房屋建筑工程项目设计招标文件

1、房屋建筑和市政基础设施工程设计招 标 文 件招标编号：目名称： 福建莆田学院附属医院新区建设工程勘察及施工图设计招 标 人： 莆田市学院附属医院 (盖章) 法定代表人： (盖章) 招标代理人： 福建省*招标公司 (盖章) 法定代表人： (盖章) 日 期： 2006 年 4 月06160223总 目 录 TOC h z t 标题 1,1 HYPERLINK l _Toc124507153 第1章 招 标 公 告 PAGEREF _Toc124507153 h 1-1 HYPERLINK l _Toc124507154 第2章 投标须知及投标须知前附表 PAGEREF

2、 _Toc124507154 h 2-2 HYPERLINK l _Toc124507155 第3章 合同条款 PAGEREF _Toc124507155 h 3-1 HYPERLINK l _Toc124507156 第4章 设计任务书 PAGEREF _Toc124507156 h 4-1 HYPERLINK l _Toc124507157 第5章 投标文件格式5- PAGEREF _Toc124507157 h 1招标公告项目编号：0624-061101491、 福建莆田学院附属医院 拟建的 福建莆田学院附属医院新区建设工程勘察及施工图设计 项目已由 莆田市打算进展委员会 批准建设。现决

3、定对该项目的勘察和施工图设计进行 公开招标 ，选定承包人。2、本次招标工程项目的概况如下：工程性质： 工程勘察和施工图设计 投资概算： 约1.9亿元人民币 工程规模： 门诊、急诊、医技、病房、办公及附属楼建筑面积80000M2 招标范围： 工程地质勘察；建筑物各专业的初步设计及施工图设计 资金来源： 自筹 建设地点： 莆田市荔城区 3、投标申请人必须具备的条件：具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的 建筑工程设计甲级资质和工程勘察甲级资质 ，同意联合体参加投标，联合体只同意具备建筑工程设计甲级资质和工程勘察甲级资质的独立法人组成；联合体的主办人应为建筑工程设计甲级资质。联合体

4、各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体投同一个标。拟派项目负责人须是申请人本企业职员，具备国家一级注册建筑师资格。 4、本工程对投标申请人的资格审查采纳资格后审方式，招标人将以不记名方式发售招标文件，并同时在莆田市招投标中心网（http:/www.*.cn）公布招标文件。招标文件每份售价人民币 50元，资料费(建筑方案设计图等)每套 2000 元，售后不退。 5、招标人不进行招标预备会（答疑会）和踏勘项目现场，投标申请人认为有必要的可自行踏勘现场，投标人对招标文件有异议，能够不署名方式书面送达莆田市招投标中心专用信箱或直接登录莆田市招投标中心网，截止时刻为 2006 年 5 月 3 日下午

5、5时前，逾期送达或登录不予受理。招标人将于 2006 年 5 月 9 日下午 5 时前在莆田市招投标中心网公布答疑内容并在开标时以书面形式发给所有投标人。6、本工程投标保证金为人民币 陆 万元，投标保证金手续须在截标前自行办妥，办理规定详见招标文件。7、本工程拒绝投标申请人于开标前向招标人或他人透露自身投标信息。8、本工程采纳综合评审法。9、招标文件出售时刻： 2006 年 4 月 25 日至 2006 年 4 月 29 日，每天上午8 时 30分至11时30分；下午3 时00分至5时00分（公休日，节假日除外），地点：莆田市招投标中心（莆田市政府机关7号楼四楼一层）。10、招标人发售招标文件

6、等材料时，先给购买人开具不署名投标人名称的费用交纳凭证。开标后，购买人再凭交纳凭证向招标人索取发票。11、投标人能够在网上下载或通过其他方式获得招标文件等资料进行投标，但由此产生的失误、风险自负。招标人：福建莆田学院附属医院 招标代理人：福建省*招标公司 联系人： 叶 联系人： 方电话 /传真： 电话 /传真： 2006 年4月 28 日 投标须知及投标须知前附表目 录投标须知前附表（2-3）投标须知总则（2-6）招标文件（2-7）投标文件的编制（2-8）投标文件的递交（2-10）开标（2-11）评标（2-11）授予合同（2-13）投标须知前附表项号条款号内容讲明与要求1.1工程名称福建莆田学

7、院附属医院新区建设工程勘察及施工图设计1.1招标编号0624- 1.1建设地点莆田市荔城区南郊1.1建设规模招标工程项目规划用地面积97800平方米（146.6亩）、本次招标建筑面积共为80000平方米，其中门诊、急诊、医技、病房及办公建筑面积72970平方米，附属楼建筑面积7030平方米。一期总投资约1.9966亿元人民币。2.1招标内容和范围具体详见招标文件“第4章设计任务书” 2.2设计周期要求合同签订后 30 日历天内完成工程勘察；合同签订后 20 日历天内完成初步设计；初步设计审查通过后60 日历天内完成施工图设计。3.1资金来源自筹4.1投标人资质等级要求建筑工程设计甲级资质和工程

8、勘察甲级资质。同意联合体参加投标，联合体只同意具备建筑工程设计甲级资质和工程勘察甲级资质的独立法人组成；联合体的主办方应为建筑工程设计甲级资质。4.2合格投标人条件1.经年检合格的法人营业执照；2.经年检合格的且满足第8项规定的资质等级证书;3.投标人拟派出的项目负责人资格须为国家一级注册建筑师，且近五年内(自本工程投标日往前推算五年的同月同日，下同)至少作为项目负责人完成过一项建筑面积不低于25000m2（含25000m2）的医院工程施工图设计。4.投标人近五年内至少完成过一项建筑面积不低于25000m2（含25000m2）的医院工程施工图设计。6.1踏勘现场和标前会时刻地点招标人不组织工程

9、现场踏勘现场和标前会，如有需要，投标人可自行踏勘项目现场和周围环境。 16.1投标有效期为：投标截止期后 90 日历天。17.1投标保证金数额6万元人民币。投标保证金应从投标人的差不多账户以银行电汇或银行转账形式提交。投标保证金须在投标截止时刻前汇入本投标邀请书中所指定的账户。账户名称： 开户行： 帐号： 有关银行汇款单据或接收投标保证金单位开具的收款证明复印件应放入投标文件正本中。投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天。18.1投标文件份数一套 正本 ， 三套 副本电子版（光盘）：一张。21.1投标文件提交地点及截止时刻地点：莆田市政府机关7号楼四层大厅截止时刻： 2006 年5月 26

10、日 9 时00 分（北京时刻）。招标代理在截止时刻前30分钟开始接收。23.1开标开标时刻：2006 年5月 26日 9 时 00 分（北京时刻）地点：莆田市政府机关7号楼四层开标室29.2评标方法和标准详见附件：29.2评标方法和标准32.1合同签订中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。33.1履约担保金额中标人应在合同签订后7天内向招标人提交合同总额 5的履约保证金。9.16.3招标文件的澄清投标人若对招标文件有任何疑问，应在2006年 月 日下午 5时前在莆田市招投标中心网站（www.*.cn）上递交，或以书面形式提交至莆田市招投标中心专用信箱，招标人（

11、招标代理）依照需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是依照投标人的要求对招标文件做出澄清，都将在2006年 月 日下午 5时前在莆田市招投标中心网站公布答疑内容，答疑内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。其他附件：29.2 评标方法和标准 29.2.1评标方法(1)本项目评标采纳资格后审、综合评议的方法选定中标候选人。只对按照投标须知第28条规定通过符合性检查和响应性确定（含资格审查）的投标文件进行评审。投标文件评审分为初选、综合评议和比较的步骤进行评议，推举中标候选人。(2)技术文件初选。当投标人多于5个时，须进行技术文件初选,按照投标须知第29.2.2款规定的评审标准对投标人的投标文件进

12、行初选，推举不多于5个投标人进入初选名单，当评委会不能取得完全一致意见时，则以记名投票方式进行表决，每个评委按29.2.2的推举不多于5个投标人，得票数排名前5名的投标人进入初选名单，有并列前5名的同意进入初选名单的人数超过5名。当投标人不多于5个（含5个）时，则不进行初选，直接进入综合评议和比较。(3)综合评议和比较。对进入技术文件初选名单的投标文件按照投标须知第29.2款规定的原则和第29.2.2规定的评审标准从投标报价、技术建议书、工程造价、设计服务承诺等和要紧设计人员的能力、业绩等方面进行综合评议和比较，并以记名投票方式各自进行投票，评标委员会汇总票数并按总得票从多到少排序，将总得票最

13、多的前3名投标人依次推举为第一、第二、第三中标候选人。计票规则：每个评委按第29.2.2规定的评审标准综合比较后，各自投票推举出有排列次序的3个投标人。评标委员会汇总各投标人的总得票数，并按第一推举得票从多到少进行排序，将得票最多的前3名投标人依次推举为第一、第二、第三中标候选人，当第一推举得票相同时，以第二推举得票数多的为优先，若再相同时，则以第三推举得票数多的为优先，依此类推。(4)评委会按照推举排名的次序依次推举中标候选人，由招标人依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者出现投标须知第34条规定的情况时，招标人能够确定排名第二的候选人为中标人；当排名

14、第二的中标候选人出现上述同样的缘故时，招标人能够确定排名第三的中标候选人为中标人。29.2.2评审标准(1)投标报价评审标准a.要紧考虑投标报价是否符合招标文件关于报价的规定；b.投标人的投标报价不符本招标文件第14.3条规定或者低于成本恶性竞争的，作废标处理。(2)设计技术建议书的评审标准a.各项技术经济指标科学、合理及优化；b.差不多符合国家、地点现行规范、规定；c.设计工期、设计进度安排是否合理，能否满足建设周期要求；d.新结构、新技术、新材料应用的可行性。(3)工程造价评审设计意图对工程经济指标的操纵的优劣。(4)设计服务承诺a.投标人的服务承诺的优劣；b.投标人的在建筑设计市场的公认

15、信誉的优劣。(5)投标人拟派出的要紧设计人员的能力、业绩评审标准评审其要紧设计人员的水平、能力、经验是否能胜任招标项目的设计工作，若评委会认为投标人拟派出的要紧设计人员不能满足本招标项目的设计工作要求的，则应当否决其投标。投标须知总 则工程讲明本招标工程讲明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项至第4 项。本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法和8部委令第2号工程建设项目勘察设计招标投标方法等有关法律、行政法规和部门规章以及地点政府部门有关规定，通过招标方式选定设计单位。招标内容和范围、设计周期及设计工作要求本次工程招标的范围见投标须知前附表第5项所述；本工程设计周期要求见前附表第

16、6项所述；本工程设计工作应满足下列要求：提交的设计文件应符合有关主管部门制定的勘察设计标准、规范、规程、定额和方法的要求，并通过审查、批准。提交的估算应符合有关造价治理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。设计方案应符合本项目修建性详规的有关强制性要求。若上级主管部门或招标人认为需要进行修改设计、编制修改设计文件及相应修正估算，中标人应无条件执行，且编制费用已包括在投标报价中。依照招标人的要求，按施工合同段分不提交招标项目所需的图纸、文件资料。工程施工时，应按照规定派设计代表配合施工，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。资金来源本工程资金来源详见前附表第7项，其中

17、部分资金用于本工程合同项下的合格支付。合格的投标人为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少须满足前附表第8项所要求的资质等级 。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人中意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括前附表第9项所列的投标人合格条件审查资料。两个单位组成的联合体投标时，除按本须知第4.1、4.2款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求。投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。应指定一家联合体成员作为主办人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其主办人资格

18、。联合体主办人应被授权代表所有联合体成员承担责任和同意指令。同时由联合体主办人负责整个合同的全面实施，包括只有主办人能够支付费用等。所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分不承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。投标费用投标人应承担投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。踏勘现场招标人不组织工程现场踏勘现场和标前会，如有需要，投标

19、人可自行踏勘项目现场和周围环境。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，能够提出要求澄清问题。但所有问题都应按投标人须知前附表19项要求。投标设计专利权讲明设计中标的投标人（以下简称中标人）应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方假如提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，赔偿招标人的损失。中标人未经招标人同意不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必须

20、赔偿招标人的损失。招标文件招标文件的组成招标文件包括下列内容 第1章 招标公告 第2章 投标须知及投标须知前附表 第3章 合同条款 第4章 设计任务书 第5章 投标文件格式 招标文件除8.1内容外，招标代理在招标期间发出的答疑纪要和其他修改或补充函件，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人猎取招标文件后，应认真检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标代理提出。招标文件的澄清投标人若对招标文件有任何疑问，按投标人须知前附表19项要求。招标文件的修改招标文件发出后，在投标截止期前15日的任何时候，不管出于何种缘故，招标代理可主动地或在解答投标人提出的澄

21、清问题时对招标文件进行补充、修改。招标文件的补充、修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。为使投标人在编制投标文件时有充分时刻对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时刻。招标文件的修改，包括9.1款的澄清将以书面的形式于投标截止时刻15天前在莆田市招投标中心网站（）上公布，并用书面形式在开标时发放给所有的投标人。投标文件的编制投标文件的语言及度量衡单位 投标人和招标人（招标代理）之间对投标有关的所

22、有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采纳中华人民共和国法定计量单位。投标文件的组成投标文件 至少应包括“第5章投标文件格式”要求的内容。投标文件的要求投标文件包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第5章所提供的投标文件全部格式（表格能够按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和附开标一览表。投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者

23、的内容。投标人不得以他人名义投标，也不得利用伪造、转让、无效或者租借的资质证书参加投标，或者以任何方式请其他单位在自己编制的投标文件代为签字盖章，损害国家利益、社会公众利益和招标人的合法权益。投标人不得通过有意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。投标价格投标人的投标报价，应是完成本须知第1、2条中所述的和合同条款上所列招标工程内容和范围及设计周期的全部制定的，不得以任何理由予以重复。投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。各投标人应依照招标文件提出的任务要求，在同意的优惠范围，按国家计委和建设部工程勘察设计收费标准(2002年修订本)

24、规定的收费标准的80%进行设计费和勘察费的费率报价。所报价格应包含招标文件所要求的可能发生的设计费、勘察费、顾问费及现场咨询服务费（后续服务费）等所有费用，其它任何因素的调整系数招标人将不再考虑。所有依照合同或其它缘故应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。投标和支付所使用的货币本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付；投标有效期投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。假如出现专门情况，招标人在原定投标有效期满内，可要求投标人将投标有效期延长一段时刻。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投

25、标人能够拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不同意修改其投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时刻。在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。投标保证金投标人应提供一份本须知前附表第12项所述金额和规定的提交形式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。关于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。未中标投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金，在中标人按要求提交了履约保证金或履约保函并签订了合同后5个工作日内予以退还。如投标人有下列情况发生时，其投标保证金

26、将被没收：投标人在投标有效期内撤回其投标文件；中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。投标文件的份数和签署投标人应按本投标须知有关规定编制投标须知前附表第13项规定份数的投标文件。投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清晰的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。投标文件应按具体要求由投标人加盖单位公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人托付的代理人签字。由托付代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权托付书，投标文件签署授权托付书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权托付书无效。投标人全套投标文件应

27、无涂改或行间插字和增删，否则视为废标。投标文件的递交投标文件的包封、密封和标志投标文件包封、密封和标志规定如下：将投标文件正本密封在一个内层包封，副本密封在另一个内层包封，并在内层包封上分不清晰标明“正本”或“副本”，再将两个内层包封合包密封在一个外层包封中。内层和外层包封都应写明：写明招标代理（福建省*招标公司）的名称；标明本须知前附表所述的招标工程项目名称和招标编号；并注明年月日时分（在前附表第15项所述开标日期和时刻）往常不得开封；在外层包封上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。上述内层密封袋的封口和外层密封袋的封口处均应加盖投标人公章。假如内外层包封

28、没有按上述规定密封并加写标志，招标代理将不承担投标文件错放或提早开封的责任，由此造成的提早开封的投标文件将予以拒绝。投标文件的递交投标人应按前附表第15项所规定的地点，于投标截止时刻前递交投标文件给招标人。投标文件递交的截止时刻递交投标文件的截止时刻见前附表第14项规定。招标人（招标代理）能够按本须知第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时刻。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时刻，均应延长后新的截止时刻为准。到投标截止时刻止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。迟到的投标文件招标人在本须知第21.1条规定的投标截止时刻以后收到

29、的投标文件，将原封退还给投标人。投标文件的补充、修改与撤回投标人能够在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时刻之前，能够书面形式向招标代理递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标志和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。从投标截止期至投标有效期之间的这段时刻内，投标人不得撤回其投标文件，否则依照本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。开标开标招标人按本

30、须知前附表第15项所规定的时刻和地点公开开标，包括打开按本须知第22条递交的修改与撤回通知书。投标人的法定代表人或其托付代理人应随带本人身份证并签名报到，以证明其出席参加开标会议。开标程序：开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理主持；由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；开标时将宣读投标人的名称、投标报价、投标保证金递交情况以及招标文件规定公布的投标文件的其他要紧内容；招标人（招标代理）对开标过程进行记录，并存档备查。评标评标委员会评标委员会由招标人按中华人民共和国招标投标法及评标委员会和评标方法暂行

31、规定（国家计委等七部委联合令第12号）的有关规定依法组建，负责评标活动。评标委员会由有关专业的专家和招标人等代表共七人组成，其中技术专家许多于三分之二。评标委员不得采纳本招标文件没有规定的任何评标方法条款进行评标，否则其评审结果无效，并应承担相关责任。评标会议开标结束后，开始评标，评标采纳保密方式进行。评标会议由评标委员会主任主持。评标过程保密公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推举情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。在投标文件的评审和比较、中标候选人推举以及授予合同

32、工程中，投标人任何试图阻碍或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的缘故做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，依照需要，能够要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或讲明。有关澄清的要求与答复应采纳书面形式，但不应寻求、提出或同意更改投标价格或投标文件的实质性内容。投标文件的符合性检查和响应性确定在详细评标之前，招标人（招标代理机构）将按照福建省建设厅文件闽建设20044号规定对投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文

33、件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：未按规定密封的；未加盖投标人公章,也未经法定代表人签章或其授权代理人签字的；投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；投标人资格不符合投标须知第4.2款规定的合格条件的；技术文件不符合招标文件规定合格性标准的；投标报价不符14.3条规定，或者低于成本恶性竞争的；投标文件附有招标人不能同意的条件；未响应招标文件的实质性要求和条件的；投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；以联合体形式投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。投标文件中标明的投标人与

34、报名时的申请人在名称和组织结构上存在实质性差不的。投标文件的评价、比较和否决评标委员会对按照第28条规定的通过符合性检查和响应性确定的投标文件，进行下一程序的评价与比较。评委会依照前附表第16项内容规定的评标方法和标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提交评审报告并推举标明排列顺序的合格的中标候选人。招标人在接到评标委员会的书面评标报告后十五日内，依照评标委员会的推举结果确定中标人。招标人也能够托付评标委员会直接确定中标人。招标人认为评标委员会推举的所有候选方案均不能最大限度满足招标文件规定要求的，应当依法重新招标。授予合同合同授予标准本招标工程合同授予招标人依照本招标文件规定的评标方法所确

35、定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发觉其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。中标通知招标人应当在中标方案确定之日起7日内，向中标人发出中标通知，并将中标结果通知所有未中标人；招标人应当在中标方案确定之日起15日内，向县级以上地点人民政府建设行政主管部门提交招标投标情况的书面报告。合同协议书的签订中标人在收到中标通知书后按前附表第17项规定的时刻内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日

36、起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人如不按本须知第32.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。履约保证金在签署了经济合同书之后，中标人应按合同规定的时限内向招标人提交前附表第18项所规定形式和金额作为履约保证金。履约保证金将在本工程竣工验收合格后7个工作日内予以退还。取消中标资格条件投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并没收其投标保证金：中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件；中标人不履行投标文件所作的承诺；中标人有违法行为；中标人未

37、能按时提交设计文件； 若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评委会推举的中标候选人递补确定中标人。招标代理服务费依照福建省物价局文件闽价2002服610号、闽价2003服423号的规定，本项目招标代理服务费，约定由招标人按托付合同的收费标准向招标代理机构支付。合同条款一、讲明：1设计合同条款参照国家工商行政治理局和建设部颁布的建设工程设计合同GF-2000-0209范本。工程勘察合同条款参照国家工商行政治理局和建设部颁布的建设工程勘察合同（一）（示范文本）2下列文件应作为本合同的组成部分：（1）中标通知书、中标人的投标文件和本项目的招标文件； （2）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文

38、件。3. 合同中未填入部分在签约时依照中标人的投标文件和本项目的招标文件的相应内容以及发包人和设计人双方协商的内容填写。二、设计合同发包人：_ 设计人：_发包人托付设计人承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同。本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场治理规定。1.2国家及地点有关建设工程勘察设计治理法规和规章。1.3建设工程批准文件。本合同设计项目的内容：名称、规模、时期、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计时期及内容估算总投资（万元）设计费单价估算设计费（元）层数建筑面积（m2）施工图发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

39、序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费（%）付费额（元）付费时刻（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金本合同签订后七日内第二次付费10%初设审批后七日内第三次付费30%施工图审核合格后七日内第四次付费30%主体工程验收合格后七日内第五次付费5%工程竣工验收合格后七日内第六次付费5%工程竣工验收合格一年后七日内讲明：1.实际设计费按工程施工实际标底价核算。2.超出招标规定的设计内容，设计费双方另行签订补充协议。3.合同履行后，定金抵作设计费。勘察费支付进度详见下表。付费次序

40、占总设计费（%）付费额（元）付费时刻（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金本合同签订后七日内第二次付费10%提交勘察成果后七日内第三次付费30%勘察成果审批后七日内第四次付费30%主体工程验收合格后七日内第五次付费10%工程竣工验收合格后七日内双方责任7.1发包人责任：7.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时刻顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。7.1.

41、2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。7.1.3发包人要求设计人比合同规定时刻提早交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依照设计人提早投入的工作量，向设计人支付赶工费。7.1.4发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修

42、改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。7.2设计人责任：7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。7.2.2设计人采纳的要紧技术标准是：_7.2.3设计合理使用年限为_年。7.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。7.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并依照审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工

43、，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。7.2.6设计人应爱护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。违约责任：8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应依照设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该时期设计费的一半支付；超过一半时，按该时期设计费的全部支付。8.2发包人应按本合同

44、第五条规定的金额和时刻向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下时期工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按8.1条规定支付设计费。8.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直同意损失部分的设计费。损失严峻的依照损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_。8.4由于设计人自身缘故，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时刻，每延误一天

45、，应减收该项目应收设计费的千分之二。8.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。其他9.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。9.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地点标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。9.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。9.4发包人托付

46、设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个时期，应汲取承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。9.5发包人托付设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。9.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。9.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。9.8本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。9.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

47、9.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政治理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。9.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。9.12其它约定事项：发包人名称： 设计人名称：（盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）托付代理人：（签字） 托付代理人：（签字）住所： 住所：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证

48、意见：（盖章） （盖章）备案号： 经办人：备案日期：年月日 鉴证日期：年月日 二、工程勘察合同发包人：_勘察人：_发包人托付勘察人承担_任务。依照中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1工程名称：_1.2工程建设地点：_1.3工程规模、特征：_1.4工程勘察任务托付文号、日期：_1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_1.6承接方式： _1.7可能勘察工作量：_第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件

49、），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘察成果资料的时刻和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时刻4

50、.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘故未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时刻为准，如遇专门情况（设计变更、工作量变化、不可抗力阻碍以及非勘察人缘故造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察收费标准按投标须知第14.3条规定计取，实行预算审核后包。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。第五条 发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人托付任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术

51、要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及阻碍施工正常进行的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特不是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责

52、安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应依照勘察人提出的工程用料打算，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。5.1.8由于发包人缘故造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时刻内提早完工（或提交勘察成果

53、资料）时，发包人应按每提早一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专门工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时刻提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘

54、察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直同意损失部分的勘察费外，并依照损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，依照工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫

55、及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条 违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人缘故造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算

56、额50的勘察费计_元；完成的工作量超过50时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。6.4发包人未按合同规定时刻（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人缘故未按合同规定时刻（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其它约定事项：_第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人

57、、勘察人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政治理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称： 勘察人名称：（盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）托付代理人：（签字） 托付代理人：（签字）住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号

58、： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见：（盖章） （盖章）备案号： 经办人：备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 勘察、设计任务书 项目简介1.1福建莆田学院附属医院新区规划用地面积97800平方米（146.4亩）、本次招标建筑面积共为80000平方米。其中门诊、急诊、医技、病房及办公建筑面积72970平方米，医技楼上部五层，局部设地下室一层；病房楼上部十二层，设地下室一层；附属楼建筑面积7030平方米，包括食堂、氧气站等，均为六层以下建筑物。1.2本项目方案设计差不多完成。任务范围2.1本项目的工程地质勘察,提供工程地质勘察成果文件以及相关的技术服务。2.2本项目建筑物各专

59、业的初步设计及施工图设计，即：建筑、结构、二次装修、建筑电气（含智能化系统）、给排水、暖通及配套等全部内容。还包括：幕墙外挂、单体中的钢结构、网架系统、网络系统、洁净系统、空调系统、供氧系统、呼叫系统、中心负压系统、中心给氧系统、园林景观、院内市政道路以及医院医疗及服务所需的其它设施。2.3勘察、设计后续服务，包括：对上述2.2条各专业设计资质的认可及设计过程中配合与协调；若图纸需要变更应及时提供服务；常驻代表应及时处理施工过程中遇到的问题；2.3.1工程招标时期的技术资料的提供；2.3.2施工时期的现场工作服务。设计成果深度要求3.1工程地质勘察成果文件必须满足工程建设的需要。3.2设计成果

60、深度应达到建筑工程设计文件编制深度规定（2003年版）规定的施工图设计时期的要求。3.3设计原则应充分体现环保、经济、科学、经济，并满足国家相关的建筑设计规范的要求。3.4结构设计讲明应阐述以下内容：3.4.1采纳的要紧法则和标准；3.4.2对自然条件的考虑，包括当地地质情况、风载荷、地震；3.4.3建筑结构的安全等级、设计使用年限、抗震设防类不；3.4.4上部结构选型、及基础选型；3.4.5新技术、新结构应用情况；3.4.6采纳的要紧结构材料及专门材料；3.4.7地下室的结构做法及防水等级；3.4.8地下室人防抗力等级；3.4.9其它特不需要讲明的问题。勘察设计周期要求合同生效后 30 日历