2022年经济师岗位考试复习题库

1、管理岗位业务知识培训复习题（商务经理）一、单选题，每题1分，共130题1、建设工程全要素造价管理是指要事先(C)的集成管理。 A.人工费、材料费、施工机具使用费； B.直接成本、间接成本、规费、利润； C.工程成本、工期、质量、安全、环境； D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其她费用。2、工程网络筹划费用优化的目的是为了谋求(A)。 A.工程总成本最低时的最优工期安排； B.工期固定条件下的工程费用均衡安排； C.工程总成本固定条件下的最短工期安排； D.工期最短条件下的最低工程总成本安排。 3、某公司年初从银行借款600万元，年利率12%，按月计算并支付利息，则每月末应支付利息(

2、B)万元。 A.5.69； B.6.00；C.6.03； D.6.55。 4、某工程投保建筑工程一切险，在工程建设期间发生的下列状况中，应由保险人承当保险责任是(D)。 A.设计错误引起的损失； B.施工机械装置失灵导致损坏； C.工程档案文献损毁； D.地面下降下沉导致的损失。 5、下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承当风险相对较大的是(D)。 A.成本加固定酬金合同； B.成本加浮动酬金合同； C.单价合同； D.总价合同。 6、根据原则施工招标文献，由发包人提供的材料由于发包人因素发生交易地点变更的，发包人应承当的责任是(D)。 A.由此增长的费用、工期延误； B.工期延误，但不考虑

3、费用和利润的增长； C.由此增长的费用和合理利润，但不考虑工期延误； D.由此增长的费用、工期延误，以及承包商合理利润。 7、根据原则施工招标文献，由施工承包单位提出的索赔按程序得到理解决，且施工单位接受索赔解决成果的，建设单位应在作出索赔解决答复后(C)天内完毕赔付。 A.14； B.21； C.28； D.42。 8、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的（B ）。A环保；B文明施工；C安全施工；D临时设施；9、某施工公司承建某市区一住宅楼工程，工程不含税工程造价为万元，本地地方教育附加率为2%，则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为（D）万元。A .65.60 ； B

4、. 67.00； C. 68.20 ； D. 69.60。10、有关工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中对的的是（B）。A、措施项目无需描述项目特性；B、应按计量规范附录中规定的项目特性、综合技术规范、原则图集加以描述；C、对完毕清单项目也许发生的具体工作和操作程序仍需要加以描述；D、图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述。11、措施项目清单编制中，下列合用于以“项”为单位计价的措施项目费是（A）。A、已竣工程及设备保护费；B、超高施工增长费；C、大型机械设备进出场及安拆费；D、施工排水、降水费。12、已知1m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m2一砖半厚墙所需的勾缝时间为（B）min

5、。A、 12.00 B、 21.92 C、 22.22 D、 33.3313、有关施工图预算的作用，下列说法中对的的是（A）。A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基本。B、施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的根据。C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的根据。D、施工图预算是施工单位安排建筑资金筹划的根据。14、有关招标文献的编制，下列说法中错误的是（D）。A、当未进行资格预审时招标文献应涉及招标公示。B、应规定重新招标和不再招标的文献。C、招标控制价应在招标时（或在招标文献中）一并发布D、投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准。1

6、5、招标控制价综合单价的组价涉及如下工作： = 1 * GB3 根据政策规定或造价信息拟定工料机单价； = 2 * GB3 根据工程所在地的定额规定计算工程量； = 3 * GB3 将定额项目的合价除以清单项目的工程量； = 4 * GB3 根据费率和利率计算出组价定额项目的合价。则对的的工作顺序是（D）。A、 = 1 * GB3 = 4 * GB3 = 2 * GB3 = 3 * GB3 B、 = 1 * GB3 = 3 * GB3 = 2 * GB3 = 4 * GB3 C、 = 2 * GB3 = 1 * GB3 = 3 * GB3 = 4 * GB3 D、 = 2 * GB3 = 1

7、* GB3 = 4 * GB3 = 3 * GB3 16、下列情形中，属于投标人互相串通投标的是（D）。A、不同投标人的投标价呈既有规律性差别；B、不同投标人的投标文献由同一单位或个人编制；C、不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜；D、投标人之间商定中标人。17、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调节的，调价基准日期一般为（B）。A、施工合同签订前的第28天；B、提交投标文献的截止时间前的第28天；C、施工合同签订前的第56天；D、提交投标文献截止时间前的第56天。18、根据规定，因工程量偏差引起的可以调节措施项目费的前提是（B）。A、合同工程量偏差超过15%；B

8、、合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化；C、措施项目工程量超过10%；D、措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化。19、因不可抗力导致的损失，应由承包人承当的情形是（C）。A、因工程损害导致第三方财产损失；B、运至施工场地用于施工的材料的损害；C、承包人的停工损失；D、工程所需清理费用；20、某施工现场有塔吊1台，由施工公司租的，台班单价5000元/台班，租赁费为元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基本的综合费率为30%。在施工过程中发生如下事件：监理人对已覆盖的隐蔽过程规定重新检查并且检查成果合格，配合用工10工日，塔吊1台

9、班，为此，施工公司可向业主索赔的费用为（D）元。A、2250 B、2925 C、5800 D、754021、抗老化能力强的刚性防水材料为（D）。A、金属屋面；B、混凝土屋面瓦；C、聚氯乙烯瓦；D、铝合金防水卷材。22、在渗入系数大、地下水量大的土层中，合适采用的降水形式为（D）。A、轻型井点；B、电渗井点；C、喷射井点；D、管井井点。23、建设工程工程量清单中工作内容描述的重要作用是（B）。A、反映清单项目的工艺流程；B、反映清单项目需要的作业；C、反映清单项目的质量原则；D、反映清单项目的资源需求。24、根据建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353），多层建筑物二层及以上楼层应以层高判断

10、如何计算建筑面积，有关层高的说法，对的的是（A）。A、最上层按楼面构造标高至层面板板面构造标高之间的垂直距离；B、以屋面板找坡的，按楼面构造标高至屋面板最高处标高之间的垂直距离；C、有基本底板的按底板下表面至上层楼面构造标高之间的垂直距离；D、没有基本底板的按基本底面至上层楼面构造标高之间的垂直距离。25、根据建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353），下列状况可以计算建筑面积的是（A）。A、设计加以运用的坡顶内净高在1.2米至2.1米；B、地下室采光井所占面积；C、建筑物出入口外挑宽度在1.2米以上的雨篷；D、不与建筑物内联通的装饰性阳台26、综合脚手架的项目特性必须要描述（B）。A、建

11、筑面积；B、檐口高度C、场内外材料搬运D、脚手架的材质27、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-）某建筑物首层建筑面积为平米，场地内有部分15厘米以内的挖土用6.5T自卸汽车（斗容量4.5立方）运土，弃土合计20车，运至150米，则共平整场地的工程量为（D）。A、69.2立方；B、83.3立方；C、90立方；D、平米。28、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-）当建筑物外围砖基本垫层底宽为850MM，基槽挖土深度为1600MM，设计中心线为40000MM，土层为三类土，放坡系数为1:0.33，则此外墙基本人工挖沟槽工程量为（B）。A、34平米；B、54.4平

12、米；C、88.2平米；D、113.8平米。29、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），当土方开挖底长（3倍底宽，且底面积）150平米，开挖尝试为0.8M时，清单项应列为（B）。A、平整场地；B、挖一般土方；C、挖沟槽土方；D、挖基坑土方。30、可用于预应力混凝土板的钢材（D）。A、乙级冷拔低碳钢丝；B、CRB550冷拔带肋；C、HPB235；D、热解决。31、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），有关地基解决工程量计算的说法，对的的是（D）。A、换填垫层按照图示尺寸以面积计算；B、铺设土工合成材料按图示尺寸以铺设长度计算；C、强夯地基按图示解决范畴和深度

13、以体积计算；D、振冲密实不填料的按图示解决范畴以面积计算。32、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），有关基坑与边坡支护工程量计算的说法，对的的是（A）。A、地下持续墙按设计图示尺寸以体积计算；B、咬和灌注桩按设计图示尺寸以体积计算；C、喷射混凝土按设计图示以体积计算；D、预制钢筋混凝土板桩按照设计图示尺寸以体积计算。33、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），有关砖砌体工程量计算的说法，对的的是（C）。A、空斗墙按设计尺寸墙体外形体积计算，其中门窗洞口立边的实砌部分不计入；B、空花墙按设计尺寸以墙体外形体积计算，其中空洞部分体积应予以扣除；C、实心砖砖

14、按设计尺寸以柱体积计算，钢筋混凝土梁垫、梁头所占体积应予以扣除；D、空心砖围墙中心线长乘以墙高以面积计算。34、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），有关石砌体工程量计算的措施，对的的是（D）。A、石台阶按设计图示水平投影面积计算；B、石走道按水平投影面积乘以平均以体积计算；C、石地沟、明沟按设计力求水平投影面积计算；D、一般石栏杆按设计图示尺寸以长度计算。35、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），有关现浇混凝土板工程量计算的说法，对的的是（C）。A、圈梁辨别不同断面按设计中心线长度计算；B、过梁工程量不单独计算，并入墙体工程量计算；C、异形梁设计图示

15、尺寸以体积计算；D、拱形梁按设计拱形轴线长度计算。36、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），有关现浇混凝土板工程量计算的说法，对的的是（A）。A、空心板按图示尺寸以体积计算，扣除空心所占面积；B、雨篷板从外墙内侧算至雨篷板构造外边线按面积计算；C、阳台板按墙体中心线以外部分图示面积计算；D、天沟板按设计图示尺寸中心线长度计算。37、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），有关金属构造工程量计算的说法，对的的是（A）。A、钢吊车梁工程量涉及制动梁、制动桁架工程量；B、钢管柱按设计力求尺寸以质量计算，扣除加强环、内衬的工程量；C、空腹钢柱按设计图示尺寸以长度

16、计算；D、空腹钢柱按图示尺寸的长度计算，牛腿和悬臂梁质量另计。38、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），编制工程量清单补充项目时，编制人员应报备案的单位是（C）。A、公司计算管理部门；B、工程所在地造价管理部门；C、省级或行业工程造价管理机构；D、住房和城乡建设部原则定额研究所。39、由于架子工把脚手架铺得太差而加以修正的时间属于（D）。A、偶尔工作时间；B、施工本领导致的停工时间；C、违背劳动纪律损失的时间；D、多余工作时间。40、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.2min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常运用系数为0.85，则该土方施

17、工机械的产量定额为（C）m3/台班。A、7.01B、7.48C、92.73D、448.8041、1 m31砖厚砖墙中，若材料为原则砖（240mm115mm*53mm），灰缝厚道为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（D）m3。A、0.062B、0.081C、0.205D、0.22842、施工图预算对施工公司的作用是（B）。A、控制造价及资金合理使用的根据；B、建筑工程预算包干的根据；C、办理工程结算的根据；D、监督检查执行定额的原则。43、根据建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353），单层建筑物内有局部楼层，其建筑面积计算对的的是（D）。A、有围护构造的按底板水平面

18、积计算；B、无围护构造的不计算建筑面积；C、层高超过2.10m计算全面积；D、层高局限性2.20m计算1/2面积。44、根据建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353），下列有关建筑物雨篷构造的建筑面积计算对的的是（C）。A、有柱雨篷按构造外边线计算；B、无柱雨篷按雨篷水平投影面积计算；C、雨篷外边线至外墙构造外边线局限性2.1m不计算面积；D、雨篷外边线至外墙构造外边线超过2.1m按投影计算面积。45、根据建设工程工程量清单计价规范，实心砖外墙高度的计算，对的的是（A）。A、坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底；B、坡屋面有屋架且有天棚的算至屋架下弦底；C、坡屋面有屋架无天棚的算至屋架下弦底另加

19、200mm；D、平屋面算至钢筋混凝土板顶。 46、计算砌块外墙外墙高度时，对的的措施是（B）。A、屋面无天棚者外墙高度算至屋架下弦底另加200mm；B、平屋面外墙高度算至钢筋混凝土板底；C、平屋面外墙高度算至钢筋混凝土板顶；D、女儿墙从屋面板上表面算至压顶上表面。47、根据建设工程工程量清单计价规范，下列有关现浇混凝土工程量计算对的的说法是（A）。A、有梁板柱高自柱基上表面至上层楼板上表面；B、无梁板柱高自柱基上表面至上层楼板下表面；C、框架柱柱高自柱基上表面至上层楼板上表面；D、构造柱柱高自柱基上表面至顶层楼板下表面。48、计算现浇混凝土楼梯工程量时，对的的做法是（C）。A、以斜面积计算；B

20、、扣除宽度不不小于500mm的楼梯井；C、进一步墙内部分不另增长；D、整体楼梯不涉及连接梁。49、根据建设工程工程量清单计价规范，屋面防水工程量的计算，对的的是（C）。A、平、斜屋面卷材防水均按设计图示尺寸以水平投影面积计算；B、屋面女儿墙、伸缩缝等处卷起部分卷材防水不另增长面积；C、屋面排水管设计未标注尺寸的，以檐口至地面散水上表面垂直距离计算；D、铁皮、卷材天沟按设计图示尺寸以长度计算。50、有一两砖厚墙体，长8米，高5米，开有门窗总面积为6平米，两个通风洞口各0.25平米，门窗洞口上的钢筋混凝土过梁总体积为0.5立方米。则该段墙体的砌砖工程量为（）立方。A、16.5B、16.16C、15

21、.92D、16.7551.按照中华人民共和国建筑法规定，建筑施工许可证的申请者是（A ）。A.建设单位 B.施工单位C.建立单位 D.设计单位52.开标应当由（B ）主持，在招标文献中预先拟定的地点公开进行。A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人C.投标人推选的代表 D.公证人53.建设工程项目构成中的最小单位是（B ）。A.分部工程 B.分项工程C.单项工程 D.单位工程54.当事人签订合同，必须通过的程序是（C ）。A.担保和承诺 B.要约和担保C.要约和承诺 D.承诺和公正55.按照中华人民共和国合同法规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。A.因故意或者重大过错导致对方财产损

22、失的B.因重大误解签订的合同C.一方以欺诈手段签订合同损害国家利益的D.在合同签订时显失公平的56.按计价方式不同，建设工程合同可以划分为三大类。一下不属于三大合同类型的合同是（C ）。A.总价合同 B.单价合同C.市场价合同 D.成本加酬合同57.建设工程施工合同（示范文本）的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，如下不属于三种计价方式的是（D ）。A.固定价格合同 B.可调价格合同C.成本加酬金合同 D.预算包干合同58.建设项目工程造价是指（B ）。A.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和B. 建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节

23、税的总和C.建设项目的建设投资、建设期贷款利息和流动资金的总和D.建设项目的建设投资、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和59.从工程费用计算角度分析，工程造价计价的顺序是（A ）。A.分部分项工程单价单位工程造价单项工程造价建设项目总造价B.分部分项工程单价单位工程造价单位工程造价建设项目总造价C.单项工程造价分部分项工程单价单位工程造价建设项目总造价D.建设项目总造价单项工程造价单位工程造价分部分项工程单价60.编制工程结算时,计算和拟定一种计量单位的分项工程或构造构件的人工、材料、机械台班耗用量的数量原则是(A )。A.预算定额 B.施工定额C.概算定额 D.概算指标61.某施工机械估

24、计使用8年,一次大修理费为4500元.寿命周期大修理次数为2次,耐用总台班为台班,则台班大修理费为元. B 120A.6.75 B.4.50 8/2=4 四年大修一次（4500*2）/C.0.84 D.0.5662.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，包工包料工程的预付款按合同商定拨付，原则上预付比例区间按合同金额的（D ）。A.5%25% B.10%25%C.5%30% D.10%30%63.建设单位应当在领取施工许可证后及时动工，动工期限为领取施工许可证之日起（C ）个月内。A.1 B.2C.3 D.664.对于实行EPC总承包合同的工程项目，业主在（B ）即可开始招标。A.提交项目建议

25、书之后 B.项目立项之后C.项目初步设计完毕之后 D.项目施工图设计完毕之后65.影响工程造价的两个重要因素是单位价格和（C ）。A.直接费单价 B.综合单价C.建设投资 D.实物工程数量66.建筑安装工程费用中的税金为国家税法规定的应计入造价内的营业税、都市维护建设税和（ C）。A.增值税 B.消费税C.教育费附加 D.所得税67.给定下列数据：材料消耗净用量为100单位，损耗率为5%。则材料消耗定额为（C ）单位。A.90 B.100C.105 D.11068.某建设项目由甲、乙两个单项工程构成，其工程费用如下表所示。若项目建设单位管理费为300万元，则乙工程应分摊的建设单位管理费为（C

26、）万元。6000+3000=9000单项工程建筑工程费（万元）安装工程费（万元）需安装设备价值（万元）2/3甲600035005001/3乙300015003001200A.90.0 B.93.1C.100.0 D.112.569.对承包商而言，能最大限度的减少风险的合同形式是（A ）。A.成本加酬金合同 B.固定总价合同C.可调总价合同 D.单价合同70.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不涉及在EPC总承包范畴之内的工作是（A ）。A.勘查工作 B.设计工作C.采购工作 D.施工工作71.已知材料原价为100元，运杂费为10元，运送损耗费为10元，采购及保管费率

27、为30%，材料采购及保管费为（B ）元。A.30B.36 材料供应价格+运杂费+运送损耗费）*采购及保管费率C.6 D.372.已知直接费合计为1000元，规费费率为30%，公司管理费费率为10%，则间接费为（C ）元。A.300 B.100C.400间接费=直接费*间接费率 D.3073.某一所有使用政府投资的建设项目，工程价款结算总额为5000万元，则该工程的保证金一般为（C ）万元。政府投资建设项目5%的保证金A.100 B.150C.250 D.50074.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经历的调解下，张某与雇主达到合同商定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张

28、某放弃诉讼的权利”。现张某表达反悔，则说法对的的是（C ）。A.该合同是无效的 B.该合同是具有强制约束力C.张某可以起诉 D.人民法院不予受理75.对于工期长、技术复杂、实行过程中发生多种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完毕后就进行施工招标的工程，应选择最合用的合同类型为（C ）。A.总价合同 B.成本加酬金合同C.单价合同 D.任意合同76.按照国内现行建筑安装工程费用项目构成（建标206号）的规定，建筑安装工程费用的构成为（D ）。A.直接费、间接费、筹划利润、税金 B.直接工程费、间接费、利润、税金C.直接费、规费、间接费、税金D.直接费、间接费、利

29、润、税金77. 工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人有也许获得的补偿是（B）A.延长工期、增长费用 B. 延长工期、增长费用、合理利润C.延长工期 D.不能获得补偿78. 工程量清单模式下，招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但临时不能拟定价格的材料的单价以及专业工程的金额一般称为是（C）A.暂列金额 B.基本预备费 C.暂估价 D.工程建设其她费79.按照建筑安装工程费用项目构成（建标206号）的规定，在建筑安装工程造价中，安全施工费=（B）安全施工费费率。A.人工费 B.直接工程费C.材料费 D.直接费80.国内现行建筑安装工程费用构成中，材料二次

30、搬运费应计入（B ）。A.直接工程费 B.措施费C.公司管理费 D.规费81.下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是（ ）。A.材料定额、机械定额、工器具定额B.劳动定额、机械台班定额、材料消耗定额C.机械定额、材料定额、建筑工程定额D.资金定额、劳动定额、机械定额82.某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基本需6天完毕，砌筑砖基本的定额为1.25工日/m，该班组完场的砌筑工程量是（ ）。15人6天完毕基本，因此156=90个工日。砌筑砖基本的定额为1.25工日/m3时间定额=1/产量定额因此班组完毕的砌筑工程量是90工日/1.25工日/m3=72m3A.112.5 m B.90 m/工日

31、C.80 m/工日 D.72 m83.地砖规格为200mm200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5%，则100 m地面地砖消耗量为（ ）块。地砖块料100 m的净用量为=100/（0.2+0.01）*（0.2+0.01）=2475.2块如果损耗率为1.5则2475.2*1.015=2512.3块 材料损耗量=净用量*（1+损耗率）A.2475 B.2513C.2500 D.2462.584.按照建设工程工程量清单计价规范，工程量清单计价应采用（ ）。A.工料单价法 B.综合单价法C.扩大单价法 D.预算单价法85.某分项工程发包方提供的估计工程量为1500m，合同中规定单价16元/m，实际工程

32、量超过估计工程量10%时，调节单价，单价调为15元/m,实际完毕工程量1800m，工程款（ ）元。1500*（1+10%）*16这是超过10%以内部分，仍执行本来的综合单价（1800-1500*）*15这是超过10%以外部分，执行新的综合单价1500*（1+10%）*16+（1800-1500*）*15=28650A.28650 B.27000C.28800 D.2850086.施工工期一年以上的工程或建材市场价格波动较大时宜采用（ ）A、固定总价合同 B、固定单价合同 C、可调价合同 D、成本加酬金合同87.直接工程费中的人工费不涉及（ ）。A、生产工人学习培训期间的工资 B、生产工人调动工

33、作期间的工资C、生产工人病假半年以上的工资 D、生产工人婚假期间的工资88.建筑工程类别是根据单位工程的规模、高度、跨度、层数和施工技术难易限度来划分的，下列项目中，计算层数的是（ ）。A、阁楼层 B、面积不不小于原则层30%的顶层C、层高2.3米的地下室 D、层高2.1米的技术设备层89.有关诉讼时效，下列说法对的的是（ ）。A、国内民法通则规定，向人民法院祈求保护民事权利的诉讼时效期间为1（2）年B、身体受到伤害规定补偿的，诉讼时效期间为1年C、国际货品买卖合同争议提起诉讼的，诉讼时效期间为2（4）年D、技术进口合同争议申请仲裁的，诉讼时效期间为2（4）年90.某人以10%的单利借出120

34、0元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：(FP，8%，3)=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。A1512.0B1663.2C1814.4D1829.5参照答案：C答案解析：2年后得到的利息=Pni=1200210%=240（元）2年后得到的本利和=1200+240=1440（元）5年末得到的本利和=P(FP，8%，3)=14401.260=1814.4（元）91.下列工程项目中，经有关部门批准可不进行招标的是（）。A使用世界银行贷款的项目B采用的重要施工技术是特定专利的项目C经济合用住宅项目D生态环保项目参照答案：答案解析：ACD属

35、于必须进行招标的项目。92.投标人对投标报价的评估可采用低标价和高标价的措施进行，其中高标价是指（）。A与成本相一致的最高报价B充足考虑估计利润的最高报价C充足考虑也许发生的风险损失后来的最高报价D按“基本标价一(预期赚钱修正系数)”计算后的最高报价参照答案：C答案解析：高标价是充足考虑也许发生的风险损失后来的最高报价。高标价=基本标价+（风险损失修正系数）。93.根据建设工程质量管理条例，供热系统的最低保修期为（）。A2个采暖期B1个采暖期C3个采暖期D合同规定的采暖期参照答案：A答案解析：建设工程质量管理条例明确规定，供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。94.下列费用中，属于建筑安装工程

36、措施费的是（）。A工会经费B脚手架费C施工机械使用费D工程排污费参照答案：B答案解析：工会经费和工程排污费属于间接费；施工机械使用费属于直接费。只有脚手架费属于建筑安装工程措施费。95.某工程合同价拟定方式为：承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，最后的工程总价按照实际完毕的工程量结算。这种合同属于（）。A纯单价合同B估算工程量单价合同C不可调值单价合同D可调值总价合同参照答案：B答案解析：承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，最后的工程总价按照实际完毕的工程量结算。这种合同属于估算工程量单价合同。96.某网络筹划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作（）。A工期

37、拖后1天，影响工期1天B工期拖后3天，影响工期1天C工期拖后4天，影响工期1天D工期拖后4天，影响工期3天参照答案：C答案解析：总时差=最迟开始时间-最早开始时间，总时差减少了4天，就是工期拖后4天。总时差为-1，阐明影响工期1天。97.在工程所在地，发生因地雷、导弹等引起的破坏和人身伤亡等的风险由（）来承当。A政府部门B施工方C业主方D总承包商参照答案：C答案解析：不管何时何地发生任何因地雷、导弹等引起的破坏和人身伤亡等均应视为特殊风险的后果。特殊风险是由业主承当的风险。98.工程保险的重要险种是（）。A第三者责任险和人身意外伤害保险B工程质量保险和人身意外伤害保险C建筑工程一切险和安装工程

38、一切险D建筑工程一切险和工程质量保险参照答案：C答案解析：建筑工程一切险和安装工程一切险为工程保险的重要险种。99.某内装饰工程因遇暴雨损坏而返工，下列有关该损失补偿的说法中，对的的是（）。A暴雨属建筑工程保险物质损失部分的除外责任，不予补偿B暴雨属建筑工程保险中的特种保险，不予补偿C暴雨导致的内装饰工程返工损失不属于建筑工程保险保障项目，不予补偿D暴雨导致的内装饰工程返工损失属于建筑工程保险保障项目，应予以补偿参照答案：D答案解析：暴雨属于自然灾害，除外责任之外的任何自然灾害或意外事故导致的物质损失，保险人均予以补偿。100.业主支付给施工公司的工程预付款，属于施工公司的（）。A应收账款B固

39、定资产C长期负债D流动负债参照答案：D答案解析：业主支付给施工公司的工程预付款属于施工公司的预收款项，应当属于流动负债。101.在国际工程建设程序中，招标和投标工作处在工程项目（）阶段。A前期准备B实行C决策D可行性研究参照答案：A102.某一般住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。发布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工公司的投标文献，施工公司G的投标文献晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工公司均按招标文献的规定提供了投标保证金。招标代理机构按规定拟定评标委员会专家成员合计7人，并授权该评委会拟定中标人。开标时发现D公

40、司的投标文献核心内容笔迹重叠，不易辩认，但进行澄清和补正。评标过程中发现C公司的投标报价明显低于标底，但C公司不能提供有关证明材料。经评标委员会评审后拟定中标单位为B公司。 本次公开招标共收到有效投标文献（）份。A4B5C6D7参照答案：B答案解析：C公司投标报价明显低于标底，但是不能提供证明资料，则她的投标文献会被觉得是废标，无效，因此对于6家准时投标的公司来说，只有C的投标文献无效，则有效投标文献是5份。103.B公司应在中标后（）个工作日内与建设单位签订承包合同。A15B30C45D60参照答案：B答案解析：中标人拟定后，中标人应当在30个工作日之内与招标人签订合同。104.建设项目的环

41、境影响评价文献自批准之日起超过()年，方决定该项目动工建设的，其环境影响评价文献应当报原审批部门重新审核。 A.2B.3 C.4D.5 参照答案：D【解析】本题考察建设项目环境影响评价的其她规定，该时间期限是5年。105.下列有关工程承包合同的说法中，对的的是()。 A.不可调值总价合同合用于工期较短的项目 B.当采用成本加酬金合同步，承包商承当的风险较大 C.当采用估算工程量单价合同步，合同单价在任何状况下都不能调节 D.当采用估算工程量单价合同步，必须按照事先拟定的工程量进行结算 参照答案：A【解析】不可调值总价合同一般合用于工期较短的项目，成本加酬金合同对于业主来说风险较大，选项B有误；

42、采用估算工程量单价合同步，合同单价和工程量都容许调节，选项CD有误。106.在工程承包合同中一般规定尾留款()。 A.比例为工程总造价的10%15% B.用作质量保修金 C.在工程结算时拨付 D.用作备料款 参照答案：B【解析】尾留款一般规定为工程总造价的3%5%，选项A有误；一般采用两种扣款方式，一是当工程款合计拨付达到工程造价的一定比例时，停止拨付，余款作为尾留款，二是从第一次支付工程款开始，每次扣留规定比例的保存金，因此选项C有误；尾留款和备料款是两个不同的概念，选项D有误。107.假定某一建筑承包工程的结算价款总额为2000万元，预付备料款占价款的25%，重要材料和构造件金额占工程价款

43、的62.5%。按照理论扣回方式，预付备料款起扣点是()万元。 A.500B.800 C.1200D.1500 参照答案：C【解析】直接代公式得T=25%/62.5%=1200（万元）。108.国家发展和改革委员会规定，施工单项合同估算价在()万元人民币以上的工程项目必须进行招标。 A.50 B.100 C.150 D.200 参照答案：D【解析】本题考察工程建设项目招标的规模原则，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的工程必须招标。【注意】（1）以合同估算价为价格原则；（2）以人民币计价，如果是外币需要转化为人民币。109.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的屋面防水工程

44、最低保修期限是()年。 A1B.2 C.3D.5 参照答案：D【解析】建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的屋面防水工程最低保修期限是5年。110.按国内建设工程施工合同(示范文本)的商定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于()天内予以答复，或规定承包人进一步补充索赔理由和证据。 A.7B.14 C.21D.28 参照答案：D【解析】工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于28天内予以答复，或规定承包人进一步补充索赔理由和证据，否则视为该项索赔已经承认。111.某建设项目，建设期为2年，建设期第一年贷款400万元，次年贷款500万元，贷款均为年初发放，

45、年利率为12，采用复利法计算建设期贷款利息，则次年末贷款的复本利和为（ ）万元。A.92517B.106176C.118917D.122517答案：B解析：第一年利息=40012%=48万元 本利和=40048=448万元。次年利息=（448500）12%=11376万元 本利和=50011376=61376万元。次年末贷款的复本利和=44861376=106176万元。112.建设工程质量管理条例所规定的建设工程保修期，自（ ）之日起计算。A.交付使用B.竣工验收申请C.竣工验收合格D.竣工决算答案：C解析：建设工程质量管理条例所规定的建设工程保修期，自竣工验收合格之日起计算。113.安装工

46、程应以（ ）为基本计取利润。A.直接工程费间接费B.人工费合计C.机械费D.材料费答案：B解析：安装工程利润计取基本：人工费合计相应利润率（%）；人工费和机械费合计相应利润率（%）；直接费和间接费合计相应利润率（%）。114.建设工程为获得土地使用权而支付的土地使用权出让金，按规定应列入（ ）。A.工程建设其她费用B.设备工器具费用C.建筑安装工程费用D.预备费答案：A解析：工程建设其她费用，按其内容大体可分为如下三类：（一）土地使用费；（二）与项目建设有关的其她费用；（三）与将来公司生产经营有关的其她费用115.建设工程价款结算暂行措施规定，在具有施工条件的前提下，发包人不按商定预付，承包人

47、应在预付时间到期后（ ）天内向发包人发出规定预付的告知。A.5B.7C.10D.14答案：C解析：建设工程价款结算暂行措施规定，在具有施工条件的前提下，发包人不按商定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出规定预付的告知。116.业重规定承包商出具多种保函的做法，属于风险控制措施中的（ ）。A.分离风险B.避免损失C.减少损失D.风险回避答案B解析业重规定承包商出具多种保函就是为了避免承包商不履约或履约不力，属于避免损失的范畴117.某公司大修理一台混凝土搅拌机，发生修理费用27000元，该设备的大修理周期为3年，若按月摊销大修理费用，则每月待摊的大修理费用为（ ）。A.1500元B

48、.1000元C.750元D.600元答案C解析27000/（123）=750元。118. 某施工公司年初向银行贷款流动资金100万元，按季计算并支付利息，季度利率2%，则一年支付的利息总和为（）万元。 A.8.00 B.8.08 C.8.24 D.8.40 【对的答案】：A【答案解析】：按季度计算并支付利息。因此每季度支付利息为：1002%=2。一年支付的利息总和为：24=8.00。 119.每半年末存款元，年利率4%，每季复利计息一次。则2年末存款本息和为（）元。 A.8160.00 B.8243.22 C.8244.45 D.8492.93 【对的答案】：C【答案解析】：季度利率=4%/4

49、=1%每半年末存款元相称于每季末存款额=1%/（1+1%）2-1）=995.025元2年末存款本息和=995.025（1+1%）8-1）/1%=8244.45元 120.在设备的几种寿命中，一般最短的是（）。 A.技术寿命 B.自然寿命 C.经济寿命 D.不一定 【对的答案】：C【答案解析】：一般经济寿命是最短的。 121.对于设备不可消除性的有形磨损，采用的补偿方式是（）。 A.保养 B.大修理 C.更新 D.现代化改装 【对的答案】：C【答案解析】：不可消除的有形磨损应当属于完全补偿，即更新。 122.某施工公司欲租用一种施工设备，与商家甲谈妥每月租金元，并支付了定金200元，定金不可退还

50、，此后又有商家乙愿以每月1700元出租同样的设备。如果重新进行租用设备方案的比选，则沉没成本为（）元。 A.200 B.300 C.1700 D.1900 【对的答案】：A123.正常状况下，同一设备寿命期内租赁费、租金和购买原价三者之间的数量关系是（）。 A.租赁费租金租金购买原价 C.租赁费租金=购买原价 D.租赁费=租金购买原价 【对的答案】：B【答案解析】：租赁费用重要涉及租赁保证金、租金、担保费，因此租赁费租金；出租人需要从获得的租金汇总得到出租资产的补偿和收益，即要收回租赁资产的购进原价，贷款利息、营业费用和一定的利润。因此寿命期内的租金购买原价。 124.某轻轨工程，原筹划采用甲

51、工艺进行施工，筹划工期835天，后经价值工程优化，决定采用乙工艺替代甲工艺，达到了同样的施工质量，且工程成本未变，但工期提前了250天，同步减少业主贷款利息上千万元。根据价值工程原理，该提高建设项目价值的途径属于（）。 A.功能提高，成本减少 B.功能不变，成本减少 C.功能提高，成本不变 D.功能不变，成本不变 【对的答案】：B125.下列不属于编制拟定施工图预算的成本核算对象时应考虑的因素的是（）。 A.规模大小 B.构造类型 C.工期长短 D.施工工艺 【对的答案】：D【答案解析】：一般状况下，施工公司应根据承包工程的规模大小、构造类型、工期长短和施工现场的条件等具体状况来编制施工图预算

52、。126. 施工公司从建造合同签订开始至合同完毕止所发生的直接费用应计入（）。 A.机械作业 B.辅助生产 C.工程成本 D.预提费用 【对的答案】：C127. 某施工公司在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入（）。 A.财务费用 B.营业费用 C.管理费用 D.工程成本 【对的答案】：C【答案解析】：购销业务的应酬费重要是业务招待费，是指公司为业务经营的合理需要而支付的费用，应据实列入管理费用。 128.建筑工程中的间接费一般按（）的比例计算的施工间接费的比例进行分派。 A.直接费 B.人工费 C.材料费 D.措施费 【对的答案】：A129. 某承包商与

53、客户签订一项建造合同，为客户紧急修建一条2公里的抢险公路，承包商的成本开支实报实销，另有5%的酬金。则该项合同是（）。 A.成本加成合同 B.固定造价合同 C.固定单价合同 D.劳务和材料采购合同 【对的答案】：A【答案解析】：成本加酬金合同又称为成本加成合同。 130. 某项工程合同总收入为5000万元，到本期末合计完毕工程进度的60%，已知根据竣工比例法确认的当期合同收入为1000万元，则上期末合计的合同收入是（）万元。 A.5000 B.3000 C. D.1000 【对的答案】：C【答案解析】： 500060%-1000= 二、多选题，每题2分，共80题1、影响岩石边坡稳定的重要地质因

54、素有（ADE）。A、地质构造；B、岩石的成因；C、岩石的成分；D、岩体构造；E、地下水。2、工程地质对工程建设的直接影响重要体目前（BCE）。A、对工程项目全寿命的影响；B、对建筑物地址选择的影响；C、对建筑物构造设计的影响；D、对工程项目生产或服务功能的影响；E、对建设工程造价的影响。3、混凝土强度的决定性因素有（AE）。A、水灰比；B、骨料的颗粒形状；C、砂率D、拌合物的流动性E、养护湿度4、根据天然花岗石建筑板材（GB/T18601）按表面加工限度，天然花岗石板材可分为（BCE）。A、毛面板材B、粗面板材C、细面板材D、光面板材E、镜面板材5、有关轻型井点降水施工的说法，对的的有（AD）

55、。A、轻型井点一般可采用单排或双排布置；B、当有土方机械频繁进出基坑时，井点宜采用环形布置；C、由于轻型井点需埋入地下蓄水层，一般不适宜双排布置；D、槽宽6米，且降水深度超过5米时不合适采用单排井点；E、为了更好地集中排水，井点管应布置在地下水下游一侧。6、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-），有关油漆工程量计算的说法，对的的是（ACD）。A、金属门油漆按设计图示洞口尺寸以面积计算；B、封檐板油漆按设计图示尺寸以面积计算；C、门窗套油漆按设计图示尺寸以面积计算；D、木隔断油漆按设计图示尺寸以单面外围面积计算；E、窗帘盒油漆按设计图示尺寸以面积计算。7、根据房屋建筑与装饰工程

56、工程量计算规范（GB50854-），下列脚手架中以平米为计算单位的有（ABDE）。A、整体提高架；B、外装饰吊篮；C、挑脚手架；D、悬空脚手架；E、满堂脚手架。8、防水混凝土施工时应注意的事项有（BDE）。A、应尽量采用人工振捣，不适宜用机械振捣；B、浇筑时自落高度不得不小于1.5米；C、应采用自然养护，养护时间不少于7天；D、墙体水平施工缝应留在高出地板表面300mm以上的墙体中；E、施工缝距墙体预留孔洞边沿不不不小于300mm。9、采用爆破作业方式进行路基石方施工，选择清方机械时应考虑的因素有（ABC）。A、爆破岩石块度大小；B、工程规定的生产能力；C、机械进浮现场条件；D、爆破起爆方式；

57、E、凿孔机械功率。10、混凝土拱涵和石砌拱涵施工应符合的规定有（ABCE）。A、涵洞孔径在3米以上，宜用18-32kg型轻便轨；B、用混凝土块砌筑拱圈，灰缝宽度宜为20mm；C、预制拱圈强度达到设计强度的70%是方可安装；D、拱圈灌溉混凝土不能一次完毕时可沿水平分段进行；E、拆除拱圈支架后，拱圈中砂浆强度达到设计强度的100%时，方可填土。11、建设工程工程量清单中，项目特性描述的意义有（BC）。A、体现对分部分项项目质量的规定；B、体现履行合同义务的相应规定；C、为承包人拟定综合单价提供根据；D、对承包人施工组织管理提出规定；E、对承包人的施工作业提出具体规定。12、根据建筑工程建筑面积计算

58、规范（GB/T50353），有关管沟土方工程量计算的说法，对的的有（BCD）。A、按管沟宽乘以深度再乘以管道中心线长度计算；B、按设计管道中心线长度计算；C、按设计管底垫层面积乘以深度计算；D、按管道外径水平投影面积乘以深度计算；E、按管沟开挖断面乘以管道中心线长度计算13、根据建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353），下列建筑中不应计算建筑面积的有（CDE）。A、单层建筑运用坡屋顶净高局限性2.10m部分；B、单层建筑物内局部楼层的二层部分；C、多次建筑设计运用坡屋顶内净高局限性1.20m部分；D、外挑宽度不小于1.2m但局限性2.10m的雨篷；E、建筑物室外台阶所占面积。14、根据招

59、投标法实行条例下列有关招投标的说法，对的的有(ACD)。 A.采购人依法装修自行建设、生产的项目，可以不进行招标； B.招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进行招标； C.招标人发售招标文献收取的费用应当限于编制招标文献所投入的成本支出； D.潜在投标人对招标文献有异议的，应当在投标截止时间10日前提出； E.采用资格后审的,应在开标后15日内由评标委员会发布审查成果。 15、工程网络筹划中，核心工作是指(BD)的工作 A.自由时差最小； B.总时差最小； C.时间间隔为零； D.最迟完毕时间与最早完毕时间的差值最小； E.开始接节点和完毕节点均为核心节点。 16、下列工程项目中，不适宜采

60、用固定总价合同的有(ACD) A.建设规模大且技术复杂的工程项目； B.施工图纸和工程量清单具体而明确的项目； C.施工中有较大部分采用新技术、且施工单位缺少经验的项目； D.施工工期紧的紧急工程项目； E.承包风险不大，各项费用易于精确估算的项目。 17、有关分部分项工程成本分析资料来源的说法，对的的有(ADE) A.预算成本以施工图和定额为论据拟定； B.预算成本的多种信息是成本核算的根据； C.筹划成本通过目的成本与预算成本的比较拟定； D.实际成本来自实际工程量、实耗人工和实耗材料； E.目的成本是分解到分部分项工程上的筹划成本。 18、根据建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353