工损失承担赔偿责任B、乙建筑公司经甲公司同意可以将部分工程分包给常山建筑队,但对工程质量应由乙建筑公司对甲公司承担全部责任C、甲公司可以随时解除合同,因此造成对乙建筑公司损害的,应当承担赔偿责任D、工程竣工经验收合格后,甲公司未按照约定支付价款,经乙建筑公司催告在合理期限内仍不支付,乙建筑公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖,并就拍卖所得价款优先受偿参考答案:B 文字解析

16、:B选项中,对于分包工程,应由总承包单位和分包单位对工程质量向发包人承担连带责任。C项建设工程施工合同不得随意解除。 25、孙某是某建筑工程有限责任公司的股东,对于其所在公司的对外债务承担,下列说法正确的是( )A、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任B、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任C、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任D、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任参考答案:B 文字解析:暂无解析 26、某公司欲建一新的办公楼,整个工程由甲建筑工程公司

17、承包。甲公司在施工现场前方200米处挂一大幅警示牌:前方施工,危险,请绕行。乙开车经过,不愿绕行,想抄近路,跌入坑中,致车报废,乙重伤。则乙的损失应由( )承担。A、研究所B、甲建筑公司C、乙D、甲建筑公司和乙按过错比例负担参考答案:C 文字解析:暂无解析 27、甲某与乙某口头约定,甲向乙借款5万元,未约定利息,也未约定还款期限。下列说法正确的是( )A、口头约定的借款合同无效B、借款合同自乙向甲提供借款时生效C、该借款合同应为要式合同D、甲随时可以要求乙还款,但应给乙必要的准备时间E、未约定利息,视为无利息参考答案:B、D、E 文字解析:暂无解析 28、根据民法通则的规定,代理包括( )A、

18、委托代理B、自愿代理C、法定代理D、指定代理E、强制代理参考答案:A、C、D 文字解析:暂无解析 29、在招标投标法规定的必须招标的工程建设项目范围内,项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中,必须进行招标的是( )A、勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B、施工单项合同估算价达到160万元C、重要货物采购单项合同估算价接近100万元D、监理服务单项合同估算价30万元参考答案:A 文字解析:必须招标的项目应该是既要满足项目范围,同时又要满足规模标准的要求。这两项同时满足才必须招标,本题只有A选项符合条件。 30、某有限责任公司的住所地在A、市,后在B、地设立了一家分公司。该分公

19、司以自己的名义与C、贸易公司签订了一份买卖合同。现该分公司无力支付货款,与该贸易公司产生纠纷。下列说法中正确的是( )A买卖合同无效,因为该分公司不具有法人资格,而且无母公司的授权依据B买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司承担C买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司及其分公司承担连带责任D、买卖合同有效,法律责任由合同当事人独立承担参考答案:B 文字解析:本题考点为1Z301211公司设立中的分公司不具有法人资格问题。根据公司法第14条中规定,分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。在本题中,分公司由合同产生的法律责任应由母公司承担,故B是正确的选项。 第二部分 项目管理1、按建

20、标2003206号文件的规定,建筑安装工程费用中的规费包括了( )A、工程排污、社会保障、危险作业意外伤害保险B、住房公积金、工程排污、环境保护C、社会保障、安全施工、环境保护D、住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工参考答案:A 答案解析:暂无解析 2、建设工程工程量清单中预留金的额度应根据设计文件的深度、设计质量的高低、拟建工程的成熟程度及工程风险的性质确定。对于设计深度深、设计质量高的成熟设计,预留金一般占工程总造价的( )A、3%5%B、5%10%C、10%15%D、15%20%参考答案:A 答案解析:暂无解析 3、直接工程费包括( )A、人工费、材料费B、人工费、材料费、施工机械

21、使用费C、人工费、材料费、施工机械使用费、规费D、人工费、材料费、施工机械使用费、规费及税金参考答案:B 答案解析:暂无解析 4、据某公司期末会计报表资料,主营业务收入870000元;流动资产期初余额为520100元,期末余额为529150元;则该公司流动资产周转率为( )A、1.644B、1.658C、1.673D、1.681参考答案:B 答案解析:暂无解析 5、某新建办公楼项目,建设期为3年,共向银行贷款2000万元,其他为自有资金,贷款时间为:第一年500万元,第二年800万元,第三年700万元,年利率为6%;项目在建设期初的建筑安装工程费和设备及工器具购置费为5000万元,各年投资比例

22、分别为30%,50%,20%,建设期内预计平均价格上涨率为5%,建设工程项目其他费用为480万元,基本预备费率为10%。该项目的建设期贷款利息总和为( )万元。A、60B、103.19C、168D、173.09参考答案:D 答案解析:暂无解析 6、某项目建设期3年,生产期17年。建设投资5500万元,流动资金500万元。建设期第1年初贷款2000万元,年利率9%,贷款期限5年,约定每年付息一次,到期一次还本付息,贷款管理费及手续费率0.5%。则该项目的总投资为( )A、6000万元B、6672万元C、7077万元D、8000万元参考答案:C 答案解析:暂无解析 7、某建筑设计院持有一张票面价值

23、为500000元的不带息商业汇票,年贴现率为10%。根据企业会计准则及其相关规定,该汇票的到期值为( )A、400000元B、450000元C、600000元D、500000元参考答案:D 答案解析:不带息商业票据的到期值等于票面价值。 8、由于建设期内价格上涨,需要计算涨价预备费,涨价预备费的计算基数是以下哪几项之和( )A、基本预备费B、工程建设其他费C、设备及工具购置费D、建筑安装工程费E、建设期利息参考答案:C、D 答案解析:暂无解析 9、公司留存收益525万元属于( )A、利得B、收入C、所有者权益D、利润参考答案:C 答案解析:暂无解析 10、经营成果是企业在一定时期内的生产经营活

24、动的结果,通过利润表反映。反映经营成果的会计要素是( )A、收入、费用B、收入、费用、利润C、收入、支出D、收入、费用、权益参考答案:B 答案解析:暂无解析 11、下列不属于企业收入的项目是( )A、出售固定资产获得的收益B、接受捐赠获得的收益C、企业销售产品获得的收益D、代国家征收的增值税E、代客户收取的运杂费参考答案:A、B、D、E 答案解析:暂无解析 12、生产某产品的工人小组由3人组成,其时间定额为0.65工日/m3,则其产量定额为( )m3/工日。A、0.51B、1.54C、1.95D、4.62参考答案:B 答案解析:暂无解析 13、在建设项目周期中,产出对总投资影响一般经验数据为6

25、0%70%,产出对项目使用功能影响在70%-80%的阶段是( )A、决策阶段B、设计阶段C、施工阶段D、总结评价阶段参考答案:A 答案解析:项目决策阶段的产出是决策结果,是对投资活动的成果目标(使用功能)、基本实施方案和主要投入要素(品种、数量、质量、价格、取得形式)做出总体策划。项目决策阶段对项目投资和使用功能具有决定性影响,一般工业建设项目的经验数据为60%70%;估计产出对项目使用功能影响在70%-80%。因此,选项A正确。 14、某施工企业于采用经营租赁方式租入一台推土机,租期是3年。租入第二年,对该推土机进行了改良,改良支出3000元。这笔支出属于企业的( )A、固定资产大修理B、应

26、付账款C、预付账款D、长期待摊费用参考答案:D 答案解析:暂无解析 15、对借款限额未使用部分,企业需向银行支付( )A、滞纳金B、罚金C、违约金D、承诺费参考答案:D 答案解析:暂无解析 16、在投资项目的决策阶段,主要投入包括( )A、投资机会分析费B、市场调查分析费C、土地征用费D、特殊材料、设备的订购费E、可行性研究费参考答案:A、B、E 答案解析:暂无解析 17、某施工企业当期实现的主营业务收入为10000万元,主营业务成本为8000万元,主营业务税金及附加为960万元;其他业务利润为2000万元,管理费用和财务费用总计为1200万元,则该企业当期营业利润为( )万元。A、1840B

27、、2800C、3040D、4000参考答案:A 答案解析:暂无解析 18、某建设项目年设计生产能力10万台,单位产品变动成本为单位产品售价的55%,单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%,经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利,生产能力利用率至少应保持在( )以上。A、45B、50C、55D、60参考答案:A 答案解析:暂无解析 19、若将设计中苯钾酸钠生产系统的生产能力(其生产能力指数为0.6)在原有基础上增加3倍,则按生产能力指数法估计其投资在原有的基础上应增加( )倍。A、0.90B、1.30C、2.30D、2.63参考答案:B 答案解析:暂无解析 20、适用于

28、企业跨越不同票据交换区域使用的结算方式有( )A、支票B、银行汇票C、银行本票D、商业汇票E、委托收款参考答案:B、D、E 答案解析:暂无解析 21、企业存货资金占用量反映企业的资金利用效率,通常采用的测定方法包括( )A、周转期法B、分析法C、ABC分析法D、比率法E、余额法参考答案:A、B、D、E 答案解析:暂无解析 22、会计监督不仅要监督已发生、已完成的业务,还需监督发生过程中和尚未发生的经济业务,包括( )A、政策监督、行政监督B、上级主管、企业和职工监督C、法规监督、民主监督D、事前、事中和事后监督参考答案:D 答案解析:暂无解析 23、采用周转信贷协议向银行借款时,企业( )A、

29、可以周转使用信贷资金,贷款额度不受限制B、在有效期和最高限额内,可在任何时候借款C、可以周转使用信贷资金,不必偿还本金D、必须按规定的周期和固定的金额借款参考答案:B 答案解析:暂无解析 24、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元,设备及工器具购置费为600万元,工程建设其他费为300万元,则该项目涨价预备费的计算基数为( )万元。A、1000B、1300C、1600D、1900参考答案:C 答案解析:暂无解析 25、潜贷记账法的记账规则借贷必相等,是指对于发生的任伺一笔经济业务,记账时,( )A、借力账户的数量要与贷方账户的数量相等B、借方账户的增加额等于贷方账户的减少额C、借方贼户的增

30、加额等于贷方账户的增加额D、计入账户的借方金额和贷力金额在数量上必须相等参考答案:D 答案解析:暂无解析 26、按照费用的性质建设投资分类估算分为( )A、建筑工程、安装工程费估算B、设备及器具购置费估算C、工程建设其他费用估算D、措施项目费E、基本预备费估算参考答案:A、B、C、E 答案解析:暂无解析 27、采用工料单价法计算工程承发包价,需要在计算出单位工程直接工程费的基础上,再加上( )A、措施费B、工程保险费C、间接费D、利润E、税金参考答案:A、C、D、E 答案解析:暂无解析 28、按照建设工程工程量清单计价规范的规定,工程量清单采用( )计价。A、全费用综合单价B、不完全费用综合单

31、价C、直接费单价D、工料单价参考答案:B 答案解析:暂无解析 29、股份有限公司发行的、无特别权力、最基本的、标准的有价证券是( )A、普通股股票B、可转换为普通股的可转换债券C、优先股股票D、股票期权参考答案:A 答案解析:暂无解析 30、我国目前实行的工程量清单计价,采用的综合单价是( )A、预算单价B、实物单价C、部分费用综合单价D、全费用综合单价参考答案:C 答案解析:暂无解析 第三部分 建设法规1、编制项目管理实施规划程序的第一步是( )A、分析项目条件和环境B、熟悉相关法规和文件C、履行报批手续D、了解项目相关各方的要求参考答案:D 文字解析:暂无解析 2、无论是在决策阶段还是在实

32、施阶段,建设工程项目技术策划均应在( )等方面进行分析和论证。A、管理技术B、技术方案C、风险技术D、关键技术E、技术体系参考答案:B、D 文字解析:暂无解析 3、在进度计划系统的结构分析时,整个项目划分成多少结构层,应根据项目的( )而定。A、规模和工期B、规模和特点C、组织和规模D、组织和工期参考答案:B 文字解析:项目划分成多少结构层,应根据项目规模和特点而定,而与项目组织与工期没有直接的关系。故答案B正确;答案A、C、D都不正确。 4、建设工程合同的订立采取要约和承诺的方式,下列属于要约的是( )A、招标人通过媒体发布招标公告B、招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件C、投标人按照招

33、标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件D、招标人通过评标确定中标人,发出中标通知书,并要求与中标人按中标通知书的内容签订合同参考答案:C 文字解析:招标人通过媒体发布招标公告、招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件属要约邀请。投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件属要约。 5、工程质量监督报告作为( )的组成部分提交竣工验收备案部门。A、竣工验收工作会B、竣工验收资料C、工程结算依据D、工程施工总结参考答案:B 文字解析:暂无解析 6、建设工程项目质量控制系统建立的程序是( )A、推行组织管理制度B、确定系统质量控制网络C、制定系统质量控制制度D、分析系统质量控制E、

34、编制系统质量控制计划参考答案:B、C、D、E 文字解析:暂无解析 7、在直方图中质量特性数据分布偏下限,易出现( )A、不经济B、不合格C、不实用D、好品质参考答案:B 文字解析:暂无解析 8、按照工作活动专业进行分类,危险源分为( )A、机械类B、辐射类C、操作类D、行为类E、火灾类参考答案:A、B、E 文字解析:暂无解析 9、下列关于施工总承包模式的说法正确的是( )A、即使在施工过程中发生设计变更,也不能引发索赔B、施工图设计全部完成后开始招标,建设周期可能较长C、业主方的管理水平和技术水平决定建设工程项目质量的好坏D、业主方组织与协调的工作量比平行发包要大参考答案:B 文字解析:暂无解

35、析 10、下列关于矩阵组织结构的说明,正确的是( )A、矩阵组织结构中每个工作部门的指令源唯一B、矩阵组织结构不适宜于大的组织系统C、大的矩阵组织结构的指令路径过长D、以纵向工作部门指令为主的矩阵组织结构能减轻该组织最高指挥部门的协调工作量E、矩阵组织结构的指令来源有两个参考答案:D、E 文字解析:在矩阵组织结构中,每一项纵向和横向交汇的工作,指令来自于纵向和横向两个工作部门,因此其指令源为两个;矩阵组织结构适宜用于大的组织系统;线性组织结构模式的指令路径过长,有可能会造成组织系统在一定程度上运行的困难。 11、由于现场施工是分散于施工现场各个部位,尽管有各种规章制度和安全技术交底的环节,但是

36、面对具体的生产环境时,仍然需要自己的判断和处理,有经验的人员还必须适应不断变化的情况。这就要求建筑工程安全控制应具有( )A、广泛性B、动态性C、可行性D、交叉性参考答案:B 文字解析:暂无解析 12、在业主方和项目参与各方建设工程项目计划系统的建立过程中,计算机辅助网络计划编制的意义是( )A、有利于扩大工程网络计划的应用范围B、确保工程网络计划计算的准确性C、有利于工程网络计划及时调整D、有利于编制资源需求计划E、解决计算量大,而手工难以承担的困难参考答案:B、C、D、E 文字解析:计算机辅助网络计划编制具有快速、准确等特点,能够解决手工计算所难以承担的工作,还能方便编制资源需求计划、及时

37、调整工程网络计划等优点,但不能帮助选择工程网络计划的类型并扩大其应用范围,故答案A不正确。 13、下列关于项目管理组织结构模式的表述中,正确的有( )A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B、矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C、大型线性组织系统中的指令路径太长D、线性组织结构中可以跨部门下达指令E、职能组织结构适用于大型组织系统参考答案:B、C 文字解析:在职能组织结构中,每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源;在线性组织结构中,每一个工作部门只有一个指令源,不能越级下达指令,避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行,大型线性组织系统中的指令路径太长,会造成组织运行的困难;矩阵组织结

38、构设纵向和横向两种不同类型的工作部门,在矩阵组织结构中,指令来自于纵向和横向工作部门,因此其指令源有两个,矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。 14、下列文件内容,没有包含在“投标人须知”部分的是( )A、工程概况B、技术规范C、投标文件组成D、报价原则参考答案:B 文字解析:暂无解析 15、工程总承包项目与施工总承包项目相比,最大不同之处在于( )A、承包商要负责全部工程设计B、承包商要负责项目规划办理及工程全部设计C、承包商要负责项目规划办理、地质勘察及工程全部设计D、承包商要负责工程全部或部分设计及物资设备的采购参考答案:D 文字解析:暂无解析 16、投标书的提交有固定的要求,其基本内容是

39、( )A、签章B、密封C、签章及密封D、印刷参考答案:C 文字解析:暂无解析 17、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案:B 文字解析:工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增加的费用支出及顺延工期。 18、修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的基础上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。有关修正的内容说法不正确的是( )A、将计算索赔的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个工期B、只计算受影响的时段内某项

40、工作所受影响的损失,而不计算该时段内所有工作所受影响的损失C、与该项工作无关的费用不列入总费用中D、按受影响的时段内该项工作的投标单价,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用参考答案:D 文字解析:用修正的总费用法计算索赔金额时,要对投标报价费用重新进行核算,即以接受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作量,得出调整后的报价费用。 19、重大事故应急救援体系响应程序正确的是( )应急启动;应急关闭;警情与响应级别确定;救援行动;应急恢复。A、B、C、D、参考答案:B 文字解析:暂无解析 20、人力资源管理工作中,进过人员甄选,确定有能力的员工后应进行的工作是

41、( )A、员工的培训B、员工的绩效考评C、编制人力资源规划D、员工的定向参考答案:D 文字解析:暂无解析 21、组织与供方是相互依存的,建立双方的互利关系可以增强双方( )的能力。A、增进友谊B、相互往来C、创造价值D、再次合作参考答案:C 文字解析:暂无解析 22、某工程施工过程中发生费用偏差,在下列产生偏差的原因中,属于业主原因的有( )A、建设手续不全B、施工方案不当C、未及时提供场地D、工期拖延E、法规变化参考答案:A、C 文字解析:暂无解析 23、建设工程项目进度控制的经济措施的内容之一包括( )A、技术方案比选B、合同结构分析C、资金供应条件D、会议组织设计参考答案:C 文字解析:

42、暂无解析 24、采用我国施工合同示范文本的施工项目发生工程变更,合同双方不能就变更价款达成一致时,双方可以提请( )A、监理工程师裁决B、承包人上级机构进行咨询C、发包人上级机构进行咨询D、造价管理机构进行咨询参考答案:D 文字解析:暂无解析 25、施工方项目管理的目标应符合( )的要求。A、业主B、设计C、监理D、合同参考答案:D 文字解析:暂无解析 26、某施工项目进行成本管理,采取了多项措施,其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的( )A、组织措施B、技术措施C、经济措施D、合同措施参考答案:A 文字解析:实行项目经理责任制、编制工作流程图等是进行施工管理的组织措

43、施,非技术措施或经济措施或合同措施,选项A正确。 27、下列选项,不属于投资纠偏措施的是( )A、采取限额设计的方法B、采取价值工程的方法C、调整进度管理方法和手段D、优化施工方法参考答案:C 文字解析:通过项目投资计划值和实际值的比较,如发现偏差,则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏,如:采取限额设计的方法、调整投资控制的方法和手段、采用价值工程的方法、制定节约投资的奖励措施、调整或修改设计,优化施工方法等。 28、施工任务的委托主要有如下( )模式。A、施工总承包B、分包C、施工总承包管理D、专业分包E、平行承包参考答案:A、C、E 文字解析:暂无解析 29、在固定总价合同条件下,一般不考虑价

44、格调整问题,以签订合同时的单价和总价为准,物价上涨的风险全由承包商承担。但对建设周期一年半以上的项目,则应考虑( )因素引起的价格变化问题。A、劳务工资以及材料费用的上涨B、运输费、燃料费、电力等价格变化C、外汇汇率的不稳定D、承包人履约水平的变化E、国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨参考答案:A、B、C、E 文字解析:暂无解析 30、建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于( )项目管理的范畴。A、业主方B、施工方C、设计方D、供应方参考答案:A 文字解析:暂无解析 第四部分 公路实务1、基底原状土的强度不符合要求时,应进行( )A、压实B、换填C、整平D、拌合参考答案:B

45、 文字解析:暂无解析 2、特种车辆监视系统是由车载GPS和GSMGPRSCDMA(简写为GSM)通信装置、( )及覆盖本路网的GPS及GSM移动通信网构成。A、移动通信基站B、分中心大屏幕投影机C、分中心GPS和GSM通信及控制装置D、分中心紧急电话控制台参考答案:C 文字解析:暂无解析 3、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用款计划参考答案:A、B、D、E 文字解析:暂无解析 4、在下列试验项目中,属于标准试验的是( )A、砂的性能试验B、混合料的配合比试验C、沥青混凝土试验路段试验D、预制构件的验证试验参考答案:B 文字解

46、析:暂无解析 5、下列关于隧道施工的安全要点的说法,正确的有( )A、爆破瓦,颁通风排烟15分钟人员方可进场B、机械凿岩时,必须采用干式凿岩机C、在隧道内熬制沥青时要注意通风D、爆破员实行“一爆三检”制度E、洞内运输,车速不得超过10kmh参考答案:A、D、E 文字解析:暂无解析 6、隧道竣工后,应在直线地段根据需要加测断面处,测绘以( )为准的隧道实际净空。A、路线中线B、导线点C、控制网D、路线边线参考答案:A 文字解析:暂无解析 7、监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的( )天内完成核查。A、7B、14C、21D、28参考答案:B 文字解析:暂无解析 8、隧道施工

47、中,以( )为中心布置施工场地。A、钻爆B、支护C、洞口D、项目部参考答案:C 文字解析:暂无解析 9、对于可调价的公路工程合同,在截止投标日之前的( )天以后的法律法规变更引起的费用增减,合同价可相应调整。A、7B、14C、28D、30参考答案:C 文字解析:暂无解析 10、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题:在孔径的控制中,防止缩径属于( )基础施工中的控制要点。A、扩大基础B、钻孔桩C、挖孔桩D、沉井参

48、考答案:B 文字解析:暂无解析 11、按照公路建设市场管理办法的要求,项目施工应当具备的条件有( )A、项目已列入公路建设年度计划B、施工图设计文件已经完成并经审批同意C、建设资金已经落实D、征地手续已办理E、施工组织设计已经完成参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 12、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案:D 文字解析:暂无解析 13、各个施工过程的劳动量和作业量是指( )A、工程细目的工程数量与相应时间定额的乘积B、实际使用的工人数量与作业时间的

49、乘积C、实际使用的工人数量D、实际使用的机械台数与作业时间的乘积E、实际使用的机械台数参考答案:A、B、D 文字解析:暂无解析 14、桥梁按结构体系划分,有梁式桥、拱桥、悬索桥和( )四种基本体系。A、斜拉桥B、刚架桥C、连续刚构桥D、梁、拱组合体系桥参考答案:B 文字解析:暂无解析 15、中央分隔带施工中埋设横向塑料排水管,其基槽的沟底坡度大小为( )A、和路面横坡一致B、与路线纵坡一致C、03D、033参考答案:A 文字解析:暂无解析 16、从事高处作业的人员必须( )A、戴安全帽B、系安全带C、穿硬底鞋D、戴防风镜E、穿救生衣参考答案:A、B 文字解析:暂无解析 17、可测量距离的仪器有

50、( )A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、罗盘仪E、全球定位系统(GPS)参考答案:B、C、E 文字解析:暂无解析 18、按照公路水运工程试验检测管理办法的有关规定,公路工程综合类检测机构等级划分是( )A、甲、乙两个等级B、甲、乙、丙3个等级C、一、二、三3个等级D、一、二两个等级参考答案:B 文字解析:暂无解析 19、变通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记和( )等构成的。A、分合流标志B、线形诱导标C、突起路标D、轮廓标参考答案:C 文字解析:暂无解析 20、公路路面施工劳动力配置不应包含的工种是( )A、拌合设备操作人员、装载机操作人员、运输车辆驾驶员B、压路机操作人员

51、、摊铺机操作人员、测量人员C、普通工人、交通管理人员D、工程师参考答案:D 文字解析:暂无解析 21、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案:D 文字解析:暂无解析 22、钢筋混凝土结构的里程碑、百米桩、公路界碑的检测项目主要包括( )A、外形尺寸B、混凝土强度C、安装位置D、埋设深度E、配筋率参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 23、路面工程各结构层之间的施工是( )A、平行作业法B、依次作业法C、流水作业法D、均衡流水法参考答案:D 文字解析:暂无解析 24、桥面铺装施工的主要检验内

52、容包括( )A、刚度B、桥面横坡C、铺装层的厚度、平整度D、压实度E、抗滑构造深度参考答案:B、C、D、E 文字解析:暂无解析 25、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案:D 文字解析:暂无解析 26、某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题:重力式桥台由( )等组成。A、台帽B、背墙C、台身D、基础E、锚碇板参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 27、监控系统信息采集功能包括收集道路状况、( )、紧急电话以

53、及交通事故告警等信息。A、防雷接地状况B、交通流状况C、气象状况D、对讲电话状况E、设备运行状况参考答案:B、C、E 文字解析:暂无解析 28、建筑施工中的电梯口必须设置高度不低于( )m的金属防护门。A、10B、105C、12D、15参考答案:D 文字解析:暂无解析 29、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是( )A、连续配筋混凝土B、普通混凝土C、钢筋混凝土D、预应力混凝土参考答案:B 文字解析:暂无解析 30、在连续梁桥支架施工过程中,主要应注意控制( )A、支架基础B、拱架加载C、卸架工艺D、支架沉降参考答案:D 文字解析:暂无解析 第五部分 水利实务1、竣工决算包括以下哪些部分( )A、

54、封面及目录B、竣工项目的平面示意图C、工程竣工验收证书D、主体工程照片E、竣工决算说明书及决算报表参考答案:A、B、D、E 文字解析:暂无解析 2、有堤防的河道、湖泊的管理范围为( )A、引水建筑物占地B、排水建筑物占地C、堤防及护堤地D、渔业建筑工程占地E、两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区参考答案:C、E 文字解析:暂无解析 3、当质量事故危及施工安全,或不立即采取措施会使事故进一步扩大甚至危及工程安全时,应( )A、立即停止施工B、暂时放慢施工进度C、立即上报D、边整改边施工E、整改后上报参考答案:A、C 文字解析:暂无解析 4、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),

55、碾压混凝土坝的内部混凝土,相对密实度不得小于( )A、96B、97C、98D、99参考答案:B 文字解析:暂无解析 5、竣工验收工作由( )负责。A、项目法人B、主管部门C、验收主持单位D、竣工验收委员会参考答案:D 文字解析:暂无解析 6、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),下列关于爆破器材运输的说法正确的是( )A、禁止用翻斗车运输爆破器材B、禁止用自卸汽车运输爆破器材C、可以用翻斗车运输爆破器材D、可以用自卸汽车运输爆破器材E、运输过程中车厢船底应加软垫参考答案:A、B、E 文字解析:暂无解析 7、在堤外无滩且易受水冲刷的重要堤段,常采用( )A、坡式护岸B、墙式护岸

56、C、坝式护岸D、平顺护岸参考答案:B 文字解析:暂无解析 8、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的混凝土抗冻、抗渗检验的合格率不应低于( )A、60B、70C、80D、90参考答案:C 文字解析:暂无解析 9、水土保持法规定,在建设项目环境影响报告书中,必须有( )部门同意的水土保持方案。A、环保局B、水行政主管C、水土保持主管D、县级以上人民政府参考答案:B 文字解析:暂无解析 10、正常蓄水位至防洪限制水位之间汛期用于蓄洪、非汛期用于兴利的水库容积称( )A、兴利库容B、共用库容C、调洪库容D、防洪库容参考答案:B 文字解析:暂无解析 11、防止土体发生流土

57、渗透变形的工程措施主要有( )A、铺设反滤层B、设置垂直防渗体C、增加出口处盖重D、设置排水沟或减压井E、设置水平防渗体参考答案:B、C、D、E 文字解析:暂无解析 12、建设项目环境影响报告书中的水土保持方案一般分为( )A、防治水土流失的措施B、防治水土流失的工作计划C、水土保持方案的费用D、水土保持方案报告书E、水土保持方案报告表参考答案:D、E 文字解析:暂无解析 13、中型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案:A 文字解析:暂无解析 14、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设征地

58、及移民安置包括( )等。A、灌溉渠道工程B、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程参考答案:B、C、D、E 文字解析:暂无解析 15、根据水闸承担的任务,下列水闸一般需具备双向过水能力的有( )A、节制闸B、进水闸C、蓄洪区(只有一个进出口)的分洪闸D、具备排涝和引水功能的排水闸E、挡潮闸参考答案:C、D 文字解析:暂无解析 16、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(SL6294),下列需在施工前或施工初期进行现场灌浆试验的灌浆工程有( )A、2级水工建筑物基岩帷幕灌浆B、3级水工建筑物基岩帷幕灌浆C、地质条件复杂地区的2级水工建筑物基岩固结灌浆D、地质条件复杂地区的3级

59、水工建筑物基岩固结灌浆E、地质条件复杂地区的水工隧洞固结灌浆参考答案:A、C、E 文字解析:暂无解析 17、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人不能提出增加费用和延长工期要求的暂停施工条件包括( )等。 18、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于混凝土施工温度控制的要求错误的是( )A、高温季节施工时,混凝土浇筑应尽量安排在早晚和夜间进行B、高温季节施工时,大尺寸浇筑块严禁采用台阶式浇筑法C、低温季节施工时,应尽量避免在夜间或气温骤降期间拆模D、低温季节施工时,当预计拆模后混凝土表面温降可能超过69时,应推迟拆模时间参考答案:B 文字解

60、析:暂无解析 19、碾压土石坝反滤层中可以设置的分缝是( )A、横缝B、竖缝C、斜缝D、错缝参考答案:A 文字解析:暂无解析 20、根据水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范(DLT52072005),泄水建筑物中含推移质水流速度大于( )时,应进行混凝土抗冲磨试验。A、5msB、10msC、15msD、20ms参考答案:B 文字解析:暂无解析 21、根据碾压式土石坝施工规范(DLT51292001),在碾压式土石坝的反滤料施工过程中,干密度、颗粒级配、含泥量应每( )取样检测l次,且每层至少1次。A、200500B、600900C、10001300D、14001700参考答案:A 文字解析:暂

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论