供配电工程施工合同

1、协议编号： 供配电工程施工协议甲方： 乙方： 供配电工程施工协议列各方均已认真阅读和充分讨论本协议，并在完全理解其含义的前提下签订本协议。本协议由以下各方在 市共同签署。甲方： 办公地址（住所）： 法定代表人： 联系电话： 乙方： 办公地址： 法定代表人： 联系电话： 鉴于：第一条工程名称供配电工程第二条xx地点。第三条承发包工程的范围及内容根据甲方招标资料文件和乙方投标书涉及的工程内容以及供电局批出的供用电方案协、议 规定的设计要求。第四条本协议所承包工程的工期工期从甲方预付本合日。中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所工期等乙各方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期。第五

2、条工程质量标准及保修条件、期限(一）依照国家及省、市电力管理部门的关于规定执行。(二） 保修期从竣工验收送电后起个月。第六条承包方式乙方在本协议工程承包范围内以总包的形式进行承包，包工包料（含设备)，包质量、 包工期、包安全、包验收、包送电。第七条工程总造价及付款方式(一）工程总价按上述承包范围和方式，根据作依据进行编制，总包价为：人民币（大写）元整即（元整)。(二） 付款方式：施工单位进场后天内支付%工程款，余下的工程款，待竣工验收合格送电后天内一次性付清。第八条 材料 (一）工程所需电气主材设备及材料，按市供电部门及xx市质监部门认可并具有认证的厂 家生产的产品，由乙方采购及安装。(二）工

3、程所需土建成品材料，由乙方按市供电部门及xx市质监部门认可的厂家采购及安 装，其成品单价按市场价执行。第九条甲方责任(一）向乙方提供关于工程的技术资料文件资料和关于部门审批资料文件资料及资料文件：1、原设计的电房土建平面图和结构资料文件资料；2、原设计的室内低压电器使用一次系统图；3、城建、规划部门的审批资料文件。(二）落实解决现场施工条件，提供施工用的水电源接驳点并协助乙方办理施工人员进场手 续，施工期间发生的水电费用由乙方支付。(三）甲方派专人为工程代表，对工程进度、工程质量进行监督、检查验收隐蔽工程，负责 解决应由甲方解决的问题及其它事宜。(四）甲方因生产或技术使用需要，确需变更设计时，

4、应书面通知乙方，并提供变更设计的技术资料文件资料。第十条 乙方责任(一）严格按供用电协议书进行设计和施工，电气及土xx计图应送甲方预审，再送电力部 门审批。(二）按协议规定知会甲方后，乙方负责设备招标或议标工作，并负责购置和运到现场。(三）应严格依照安全工作规程进行施工，在施工中造成的设备损毁和人身伤亡，均由乙方承担责任。(四）甲方提供有效完整的关于政府部门批文和图纸资料文件资料后，乙方负责向规划部门报批_KV及以上电缆走廊。(五）施工完结后，乙方在天内向电力管理部门报本协议工程范围内的验收手续。(六）乙方在施工中应严格执行电业安全工作规则和施工现场的关于安全措施，并对施 工人员、设备、防火和

5、xx安全等负责。(七）工程竣工后，乙方应绘制竣工图，工程变更不大的，由乙方在送甲方的原施工图上加 上注明，盖上章，提交甲方归档。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。(八）工程所需设备、材料全部由乙方负责，在施工过程中，如设备及材料价格变更，除实 行预算包干结算方式外，其他工程结算方式，按关于规定进行调整。第十一条 违约责任(一） 乙方逾期履行本工程，从逾期之日起，每逾期一天按工程总价款的千分之向甲方交纳违约金。(二）乙方未按设计图施工，所提供的材料不符合标准的，乙方负责与关于部门沟通协调、更改， 所发生的费用由乙方负责。(三）甲方不按期预付工程款，经书面催告仍未支付

6、的，乙方有权中止施工，工期顺延。(四）因甲方原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更造成返工，甲方应采取措施弥补 或减少损失，赔偿给乙方由此造成的停工和材料、设备积压的损失。(五）工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用已安装好的电器设备，由 此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。第十二条 保密未经对方书面许可，任何一方不得以任何方式向任何第三方透露本协议的内容，甲、乙各方确认上述保密义务不受本协议有效期限的限制，在本协议终止或解除后仍然有效。第十三条 联络和通讯1、除非本协议另有规定，本协议项下各方之间的所有通知均应使用书面形式，通过专人送达、挂号信邮寄、传真号码或特快专递送

7、达。通知在下列日期视为送达日：专人递送：通知方取得的被通知方签收单所示日期；挂号信邮递：发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日期后第五日；传真号码：收到成功发送确认的当天；特快专递：发出通知方持有的发送凭证上邮戳日起第三日。2、任何一方的下述通讯办公地址或联系方式发生变更，该方应在发生变更之日起三日内按本协议商定的方法通知对方。通讯办公地址或联系方法的变更自对方收到变更通知时生效。本协议项下的通知，均按下列办公地址送达：（1）甲方通讯办公地址： 电话： 传真号码： 联系人： （2）乙方 通讯办公地址： 电话： 传真号码： 联系人： 第十四条 协议的生效、变更、解除和终止1、本协议经各方的法定代表人或授权代表人签章并加盖公章后生效。2、任何原因致使甲方与贷款人之间主协议不设立或不生效或终止或无继续履行之必要等情形，乙方可视情况决定终止本协议。乙方终止本协议的，自终止协议通知到达甲方之日起本协议终止。3、本协议项下各方的权利、义务不因任何一方上级单位的任何指令或其自身地位、财务状况改变或任何一方与第三方签订任何协议、协议而免除。第十五条 争议的解决1、凡因执行本协议所发生的或与本协议关于的争议，应首先通过友好协商加以解决，若协商未能达成共识，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。2、在争议解决过程中，除有争议部分外，本协议其他条款和内容的效力