高低压变配电施工合同总结

1、高低压变配电施工合同合同编号:高低压变配电工程施工合同工程名称:工程地点:发包单位:承包单位:第1页共19页高低压变配电施工合同发包单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方 ）：鉴于甲方采取邀请招标方式选择城市明珠花园一期高低压变配电 工程施工单位，乙方自愿投标并对招标内容作出实质性响应，承诺全面 履行本合同条款及义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法 确定乙方作为中标单位.结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特 订立本合同，共同遵照执行。甲方以邀请招标方式确定乙方为中标单位，故乙方对本合同及相 关文件的全部内容已经充分知悉，投标及签订本合同的行为是其真实 意思表示，不存在本合同无

2、效或者被撤销的法定事由，同时乙方也明 知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低 的施工单位.一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模及特征：框架一剪力墙；层/幢：12层/11幢、18层 /1幢；B幢商铺；建筑面积：约为7.22万m2。工程承包方式及范围：1、工程承包方式本工程采用承包全部人工、机械设备和部分材料的大包干方式.即包全部人工、全部机械设备、部分材料，同时要包质量、包 工期、包安全文明施工、包所有的工程资料、包验收、包一次 性竣工验收及取得“竣工验收合格证明书。本工程采用按总价一次性包干，固定不变，在任何情况下都不做调第2页共19页高低压变配电施工合同整的方式。已

3、经包含所有的直接费、管理费、规费、利润、税 金等可能发生的一切费用.除规费中的保险费外还包含了第三 者意外伤害险。2、工程承包范围乙方承包全部高低压变配电工程按施工图施工所应完成的一切工作内容，具体承包的范围包括但不限于下列项目：高低压变配电施工组织和管理，包括施工组织设计、临时设施、人员、材料、设备及质量、安全、工期等。所有预埋件的制作和预埋。所有暗管、暗盒、暗箱及各种洞口的预留预埋。所有孔、洞的封阻和修复工程。所有的场内运输，包含垂直运输、水平运输和二次运输的杂料包扎、 装卸、转运、堆置和分配所涉及的一切工作内容。其它所有的配套高低压变配电工程，(7所有的施工机械设备，包括垂直及水平运输机

4、械、焊接机械、动力机械等设备和配套的机具等。(8所有的试验、检验和验收工作，包括取样、做试样试块、送检和收 集所有的工程资料，达到一次性通过验收的要求 (甲供材料有质量问 题除外).4、甲方采购供应的材料和设备有高压外线电缆、 高压配电柜、室内高 压电缆、变低器、母线梢、低压配电柜。除此以外所有的材料包括辅 材和周转材料全部由乙方采购。二、质量标准工程质量标准：按照国家验收标准达到一次性验收合格.三、合同价款1、本合同总价系乙方承包方式和范围中所有内容的一次性大包干价格 固定不变.第3页共19页高低压变配电施工合同2、合同总价款约为：金额（大写）元整（人民币）（小写）元（人民币）3、本合同综合

5、总价不因政府政策变动和材料价格波动或其他任何 原因而调整.三、标准、规范、图纸、通知1适用标准、规范本工程的施工必须符合现行国家、 行业及深圳市地方标准、规 范的要求。国内没有相应标准、规范的，由乙方提出施工技术措施和施工 工艺，经甲方书面认可后执行。2图纸2。1本合同中所指图纸依据为：经甲乙双方盖章的施工图（该图 纸合同号为）及工程变更通知单.2.2签订合同后，甲方向乙方提供套施工图纸。乙方需要增加图纸套数的，由其自行负责。2。3甲方有权向乙方发出保证工程正确实施、完成以及缺陷修复 所需的补充图纸和技术资料，乙方必须无条件执行。3通知3.1合同履行当中，甲方发出指令、通知以及实施任何行为均采

6、用 书面形式，乙方收到甲方文书不得以任何理由拒签，否则只要有监理 单位证明，即视为已经送达。3。2乙方在收到甲方指令、通知或者其他文书之日起超过 3日仍 未回复，只要有监理单位证明，即视为默认同意。3。3甲方有权接受乙方及其它合作单位书面文件的代表是 ：；乙方 有权接受甲方及其它合作单位书面文件的代表是，其中任何一人签字 均具有法律效力。（注：甲方签字仅代表文件的签收，并不表示甲方对第4页共19页高低压变配电施工合同文件内容的确认.)四、甲乙双方的责任和义务1甲方的责任和义务1。1凡涉及工程进度、工期、验收、工程量、工程造价、结算或 者付款事宜的书面文件，除监理单位签章外均须由甲方授权代表人或

7、 其委托代表、共同签字并加盖公章后,方可生效，否则，其它任何形式对甲方均无法律约束力 .1。2监理单位或甲方现场工程师无权修改合同，更无权免除乙方 在合同内的任何职责和义务。监理单位或甲方现场工程师在履行合同 时,其任何行为或遗漏，不能免除乙方所应承担的合同义务。1.3甲方应在本工程开工前完成以下工作：(1)将施工用水用电接驳到现有水电接驳点；(2)组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底 .1。4甲方必须按本合同规定支付工程形象进度款和工程结算款。1.5在乙方违反合同中任何一条的情况下，甲方不限定时期有权在 电视台、电台、网络、报纸、宣传广告栏、建筑物等各种媒体上刊登 或悬挂乙方有关单位名称

8、，法人代表及项目经理的名字以及其不法行 为或劣迹.2乙方的责任和义务2。1乙方委派、和为全权代表，其中任何一人均有权单独就本合 同所涉及的乙方权利和义务行使承认、放弃或者变更的权利。乙方必须遵守国家政策法律法规及地方有关规定.乙方必须按 照甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守或表 现不良的人员，撤换后未经甲方书面同意不得重新在本工地工作。撤 换和新人到岗必须在7日内完成。2。3按照国家及地方有关规定，乙方特殊工种和人员必须持证上 岗，否则，引起的法律后果由乙方承担。乙方必须处理好与政府相关部门的协调工作，并办理报建、施第5页共19页高低压变配电施工合同工、验收等所有施工所需一

9、切手续，承担与之相关的一切费用。2。5乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当 自行承担损害赔偿责任。乙方必须按甲方审定的总平面布置图在指定区域内搭设工程 施工所需要的临时设施；工程施工中或者完工后甲方认为不需要的临 时设施，乙方必须负责自费拆除和清理出场。竣工验收和乙方退场时，必须清理现场，保证施工场地达到本 合同约定要求。2。8乙方必须保证对其进入施工现场的材料和机械设备享有完全 的支配权，没有设立任何抵押等担保物权；乙方亦保证其购入的材料不 侵害他人的知识产权，不受第三方法律追究，否则乙方承担所有的法 律和经济责任。无论双方配合情况如何，不论是否结算完毕，乙方必须按照甲 方要

10、求出具办理房地产权利证书所需要的一切文件及从事其它配合事 宜。2。10高低压变配电工程竣工资料由乙方负责收集、整理 ，归档。2.11乙方必须对本工程所涉文书、图纸、资料等承担保密义务， 未经甲方书面同意，不得向第三方发表或者披露。2。12乙方未经甲方书面同意，不得在工地、设施或设备上发布 或允许他人发布商业广告。2。13乙方未依约履行上述各项义务，自愿向甲方承担违约责任； 对甲方造成损失时，自愿向甲方承担全部赔偿责任。五、施工准备工作1施工组织设计、进度计划和施工准备1。1乙方必须在签订合同后 7日内向甲方和监理单位提供 施工 组织设计.施工进度计划按甲乙双方盖章确认为准。1。2乙方提供的施工

11、组织设计，经甲方和监理单位审核批准 后仅作为乙方施工的指导性文件，不作为结算依据，投标文件也不作结第6页共19页高低压变配电施工合同算依据。止匕外，甲方和监理单位有权根据施工的实际情况对已经审批 的施工组织设计进行修改。工程施工过程中，乙方必须按照甲方和监理单位的要求， 按时 提交周施工计划、月施工计划、阶段施工计划和总体施工计划经其审 批后执行。1。4工程施工计划的格式和细节应符合甲方和监理单位的要求。甲方和监理单位有权要求乙方对进度计划进行修改， 乙方必须 积极配合。如果甲方和监理单位认为工程的实际进度与已经批准的最 新进度计划不符时，可要求乙方提交符合要求的计划 ，以确保工程在本 合同工

12、期内竣工。乙方必须严格按照经审定的施工计划组织施工.乙方必须提供一切必要的仪器设备及专业技术人员， 并根据甲 方书面给定的原始基准点、基准线和控制标高，对工程进行准确放线、 准确测量。一切与施工相关的材料、设备和临时设施，只要运至施工现场， 必须按甲方的要求堆放，未经甲方书面同意，不得外运 .六、工期1工期及节点本工程必须于合同订明的节点时间、各阶段节点时间以及经 甲方审定的进度控制节点时间内完成.工程具体的施工先后顺序以双方盖章确认的施工进度表为 准。工程总工期为日历天，从监理单位发出开工通知书之日起算 到工程竣工验收甲方书面评定合格为止.七、材料1材料设备的供应计划、验收及检验本合同签订后

13、15日内，乙方必须按工期要求向甲方提供周、第7页共19页高低压变配电施工合同月、阶段和总体材料设备采购计划（包括甲方采购供应材料设备）。1。2乙方提交的材料设备进场计划时间必须满足实际工地施工所 需时间（包括送检、退货或换货等），如给甲方造成损失，乙方负责赔 偿，造成工期延误，由乙方负责。1。3甲方供应材料设备的采购计划系乙方编制并提供 ，故乙方应对 材料设备的采购数量负责。如果甲方按该计划购货超出“控制用量” 则超出部分由乙方负责向供货商退货或者由乙方购买，货款从其工程 款中扣除；如果甲方按该计划购货少于“控制用量”造成补货，因此增加 的所有费用由乙方承担，造成延误工期，乙方承担责任。1.4

14、甲方采购供应的材料设备，货到施工现场，全部由乙方进行验收保 管。乙方指派、作为验收代表，其中任何一人在送货单据上签名以后（注：该送货单据上还有至少两名甲方指定人员签名 ），材料设备的风 险责任即转移至乙方.甲方指定人员的签名不能免除乙方的验收责任， 乙方不得以此为由主张免责。乙方在货到工地后 2小时内不签收或者 不按甲方要求签收，只要有监理单位和供货单位各 1名人员书面见证 并且从书面见证签名以后，材料设备的风险责任也转移至乙方.1。5甲方委托乙方对甲方自购的材料设备进行验收，乙方应当勤 勉尽责履行验收义务。如果怀疑质量有问题，应当及时通知甲方，由 甲方决定是否检验、退货或换货，否则应对产品质

15、量缺陷造成的损失进 行赔偿.该损失包括但不限于材料设备损失以及因此引起的停工、返 工、索赔等.1。6采购供应的所有材料设备，甲方统一安排送检，由乙方履行 送检义务，乙方在甲方和监理单位监督下开展送检工作 .凡因送验不及 时而影响施工，由此产生的一切责任包括但不限于工期延误、将不合 格材料用于工程后的拆除和返工等责任，均由乙方承担.1。7乙方必须保证采购材料设备的质量，甲方有权对乙方购入现 场材料设备进行随机抽样送检。所有材料、设备检验报告必须经甲方 授权代表审查后方可转给乙方，若质量检验合格，甲方承担检验费用； 若检验不合格，乙方承担检验费用并承担退货、拆除、赔偿等一切责第8页共19页高低压变

16、配电施工合同任。但国家和地方强制性送检材料以及竣工资料要求送检材料及设备 的检测费用由乙方承担（由于乙方原因出现“黄单”，消除“黄单”的一切费用及损失也由乙方承担）。2甲方采购供应材料设备2。1高压变配电部分：YJV22-6/10 3X300外线高压电缆， XGN15-12 高压戌电柜， YJ10KV-3 X35室内高压电缆， SC9 一 1250/10 干式变压器。低压变配电部分：GCK低压配电柜，CFJ2母线梢。上述材料设备均由甲方采购供应，材料设备价格未在总承包价 款之中，但人工费、机械费、材料送检费、保管费、辅材费、及其它 所有费用已经包括在总承包价款内。3甲方供应材料设备的用量控制3

17、。1甲方供应材料按以下标准计算量作为施工使用中的控制用量（以下简称“控制用量”）：（1 ）装饰工程面料和水电材料按深圳市建筑装饰工程消耗量标 准（2003 ）和深圳市安装工程消耗量标准（2003）中相应的消耗 量标准结合图纸计算的数量作为控制用量；（2）;上述控制用量均由甲乙双方按现行计算规则和经双方签字 盖章认可的设计图纸计算，双方计算量误差率（以误差值比较大计算值） 在3%以内时（含本数），以甲方计算量为准；误差率超过 3%,协商 确定;协商不成时，双方可委托深圳市宝安区建设工程造价管理站计 算，双方同意计算值与造价站计算值相比绝对值小者为准。绝对值大 的一方除认可对方的计算量外，还必须负

18、担委托造价站所需费用，并 向对方支付仟元的违约金:（3）上述材料由乙方包干使用，节约部分，甲乙双方六四分成（甲 方占六），超过部分，甲方按采购该材料所发生的一切费用从乙方当月 工程款中直接扣除.3.2甲方采购供应的设备按图纸计算量作为控制用量 ，超过部分，甲方 按采购该设备所发生的费用从乙方当月工程款中直接扣除。第9页共19页高低压变配电施工合同4用于本工程材料质量的特别约定：4.1严禁乙方采用非国家标准材料和私自代用甲方采购供应材料；4。2乙方用于本工程的材料与设备没有出厂合格证明或虽有合格 证明但实际不合格的，以及经送检或复检后检验报告中指明是不合格 的，均不得使用；4。3甲方如发现乙方有

19、上述行为之一时，有权责令并监督乙方将 该材料设备在4小时内退出施工现场，乙方自愿支付万元/次的违约金；如果乙方未按时将t材料设备退出施工现场，甲方可委托他人 清退,由此产生的一切费用由乙方承担，而且乙方自愿支付万元/次的违约金；如果乙方已经使用上述材料设备，则必须拆除，同时自愿支 付万元/次违约金，造成甲方损失的，还必须负责全额赔偿。八、质量、安全和文明施工1工程质量和检验1。1质量要求：按照国家现行的检验评定标准经过甲 方评定，达 到合格等级。1。2质量检验与控制：乙方必须组织各专业分包单位工程质量的交接验收，并签字认可， 因为交接验收不及时产生的质量问题及甲方费用增加等一切损失和后 果由乙

20、方负责，但专业分包单位过错所产生的质量问题除外。1.3质量奖罚分部分项工程，经一次返修后工程质量达到合格的，该项工程造价 不下浮，经2次及以上返修才达到合格的，每返修一次该分部分项工 程结算造价下浮3%。2安全文明施工乙方应当按照国家及地方标准组织施工，遵守有关工程建设安 全生产及文明施工的管理规定，强化安全文明生产意识、积极消除事 故隐患，并随时接受行业安全检查人员、甲方和监理单位的监督检查。 如发现事故隐患，甲方和监理单位有权责令限期整改；如发现违章指挥第10页共19页高低压变配电施工合同或者违规作业，甲方和监理单位有权责令立即停止。2。2乙方施工过程中所发生的一切损失和事故责任均由其自行

21、承 担。2。3具体事宜按照甲方城市明珠工程现场管理办法执行。3成品保护对于工程中分期完成的成品、半成品，在工程移交前 ，乙方负有保 护责任。八、合同价款和工程款项支付1合同价款1。1本合同总价款是依据现行的标准和规范、城市明珠的一期施 工图、设计变更、审图意见、经甲方和监理单位审定的施工组织设计 及招标文件等，完成工程承包范围内的全部工程项目所需的一切费用。 合同总价款包括但不限于以下内容：(1)本工程的施工组织措施费、不可预见费、工程风险费、工期 补偿费、赶工费、施工时间和工序调整措施增加费、设备进退场和安 拆费、建筑垃圾弃运费、现场安全文明施工费、保卫费、临时设施建 设费、临时道路建设费、

22、城市管理费、城市环保相关费、城市卫生费、 室内环境检测费、工程排污费、施工和生活用水电费、道路占用费、 成品及半成品维护费用以及施工过程中对本工程范围内及周围建筑物 (构筑物)、道路、地下管线管渠(电线电缆、光纤光缆、煤气管道和 给排水管等)等设施的保护及修理和其他可能发生的一切费用。(2)台风、防洪、排洪、排水、抽水、降水等因素以及雨季、夜 间及正常施工所需措施的设计、施工、安装、运行、维护、维修和保 养等一切费用；一天内停水、停电六小时以内的施工所有发电机、蓄 水池等费用；施工用变压器功率损耗和无功损耗电费、用电量不足时的 补差电费及其它电力费用；施工用高低压变配电设备的维护、维修和保 养

23、等费用；施工用水的损耗费用。(3)所有垃圾渣土等，乙方运送到工地以外的合法堆卸地点，无第11页共19页高低压变配电施工合同论距离远近，运输中所发生的运费、装卸费、环保费、城市卫生费等 费用。(4)乙方负责所有材料设备的运输、装卸、搬运、二次及多次运 输、损耗、保管等费用。(5)各种材料设备、样品和试件的试验费用、检测费用，以及为 此而提供样品、试件等的一切费用。(6)工程材料设备与施工图纸或者招标时要求不一致引起工艺变 化，从而导致施工人工费、机械费、材料增加的费用。(7)任何原因(甲方原因除外)导致乙方停工、窝工、机械停滞 等所产生的一切费用及损失。(8)按国家规定缴纳的营业税、城市维护建设

24、税和教育费附加等税 费，及合同执行中政府规定的或增加的应由乙方支付的各种税费和罚 款等.(9)乙方为实施本工程而投保的施工人员工伤保险和第三者意外 伤害险等各项保险费用。(10)出现本合同规定的不可抗力事件而给工程造成损失，乙方 应承担自身责任范围内的一切经济损失。1。2本合同总价款一次性包定，不做任何调整。下列原因不得增 加工程费用：凡是在施工图(含甲方直接分包的专业工程，以甲乙双方盖章认 可的为准)范围内，即使是出现图纸错误、矛盾、标注不清或者设计 修改通知和审图意见不详细或者各专业之间相互矛盾以及图纸和设计 修改未涉及到，只要按施工行业惯例应当完成的工作，乙方均应充分 考虑，并且承诺不得

25、以此为由增加工程费用。此外，如果施工图纸出现 上述问题，正确的施工执行方案的决定权在甲方，乙方必须服从.乙方对施工图未进行认真会审， 在施工过程中发现铁件、套管、 预留孔洞事先没有预埋、预留或者水电敷设管道标高和走向有误，事 后需采取补救措施才能满足工程需要，由此产生的人工费、材料费、 机械费及其它所有费用均由乙方承担.第12页共19页高低压变配电施工合同乙方承包范围内工程，如因甲方或者工程施工需要出现设计图 纸变更或修改，只要乙方尚未施工到该部位，则不属于工程变更范围, 乙方不得以此为由增加工程造价.采用新技术、新工艺、新措施、新材料未经甲方同意而增加的费用 侵犯他人知识产权所导致的处罚、索

26、赔和其他增加费用。3工程款支付条件与支付3。1工程款支付条件：(1)乙方须于合同约定的所有节点工期完成后的 3日内向甲方和 监理单位报送节点工期内完成工程形象进度报表、质量安全报表和同 步的工程资料。(2)工程款支付申请表。(3)工程款发票。甲方和监理单位在收到乙方上述资料后 10日内完成审查工作，以 确定是否符合工程款支付条件，上述资料必须经甲方有权代表和监理 单位签字确认无误，方为有效。乙方未按照规定提供上述资料或提供资 料有误，甲方有权拒付。3。2工程款项支付：3。3预留结算总价的%作为工程保修金、两年期满扣 除维修费用及应付违约金后，剩余款项在15天内(从取得“证明书”的次日起算)，

27、甲方一次性无息支付乙方。3.4本合同所有款项均以六个月期的承兑汇票方式支付 .乙方如需 要提前贴现，乙方直接向银行支付利息，甲方概不负责。九、竣工验收和结算1竣工验收乙方向甲方提交“城市明珠工程竣工验收报告及全部验收资料” 后20日内，除其管理及维修人员、维修用机械设备和材料外应当全部 退出工地现场，满足文明施工和工完场清的条件，由甲方组织验收。第13页共19页高低压变配电施工合同2竣工结算1。1乙方向甲方报送结算书以一次为限，如果乙方经甲方有权代 表一次签收后再补报结算内容，甲方不再接受.1.2甲方有权代表对乙方资料的签收并不代表对结算金额的确认 ， 结算造价的确认必须经甲方授权代表人或授权

28、委托人和 联名签字并加盖公章方为有效.十、违约及争议1违约甲乙双方违反本合同的责任或者义务性条款，均属违约 ，违约 方除向守约方承担前述规定的责任外， 还自愿支付违约金左元/次（本合同对违约金有特别规定的，适用特别规定）。违约金总额不足以 赔偿对方损失的，违约方还须全额赔偿。乙方在本合同生效后天内不能进场有效的组织前期施工准备，当作有意拖延工期的违约行为。甲方有权没收履约保证金并解 除合同。若在施工过程中，乙方单方面解除合同，乙方自愿向甲方支 付违约金人民币五元.为保证工期，乙方不得以任何原因停止工程施工， 除非甲方连 续2个月未依约付款（但工程质量问题、工期达不到甲方要求和虚报工 程量等乙方

29、原因造成甲方拒付除外），否则乙方自愿向甲方支付 互 元的违约金/次。合同约定应由乙方完成的工作，如果乙方拖延或者拒绝，甲方 有权责令其完成。乙方在收到甲方书面指令之日起 2日内仍未执行的， 甲方有权委托他人完成，由此产生的所有费用由乙方承担，并且乙方自 愿支付万元/次的违约金.未经甲方书面同意，乙方使用或者许可他人使用城市明珠住 宅、商铺、地下室、半地下室及其他已建成房屋；或者在甲方同意使用 后，未按照甲方要求搬迁的，乙方自愿支付元/天的违约金，直到搬迁 为止。第14页共19页高低压变配电施工合同1。6甲方和监理单位根据施工组织设计对乙方的分段工期、工程 质量、人员及机械配备进行监督检查。如果

30、在10天内甲方和监理单位 就同一事实向乙方提出整改超过两次（不含本数），而乙方仍不能达到合 同规定的要求，乙方自愿支付元/次的违约金.1。7如果因乙方工程质量和工期延误导致甲方向购房业主赔偿时,乙方自愿按照甲方已付金额全额赔偿，并且乙方自愿向甲方支付元/次的违约金.此外，如果引起甲方其它经济损失，乙方仍应承担赔偿责 任。业主入伙前10日内,乙方保证无条件与甲方和物业管理单位签 署三方保修合同，承诺按照甲方或者物业管理单位要求全面履行保修 义务;同时乙方委派和为工程保修负责人。凡因乙方维修不及时或者达 不到业主要求导致委托第三方的维修费用全部由乙方承担；此外，乙方自愿支付违约金元/次。以上所有费

31、用直接从乙方保修金中扣除，保修 金不足部分，甲方享有追索权.1。9发生重大伤亡事故（死亡1人以上或造成全部经济损失伍拾 万元以上）或者其它伤亡事故或者质量事故，乙方作为第一责任人， 应当及时汇报，负责处理，并承担一切损失和费用.除此之外，乙方自愿按万元/次（重大伤亡事故）或者互元/次（其它伤亡事故或者质量事故）的标准向甲方支付违约金。工程竣工，乙方未发生工程质量 及安全伤亡事故（指造成的直接经济损失在元以内，或者所涉的工程 造价在万元以内）,甲方一次性奖励万元.1。10乙方应在工程验收合格后20日内向甲方提供肆套竣工资 料，否则，乙方自愿向甲方支付违约金壹万元.乙方项目经理、项目技术负责人和项

32、目相关施工员必须按时 参加每周甲方或者监理单位组织的工程会议。迟到15分钟内乙方自愿支付违约金300元/人次;迟到15分钟至1个小时，乙方自愿支付违 约金1000元/人次:迟到1个小时以上，视为未出席会议；如未出席 会议，则乙方支付违约金 会00元/人次.乙方法人委托代表必须每周三 和周六下午3:00 -7:00到施工现场，迟到15分钟内，乙方自愿支付第15页共19页高低压变配电施工合同违约金500元/次;迟到15分钟至1个小时，乙方自愿支付违约金1000 元/次；迟到1个小时以上，视为未出席会议；如未出席会议，则乙方 向甲方支付违约金伍仟元/次。特殊情况可以请假，但每月不超过3次, 否则乙方

33、支付违约金万元/次。止匕外，如甲方有重大事情，乙方必须随叫随到。以上规定以会议纪要或者签到记录为准，若有违反或 者冒签，只要有监理单位证明，则乙方必须支付违约金。1。12乙方人员不得与甲方人员、监理单位人员，或者其他影响 工程质量、安全和造价的有关人员进行经济交往（包括借钱物、旅游、 卡拉OK、赠送购物卡和宴请等），谋取不当利益，取证方式包括照相、 录像、录音、人证等之一都作为有效证据。甲方可根据以上证据之一 有权向有关部门告发以追究乙方及行为人的法律责任，同时 ，乙方还自 愿支付给甲方违约金万卫/次。乙方必须妥善处理劳资关系、与材料设备供应商及租赁单位 等的经济关系，否则由此产生的经济及法律

34、责任由乙方自行承担，与甲 方无关。1。14乙方依约应当支付的违约金，甲方有权从履约保证金扣收， 亦有权直接从工程款中扣除。2争议2。1履行本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，任何一方 均有权向合同签订地一一深圳市宝安区人民法院起诉。2.2争议处理期间，如未涉及合同约定的解除事由，为了保证工程 进度和工期，乙方仍应继续施工，履行本合同项下义务。十一、工程质量缺陷保修依据建设部房屋建筑工程质量保修办法规定，（保修期为近 年）在保修期间，乙方接到甲方通知后，应在12小时内赶到现场处理， 否则，甲方有权委托他人处理，由此产生的一切费用由甲方在质量保 修金中直接扣除，乙方无异议。十二、履约保证第16页共19页高低压变配电施工合同乙方于本合同签字盖章的同时，交纳现金为 万元，作为其履