2022年安徽省监理从业考试科目练习题答案

1、安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目1练习题（一）一、单选题（共100题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查登记表应由施工单位填写，然后由（ A ）负责检查并做出检查结论。A、总监理工程师 B、专业监理工程师C、现场监理员 D、施工单位质量负责人2、隐蔽工程为检查批时，其质量验收应由（ B ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A、监理员 B、专业监理工程师C、总监理工程师 D、建设单位3、工程发生的质量问题，不管是由于哪一单位的因素导致，一般都是先由（ B ）负责实行解决。A、建设单位 B、施工单位C、设计单位 D

2、、监理单位4、在施工进度筹划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（ A ）。A、组织关系 B、工艺关系C、并列关系 D、搭接关系5、施工进度筹划经（ B ）审核签认，并报建设单位批准方可实行。A、业主现场代表 B、总监理工程师C、专业监理工程师 D、项目经理6、建设工程动工前，（ B ）办理工程质量监督手续。A、施工单位负责 B、建设单位负责C、监理单位负责 D、监理单位协助建设单位7、水泥进场检查时，下列应鉴定为废品的是( A )。A、安定性不符合相应规定指标 B、终凝时间不符合相应规定指标C、烧失量不符合相应规定指标 D、强度低于相应强

3、度级别规定指标8、钢筋焊接接头的基本力学性能实验措施不涉及( B )。A、拉伸实验 B、抗压实验C、抗剪实验 D、弯曲实验9、施工单位在需要实行旁站监理的核心部位、核心工序进行施工前（ C ）书面告知项目监理机构。A、8小时 B、12小时C、24小时 D、48小时10、特种作业人员不涉及( D )。A、建筑电工 B、建筑架子工C、建筑起重机械司机 D、抹灰工11、下列有关固定总价合同使用范畴的说法错误的是( C )。A、工程范畴清晰B、工程量小、工期短、工程条件稳定C、工程构造、技术复杂，风险大D、合同条件完备，双方权利和义务的关系十分清晰12、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身因素导

4、致工期迟延且不按指令变化延期状态时，监理工程师不可以采用（ B ）手段进行解决。A、回绝签订付款凭证 B、减少合同价款C、误期损失补偿 D、取消承包资格13、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应当规定承包商向供货方索取（ B ），用于证明其质量符合规定。A、质量筹划 B、质量文献C、质量信息 D、质量手册14、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（ C ）负责。A、业主代表 B、政府质量监督员C、监理工程师 D、施工项目经理15、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基本之上进行，自检是指（ D ）。A、工序作业者的自检查 B、前后工序交接检查C、

5、专职质检员的检查 D、作业自检、交接检和专检16、承包单位规定变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范规定应当向项目监理机构提交（ C ）祈求批准。A、设计变更单 B、技术修改单C、工程变更单 D、技术核定单17、对于通过返修或加固的分部、分项工程，可按技术解决方案和协商文献进行验收的前提是（ D ）。A、不变化构造的外形尺寸 B、不导致永久性缺陷C、不影响重要功能和正常使用寿命 D、不影响安全和重要使用功能18、下列费用中，属于建设工程动态投资的是（ B ）。A、基本预备费 B、涨价预备费C、工程建设其她费 D、设备及工（器）具购买费19、采用工程量清单方式招标时，由（ A ）负责工程量清

6、单精确性和完整性。A、招标人 B、投标人C、评标委员会 D、项目业主20、下列财务评价指标中，能反映项目偿债能力的是（ D ）。A、投资回收期 B、总投资收益率C、项目投资财务净现值 D、利息备付率21、在建设工程施工过程中，因施工单位因素导致实际进度迟延，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度筹划，表白（ D ）。A、解除施工单位应负的责任 B、批准合同工期延长C、施工进度筹划满足合同工期规定 D、批准施工单位在合理状态下施工22、见证取样时保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量涉及在承包单位自检范畴内，一般所占比例为（ D ）。A、10% B、20%C、25% D、30%23、为把质

7、量隐患消灭在萌芽状态，在（ A ）的验收时就应及时发现并解决不合格的施工质量。A、检查批 B、分项工程C、子分部工程 D、分部工程24、在施工过程中，当分项工程达到验收条件是，应由（ A ）组织验收。A、专业监理工程师 B、总监理工程师C、施工单位项目负责人 D、建设单位现场代表25、下列有关中标人的投标报价和合同价关系的表述中，对的的是（ C ）。A、合同价应低于中标人的投标报价B、中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价C、中标人的投标报价是签订合同的价格根据D、合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值26、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在（ D ）的时间内到现场检查验收

8、。A、建设单位确认 B、总监理工程师批准C、质检部门规定 D、合同条件商定27、国内建设工程质量监督管理的具体实行者是（ B ）。A、建设行政主管部门 B、工程质量监督机构C、监理单位 D、建设单位28、对于承包单位提出的技术修改规定，经有关各方批准后还须经（ C ）批准才干实行。A、设计代表 B、承包单位技术负责人C、总监理工程师 D、专业监理工程师29、施工所需原材料、半成品或构配件，经（ C ）审查并确认其合格后，方可进场使用。A、施工单位技术负责人 B、施工项目经理C、监理工程师 D、施工项目技术负责人30、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件是，应（ C ）。A、下达工程暂停令 B

9、、责令不得用于工程重要部位C、责令作出标记，限期清除出场 D、责令限期修补合格后备用31、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计规定”属建筑工程施工质量统一验收原则中质量验收的（ A ）。A、主控项目 B、一般项目C、基本项目 D、保证项目32、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检查批，应（ B ）。A、予以验收 B、重新进行验收C、鉴定验收 D、协商验收33、标底价格在招标投标过程中的重要作用是作为（ C ）。A、签订合同的价格根据 B、投标报价的根据C、评估标价的参照值 D、拟定中标价的原则34、在工程设计过程中，影响进度的重要因素之一是（ D ）。A、地下会埋藏文物的解决 B

10、、施工承发包模式的选择C、设计合同的计价方式 D、设计各专业之间的协调配合限度 35、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（ C ）阶段。A项目决策 B. 工程设计 C. 工程施工 D.工程竣工验收36、.工程质量控制应坚持（ B ）的原则。即工程质量应积极积极地对影响质量的多种因素加以控制，而不是悲观被动的解决浮现的质量问题。A.以人为核心 B.以避免为主C.质量第一 D.质量达到原则37、.在正常使用条件下，房屋建筑主体构造工程的最低保修期为（ B ）。A.建设单位规定的使用年限 B.设计文献规定的合理使用年限C.30年 D.50年38.下列监理文献资料中，不属于监理单位质量管理

11、体系文献的是（ A ）。A.总监理工程师任命书 B.监理实行细则C.监理日记 D.材料设备验收记录39、有关合同形式的说法，对的的是（ B ）。A.合同法对合同形式的规定是以规定为原则B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程施工合同不能通过传真方式签订D.电子邮件不是合同的书面形式40、有关合同终结的说法，对的的是（ D ）。A.合同终结是指当事人临时停止合同履行B.合同终结并不表达合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终结D.债权债务同归于一人导致合同终结41、有关违约金的说法，对的的是（ B ）。A.商定违约金必须明确具体的数额B.商定的违约金低于违约导致的损失，当事人可以祈求人

12、民法院或仲裁机构予以增长C.商定的违约金低于违约导致的损失，当事人可以规定违约方另行补偿D.只要商定的违约金高于违约导致的损失，当事人即可祈求人民法院或仲裁机构予以减少42、有关定金罚则的说法，对的的是（ D ）。A.合同中支付的预付款可按定金解决B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行商定债务的，仍可规定返还定金D.收受定金一方不履行商定债务的，应双倍返还定金43、发包人采购的材料需进行使用前抽查实验，有关该实验相应合同义务的说法，对的的是 （ C ）。A.承包人负责实验并承当相应费用B.发包人负责实验并承当相应费用C.承包人负责实验，发包人承当相应费用D.发包人负责实验，承包

13、人承当相应费用44、在施工合同履行过程中，承包人完毕隐蔽工程施工自检后，未经工程师承认即进行了工程隐蔽。工程师批示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和实验，成果表白工程质量符合合同商定的质量原则。该事件的合同责任应为（B ）。A.承包人应获得工期顺延和费用补偿 B.工期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应当补偿 D.工期应予顺延，费用不予补偿45、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工措施危及作业人员的安全，发布了暂停施工批示。承包人调节施工措施后向工程师递交了祈求复工的告知，但工程师在合同商定的时间内未作出任何答复，承包人应（ D ）。A.向工程师再次发出祈求复工的告知 B.向

14、发包人发出祈求复工告知C.继续等待工程师的复工批示 D.自行复工继续后续工程的施工46、.施工合同履行过程中，承包人按工程师的批示完毕了变更工作，但未在合同商定的时间内提出追加合同价款的报告。有关承包人完毕该项变更事项发生费用的说法，对的 ( A )。A.视为不需要补偿B.工程师应积极拟定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿变更价款D.工程师应与发包人协商后拟定应予补偿的价款47、施工合同履行过程中，工程师告知承包人进行工程量计量，但承包人未在商定期间派人参与，工程适应 ( A )。A.单独进行工程量计量，计量成果有效B.再次向承包人发出告知，推迟计量时间C.单独进行工程量计量，再请承

15、包人确认计量成果D.与发包人代表进行工程量计量，计量成果有效48、踏勘现场后波及对招标文献进行澄清修改的，招标人应当在招标文献规定提交投标文献的截止时间至少（ C ）日前以书面形式告知所有招标文献收受人。A.7 B.14 C.15 D.2849、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形时（ B ）。A.投标文献没有按规定密封 B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人回绝签订合同 D.中标人不接受根据规定对投标文献错误的修正50、根据有关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（ A ）提供。A.发包人 B.施工承包人C.监理人 D.设计单位51、发包人无

16、端迟延支付工程款，且无任何延误支付阐明。承包人可以向发包人发出告知，规定其支付工程款。发包人收到承包人告知后的（ C ）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并告知监理人，发包人应承当由此增长的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。A.1 B.14 C.28 D.5652、施工过程中发生变更，而合同中没有合用或类似的工程价格，应（ D ）。A.由监理人提出合适的变更价格，经发包人批准后执行B.由承包人提出合适的变更价格，经监理人确认后执行C.由发包人提出合适的变更价格，经承包人批准后执行D.按照成本加利润原则，由监理人商定53、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（D

17、）。 A和解 B.民间调解 C.行政调解 D.诉讼54、有关招标人解答投标人质疑的说法，对的的是（ C ） 。A招标人予以口头答复即可B招标人答复只予以提问者C招标人答复作为招标文献的构成部分D招标人答复与招标文献不一致，以招标文献为准55、有关监理合同履行过程补偿对方损失的说法，对的的是( B )。A委托人因过错给对方导致损失，承当有限补偿责任B监理人因过错给对方导致损失，承当有限补偿责任C委托人向对方的索赔规定不成立，可不予补偿对方的费用支出D监理人向对方的索赔规定不成立，可不予补偿对方的费用支出56、建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行实验。有关检查责任

18、的说法，对的的是（ B ）。A发包人负责检查，费用由发包人承当 B.承包人负责检查，费用由发包人承当C发包人负责检查，费用由承包人承当D.承包人负责检查，费用由承包人承当57、某工程的管道焊接完毕后，承包人书面告知工程师规定24小时后进行合同规定的检查实验。工程师既未告知承包人变更实验时间，也未在预定期间达到现场。承包人单独进行实验后，将实验记录送交工程师。有关该事件的说法，对的的是（ B ）。A虽然工程师未参与实验，但应视为施工质量合格B虽然工程师未参与实验，但应承认验收记录的对的性C由于工程师未在实验现场，本次实验成果无效D由于工程师未准时参与实验，应重新商定检查实验的日期58、有关建设工

19、程三大目的之间对立关系的说法，对的的是（ D ）。A提高项目功能，也许减少费用运营B缩短建设工期，也许提早发挥投资效益C提高工程质量，也许减少返工、保证建设工期D减少工程投资，也许会减低项目功能59、下列原则中，按专业化的规定设立组织机构时需考虑的是（ B ）。A集权与分权统一的原则 B.专业分工与协作统一原则C权责一致原则 D.才职相称原则60、监理任务拟定并签订委托监理合同后，工程监理单位一方面要做的工作是（ C ）。A编制监理大纲 B.编制监理规划C组建项目监理机构 D.编制监理实行细则61、根据建筑法，实行建设工程监理前，建设单位应当将（B）书面告知被监理的建筑施工公司。A监理范畴 B

20、.监理内容及监理权限C监理目的 D.监理工作程序62、根据建筑法，建设单位应当自领取施工许可证之日起的（C）个月内动工，因故不能按期动工的，应向发证机关申请延期。A1 B.2 C.3 D.663、根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和（D）实行监理，并对建设工程安全生产承当监理责任。A.工程监理合同 B.建设工程合同C设计文献 D.工程建设强制性原则64、根据民用建筑节能条例，保温工程的最低保修期限为（ D ）年。A1 B.2 C.3 D.565、根据建设工程监理规范，属于专业监理工程师职责的是（ B ）。A审查分包单位的资质，并提出审查意见B根据本专业监理工

21、作实行状况做好监理日记C检查承包单位投入工程的人力、材料和设备的使用运营状态并做好检查记录D按设计图及有关原则，对施工工序进行检查和记录66、国务院通过，国务院总理签订予以发布的规范工程建设活动的文献属于（ B ）。A法律 B.行政法规 C.国家规范 D.部门规章67、实行施工总承包的，（D）负责施工现场安全。A.业主 B.监理单位 C.设计单位 D.总承包单位68、下列不属于投标人互相串通投标的情形的是（ D ）。A投标人之间商定中标人B投标人之间协商投标报价等投标文献的实质性内容C投标人之间商定部分投标人放弃投标或者中标D不同投标人的投标文献由同一单位或者个人编制69、总监理工程师应根据（

22、B）组建项目监理机构。A监理大纲和监理实行细则 B.监理大纲和委托监理合同C委托监理合同和监理规划 D.监理规划和监理实行细则70、中华人民共和国建筑法规定，分包单位按照分包合同的商定对（ D ）负责。A监理单位 B.建设单位 C.建设行政主管部门 D.总承包单位71、建设工程质量管理条例规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（ B ）。A低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C低于市场的价格竞标，不得减少工程质量D低于标底的价格竞标，不得减少工程质量72、（ C ）是指监理人员对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。A旁站 B.见证取样 C.巡视

23、D.施工监理73、住房和城乡建设部制定了（ D ）。A建设工程安全生产管理条例 B.建设工程质量管理条例C建设工程勘察设计管理条例 D.建设工程监理规范74、建设工程质量管理条例规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的承认文献或者准许使用文献报建设行政主管部门或者其她有关部门备案（ B ）。A7 B.15 C.30 D.6075、建设工程监理招标的投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向（ C ）个以上具有承当招标项目能力、自信良好的特定工程监理单位发出的参与投标的邀请。A1 B.2 C.3 D.476、因不可抗力导致

24、监理人现场的物质损失和人员伤害，由（ A ）负责A监理人 B.设计方 C.施工方 D.建设单位77、某项目监理机构的组织机构如下图所示，这种组织构造形式的长处是（ B ）。总监理工程师主生产车间监理组辅助工程监理组铁路专用线监理组土建施工监理组设备安装监理组构造工程监理组防水工程监理组线桥漏监理组轨道设备监理组A目的控制职能分工明确 B.权力集中、从属关系明确C可减轻总监理工程师承当 D.强化了各职能部门横向联系78、作为指引项目监理机构全面开展监理工作的大纲性文献的是（A）A监理规划 B.监理大纲 C.监理实行细则 D.监理工作总结34、建设工程监理的实行需要（B）的委托和授权。A政府部门

25、B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位79、两个以上不同资质级别的单位实行联合共同承包的，应当按照（B）的单位的业务许可范畴承揽工程。A资质级别高 B.资质级别低 C.各自 D.综合后80、.监理工程师需要有（B）学历，并通过监理业务培训，获得中级职称两年以上。A高中 B.大专及以上 C.本科 D.中专及以上81、纵横向协调工作量大，解决不当会导致扯皮现象，产生矛盾的组织形式是（ D ）。A直线职能制组织形式 B.职能制组织形式C直线制组织形式 D.矩阵制组织形式82、监理人员实行旁站时，发现施工活动危及工程质量的，应当采用的措施是（ B ）。A责令施工单位立即整治 B.及时向总监理工程师报

26、告C责令暂停施工 D.召开紧急会议83、中华人民共和国建筑法规定，大型建筑工程或者构造复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承当（ D ）。A重要责任 B.法律责任 C.所有责任 D.连带责任84、根据建筑法，按国务院有关规定批准动工报告的建筑工程，因故不能按期动工超过（ C )。A.1 B.3 C.6 D.1285、根据招标投标法，招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起（ D ）日内，按照招标文献和中标人的投标文献签订书面合同。A.10 B.15 C.20 D.30 86、根据建设工程安全生产管理条例，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程

27、中，需由施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的是 （ C ）。A.起重吊装工程 B.脚手架工程C.高大模板工程 D.拆除、爆破工程87、根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位的安全管理职责是（ D ）。A.发现浮现安全事故隐患时，应规定施工单位临时停止施工B.委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查C.发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案与否符合工程建设强制性原则88、某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，导致10人死亡，直接经济损损失900万元，该事故属于（ B ）。A.特别重大事故 B.重大事故C.较大事故 D

28、.一般事故89、根据招标投标法实行条例，潜在投标人对招标文献有异议的，应当在投标截止时间（ D ）日前提出。A.2 B.3 C.5 D.1090、采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的对的做法是（ C ）。A.只需发布招标公示，不需要进行资格预审B.不仅需要发布招标公示，并且需要进行资格预审C.既不需要发布招标公示，也不进行资格预审D.不需要发布招标公示，但需要进行资格预审91、工程监理公司在建立健全与建设单位的合伙制度时，及时进行信息沟通，增强互相间信任，这体现了工程监理公司从事建设工程监理活动应遵循的（ B ）准则。A.守法 B.诚信 C.公平 D.科学92、采用邀请招标方式选择工

29、程监理单位时，建设单位的对的做法是（ C ）。A.只需发布招标公示，不需要进行资格预审B.不仅需要发布招标公示，并且需要进行资格预审C.既不需要发布招标公示，也不进行资格预审D.不需要发布招标公示，但需要进行资格预审93、建设工程监理招标的标是（ D ）。A.监理酬金 B.建立设备C.监理人员 D.监理服务94、建设工程监理投标文献的核心是（ B ）。A.监理实行细则 B.监理大纲C.监理服务报价单 D.监理规划95、根据建设工程监理合同（示范文本）,工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前（ C ）天书面报告建设单位。A.3 B.5 C.7 D.1496、在建设工程平行承包模式下，需委托多

30、家工程监理单位实行监理时，各工程监理单位之间的关系需要由（ B ）进行协调。A.设计单位 B.建设单位C.质量监督机构 D.施工总承包单位97、根据建设工程监理规范（GB/T 50319-），工程监理单位调转专业工程监理师时，总监理工程师单位（ D ）。A.征得质量监督机构书面批准 B.征得建设单位书面批准C.书面告知施工单位 D.书面告知建设单位98、下列监理文献中，需要由总监理工程师组织编制，并由监理单位的技术负责人审核签字的是（A ）。A.监理规划 B.监理实行细则C.监理日记 D.监理月报99、根据建设工程监理规范（GB/T 50319-），下列文献资料中，可作为监理实行细则编制根据是

31、（ B ）。A.工程质量评估报告 B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告 D.监理月报100、根据建设工程监理规范（GB/T 50319-），施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应（ C ）。A.及时签发监理告知单 B.立即报告建设单位C.及时签发工程暂停令 D.立即报告政府主管部门二、多选题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、政府监督管理工程质量的职能重要体目前（ ABCE ）。A.建立和完善工程质量法规体系 B.建立和贯彻工程质量责任制度C.建设活动主体资格及承包管理 D.建筑公司质量

32、体系认证E.控制工程建设程序2、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有（ AB ）。A.施工图审核 B.施工图会审C.施工交底准备 D.设计交底会议E.设计交底会议纪要整顿3、监理工程师要严把动工关，就必须对承包的（ABCD ）等工作质量进行控制。A.工程定位测量及标高基准的建立 B.现场施工平面图布置C.生产要素配备 D.设计交底与图纸现场核对E.承包单位的责任目的拟定4、分部分项工程材料费的构成涉及（ ABD ）。A.材料在运送装卸过程中不可避免的损耗费 B.材料仓储费C.新材料的实验费D.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用E.为验证设计参数，对构造做破坏性实验的费

33、用5、按照合用范畴，建设工程定额分为 ( ABCE )。A.国家定额 B.地区定额C.行业定额 D.基本定额E.公司定额6、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承当工程量变动风险的合同形式（ AD ）。A.固定总价合同 B.纯单价合同C.成本加奖励合同 D.可调总价合同E.成本加固定比例酬金合同7、下列承包商增长的人工费中，可以向业主索赔的有（ BCDE ）。A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费B.法定人工费增长而增长的人工费C.由于非承包商责任的工效减少而增长的人工费D.监理工程师因素导致工程暂停的人员窝工费E.完毕合同在外的工作增长的人工费8、下列建设工程进度控制措施中，属于

34、监理工程师采用的技术措施有（ AD ）。A.审查施工单位提交的进度筹划B.建立工程进度报告制度C.协调进度筹划与合同工期之间的关系D.应用网络筹划技术控制工程进度E.协助施工单位编制施工组织设计9、下列有关工程建设各参与方质量控制地位的说法中，对的的有（ BCD ）。A.工程监理单位属质量自控主体B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C.政府质量监督部门属工程质量监控主体D.施工单位属工程施工质量自控主体E.建设单位属工程项目质量自控主体10、监理工程师对施工单位的现场施工机械配备进行控制的内容有（ ABC ）。A.审查施工机械设备的数量与否足够B.审查所需的施工机械设备与否按已批准的施工

35、组织设计规定备妥C.审查已准备的施工机械设备能否保证可用的良好状态D.审查施工机械在有效期间能否按期大修E.审查施工机械设备租赁合同11、建设工程施工质量验收中分项工程是按（ABCD ）划分的。A.重要工种 B.重要材料C.施工工艺 D.施备类别D.施工程序12、承包商可索赔的人工费涉及（ BCE ）。A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费 B.法定增长的人工费C.设计变更导致的人员窝工费 D.因雨季停工后加班增长的人工费E.完毕额外工作增长的人工费13、工程监理单位实行工程质量监理的根据有（ ABDE ）。A.法律法规 B.有关技术原则和设计文献C.投资性质 D.工程承包合同E.工程监理合同14、

36、根据建筑业公司资质管理规定，施工承包公司按照承包工程能力划分为（ ACE ）序列。A.施工总承包 B.综合承包C.专业承包 D.劳务承包E.劳务分包15、地基基本、主体构造分部工程的验收，应由总监理工程师组织（AC ）进行。A.勘察、设计单位工程项目负责人 B.有关金融机构负责人B.施工单位技术、质量负责人 D.质量监督部门负责人E.材料供应单负责人16、工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令的同步，应要（ ABD ）。A.采用必要措施避免事故扩大 B.保护好事故现场C.事故调查组进行调查 D.事故发生单位按规定规定向主管部门上报E.提交技术解决方案17、工程施工过程中，监理工程师获得

37、工程实际进度状况的方式有（ ACD ）。A.收集有关进度报表资料 B.查阅施工日记和记录C. 现场跟踪检查工程实际进展 D. 组织施工负责人参与现场会议E.审核工程进度款支付凭证18、单位工程质量验收合格的规定，涉及（ABCD ）。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制质量应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环保和重要使用功能等检查资料应完整D.观感质量应符合规定E.所含分部工程的使用功能均应符合有关规范19、在工程质量验收过程中，发现质量不符合规定期，下列状况中只有（ ABCD ）可以进行验收。A.返工重做或更换器具、设备检查批B.有资质的检测单位鉴定达到设计规定的检查批C.经原

38、设计单位核算承认能满足构造安全和使用功能的检查批D.经返修加固，虽变化外形尺寸但是仍能满足安全使用规定E.经施工单位项目负责人核算达到设计规定的检查批20、实行建设工程监理和编制监理规划共同的根据有（BCDE）。A施工组织设计 B.工程建设法律法规C工程建设文献 D.建设工程合同 E.监理合同21、根据建筑法，申请领取施工许可证，应当具有的条件有（ ABE ）。A已办理该建筑工程用地批准手续B有满足施工需要的施工图纸及技术资料C动工需要的资金已贯彻D已经拟定工程监理单位E有保证工程质量和安全的具体措施 22、根据建设工程质量管理条例，有关施工单位的质量责任和义务的说法，对的的有（ABDE）。A

39、施工单位依法获得相应级别的资质证书，在其资质级别许可范畴内承揽工程B总承包单位与分包单位对分包工程的质量承当连带责任C施工单位在施工过程中发现设计文献和图纸有差错的，应及时规定设计单位改正D施工单位对建筑材料、设备进行检查，须有书面记录并经项目经理或技术负责人签字E施工单位对施工中浮现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修23、根据建设工程安全生产管理条例，有关工程监理单位职责的说法，对的的有（ AB ）。A工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案与否符合工程建设强制性原则B工程监理单位发现存在安全事故隐患，应规定施工单位整治C专职安全生产管理人员发现存在安全

40、事故隐患，应向总监理工程师报告D危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应由施工单位技术负责人签字后实行E工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实行24、工程建设参与各方通用的监理工作表格涉及（ CE ）。A工程临时延期申请表 B.工程材料报审表C监理工作联系单 D.费用索赔审批表E工程变更单25、有关建筑工程发包与承包说法中，对的的有（ ABDE ）。A倡导对建筑工程实行总承包，严禁将建筑工程肢解发包B总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承当连带责任C施工总承包的，建筑工程主体构造可以分包给有资质的分包单位D两个以上不同资质级别的单位实行联合共同承包的，应当按照资质级

41、别低的单位的业务许可范畴承揽工程E严禁承包单位将其承包的所有建筑工程转包给她人，严禁承包单位将其承包的所有建筑工程肢解后来以分包的名义分别转包给她人26、根据招标投标法规定，招标投标活动应当遵循的原则（ BCDE ）。A以公徇私 B.公开 C.公平 D.公正 E.诚实信用27、监理工作目的一般以建设工程（ BCD ）目的的控制值来表达。A工期 B.质量 C.造价 D.进度 E.安全28、施工单位签订的合同重要有（ ABCD ）。A材料设备采购合同 B.工程分包合同C运送合同 D.加工合同 E.工程监理合同29、下列属于合同的内容的是（ ABCD ）。A数量 B.标的 C.价款 D.履行期限 E

42、.招标公示30、下列属于可以不招标的项目有（ BCE ）。A国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目B需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目C采购人依法可以自行建设、生产或者提供的项目D技术复杂、有特殊规定或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目E已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法可以自行建设、生产或者提供的项目安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目1练习题（二）一、单选题（共100题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、钢筋焊接接头的基本力学性能实验措施不涉及( B )。A、拉伸实验 B、抗压实验C、抗剪实验 D、弯曲实验2、一栋住宅楼是一种

43、( A )。A、单位工程 B、分部工程C、分项工程 D、检查批3、在建设项目中，但凡具有独立的设计文献，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为( D )。A、分项工程 B、单位工程C、分部工程 D、单项工程4、下列不属于导致工程量清单缺项的因素的是( A )。A、法律法规变化 B、设计变更C、施工条件变化 D、工程量清单编制错误5、在施工阶段投资控制中，进行工程计量属于（ B ）方面的措施。A、组织 B、经济C、技术 D、合同6、某工程项目在施工过程中，遭遇50年一遇强度的大风天气，因无法施工停工5天，在这种状况下( B )A、承包商可得到延长工期，也可得到费用补偿B、承包商可得到延长

44、工期，得不到费用补偿C、承包商得不到延长工期，可得到费用补偿D、承包商得不到延长工期，也得不到费用补偿7、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不涉及( A )。A、资金状况 B、合同条件C、影响工期 D、实际状况8、施工单位在需要实行旁站监理的核心部位、核心工序进行施工前（ C ）书面告知项目监理机构。A、8小时 B、12小时C、24小时 D、48小时9、特种作业人员不涉及( D )。A、建筑电工 B、建筑架子工C、建筑起重机械司机 D、抹灰工10、下列有关固定总价合同使用范畴的说法错误的是( C )。A、工程范畴清晰B、工程量小、工期短、工程条件稳定C、工程构造、技术复杂，风险大D、合同条

45、件完备，双方权利和义务的关系十分清晰11、通过检查分析，如果浮现进度偏差，那么( D )。A、仍按原筹划执行B、对原筹划整体进行调节C、变化工期或施工速度D、应尽量减少变更筹划性的调节12、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身因素导致工期迟延且不按指令变化延期状态时，监理工程师不可以采用（ B ）手段进行解决。A、回绝签订付款凭证 B、减少合同价款C、误期损失补偿 D、取消承包资格13、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（ B ）的管理职能。A、业主 B、政府C、监理单位 D、施工单位14、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（ C ）负责。A、业主代表

46、 B、政府质量监督员C、监理工程师 D、施工项目经理15、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基本之上进行，自检是指（ D ）。A、工序作业者的自检查 B、前后工序交接检查C、专职质检员的检查 D、作业自检、交接检和专检16、对于通过返修或加固的分部、分项工程，可按技术解决方案和协商文献进行验收的前提是（ D ）。A、不变化构造的外形尺寸 B、不导致永久性缺陷C、不影响重要功能和正常使用寿命 D、不影响安全和重要使用功能17、下列费用中，属于建设工程动态投资的是（ B ）。A、基本预备费 B、涨价预备费C、工程建设其她费 D、设备及工（器）具购买费18、采用工程量清单方式招

47、标时，由（ A ）负责工程量清单精确性和完整性。A、招标人 B、投标人C、评标委员会 D、项目业主19、下列财务评价指标中，能反映项目偿债能力的是（ D ）。A、投资回收期 B、总投资收益率C、项目投资财务净现值 D、利息备付率20、对工程范畴拟定，但工程量不能精确计算，且急需动工的急切工程，宜采用（ B ）合同形式。A、估计工程量单价 B、纯单价C、可调总价 D、可调单价21、某工程由于承包人因素未在商定的工期内竣工，若该工程在原商定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调节其价格差额时，现行价格指数应采用（ C ）。A、原商定竣工日期的价格指数B、实际竣工日期的价格指数C、原商定竣工日期和实际

48、竣工日期价格指数中较低的一种D、实际竣工日期前42天的价格指数22、下列有关竣工决算的说法中，对的的是（ C ）。A、竣工决算金额是指承包商完毕竣工任务的所有费用B、竣工决算是承包商与业主办理工程价款最后结算的根据C、竣工决算是业主办理交付使用，核定各类新增资产价值的根据D、竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证23、在组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完毕的工作量，称为（ D ）。A、流水节拍 B、流水步距C、流水时距 D、流水强度24、设计交底是保证工程施工质量的重要环节，设计交底应由（ B ）主持。A、监理单位 B、建设单位C、设计单位 D、施工图审查单

49、位25、见证取样时保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量涉及在承包单位自检范畴内，一般所占比例为（ D ）。A、10% B、20%C、25% D、30%26、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查登记表应由施工单位填写，然后由（ A ）负责检查并作出检查结论。A、总监理工程师 B、专业监理工程师C、现场监理员 D、施工单位质量负责人27、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（ A ）的验收时就应及时发现并解决不合格的施工质量。A、检查批 B、分项工程C、子分部工程 D、分部工程28、在施工过程中，当分部工程达到验收条件是，应由（ B ）组织验收。A、专业监理工程师 B、总监理工程师C、施

50、工单位项目负责人 D、建设单位现场代表29、下列有关中标人的投标报价和合同价关系的表述中，对的的是（ C ）A、合同价应低于中标人的投标报价B、中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价C、中标人的投标报价是签订合同的价格根据D、合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值30、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度筹划及时提交给监理工程师审查的目的是为了（ B ）。A、及时得到工程预付款 B、听取监理工程师的建议性意见C、解除其对施工进度所承当的责任和义务 D、是监理工程师及时下道动工令31、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采用的技术措施涉及（ A ）。A、采用更先进的施工措施 B、

51、增长每天的施工时间C、实行强有力的施工调度 D、增长施工作业面32、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（ D ）。A、商品混凝土未经检查导致的质量事故B、总包和分包职责不明导致的质量事故C、施工中使用了严禁使用的材料导致的质量事故D、地下管线资料不准导致的质量事故33、设计主体构造及安全的工程变更，要按有关规定报送（ C ）审批，否则变更不能实行。A、本地建设行政主管部门 B、质量监督机构C、施工图原审查单位 D、建设单位主管部门34、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在（ D ）的时间内到现场检查验收。A、建设单位确认 B、总监理工程师批准C、质检部门规定 D、合同条件商定35、

52、根据建筑工程施工质量验收统一原则（GB50300-），安装工程的检查批一般按（ D ）划分。A、专业性质 B、设备类型C、专业系统 D、设计系统或组别36、对于承包单位提出的技术修改规定，经有关各方批准后还须经（ C ）批准才干实行。A、设计代表 B、承包单位技术负责人C、总监理工程师 D、专业监理工程师37、施工所需原材料、半成品或构配件，经（ C ）审查并确认其合格后，方可进场使用。A、施工单位技术负责人 B、施工项目经理C、监理工程师 D、施工项目技术负责人38、监理工程师要对施工质量作出独立判断，必须应用（ B ）手段获得根据。A、承包单位自检 B、平行检查C、承包单位互检 D、交叉检

53、查39、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计规定”属建筑工程施工质量统一验收原则中质量验收的（ A ）。A、主控项目 B、一般项目C、基本项目 D、保证项目40、标底价格在招标投标过程中的重要作用是作为（ C ）。A、签订合同的价格根据 B、投标报价的根据C、评估标价的参照值 D、拟定中标价的原则41、在工程设计过程中，影响进度的重要因素之一是（ D ）。A、地下会埋藏文物的解决 B、施工承发包模式的选择C、设计合同的计价方式 D、设计各专业之间的协调配合限度 42、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（ C ）阶段。A项目决策 B. 工程设计 C. 工程施工 D.工程竣工验收43、工程

54、质量控制按其实行主体不同分为自控主体和监控主体。下列单位中属于自控主体的是（ A ）。A.施工单位 B.征询单位C.监理单位 D.建设单位 44、见证取样一般波及三方行为，这三方是指（ B ）。A.施工方、监理方和建设方 B.监理方、设计方和建设方C.监理方、施工方和设计方 D.施工方、见证方和实验方45、根据建设工程监理规范（GB/T 50319-），下列监理文献资料中，需要由总工程监理师签字并加盖执业印章的是（ A ）。A.危险性加大工程专项方案 B.监理告知单C.旁站记录 D.监理报告46、下列有关建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中，对的（D ）。A.建设工程监理工作

55、与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性B.建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性C.建设工程监理工作具有强制性，建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性D.建设工程监理工作具有委托性，建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性47、监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。施工单位拒不断工整治，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告( C )。A.以口头形式报告的，应当记入监理日记B.以电话形式报告的，应当有通话记录C.以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告D.以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告48、

56、下列法律文献中，与建设工程监理有关的行政法规是（ B ）。A.中华人民共和国建筑法 B.建设工程安全生产管理条例C.注册监理工程师管理规定 D.建筑工程施工许可管理措施49、建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当按照监理规范的规定，采用( A )等形式，对建设工程实行监理。A.旁站、巡视和平行检查 B.检查、验收和工地会议C.检查、验收和积极控制 D.目的控制、合同管理和组织协调50、建设工程管理规范规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由（ C ）负责起草，并经与会各方代表会签。A.建设单位 B.施工单位C.项目监理机构 D.专业监理工程师51、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施

57、工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算成果，该方案经（B）后实行。A.专业监理工程师审核、总监理工程师签字B.施工单位技术负责人、总监理工程师签字C.建设单位、施工单位、监理单位签字D.专家论证、施工单位技术负责人签字52、建设工程监理的作用是（ A ）。A.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全B.有助于实现建设工程社会效益最大化C.依托自律机制规范工程建设参与各方的建设行为D.从产品生产者的角度对建设生产过程实行管理53、总监理工程师通过调节合同管理工作流程来加强合同管理，属于监理工作的（A）措施。A.合同 B.组织 C.技术 D.经济54、下列有关项目监理机构组织形式的表述中，对的的是

58、（ C ）。A.职能制监理组织形式最合用于小型建设工程B.职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性C.直线职能制监理组织形式的缺陷是职能部门与指挥部门易产生矛盾D.矩阵制监理组织形式的长处是其中任何一种下级只接受唯一上级的指令55、在建设工程监理中，要保证项目的参与各方环绕建设工程开展工作，是项目目的顺利实现,监理单位最重要也最困难的工作是 ( B )。A.合同管理 B.组织协调C.目的控制 D.信息管理56、下列有关监理大纲、监理规划和监理实行细则之间关系的表述中，对的的是（ B ）。A.监理大纲的内容比监理规划的内容更全面、更翔实B.监理实行细则应在监理规划的基本上进行编写C.监理大纲应

59、按监理规划的有关内容编写D.三者编写顺序为监理规划、监理大纲和监理实行细则57、可以作为编制建设工程监理规划根据的是（ B ）。A.施工组织设计 B.施工合同C.施工平面布置图 D.施工进度筹划58、建设工程安全生产管理条例规定，下列有关分包工程的安全生产责任的表述中，对的的是（ D ）。A.分包单位承当所有责任 B.总包单位承当所有责任C.分包单位承当重要责任 D.总承包单位和分包单位承当连带责任59、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和（ B ）报告。A.监理机构 B.安全生产管理机构C.建设单位 D.建设主管部门60、有关积极

60、控制与被动控制的说法，对的的是（ C ）。A.被动控制的作用之一是可以减少偏差发生的概率及其偏差的严重限度B.对于发生概率小但发生后损失较小的风险因素，采用积极控制措施更经济C.被动控制的效果在很大限度上取决反馈信息全面性、及时性和可靠性D.仅仅采用被动控制措施是不实现的，由于诸多风险因素是不可预见的61、能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是（ D ）监理组织形式的长处。A.直线制 B.职能制 C.直线职能制 D.矩阵制62、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范畴的单位是（ C ）。A.材料供应商和设备供应商B.设备供应商和政府部门C.政府部门和社会团队 D.社会团队和材料供应