建筑工程的防水施工合同范本

1、欢迎下载内容仅供参考防水工程施工合同甲： 乙：本工程依照人民国合同法和诚实信用的原则，经甲、乙双友好协商，甲将XXX 项目防水工程委托乙施工。为明确双权利、义务、责任，特签订本合同：一、工程名称及地工程名称：工程地点：二、承包容、式及单价1、承包容：XXX 防水工程施工图纸与设计变更。具体包括：地下室地板、顶板与外墙、屋面防水层、卫生间等防水工程，具体施工部位及项目详见施工图纸。2、承包式：包工包料、包机械工具、包质量、包检测、包安全文明施工、包竣工验收合格。序号部 序号部 位做法单 位报价（元/m2)1地下室地板防水聚乙烯丙纶 400 克防水卷材一层m2地下室外墙防水聚乙烯丙纶 400 克防

2、水卷材一层m3地下室顶板聚乙烯丙纶 400 克防水卷材一层m4卫生间1.5mm 厚聚氨酯涂料m5梯间屋面及屋面聚乙烯丙纶 400 克防水卷材一层m构架6屋面聚乙烯丙纶 400 克防水卷材两层m4、以上合同单价已包括所有材料费、人工费、材料检测费、税票。也包括管道、洞口边及外墙脚、墙根、阴、阳转角处加强处理的费用。欢迎下载5、结算按实际防水面积计算工程量（不含搭接量。6、如有设计变更材料与做法价格由双另议。三、付款式乙防水工程施工至每栋封顶经甲验收合格，甲一次付给乙已完成工程量 % 的工程款，项目全部防水工程施工完成且经验收合格三个月后无质量问题， 甲向乙支付至全部工程量的 %工程款，剩余 %工

3、程款作为质量保修金， 保修期年满后一个月再退还给乙，不计利息。工程款支付为现金或转账不开票支,乙。四、工程工期1、开工日期以甲开工令为准。2失由乙承担。如乙因各种原因达不到施工进度安排，甲有权随时收回分包项目并要求乙人员限期无条件退场。3随后的工序耽误的，所有责任由乙承担。4五、双责任 1提供给施工临时设施、施工用水、用电、生活用水用电等。费用由甲承担；提供可进行防水施工的工作面；负责向乙进场人员进行安全交底及质量施工交底；4负责现场施工调度和管理及质量、安全监督，审核乙的工程量核算；5帮助和协调乙与设计、监理、建设单位等的合作关系；6 2、乙责任：乙负责组织材料及施工人员按甲要求的时间进场进

4、行施工；乙负责进行材料的保管、施工及产品防护；对防水施工队伍进行安全教育、交底及现场管理；4乙在施工中必须满足甲关于企业形象宣传的有关要求，自备符合安全施工要求的安全帽、安全带、灯、手套等施工防护用品。5任和损失。6乙负责对已完成的作业面的保护清理工作，与相关工种施工协调好，避免在与其他施工班组交叉作业时对成品的批坏。8合同签订后应积极主动与甲项目部沟通，了解有关进场安排的事宜。9合同签订后 3 批。10 按施工图纸、施工总说明，图纸交底会审纪要、设计修改（或变更）和施工及技术验收规做好自检工作。11 汇集有关施工技术资料。12 负责防水工程的验收（包括隐蔽验收、专项验收）及费用等。13 工程

5、隐蔽验收前，乙自检，自检合格后提前 24 位、建设单位验收。经验收合格后可进行隐蔽工程和下道工序的施工。14 劳务纠纷，甲有权直接支付劳务工资，在乙工程款中扣除。15 16 手续和有效证件。17 负责现场协调。18 乙购买的材料必须满足甲所指定的材料品牌及生产厂家的要求。六、工程质量1、工程质量标准：优良工程质量标准。2发包人的要求。工程施工质量必须符合地下防水工程施工质量验收规GB50208-200GB50108-2003、防水施工所用的材料必须标准的防水材料，有产品出厂合格证书、性能检测报告与复检报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合

6、现行标准和设计要求。检测费用由乙负责，不合格的禁使用。4、乙必须按图纸设计、相应图集及甲的技术交底及现行规要求进行施工。若乙施工的防水层不符合规的质量标准要求，乙必须无条件返工，造成的损失全部由乙负责。5、对于乙提供的材料，在用于工程之前应随时接受甲代表的检验，乙应为检查和检验提供通常所需要的协助、劳务等。6、施工过程中对甲现场施工人员提出的质量问题，乙必须及时处理直至符合要求，按照标准防水保修期为五年。如建筑自然龟裂或地震自然灾害造成漏水的不再保修围，水电排水管根部漏水不保。七、工程验收1、乙在完成每道工序施工后，应立即向甲、监理提出验收，验收合格后可隐蔽进行下道工序施工。甲应在五天组织有关

7、人员检查验收。若由于甲原因未能及时验收，造成的工期延误由甲负责。2、卫生间防水层施工完毕后应进行试水，确保无渗漏后可进行隐蔽。3、工程完工后，乙应及时提请验收，甲应在十天组织有关人员检查验收。八、安全及文明施工1、安全施工与检查乙应格遵守建设施工安全生产有关管理规定，格按及行业安全标准组织施乙承担。2、安全防护乙必须为进场作业人员提供足够的个人劳动安全防护用品3、事故处理2相应的责任和费用。4、文明施工乙在甲提供的现场施工应采取必要的措施，确保施工现场每日工完场清， 原因违反约定，乙承担责任。乙在甲提供的生活区采取必要的措施，确保生活区卫生、整洁、有序，符乙按甲的要求，对使用的材料、成品、半成

8、品按照指定的位置有序堆放整九、工程结算工程完工达到付款支付节点后，乙应在一向甲提交书面结算资料。甲在收到结算书后一审核。经双确认工程量后，按本合同第三条付款式办理付款手续。十、其他约定1、乙不得使用不合格的防水产品，不得偷工减量，如有发现甲有权单面解除合同，并对乙已完成的工程量不予以付款结算。254、除非本合同条款另行约定，乙应履行并承担总包合同中与防水工程有关的约定的承包人义务的情况发生。5、乙应积极主动与土建施工对协调、配合，必须保证防水工程随后的土建工序能顺利施工，否则造成纠纷产生费用由乙承担。十一工程转包和分包本工程禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、争议解决甲乙双在履行合同过程中，若有争议首先友好协商解决。协商不成，任一有权向当地仲裁机构申请仲裁或向当地人民法院提出诉讼要求