2022年建设工程施工合同协议格式

1、Word - 54 -2022年建设工程施工合同协议格式乙方：_依据合同法、建筑法及相关法律、法规，本着公平、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商全都。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。一、工程名称：_。二、工程地点：_。三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内全部的水电、 (施工图重大转变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外个检查井;(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装。四、工程承包方

2、式：包人工，按图施工，全部材料，辅材及施工机械，由甲方供应。五、合同价款本合同价款为人民币：_元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的_%结算，于次月_日前付清工程完工后付至总量的_%，三个月后付清另_%保修金。七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。八、材料设备供应1、本合同工程全部用于水电主材，辅材均由甲方选购供应。2、水电安装的全部工器具甲方供应，甲方不供应相应的工器具，另加_元/平方。九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方供应的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知

3、、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料使用保管状况，检查乙方操作人员的上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。(5)按工程进度和合同商定，准时支付乙方的劳务费用。(6)甲方供应乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电、(不含消防及弱电安装工程)。(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。(3)乙方进场人员需无条件听从甲

4、方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。十、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮_%后作为结算价款付给乙方。十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，均具有同等法律效力。甲方：_

5、乙方：_单位盖章：_ 身份证号码：_联系电话：_ 联系电话：_日期：_ 日期：_2022年建设工程施工合同协议格式 篇2发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依据_电网公司批复的_供电局批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施方案，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：_。2、工程安装费_万元(详细明细见附表)：详细金额为：子项中标价设计方案的工程量。3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从_年_月_日至_年_月_日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1预付款：甲、乙双方签订合

6、同后_日内，甲方预付合同工程安装费的_%5.2工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和_%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的_%。5.3保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和_电网公司、_电网公司下发的_文关于农村电网建设与改造技术原则、_省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、_省农村电网建设与改造的基本技术要求，及_供电局

7、下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的_%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程

8、转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理洁净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料准时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工，不付乙方工程款，要求乙方担当一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材

9、料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同商定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方：_乙方：_日期：_2022年建设工程施工合同协议格式 篇31、工程概况：_2、工程名称：_工程地点：_承包范围：_承包方式：_承包内容：_3、开工日期：_工期：_天。4、工程质量标准：_。5、工程造价：(人民币大写)_元(人民币小写)_元。6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按有用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。7、工

10、程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的_%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需修理事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满足，则_年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能准时响应及处理修理事项，用户有权另找工程队修理，经费从尾款中支付。9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。10、结算按执行。(1)违约责任1)合同双方当事人中的任一方因未履行合同的商定或违反国家法律、法规

11、及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的_%为违约金;2)因一方缘由，造成合同无法连续履行时，该方应准时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;3)由于乙方缘由，工程质量达不到双方商定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延;4)由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的_%为违约金;(2)、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;2)向合同签订地人民法院起诉。(3)其他详细规定(4)附则1)本合同由甲、乙双方共同

12、签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。2)本合同签订后工程不得转包。3)本合同若有附件，则附件为本合同不行分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方单位名称：(加盖合同专用章)乙方单位名称：(加盖合同专用章)单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人(签字)：托付代理人(签字)：联系电话：联系电话：税号：税号：邮编：邮编：传真号码：传真号码：开户银行：开户银行：户名：户名：账号：账号：签约日期(即合同生效日期)：_年_月_日2022年建设工程施工合同协议格式 篇4发包人(全称)：承包人(全称)：依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循

13、公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商全都，订立本合同。一、工程概况 工程名称：建房工程。工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：包工包料、建筑总面积2522平米、全部房间安装电地暖，外墙放保温层，墙面高度为3.3米，带一卫生间，地面铺0.800.80米瓷砖、一层为框架结构、二层至四层整套房间为砖混结构、全部内带卫生间、卫生间地墙面铺瓷砖、装灯开关插座、地面铺瓷砖、窗户全部为铝塑(外钢内塑)双层窗户、材料：构造柱钢材为1820、圈梁钢材为上使用的水电路由甲方担当、楼梯及一楼大厅铺大理石地板砖、在施工期间工人消失任何事故均有乙方担当、甲方不负责。地下：上下水

14、管，通水通电。三、合同工期：开工日期：竣工日期：20 xx年7月20日合同工期总日历天数 天四、质量标准工程质量标准：_根据现行国家施工验收规范执行。五、合同价款金额(大写)：(人民币)￥：元六、付款方式： 合同签订当天付预付款30%即：壹佰柒拾肆万零壹佰捌拾(1740180)元整、二楼封顶完成付20%即：壹佰壹拾陆万零壹佰贰拾(1160120)元整、整楼主体完工后付20%即：壹佰壹拾陆万零壹佰贰拾(1160120)元整、验收合格后14天内付25%即：壹佰肆拾五万零壹佰伍拾(1450150)元整、剩余5%即：贰拾玖万零叁拾(290030)元的工程款为质量保证金于20 xx年7月20日后的十天内

15、质量无任何问题时一次性全部付清 七、违约押金：任何一方因任何缘由使合同终止必需付给对方总造价5%的违约金、即：贰拾玖万零叁拾元(290030)元。甲、乙双方商定工程开工后甲方因任何缘由要求工程停工时乙方有权拒还30%即：壹佰柒拾肆万零壹佰捌拾(1740180)元整的预付款作前期投入赔偿款。八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：发包人：承包人：2022年建设工程施工合同协议格式 篇5一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因

16、此房屋结构更改为全框架结构。二、乙方在施工过程中必需按质按量平安施工。三、乙方在施工过程中1、是混凝土标号要达标和搅拌匀称;2、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震惊匀称，确保密实，如消失质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。四、乙方不履行施工合同责任时，或施工过程中消失质量问题，甲方有权终止全部合同，乙方的工程投入无条件归甲方全部，甲方另行支配施工人员进行施工。五、每施工完一层楼面时，经甲方验收合格后，甲方付给乙方该层合同的70%。六、乙方必需严格平安施工，若消失平安事故由乙方全部负责经济和法律责任，与甲方无关。七、乙方必需接受甲方的监督和建议。八、本合同经双方签

17、字即生效，工程款结清后终止。甲方： 乙方：年 月 日2022年建设工程施工合同协议格式 篇6发包人(全称)：_承包人(全称)：_依据合同法、建筑法及有关法律规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商全都，共同达成如下协议：一、工程概况1。工程名称：_。2。工程地点：_。3。工程立项批准文号：_。4。资金来源：_。5。工程内容：_。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。6。工程承包范围：_。二、合同工期方案开工日期：_年_月_日。方案竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述方案开竣工日期计算的工期天数不全都的，以工期总日历天数

18、为准。三、质量标准工程质量符合_标准。四、签约合同价与合同价格形式1。签约合同价为：人民币(大写_)(￥_元)；其中：(1)平安文明施工费：人民币(大写_)(￥_元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_)(￥_元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_)(￥_元)；(4)暂列金额：人民币(大写_)(￥_元)；2。合同价格形式：_。五、项目经理承包人项目经理：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(假如有)；(2)投标函及其附录(假如有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预

19、算书；(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1。发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同商定的期限和方式支付合同价款。2。承包人承诺根据法律规定及合同商定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离

20、的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。九、签订时间本合同于_年_月_日签订。十、签订地点本合同在_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_生效。十三、合同份数本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人：_(公章)承包人：_(公章)法定代表人或其托付代理人：法定代表人或其托付代理人：_(签字)_(签字)组织机构代码：_组织机构代码：_地址：_地址：_邮政编码：_邮政编码：_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_电话：_电话：_传真：_传真：

21、_电子信箱：_电子信箱：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_2022年建设工程施工合同协议格式 篇7甲方：乙方：依据某某有限公司工程建设的需要，时间紧，任务重，经领导同意，现将某某建设工程承包给某某。为了保质保量，保证工期，施工验收有据可依，本着公正自愿公平互利的原则，经双方同意达成协议签定如下合同：一、工程名称：。二、工程结构：砖混结构。三、工程范围：土建、水电暖安装。四、承包性质：包工包料。五、建筑面积：本工程建筑总面积为6100.47m2。六、工程造价：6100.47m2892.00元/m2=5441619.20元(伍佰肆拾肆万壹仟陆佰壹拾玖元贰角整)(含税);(平方造价依据：1、

22、以2#公寓楼平方预算造价土建922.92元+水电暖59元+网线、电话线9.20元=991.12元。2、依据新办公楼承包方式，预算价下降10%=991.12元-99.10元=892.02元)。七、工期：20_.08.152022.01.15八、质量要求：执行国家建筑工程施工验收规范的标准。九、工程内容与做法：内容：施工图纸的全部内容，图纸变更内容。做法：1、地面：住宅地面为原土夯实，C15砼厚度为80mm，15mm厚1:2水泥砂浆随打随抹面层压光，油漆踢脚线150高;卫生间地面：原土夯实，C15砼厚度为80mm找坡、50mm厚1:2水泥砂浆找平，聚氨脂防水层厚度为3mm，细砂软垫层10mm;地板

23、砖面层：走廊、门厅、楼梯间为80mm厚C15垫层，石材地面，颜色另定，瓷砖踢脚线150高，颜色另定。2、楼地面、住宅及水箱间为20mm厚1:2水泥砂浆地面表面压光，(水箱间地面做聚氨脂防水层3mm厚)红色油漆踢脚线150高，卫生间为20mm厚1:2水泥砂浆找坡，聚氨脂防水层3mm，细砂软垫层10mm，瓷砖面层;走道、门厅为石材面层，瓷砖踢脚线150高。3、楼梯踏步及栏杆：踏步为石材面层同1#公寓楼石材及颜色，栏杆同2#公寓楼，铁红色油漆。4、门窗：进楼门尺寸为2m2.5m，进户门尺寸为1m2.1m，窗尺寸为3m进楼门为防盗门，其他门窗为塑钢门窗、中空玻璃(4+6+4)。5、外墙面装饰同1#公寓

24、楼蓝狐色乳胶漆、白色窗套;内墙面白色外墙防水涂料，卫生间为瓷砖墙面，顶面均为白色外墙防水涂料。6、全部涂料墙面基层均为白色水泥打底两遍、涂料面层两遍。7、全部使用房间均设插座、照明(电视、电话、网线);水暖、消防以设计为准，材料按国家标准进货。十、甲方工作：1、负责材料供应，供应施工场地、施工图纸。2、负责管理施工队，对不听从管理的施工队，责令停工和撒换。3、监督验收工程质量，对不符合质量要求的工程部位，责令乙方返工处理和实施惩罚。4、负责现场的平安文明施工：对平安防护不符合要求的部位责令整改和惩罚。十一、乙方的工作：1、乙方负责对施工队的管理和教育，乙方进驻工地后，必需遵守煤矿的一切规章制度

25、和强制性条件(质量管理惩罚条例、平安文明施工惩罚条例、工具设备管理惩罚条例)。2、乙方负责对借用甲方的工具、设备进行管理、修理、保养，损坏赔赏)。3、乙方必需配备技术、施工、管理的专业人材，应具有独立作业力量，否则因技术问题造成的损失由乙方负责。4、乙方负责工程质量管理，在施工过程中，乙方应严格根据施工图纸、设计变更内容施工。5、乙方负责工程质量自我检查、验收，负责交工资料整理，(验收标准应不低于国家建筑工程施工验收规范的标准)。6、乙方负责施工现场的平安文明施工、验收。十二、酒后进入施工工地，酒后闹事，每人次罚款200元，损坏煤矿设施和他人财产的按原值十倍罚款，构成犯罪的交公安部门处理。十三

26、、工队职工打架，不分情节轻重和缘由罚款1000元，通过110和其他职能部门处理，给矿方造成极坏影响的罚款5000元。十四、付款与结算：开工予付总工程款的10%，基础工程完工后付总工程款的10%，一层主体工程完工后付总工程款的7%，二层主体工程完工后付总工程款的7%，三层主体工程完工后付总工程款的7%，四层主体工程完工后付总工程款的7%，五层主体工程完工后付总工程款的7%，六层主体工程完工后付总工程款的7%，门窗工程完工后付总工程款的5%，抹灰工程完工后付总工程款的5%，地面工程完工后付总工程款的3%，屋面防水工程完工后付总工程款的2%，涂料工程完工后付总工程款的3%，水电暖工程完工后付总工程款

27、的5%，验收合格后付总工程款的5%，采暖期满付总工程款的5%，剩余5%保修期满付清;保修期间乙方接甲方通知后不准时修理或不修理者，甲方拒绝支付保修金。附则：1、楼梯石材价格不再变动，走廊、门厅石材价格超过65元/m2以实调整(甲方参加订货);基础深度以正负0.00以下2.5m为准，挖填土超出部分以18元/m3调整，超过2.5m深的工程量以实调整;在2#公寓楼原平方预算造价991.12元的基础上结构及门窗设计变更平方造价不超过20元，不再调整;附属工程、泉眼爱护、化粪池、桥梁工程另算。建筑面积以实际竣工为准。2、工地设备材料的看管费，设备工具的定期保养与修理人员的人工费，临时设施搭建与拆除人工费

28、，材料装卸费(不含灰、砂、砖、石)。施工机械与施工电器照明的安拆费(含龙门架、搅拌机、塔吊等)人工费，已包括在承包总价内，不另计算。3、农忙季节，应保持50%以上的留守人员连续施工，保证工期，否者，扣除总造价的5%做赔赏金。4、一切伤亡事故由乙方担当。因伤亡急需的资金甲方不负责垫付。5、合同未尽事宜，协商解决。6、合同从签定之日起生效，保修期满工程款付清终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设工程施工合同协议格式 篇8发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依据合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况

29、，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方公平、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-20 xx要求。5、估计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为 天

30、。2、施工有效期限以合同商定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工商定包干价方式计费，每平方米固定价为 元，总价估计为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支商定总工程款 30 %的款项，计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。2、甲方应为乙方供应基本的工作条件，如

31、3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同商定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守平安和保密规章，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按商定总工程款的平均日产值计算。2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开头进行施工的，按实际完成的工作量进行

32、结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方准时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同商定的商定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持 份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2022年建设工程施工合同协议格式 篇9甲方：乙

33、方：地点：工程地点：王长官寨村五组、六组区间。工程工期：20 xx年7月26日至20 xx年11月30 日竣工，并交付使用，工期120天。为了给王寨村民供应良好优越的公益性服务社区，改善党员、干部、村民学习工作环境，依据目前新农村进展形势需要和各级政府的要求，我村根据招投标法之规定程序，择优选定了宝鸡市泰安建筑工程公司眉县分公司承建社区办公楼工程，经协商签定以下合同。一、 工程内容：办公楼工程属砖混结构，两层共计二十六间，建筑面积1039平方，工程施工实施方案主要以甲方供应的图纸和双方商定的细节方法为准，包括基础开挖、主体楼建设、钢筋制作、水电暖安装、面砖内外贴瓷、屋面及装饰等均由乙方支配实施

34、。二、 双方责任：1、 工程全部材料由乙方包工包料自行方案支配，订购工程主要材料根据甲方供应的指导价由乙方联系购买，甲方监质帮助，工程用工匠人器材和机械设备，场地看护，生活支配，乙方自行解决。2、 乙方进入施工场地要文明施工，警示语牌制作到位，对进场职工人员随时进行平安教育，重在预防，在施工中狠抓平安生产的基础工作，定期或不定期的检查各项平安工作和设施，并准时完善各项管理制度，教育职工各负其责，分项，分段工作善意协作，不得打架斗殴，要求乙方购买意外损害保险，平安责任由乙方自行担当，与甲方无任何责任。3、 质量要求：乙方必需组织技术力气强硬的人员进场施工，施工依据现行相关要求，以图纸设计为准，严

35、格根据施工规范管理施工，每道工序必需自检合格，隐藏工程必需甲方和专业人员验收后方可进行下一道工序。4、 甲方在施工中帮助乙方解决相应的问题，施工环境由甲方负责， 并负责路、水、电三通和场地平整项目责任。三、 付款方式：经招投标后双方商定价格该工程每平方米造价为1200元，合计工程造价1246800元。1、工队进场后甲方预付给乙方工程启动资金 元。其余款项由工队自筹解决。2、主体建成竣工后，以结算单为准甲方付给乙方工程造价的 元。3、工程结束后除留质保金外剩余欠款在 月内付清。4、因变更或增加工程项目费用经双方商定后追加到后期结算清单中。5、因市场材料价格浮动甲乙双方以工程预算材料指导价为准，增

36、减不变。6、在施工中乙方因管理失误或减工减料消失的缺陷责任，经专业人员确认鉴定后甲方有权在工程费用中扣除。四、其他事项：1、为保证工程的正常进展，甲方依照合同要求准时供应工程款项，并定期赐予相应的生活慰问，准时处理解决突发问题，乙方要在保证质量的前提下加班加点，保证各项工种有的足够的劳动力，尽力按期交付一座精良的社区服务办公楼。2、本合同一式两份，甲方双方各持一份，从签字盖章之日起生效，待款项结清，质保期后合同中止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2022年建设工程施工合同协议格式 篇10发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照

37、合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商全都，订立本合同。一、工程概况工程名称：_。工程地点：_。工程内容：_。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_资金来源：_。二、工程承包范围承包范围：_。三、合同工期：开工日期：_。竣工日期：_。合同工期总日历天数_天四、质量标准工程质量标准：_。五、合同价款金额(大写)：_元(人民币)￥：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清

38、单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、其他商定1、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。2、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。3、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_。本合同双方商定_后生效。发包人：(公章)_承包人：(公章)_住宅：_住宅：_法定代表人：_法定代表人：_托付代表人：_托付代表人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮

39、政编码：_邮政编码：_2022年建设工程施工合同协议格式 篇11甲方：乙方：依照合同法、建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成全都，签订本合同。一工程概况1.1工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3工程内容：、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5km)。、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽均距)计：1840m3。、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。、新厂生

40、产、生活、消防用水、井及供水塔一座。、待建部分场地绿化处理工程。、厂房建设图纸范围内容。、厂区地面场采纳5公分磨石地面处理(承裁30吨)。、办公区域的装饰部分。1.4工程承包范围：上述工作范围。1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期商定：20 xx年1月1日进场，竣工日期20 xx年6月30日。四、此工程的报建和政府的全部法律、法规要求的修建手续由甲方供应。五、乙方必需根据国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。支付状况：1、甲方必需按乙方月进度已完工程

41、量的85%支付(每月25日结算当月工程量);2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书;2、建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;3、标准、规范和有关技术文件;4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方商定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法

42、律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2022年建设工程施工合同协议格式 篇12合同编号：发包方(甲方)：铁通 中心承包方(乙方)：依据合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。条 工程概况1.工程名称： ;2.工程地点： ;3.工程范围和内容： 。其次条 甲方权利和义务1、 组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务;2、 供应必要的施工条件;3、 负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表;4、 指派甲方代表对建

43、设工程项目进行全面协调和监督检查;5、 在乙方供应全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门准时组织验收;6、 按合同商定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1、必需具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方供应企业(或公司)施工资质证书、企业基本状况等相关资料;2、 应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3、 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4、 非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包;5、 细心组织施工管理人员、

44、施工人员、材料、施工机械进场施工;6、 合理组织施工，编制施工方案、施工总进度方案、材料供应方案，并在施工前送甲方备案;7、 严格按设计文件及gb/t50312-20-、本地网通信线路工程验收规范yd5051-97等规范要求施工;8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方选购的材料应根据商定及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料设备的质量负责，选购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，选购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新选购符合要求的产品，并担当由此发生的费用及延误工期的责任;9、听从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐藏条件或达到商定的中间验收部位，乙方进

45、行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方预备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐藏和连续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方担当返工费用及延误工期的责任;10、线路工程的施工，乙方同时担当电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应听从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方协商打算。11、施工过程中必需严格遵守平安操作规程，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，切实做好平安生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡

46、事故和施工单位缘由造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方担当，并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。第五条 竣工验收1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20-32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2、甲方收到乙方供应的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门准时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发觉有不符质量要求的，由乙方负责修改

47、再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条 质量保证1、 保修期限：工程竣工验收通过后十二个月;2、 保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内担当质量保修责任，由于乙方施工缘由造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1、乙方选购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发觉，乙方自行担当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2、除甲方缘由及不行抗力外，工期延误的责任由乙方担当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不听从甲方指挥，

48、拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按铁通网建20-32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1、本工程采纳包工部分包料方式，依据乙方编制的施工预算，合同价暂定为 。2、工程竣工后，由乙方根据邮电部(1995)626号文件通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省

49、物价局浙价服20-262号文件执行。3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，(1)审计审定价款中乙方选购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分)，乙方同意按浙铁通计建20-303号文的规定调整相关费率后下浮%。3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金)，待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1、 双方协商同意可解除本合同。2、 未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权

50、解除本合同。3、 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。4、 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：(1)因不行抗力致使合同无法履行;(2)因一方严峻违约致使合同无法履行。5、一方依据本条2、3、4款商定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的爱护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1、 乙方确认其完全

51、了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;2、 本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力;3、 本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方(盖章) 乙方(盖章)地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：电 话： 电 话：邮政编码： 邮政编码：签约地点：签约日期： 年 月 日2022年建设工程施工合同协议格式 篇13甲方：(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚恳守信、互惠互利、公正、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设

52、工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：总建筑面积约 平方米( 栋楼)。四、进场时间： 定于年 月底前(以进场通知书为准)。五、承包方式：包工包料、包质量、包平安、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行_年建筑工程消耗量定额、_年安

53、装工程消耗量定额和_建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行35元/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算;5、规费双方按规定各自缴纳，双方乐观做工作力争享受最优待政策。6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开头计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究

54、甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开头计算，按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，

55、并符合合同商定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。4、详细事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责准时签证。2、负责三通一平，供应材料堆放场地。3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间协作乙方乐观协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度方案。2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待

56、工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必需参与公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。(2)乙方如因自身实力缘由，无法担当施工所需的垫付资金，影响工程

57、进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再支配其他公司接替施工。(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：地址： 地址：年 月 日 年 月 日2022年建设工程施工合同协议格式 篇14发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依据合同法、建设法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，为明确甲乙双发的责任、权利、义务，保证工程顺当实施，在甲乙双发完全自愿和完全理

58、解本合同条款的状况下，双发就本建设工程施工事项协商全都，签订本合同。一、 工程概况工程名称：工程地点： 工程规模： 结构形式： 工程内容： 工程立项批准文号：资金来源：二、 工程承包范围1、食堂建设工程施工图及该工程工程量清单所列范围内的全部内容。2、不包括。三、 合同工期开工日期： 竣工日期：合同日期总日历天数 天(含国家规定的法定假日)四、 质量标准工程质量标准：达到国家施工验收规范合同标准(质量标准的评定以现行国家及行业的质量检验评定标准为依据)五、 合同价款合同暂定总价为(人民币小写)：￥ (元)(大写)： (含暂列金) 六、 组成合同的文件 组成本合同的文件包括：1、 本合同协议书2

59、、 中标通知书3、 投标书及其附件4、 本合同专用条款5、 本合同通用条款6、 招标文件及招标过程中双方往来的书面文件7、 现行的法律、法规、技术标准、规范和要求8、 本工程施工图纸9、 食堂工程工程量清单10、 合同附件(食堂建设工程廉政协议、食堂建设工程平安责任书、食堂建设工程质量保修书共三份)本合同签订后双方履约过程中的双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件及发包人驻工地总代表有关通知及工程会议纪要均为本合同的组成部分。但其内容不得转变本合同的计价原则，其内容不能影响本合同文件的含意，除非双方同意将它们作为本合同的补充。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不全都之处，以上述组成合同的文

60、件挨次进行解释，以合同商定次序在先者为准。七、 议书有关词语含义与本合同通用条款中分别给予它们的定义相同。八、 乙方向甲方承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、 甲方向乙方承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、 本合同双方商定廉政协议为本合同的附件，并同意中标后提交中标价款1.5%廉政保证金。十一、 合同生效合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点：本合同双方商定协议书在承包人供应履约担保，由经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工阅历收合格，在质量保修期满后失效。本合同正式贰份，副本陆份，合同双方各执正本