2022年工程施工合同格式

1、Word - 64 -2022年工程施工合同格式乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方依据建筑法及其它有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、 工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。二、 工程承包单价及结算方式1、人工挖土方：8元2、C10垫层： 23033、C25砼基础地梁构造柱等： 26034、 砌砖： 268元35、模板制安： 26元6、钢筋制安： 4300吨7、粉刷：18元8、回填土：4元9、内外脚手架：6.5元10、灌注桩：95

2、元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。四、施工期限：自_年 _月 _日起至年 _月 _日止。五、工程质量：严格根据甲方供应的图纸细心施工，工程质量要求必需符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必需全部达到合格，如有质量问题造成的返工必需由乙方负责。六、施工平安：施工场地必需实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，由于措施不力造成的平安事故由乙方负责。七、其它事项：甲方供应水电，乙方使用于本工程中的全部建筑材料，必需符合国家强制性标准及行业标准。八、本协议经甲乙双方签字盖章后

3、生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：签订日期2022年工程施工合同格式 篇2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：为了确保 ，需，依照合同法、建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商全都，特订立本协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。四、工程造价：本工程预算价为万元元整)(详见工程预算书)。五、承包方式：包工包料。六、结算方式：本工程结算时托付有资质的中介机构

4、结算审核下浮率为，工程量按实计算。依据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。七、付款方式：工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%， 余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。八、工程工期工期总日历天数为 天，自 年 月 日至 年 月日。因雨季和甲方缘由造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按商定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。九、施工要求1、乙方必需严格根据甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。2、乙方应自觉提高平

5、安生产意识，做好现场平安防护措施，确保施工平安，施工过程中一切平安责任及措施费用概由乙方负责。十、其它事项1、乙方必需具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。2、乙方必需协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方担当。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方托付它方修理。6、十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份)，乙方执壹

6、份，自双方签字盖章之日起生效。 附件：施工图纸及工程预算书甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：签订日期： 年 月 日2022年工程施工合同格式 篇3发包人(全称)：承包人(全称)：依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本协议书。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号： 资金来源：二、工程承包范围承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电

7、工程、消防工程及精装修工程。三、合同工期开工日期：年 月 日(以开工令为准)交工日期：年 月 日(具备部分精装修队伍进场条件)，月 日完成所承包范围的全部分项工程。四、质量要求工程质量要求： 合 格五、合同价款金额(大写)： 暂定人民币 仟 佰万元(以工程结算为准) 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同

8、。八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同生效时间： 年 月 日合同订立地点：本合同商定自双方后生效。发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)住宅： 住宅：法定代表人：法定代表人：托付代理人： 托付代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮编： 邮编：鉴证看法：经办人：鉴证机关：年 月日2022年工程施工合同格式 篇4合同编号： 字 号建设部 制定 国家工商行政管理局部分 协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照合同法

9、、建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： 元(人民币)￥： 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工

10、程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方商定 后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)住宅： 住宅：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：2022年工程施工合同格式 篇5甲方：乙方：章

11、总则1、工程名称：府谷县环城大路天隆水泥厂至班家塔二级大路路基工程N3标段。2、工程地点：府谷县。3、承包范围和内容：(1)承包范围：府谷县环城大路天隆水泥厂至班家塔二级大路路基工程大路K5+400-K8+359.032段路面工程。(2)承包内容：本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。4、承包方式：(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。(3)工程价款为

12、按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。其次章工程期限1、本项工程自签定合同之日起，于20_年6月10日开工，至20_年8月10日结束。2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成状况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在肯定期限内进行增补。乙方进场后要听从甲方技术人员及各职能部门的领导。3、凡人力不行抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。4、乙方所拉运的材料应满意工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。第三章平安生产与文明施工1、乙方必需根据有关法律、法规要求做到平安生产与文明施工，负责检

13、查消退施工现场全部平安隐患，做好防火、防洪、现场平安操作等工作。2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和平安生产措施，根据业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。第四章双方义务1、甲方合同义务(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。关心乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。关心乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。(3)依照商定支付乙方工程款。2、乙方合同义务(1)根据施工图及相关工程质量标准要求从事工

14、程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。(2)听从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。(3)乙方在施工期间食宿自理。第五章工程款结算方式1、本工程实行单价承包。合同单价为元/平方米。其中，整修路基元/平方米，水泥混凝土路面面层元/平方米，培路肩元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。2、甲乙双方签订合同，乙方准时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后依据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求

15、后，甲方支付全部工程款项。第六章纠纷解决方法甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。第七章附则1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。3、未尽事宜经双方协商全都后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。甲方：(签章)法人或授权代理人：乙方：(签章)法人或授权代理人：年月日：2022年工程施工合同格式 篇6发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照合同法和建筑法的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。一、工程概况：工程名称：工程地点：

16、工程承包范围： 大雄宝殿 ， 元 天王殿 ， 元 钟鼓楼 ， 元 住宿楼及食堂 ， 元二、合同价款 (固定价格)金额(人民币大写)： ;(小写) ;三、工期：合同工期：开工日期：竣工日期：四.工程质量标准1、乙方必需严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。2、施工过程必需作好记录及隐藏工程验收签证。五.平安生产乙方必需平安、文明施工，必要时工地现场应采纳围护等措施，施工中造成的一切平

17、安责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方担当。六、工程款支付：进场付款 元;基础0付款 元;完成主体一层付款 元;主体完工付款 元;工程竣工付款 元。如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方担当。七、质保期： 一年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方担当。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束后产生的修理费由甲方担当。八.合同的生效合同订立时间：本合同双方商定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同发生纠纷后，当事双方应准时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁

18、，或直接向人民法院起诉2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：托付代理人(签字)： 托付代理人(签字)：年 月 日2022年工程施工合同格式 篇7发包人(甲方):_承包人(乙方):_根据合同法及其他有关法律、法规和政府规章,遵循公平、互利、自愿和诚信原则双方就_工程的有关事项协商全都,订立本合同。条 工程概况1.1工程名称:_1.2工程地点:_1.3承包范围:_(群体工程应附工程项目一览表见附件)1.4承包方式:_1.5工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。1.6工程质量:_1.7合同价款(人民币大写):_。本价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何缘由做任何调整

19、。其次条 甲方工作2.1开工前 天,向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明 份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等条件,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3托付 监理公司进行工程监理,监理公司任命 总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。2.4帮助乙方保障四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。2.5如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调有关部门做好现场

20、保卫、消防、垃圾处理等工作。3.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方二次设计的工程,由乙方供应经甲方确认的施工图纸和作法说明 份,并拟定施工方案和进度方案,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。3.2指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定,办理相关手续。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木。

21、做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随便拆改原建筑结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。4.1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,假如乙方能够做到的,不应拒绝。4.2因甲方未按商定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的商定5

22、.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到本合同商定的质量标准,达不到商定标准的,乙方应担当违约责任。5.3甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,工期不予顺延。5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。5.5由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由

23、乙方担当,工期不顺延。5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需准时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 工程价款支付6.1本合同生效后,甲方分 次,按下表商定支付工程款。序号 付款次序 付款金额 占合同价款 百分比 付款时间或付款条件6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。第七条 关于材料供应的商定7.1 本工程甲方负责选购供应或由甲方指定的材料、设备(见附表件二甲供材料设备一览表

24、和附件三甲控材料设备一览表),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡商定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,保管费已包含在合同价款中。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。7.2 凡由乙方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关平安生产和防火的商定8.1甲方或乙方供应的施工图纸或作法说明,应符合消防条例和有关防火设计规范,否则,由此导致的有关部门不批准、不验收

25、或造成平安事故,由责任方担当。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、消防条例和其他相关的法规、规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失和法律后果。第九条 嘉奖和违约责任9.1甲方不按本合同商定的时间支付工程款,每逾期一天,按应付工程款总额的千分之三向乙方支付违约金。9.2由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款千分之三的违约金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方支付乙方 元,作为嘉奖。9.3工程质量达不到本合同商定的质量标准,乙方应无偿返工或修复,

26、因此而延误的工期不予顺延,乙方担当9.1条逾期交工的责任。9.4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场四周建筑物、设备管线、古树文物不变损害,否则应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当损失。9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.8因一方缘由,合同无法连续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议的处理10.1本合同在履行期间

27、,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉。第十一条 其他商定12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。12.2本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)工程项目一览表(2)甲供材料设备一览表(3)甲控材料设备一览表(4)施工图纸或作法说明(5)会议纪要(6)设计变更(7)工程预算书(8)其他甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人: 法定代表人:代理人: 代理人:单位地址: 单位地址:电话: 电话:

28、传真: 传真:邮编: 邮编:开户银行: 开户银行:户名: 户名:帐号: 帐号:年 月 日 年 月 日2022年工程施工合同格式 篇8建设方(甲方)：施工方(乙方)：根据合同法及有关法律，法律的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。一、 工程概况：1、工程名称：人民医院停车场外围墙工程2、工程地点：人民医院大院内3、承包方式：乙方包工包料4、承包范围：该垃圾站新建围墙、墙面抹灰。5、工期：本工程自签订合同起月 日前竣工。6、工程质量：合格。7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1.5元/块。二、 甲方责任：1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用留意事项。2、指派质量

29、、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。根据相关规定要求办理审批手续。3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。三、乙方责任：1、工程质量方面：乙方应加强施工中的质量掌握措施和管理，确保工程质量达到合格等级。2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。3、乙方必需按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。四、承包方式和工程造价：1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。五、工程质量及验收标注：1、本工程以国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量达到国家质量评定

30、合格标准。3、因乙方缘由造成工程质量问题，乙方担当返工工程的全部费用。4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。六、质量保证期：本工程质保期六个月。质保期内，工程因乙方施工缘由造成工程质量问题，由乙方负责修理。七、付款方式：1、签订合同后并进场施工三日内先付2、工程进行接近尾声时付万元。3、工程完工阅历收合格结算后7个工作日内结清余数。4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金。八、乙方选购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。甲方签字： 乙方签字：年 月 日2022年工程施工合同

31、格式 篇9发包人(全称)：_承包人(全称)：_依据合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就本施工事项协商全都,订立本合同。一、工程概况：_道路硬化工程硬化面积约_平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为_万元。二、合同工期：工程在20_年_月_日前完工。三、质量要求及奖惩措施：1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必需做到平安生产，文明施工。2、村内主干线路面按四级大路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必需采

32、纳碎石，并符合国家有关标准规定，依据材料各项指标和水泥的实际标号，选择协作比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按大路工程水泥混凝土试验规程，不合格材料不得进场施工。路面应实行横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。工程档案资料及试验资料送_村委会一份备查。3、奖惩措施：承包人必需严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必需无条件返工，担当返工损失，保质期为一周年。四、工程承包方式：包工

33、包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，阅历收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。六、承包人向发包人供应履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。七、奖罚措施：1、工程在20_年_月_日前竣工。除不行抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子具体名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，

34、抽查时发觉擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。3、承包人必需接受发包人的监督员监督，接受整改看法。八、平安责任：1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。2、承包人施工期间爆破作业人员必需持证上岗(三员三证齐全)，并做好平安保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身平安和行车平安、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。十、该工程质量保修责任与义务按国

35、务院20_年1月20日颁发的建筑工程质量管理条例等有关法规执行。十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,_办公室存档一份。十二、合同生效合同订立时间：20_年_月_日合同订立地点:_本合同双方商定签字盖章后生效。发包人：(公章)_承包人:_代表：住宅:电话:电话：2022年工程施工合同格式 篇10发包方(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：依据合同法和建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安其次条工程期限合同工期总

36、日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价-安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果

37、进行爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。第五条平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教育。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方： 乙方：代表： 代表：年_月_日 年_月_日2022年工程施工合同格式 篇11发包

38、方：(以下简称“甲方”)承包方：(以下简称“乙方”)依据合同法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上，为保证工程顺当进行，结合本工程的详细状况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以资共同遵守。条工程概况1.1工程名称：.1.2工程地点：.1.3工程内容及做法(详见：工程预算报价表、施工图纸)。1.4工程承包方式：双方商定实行下列第_种承包方式。(1)乙方包工、包料。(2)乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料(详见甲方供应装饰装修材料明细表、乙方供应装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包料(详见甲方供应装饰装修材料明细表)。1.5工程期限_历天

39、，开工日期_年月日，竣工日期_年_月_日(施工期以材料进场日其次天起计算)。1.6合同价款：本合同工程造价详见工程预算报价表，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。其次条施工图纸双方同意施工图纸实行下列第_种方式供应：(1)甲方自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);(2)甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费_元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。第三条甲方义务3.1开工前_天，为乙方入场施工制造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮

40、盖，以不影响施工为原则;如甲方不实行必要爱护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。3.2负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用3.3负责供应施工所需的水源、电源;3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;3.5不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;3.7参加工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。3.8按时、按质、按量供应施工所用的自购材料。第四条乙方义务4.1指派

41、为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。4.2施工中严格执行平安文明施工操作规范、防火平安规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行平安文明施工，做好各项质量检查和施工记录;4.4爱护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;4.5保证施工现场的干净，工程完工后负责清扫施工现场。4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商全都，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工

42、程增减项目单)。第六条材料的供应6.1由甲方供应的材料、设备(详见甲方供应装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥当保管。6.2由乙方供应的材料、设备(详见乙方供应装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。第七条工期延误7.1对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不行抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他状

43、况。7.2因甲方未按商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1合同生效后，甲方按下规定中的商定直接向乙方支付工程款：次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。其次次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。第三次：扇灰油

44、漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的5%，即元。8.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。8.3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月第九条双方责任和工期延误处理9.1以下甲方缘由造成工期延误，

45、损失由甲方负责，工期应当顺延：(1)不能供应水、电;(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);(3)不能按期供应自购材料、设备;(4)不能按期支付工程款影响正常施工的;(5)因甲方缘由变更设计、增加施工项目;(6)同意工期顺延的其他状况。(7)逾期验收或无故怠于验收;(8)因甲方责任造成工期延误的其他状况。9.2对以下缘由造成工期延误，工期不顺延：(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延;(2)因乙方缘由造成工程质量存在问题的返工费用由乙方担当，工期不顺延。(3)乙方施工过程中违反平安操作规范造成人员损害的，由乙方负责;(4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以

46、修复或赔偿;(5)乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。(6)乙方缘由，工程质量达不到双方商定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。9.3合同中的任何一方因未履行合同商定或履行不符合商定，受损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.4未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。9.5因一方缘由，造成合同无法连续履行时，该方应准时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.6甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。9.5由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十条关于设计和施工及验收的

47、商定10.1乙方设计师完成的施工图，必需在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。10.2乙方必需严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方依据变更要求，尽快向甲方提交变更所实行的措施、增减的造价，因停工等缘由造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。10.4隐藏工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后照实填写隐藏记录，对乙方的自行验收结果，甲

48、方应予以承认。10.5工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当准时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。10.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方担当。第十一条工程预算报价表、施工图以及双方协商全都、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。第十二条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的，可依法向人民

49、法院提起诉讼。第十三条附则13.1本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。13.2本合同签订后工程不得转包。13.3本合同一式_贰_份，双方各执_壹_份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。13.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2022年工程施工合同格式 篇12建设单位：_，以下简称甲方施工单位：_，以下简称乙方为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方相互制造条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。条总则

50、一、工程名称：二、国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资方案、工程项目表、申请建筑许可执照，方案任务书，初步设计、总概算等文件号。三、工程编号：_。四、工程地点：_。五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略)。六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表略)。其次条工程期限本合同全部工程_年_月_日开工至_年_月_日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略)。在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应准时进行协商，并通过书面形式确定

51、顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;二、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能连续施工者;三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。第三条施工预备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于_年_月_日向乙方供应全部工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟识图纸，参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织

52、设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度方案，储备材料，加工构件，做好一切施工预备。第四条物资供应一、本合同全部所需材料按下列项供应方式办理。1.特别材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应;2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用;特别材料及统配部管的机电产品由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应;3.包工不包料工程，全部材料由甲方选购供应到现场或指定的加工地点;4._二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工、引进成套设备

53、在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可托付有条件的乙方加工。三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满意工程所需要求，必需以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的.同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必需验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方

54、式，按下列第项办理;1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价;3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包于方法结算;5._。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在日内按工程造价总数元的百分之一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方供应的完成工作量统计月(季)报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之的尾款，待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款改贷款之后，贷款方法按主管部门的规定办理。)不按

55、合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随便变更设计，如遇下列状况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：1.施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准连续施工;2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准

56、或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工;3.在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。三、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工，材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录;重大或简单隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐藏验收手续。如甲方与没计单位未届时参与，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查

57、时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中，如遇特别状况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而实行特别施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥转变施工方法的手续。第七条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参与验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必需承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算方法。二、竣工工程经检验合格，从验收之日起天内乙方向甲方移交完毕，

58、如甲方不能按期接管，致使乙验收工程发生损失，应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。四、在进行地竣t212程验收中，如发觉不合格需返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，甲乙方在规定期限内完成完成后阅历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方担当。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方讨论同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收以国家颁发的施

59、工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方供应以下条件：1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录;2.隐藏工程验收记录和中间交工验收记录;3.供应竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或托付设计单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据以拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量保修一年，采暖工程保修个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏水、漏气、堵塞

60、等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。第八条嘉奖、惩处与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节省的工程投资，百分之归乙方，百分之归设计单位。二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的项算造价(包工不包料工程按预算人工费计算)，由乙方偿付给甲方万分之的违约金。如乙方实行措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之的嘉奖。奖金由甲方收益中开支或从甲方节省的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局动身，不因此推迟交工。三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项