营口仙人岛烟囱、脱硫及燃料区域建筑工程合同

1、.：.；合同编号 华能营口仙人岛MW热电新建工程 烟囱、脱硫及燃料区域建筑工程号标段华能国际电力基建工程施工合同 甲 方：华能营口仙人岛热电有限责任公司乙 方：上海电力建筑工程公司 华能国际电力基建工程施工合同签署时间：年月日签署地点：辽宁省营口市 根据和及有关规定，甲方经过 年 月 日的中标通知书接受了乙方以人民币大写陆仟叁佰捌拾捌万陆仟肆佰元为工程工期自 年 月 日开工， 年 月 日开工施工、开工、保修等所做的招标书，由华能营口仙人岛热电有限责任公司以下简称甲方与上海电力建筑工程公司以下简称乙方，经双方协商一致，签署本合同，以资共同遵守。根据甲方要求，乙方情愿按照本合同所规定的条款，承当华

2、能营口仙人岛热电有限责任公司新建工程烟囱、脱硫及燃料区域建筑工程建立施工。兹就以下事项签署本合同。.甲方委托乙方的工程工程：工程工程称号：华能营口仙人岛MW热电新建工程工程工程地址：厂址位于仙人岛能源化工区内的滨海大道与南仙路交汇点的西南面。工程工程规模：本期工程建立MW背压燃煤机组供热发电机组，同步安装建立烟气脱硫脱硝安装。 质量目的：本标工程质量应到达华能国际电力股份公司要求，并争创国家优质金奖工程。.合同中的措词和用语应与下文提及的“华能国际电力基建工程施工合同规范条件、“华能国际电力基建工程施工合同公用条件中分别赋予它们的含义一样。.乙方向甲方承诺，保证按照本合同规定，履行本标工程施工

3、、开工、保修任务，并递交由银行出具的以甲方为受害人，金额为合同总价的%的不可吊销的履约保函正本壹份，格式见华能国际电力基建工程施工合同附件D履约保函格式。.甲方向乙方承诺，按照本合同附件C施工合同费用支付中规定的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。.本合同组成文件资料及其运用和解释的优先顺序为：. 在实施过程中双方共同签署的补充协议与修正文件资料；. 华能国际电力基建工程施工合同(包括补充和修正文件资料)；. 华能国际电力基建工程施工合同附件A施工合同的范围和内容、华能国际电力基建工程施工合同附件B工程物资管理、华能国际电力基建工程施工合同附件C施工合同费用支付、华能国际电力基建工程施工合同附件

4、D履约保函格式、华能国际电力基建工程施工合同附件E合同价款调整；. 中标通知书；.华能国际电力基建工程施工合同公用条件；.华能国际电力基建工程施工合同规范条件；. 招标文件及招标文件补遗；. 乙方招标报价书；. 规范、规范、有关技术文件和图纸；. 构成合同的其他有关文件。.上述条款第.条是组本钱合同文件的一部分，应作为合同的一部分进展阅读和了解。.未尽事宜，双方根据需求，经协商可另外签署补充合同。.本合同由合同双方根据中华人民共和国法律签署订立，经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章，待乙方提交履约银行保函后合同正式生效。.本合同含合同附件等合同文件资料正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份

5、，具有同等法律效能；副本_份，双方各执 _ 份。 甲方盖章： 乙 方盖章：法定代表人 法定代表人 或 或 委托代理人：打印姓名并签字 委托代理人：打印姓名并签字法定地址：辽宁省营口市仙人岛 法定地址：能源化工区 电 话：- 电 话：传 真：- 传 真： ：邮 编： 邮 编：开户银行：建行营口经济技术开发区支行 开户银行：帐 号： 帐 号： 日期年 月 日 日期年 月 日华能国际电力股份 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC. 华能国际电力基建工程施工合同规范条件. 定义及解释.定义：以下名词和用语，除本合同上下文另有规定外，具有如下含义：.“甲方指承当直接投资责任和

6、委托施工合同的一方以及其合法承继者，不包括其任何受让人除乙方同不测。.“乙方指承当施工合同和施工责任的一方，以及其合法承继者，不包括其任何受让人除甲方同不测。.“合同是指本合同协议书、中标通知书、合同条件、招标文件补遗、招标文件、招标书、规范、规范、有关技术文件和图纸、工程量清册、构成合同的其他有关文件。.“开工日期指甲方发出的工程开工日期。.“开工日期指工程完工并经过甲方组织的开工验收的日期。.“工程质量监视指华能及地方各级质监机构华能国际电力根本建立工程质量监视中心站、华能营口仙人岛工程质量监视站、辽宁省电力质量监视中心站按规定对工程进展的质量监视活动。.“文件资料指任何书面报告、计算书、

7、原始计算根据、图纸和其他以书面方式存在的文件资料，以及任何电子版文件。. 通知、赞同、同意、证明和决议.除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、赞同、同意、证明或决议应是书面方式的。任何这种赞同、同意、证明或决议不应被无理拒收或延误。. 适用法规和根据.本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规、电力行业规范及本合同工程工程所在地的地方法规及规章、以及本合同公用条件中规定的技术规范。.主要根据是国家或国家授权部门与机构同意的工程工程建立文件资料、工程建立合同文件资料。. 合同言语. 本工程合同文件资料的合同言语除有关技术规范、规范、图纸等均运用中文。. 技术文件资料、规

8、范、图纸提供. 合同中的技术文件资料、规范、图纸的提供：甲方向乙方提供的满足于工程施工需求的技术文件资料、规范及施工图纸的数量。. 合同外的技术文件资料、规范、图纸提供：乙方需求的技术文件资料、规范及施工图纸的数量超越合同数量用于合同工程施工时，那么费用自理。. 除了严厉用于合同目的，乙方不能在未得到甲方同意的情况下让第三者运用或向第三方转让上述技术文件资料、规范及施工图纸。. 乙方应按招标文件的规定向甲方提供相应的技术文件资料。. 补充图纸和指令.甲方有权随时向乙方发出为合理和恰当地进展施工和完成工程及保修所必需的补充图纸和指令，乙方应遵照执行并受其约束。. 甲方的责任和义务.进驻现场：甲方

9、应在适当的时候，提供一切发运设备及乙方配备进入现场的场地。准予乙方进驻现场，并要求乙方服从甲方的一致管理。.答应及道路通行权：甲方应给予现场内一切工程需求的，包括允许任务、道路通行及确认的答应。.根据合同规定向乙方支付工程预付款、进度款，协调各承包人间的关系。. 乙方的责任和义务.乙方的责任：乙方应根据本标工程合同和相关法律、法规，对工程工程进展施工并完本钱标合同工程和保修。. 信息管理基建MIS软件的运用：. 乙方应根据甲方要求配置基建MIS软件运用设备及相关人员，并建立健全相应体系，以便基建MIS软件运用效力于本工程到达更高的程度和更好的效果。. 乙方应按照甲方要求采用基建MIS软件编制网

10、络进度方案，运用一致的工程代码及WBS编码，并每周与甲方交换数据，网络由甲方提供，乙方应保证数据的正确性、平安性并及时更新。甲方将根据基建MIS软件报表提供的工程量对进度款进展审核并支付。. 报表和报告：乙方应根据甲方要求每月向甲方提供进度、质量、平安、资金、机械和劳动力等情况的报表。乙方如有艰苦事项应及时报告甲方。. 现场操作和施工方法：乙方必需对整个现场的各种操作和施工方法的适用性、稳定性和平安性全面担任。. 错误的通知：乙方应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术中的任何错误、脱漏、误差和缺陷及时通知甲方。. 乙方担任与地方关系的协调。. 工程转包和分包. 乙方不得对本工程进

11、展转包。假设进展转包甲方有权终止本工程合同，并扣除履约银行保函。重要工序不得分包。. 乙方未征得甲方赞同，不得将本工程任何部分进展分包，否那么视为乙方违约。.如有方案分包工程，乙方必需在招标文件中明确分包范围、分包单位、分包担任人，并提供对应分包商的资质、平安管理机构、主要人员、任务业绩等情况，并报甲方审查。建立工程主体构造的施工不得分包。乙方如在甲方的赞同下分包部分工程，应将分包合同、分包平安协议等副本送交甲方代表。分包合同与本工程合同发生抵触时，以本合同为准。. 经过甲方赞同分包的工程不得再次分包，否那么视为乙方违约。. 分包合同不能解除乙方所承当的任何商定义务与责任。乙方应在分包场地派驻

12、相应监视管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约和忽略，均视为乙方的违约和忽略。. 分包队伍必需纳入乙方范围内进展一致管理，乙方应委派平安、技术担任人直接担任分包队伍的平安、技术等日常管理任务，杜绝以包代管。. 如乙方违反上述规定而进展分包，甲方有权扣减分包价款的%。. 分包工程的施工管理、平安质量监视由乙方担任，乙方不得以包代管。. 履约银行出具的履约保函有效期. 履约银行出具的履约保函有效期的截止日为：本合同工程移交消费之后第日。. 现场踏勘. 在乙方提交招标书前，甲方向乙方提供有关该工程工程的水文、地质资料及现场踏勘条件，乙方应对这些资料和踏勘情况自行担任解释。. 乙方参与一切本合同

13、工程的活动应被视为是建立在乙方了解了上述由甲方提供的资料及对现场踏勘的根底上的。. 进度方案.提交进度方案：乙方应向甲方提交详细的施工组织设计并根据甲方提供的里程碑进度采用基建MIS软件编制相应的各级施工网络进度方案。乙方有义务和责任，根据甲方的需求或工程情况对其编排的网络进度方案定期进展调整和修订。.网络进度方案内容应涵盖本标段的任务范围以及为完成任务内容所必需的外部条件如：图纸、设备、施工暂时设备等。方案必需用准确的逻辑关系反映施工安排以及工艺约束关系，并满足上级方案质量控制点的要求，任何不合理以及多余的逻辑关系不应编入网络方案。为了进一步阐明进度方案的合理性，施工单位应在提交进度方案的同

14、时提交施工方法阐明报告及相应的资源配置方案和资金方案。. 现场捍卫、文明施工和环境维护.乙方在现场应遵守一切现行的有关文明施工的规章制度以及甲方为本工程制定的相关规定。. 除非另有协议，在履行本施工合同的全过程中，乙方应承当如下条款的责任：. 为了维护工程或为了公众及他人的平安及方便，在甲方或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点，乙方应以其本人的费用提供并维修一切的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设备。. 乙方应以本人的费用采取适当的措施，确保其任务人员和劳务人员的安康和平安。. 本标工程施工区及施工生活区的警卫由承当本标的乙方担任，并服从甲方管理。. 在工程施工期间，乙方应防止现场出现不

15、用要的妨碍，及时排除雨水或污水，并应将任何乙方的设备和资料储存并做出妥善安排；从现场去除并运走一切废料、渣滓及不再需求的暂时工程。. 现场的清洁按施工区范围，划分责任区，定期检查，甲方对违反清洁规定的单位处以罚款并令其清扫。并将现场场地的整洁列为验收内容。. 发出任何移交证书后，乙方应立刻从已签发证书的那部分工地上将一切有关的乙方的设备、多余资料、渣滓及各种暂时工程撤除、撤走，使这部分工程及工地坚持清洁，并须经甲方验收合格。. 自工程开工后日内，乙方应从工地上将一切有关乙方的设备、乙方资料、渣滓及各种暂时工程撤除、移走；工程开工后日内，乙方必需将其施工、生活暂时建筑去除。. 乙方在任何时候均应

16、采取一切合理的预防措施，以防止其雇员或在其雇员之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和维护工程附近的个人或财富免遭上述行为的破坏。. 担任协调处置现场与工程有关的周边关系。. 采取一切合理措施，维护工地及工地周围的环境，防止污染、噪音或由于其施工呵斥的对人员和公共财富等的危害或干扰。如因乙方缘由呵斥上述危害，所发生的费用由乙方承当。. 乙方如在施工期间发现文物，那么应按国家有关法律及时通知甲方及当地文物管理部门，并停顿施工。. 乙方不得将与施工无关的毒品、爆炸物、易燃物、有毒物及有放射性的物品带入施工现场。如因工程需求施工区放置爆炸物、易燃物、有毒物及有放射性的物品时，乙方应

17、根据中国有关法律法规存放、保管和运用。如上述物品的保管、运用、存放不当对乙方本身、第三者及环境呵斥的危害，由乙方承当全部责任。. 工程的看管. 在履行本工程合同的全过程中，乙方应对其负有看管责任的工程资料、设备及工程本身全权担任看管。假设看管期间发生设备、财富损失，乙方担任赔偿。. 开工及误期. 乙方在收到甲方发给的同意开工报告后，应按甲方通知的日期准时开工，不得延误，否那么视为误期。. 单位工程开工前，乙方应填写开工恳求并经甲方答应后方可开工。. 由于乙方缘由呵斥乙方承包范围内的单位工程不能实现甲方现场制定的节点工期目的要求时，甲方有权将该单位工程另行委托其他方施工；. 由于乙方缘由呵斥乙方

18、承包范围内的单位工程不能实现合同规定的节点工期时，甲方有权将该单位工程另行委托其他方施工，由此呵斥的损失，甲方有权视情况核减乙方的合同结算价款。. 由于乙方缘由造本钱标段工程不含.和.条所指的另行委托工程未能按照合同工期完成，甲方将有权视情况核减乙方的合同结算价款，核减金额在合同额的以内。. 放样. 乙方应根据甲方书面给定的建筑施工控制网资料，对工程进展准确放样。. 乙方应按上述条款.要求，正确布置本标工程各部分的位置、标高、尺寸及基准线。并应仔细维护运用的基准点。. 由于乙方缘由，工程任何部分的位置、标高、尺寸及基准线出现了错误，乙方在甲方的要求下，应由乙方担任纠正。除非这种错误是由于甲方以

19、书面发出错误数据呵斥的。. 施工平安.甲乙双方均应严厉执行“建立工程平安消费管理条例。 乙方应按国家法律及有关法规设置平安管理机构，成立平安管理委员会，各专业施工部门必需严厉执行、(火力发电厂部分)、等电力建立平安施工管理的有关规定,仔细采取平安防护措施,严防事故发生。.乙方应成立平安监视和保证体系，配备满足工程建立需求的专职平安员，担任施工平安检查、教育培训、隐患排查等日常监视管理任务，并完善有关台帐管理；甲方设专职平安监视员，乙方应服从其对施工平安的监视。. 乙方全面担任工地施工人员的平安，并保证工地(只需这些工地已由其管辖)和工程施工(只需这些工程尚未完工)坚持良好的次序，以防止发生人身

20、、设备事故及火灾事故。如因乙方本身平安措施不力而发生人身伤亡、设备事故或火灾事故，全部责任及处置事故所发生的费用由乙方承当。. 乙方应在事故发生后的当日内将其详细情况报告甲方和监理工程师。假设出现人员致死或其他严重事故，应立刻通知甲方和监理工程师并按程序上报上级主管部门、公安部门和地方劳动部门。按规定立刻组成事故调查组，对事故进展调查分析。在事故缘由未调查清楚和防备措施未采取之前，未经甲方赞同，乙方不得开工。. 乙方应对为本工程效力的主要机械设备投保，以确保本工程顺利进展。. 平安管理协议由甲乙双方另行签署，并作为本合同的附件。. 变卦. 变卦：甲方可以书面方式对本工程或其任何部分的方式、质量

21、或数量做出任何变卦，并为此目的或他以为适当的任何其它理由，适宜做出变卦时，有权命令乙方执行，而乙方应进展下述任何任务：. 添加或减少合同中所包括的任何任务的数量；. 省略任何这类任务不包括被省略的任务由甲方或第三方实施；. 改动任何这类任务的性质或质量或种类；. 改动工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；. 实施工程完工所必要的任何附加任务；. 改动工程任何部分的任何规定的施工次序或时间。. 改动工程任何部分的系统、设备、资料及工艺。. 变卦指令：任何此类变卦均不应以任何方式使合同作废或无效，但有效变卦应按合同条款规定进展调整，并参与合同价中。假设变卦指令是由于乙方违约或毁约引起的或应由其担任

22、的，那么变卦的费用由乙方承当。变卦费用的调整按本招标文件合同附件E之.条款的规定执行。乙方在执行变卦令前，应向甲方提交相应的变卦报价书。. 变卦命令程序：假设发生变卦时，由甲方授权人签发的设计变卦为有效变卦，乙方收到此工程变卦通知单后应无条件执行。. 设备、资料检查与检验. 操作的检查：甲方及其被授权人，有权进入工地、实验室、以及为工程加工和预备资料、设备的地方，乙方应为这种进入提供一切便利，并协助甲方得到进入上述场所的权益。. 检查和实验：在消费、加工、预备阶段，乙方担任对一切进场资料进展复核，甲方有权检查及实验用于工程的资料及设备。甲方的这些检查、实验不应免除合同规定的乙方的义务和责任。.

23、 检查、检验：甲方有权安排对现场所用的一切资料进展检查和检验，乙方应按甲方要求及时提供有关检查、检验的报告。. 设备、资料的进场管理. 假设根据条款第.条规定资料、设备未在规定的时间和地点为检查和检验作好预备，或者甲方以为该资料、设备检验的结果显示是有问题的或不符合合同的要求，甲方可以回绝这些资料、设备并应立刻通知乙方。乙方应立刻处理好存在的问题或对被回绝的资料、设备进展改换，确保所用的资料、设备符合合同要求。. 甲方有权随时发出下述指令： 在指令规定的时间内一次或分几次从现场撤走不符合合同规定的任何资料； 用适用、合格的资料取代原来的资料； 甲方所供物资到达现场时，由甲乙双方共同验收，如发现

24、质量与数量问题，由甲方担任处置。. 独立检验：甲方可以委派第三方对资料、设备进展独立检验，但须将检验结果通知乙方。. 假设检验属于规范明确要求或在合同中明确指明，乙方应承当其检验费用。. 假设甲方所供资料、设备存在本身性能方面的缺陷，验货时经检验无法确认，但在安装或调试过程中暴显露来的问题，由甲方担任与供货商协调处置。. 甲方提供的资料和设备：设备与资料划分以年版费用划分规范为原那么。. 隐蔽工程的检查与复查. 隐蔽工程的检查：未经甲方包括甲方指定的授权范围内的监理工程师，下同的同意，工程的任何部分均不得覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方有充分的时机对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进展检查和丈量，

25、以及对任何部分工程将置于其上的根底进展检查。无论何时，当任何工程部分或根底已预备好或即将预备好可供检查时，乙方应及时通知甲方，除非甲方通知乙方以为检查并无必要，那么甲方应参与此类工程部分的检查和丈量及对根底的检查，且不得无故拖延。. 隐蔽工程的复查：当甲方随时指示对工程的某一部分或某几部分在合理允许条件下进展剥露或在其内贯穿或在其中开孔时，乙方应予执行，并应对之重新覆盖或整理好。假设施工符合合同规定，那么甲方与乙方协商后决议乙方为剥露、开孔、穿洞、复原及整理好这些工程所支付的费用由甲方担任。任何其它情况下的一切费用均应由乙方承当。. 工程质量检验和等级评定. 检验的通知和时间：本工程实行监理制

26、，监理工程师代表甲方进展工程质量检验，检验的通知和时间按监理实施细那么执行。. 检验和返工. 乙方应按条款.有关验收根据、商定采用的规范、设计的要求和甲方根据合同签发的指令进展施工，并随时接受甲方的检查、验收并为检查、验收提供便利条件。对发现的问题应按甲方的要求进展返工，并承当本身缘由导致的返工、修正费用。非乙方缘由引起的返工、修正的费用由甲方承当，工期相应顺延。. 上述检查、检验合格以后，又发现由于乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方承当相应责任。. 上述检查、检验应在不影响正常施工的前提下进展。. 隐蔽工程及中间验收. 需求进展隐蔽及中间验收的工程和部位，按照火电施工质量检验及评定规范中的规定

27、商定称号、验收时间和要求进展验收。. 工程具备覆盖条件或到达商定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收小时前通知甲方进展验收，并预备验收记录。通知应包括自检记录、隐蔽或中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格者，甲方在验收记录上签字后，方可进展隐蔽工程施工或下道工序施工。验收不合格者，乙方应在甲方限定的时间内修正后重新验收。. 质量检验和等级评定. 本合同工程质量由甲方委托的监理单位进展监理。. 执行原电力部规定的乙方三级验收加一级甲方验收制度。开工前，乙方应编制本工程的质量通病防治方法，同时编制质量验收工程范围划分表，经甲方认可后执行。. 工程质量评定按分项、分部及单位工程三阶段进展

28、。. 应由甲方验收的工程，乙方应提早小时书面通知甲方，验收时必需有乙方质检部门确认到达的质量自检记录，否那么，甲方有权回绝验收。甲方延期不得超越日，否那么，乙方可自行组织验收，甲方应确认其验收记录有效。. 乙方应为甲方和监理单位在施工中抽检和验收任务发明必要的条件，并免费提供检测手段。. 在工程质量评定上，甲方与乙方有争议时，由甲方上报华能国际电力根本建立工程质量监视中心站处置。. 工程质量达不到商定的质量条件的部分，甲方一经发现，可要求乙方返工。乙方应按甲方提出的时间内返工，直到符合商定的条件。因乙方缘由达不到商定条件，费用由乙方承当，工期不予顺延。假设返工后仍达不到商定条件，那么由乙方承当

29、违约责任。. 发生质量事故(包括艰苦和普通质量事故),乙方应采取暂时补救措施防止事故扩展,尽力维护现场,并及时报告甲方,提出事故处置方案,经甲方赞同后迅速处置。. 乙方对所承当的工程发生的施工质量问题及由此呵斥的事故应负全部责任。不论能否经过甲方质量验收，都不得以任何理由提出添加费用或推迟进度。. 甲方对乙方在工期、质量方面表现突出的将进展奖励，奖励细那么双方另行商订。. 验收根据. 见招标文件第二章条款第.条。. 当执行验收规范发生矛盾时,由甲乙双方进展协商,协商不一致时,由甲方报请工程质量监视部门裁定。. 工程的暂时停工. 根据甲方的书面指令，乙方应于所指示的时间内，以甲方以为必要的方式暂

30、停工程或其任何部分的施工。. 在暂停施工期间，乙方应对工程或其任何部分进展甲方以为必要的妥善维护并保证其平安。. 由于暂停施工确实影响总工期的，可适当思索工程延期，但下述暂时停工除外：. 在合同中另有规定；. 由于乙方违约或毁约导致的或应由其担任的必要的停工。. 弥补损失或损坏的责任. 乙方承当的风险. 在乙方担任看管期间，应承当除了条款第.条规定的风险及甲方从保险公司得到的赔偿以外的任何损失或损坏的责任并应以其本人的费用弥补此类损失与损坏，使这些永久性工程符合合同各项要求，到达甲方称心的程度。. 乙方亦应对其在履行保修条款规定的义务中因乙方进展作业而呵斥的对工程的任何损失或损坏担任。. 甲方

31、承当的风险. 在履行本合同工程中发生以下情况时： 天灾； 战争，敌对行动(无论宣战与否)，入侵，外敌行动； 电离放射，由任何核燃料、核熄灭废料、有毒放射物迸发、核原料迸发及核成份迸发后的有害物品引起的放射性污染； 由飞行器及以音速或超音速飞行物产生的冲击波压力； 暴乱或骚乱，除非这些情况是限于乙方的雇员或由工程的施工引起的。. 由于工程设计引起的某种程度上损失及损坏不包括乙方责任部分。. 道路的管理和运用. 乙方应自行安排在公共道路包括水、陆、空等公共交通上特殊的施工交通答应，并承当相关费用。假设因其交通问题致使现场道路、桥梁、涵洞等遭到损坏，乙方应承当相关费用。. 乙方的施工区、生活区必需按

32、甲方要求的规范建立与现场主干道接口的通道并承当其费用。. 按甲方的书面要求，乙方应为任何第三方或为甲方提供由其担任维修保养的道路或其他任何事宜。. 乙方应承当进出工地所需求的公用或暂时道路通行权的一切费用和税款(假设有的话)；乙方还应以本人的费用提供其所需求的供工程运用的位于工地以外的任何附加设备。. 在符合合同要求所答应的范围内,在施工、完成工程及保修过程中所必需的一切操作均不应对公众便利产生妨碍；不应对公用道路以及通往属于甲方或他人财富的人行道的进入、运用或占用，产生不用要及不适当的干扰。. 乙方的设备、暂时工程与资料. 乙方至少应将招标文件所报施工机械用于本工程。未经甲方赞同，乙方擅自将

33、主要施工机械移往他处，那么被视为违约。. 工程量计量. 招标文件中开列的工程量，不能作为乙方履行合同规定义务过程中应予完成的实践和准确的工程量。. 甲方在收到乙方提交的进度报表后应及时给予工程量的初步计量，乙方应提供便利条件并给予配合。.甲方仅对乙方所报进度报表的合格以上工程按图纸进展初步计量，对因本身缘由呵斥的返工工程量不予计量。. 开工文件资料的验收移交. 开工文件资料移交范围：按照要求所示考核内容、修订本年月版要求由乙方整理、组卷后向甲方移交。. 开工文件资料质量要求 施工文件资料质量要求：按照要求及甲方要求搜集原始施工文件资料，并对其分类、编目、装订。 开工图质量要求 必需运用新图作开

34、工图，并逐张加盖、签署开工图章，制造格式及要求以电厂档案室要求为准。 凡按图施工发生变卦的，必需将变卦情况在开工图上照实反映，必要时，可采用注讲解明。. 开工文件资料移交时间：本标工程开工后日内向甲方移交。. 开工文件资料移交数量 土建、地下管网、直埋电缆、接地网以及控制网系统：向甲方移交一式套开工文件资料原件； 除上述条款第.外，开工文件资料均向甲方移交一式套开工文件资料原件。. 保修. 甲方在本标工程完工并经甲方验收合格后质保期满时支付乙方应得的质量保证金。. 乙方承当的保修责任执行国务院年月日的相关规定及华能相关规定。. 紧急修复任务. 无论是在工程施工期间还是在保修期内，如由于在工程或

35、其任何部分中发生或发生与之有关的任何事故、缺点或其他事件，甲方以为进展任何修补或其他任务是工程平安的紧急需求，而乙方无才干或不情愿立刻进展这项任务时，假设甲方以为有必要时，雇用其他人员从事该项任务，并支付有关费用。假设甲方因此完成的任务或修缮按合同应属乙方担任公费进展者，那么由此产生或随之产生的全部费用，由甲方向乙方索回，并由甲方从付给或应付给乙方的款项中扣除。在发生任何上述紧急情况后，甲方应在合理可行的情况下，尽快通知乙方。. 法律、规章的遵守. 乙方应在一切方面包括发出一切通知、支付各种费用遵守一切与工程施工、完成工程及保修有关的由国家和地方政府、华能公司公布的法律、法规、条例或其他规章制

36、度。. 乙方应使甲方免于遭到有关违反这些规定的一切处分及承当相关责任。但甲方应担任获得工程进展所必需的方案、区域划分或其他类似的同意。. 专利权的维护. 乙方应维护和保证甲方不会由于工程上运用的或预备采用的任何设备、资料或工程设备等方面而进犯任何专利权、设计商标、称号或其它受维护的权益，否那么由乙方承当责任并承当由此导致或与此有关的损坏赔偿、诉讼费、指控费和其它开支。但由于执行甲方提供的设计和技术要求而进犯上述权益的情况除外。. 不可抗力. 不可抗力：系指对本工程有影响的合同双方不能预见、不能防止并不能抑制的客观情况。该客观情况使合同一方的履约已变为不能够或非法。不可抗力包括但不限于以下情况：

37、. 天灾：系指m高、分钟平均最大风速大于m/s；小时延续最大降水量大于mm；地震根本烈度大于度，地面程度加速度峰值amax.g。. 战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外国敌人的行动、战时发动、征用或禁运。. 叛乱、暴乱、军事政变、篡夺政权，或内战。. 由于任何爆炸性核安装或其核部件的任何核燃料或核燃料熄灭后的核废物,放射性有毒炸药或其他有害物质所引起的放射性污染。. 骚乱或混乱(完全由乙方雇员引起的除外)。. 政府组织大型活动设限。. 合同双方的任何一方，假设在合同签署后发生不可抗力事件，从而影响其合同中义务的履行，那么不应被以为其违约或毁约。 . 遭到不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生

38、后应立刻通知另一方，并应于不可抗力发生之日起日内将依法有鉴定权部门出具的证明文件提交给另一方，包括合理的履约替代方法，以利于减少影响、完成工程，并减少双方费用支出的添加。但未经甲方的赞同，乙方不得擅自实施其建议。一旦不可抗力的影响去除后，受影响的一方应将此情况立刻通知另一方。. 合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响其合同义务的履行时，那么延迟履行合同义务的期限应相当于不可抗力影响的时间。不可抗力事件的影响假设延续至天以上，双方应经过友好协商处理本合同的执行问题。.违约责任. 由于乙方责任未按本合同规定的日期开工，详见.误期赔偿条款。. 由于乙方责任呵斥工程质量事故或出现质量问题，乙方应

39、立刻采取补救措施，费用自傲。甲方有要求乙方赔偿直接损失的权益。. 乙方不能按期完成工程，或出现严重质量问题时，甲方有权解除合同，委托其他单位施工。乙方应承当由此呵斥的费用和损失。. 乙方发生的其他任何非根本违约行为，除本合同有明确违约责任的除外，每次向甲方承当元的违约金，并在发生违约行为之后的下一次进度款支付时由甲方一并抵减。. 乙方的任何违约，总的违约罚金不超越合同价的不包括因乙方违约，甲方向第三方支付的赔偿费用。.争议的处理. 争议 甲乙双方假设发生了争议，这些争议无论是与本合同或工程施工有关的或由其产生的，无论是在施工过程中或完成工程后，无论是在放弃合同、终止合同之前或之后，双方应以书面

40、通知对方。一方应在收到另一方通知天内，做出回应。 除合同已被放弃或被终止外，乙方应以全力进展工程施工。. 友益处理：甲乙双方应首先经过友好协商处理争议，如无法友益处理或经协商后仍不能达成一致，方可开场仲裁。除非双方另有协议，无论争议能否友益处理，仲裁应在上述第.条所指通知发出后的第天以后方可开场。. 仲裁 双方中任何一方在向仲裁人申诉的证据或论据均不应限于与争议有关的任何事项。 双方赞同仲裁事项应提交北京仲裁委员会，按照该会当时有效的仲裁规那么判决。仲裁地点为北京。 在进展仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同或工程的其他部分应正常履行。 仲裁判决为结局裁定，对双方均有约束力。 仲裁费用除仲裁判决

41、有规定外，由败诉一方承当。. 合同的生效与终止. 本合同自合同协议书签署并提交履约银行保函之日起生效。. 除保修条款及保修金支付条款、争议的处理条款外，甲乙双方共同履行合同义务，乙方向甲方交付开工工程，开工结算价款支付终了后，本合同即告终止。.华能国际电力基建工程施工合同公用条件. 词语定义及解释. “甲方是 华能营口仙人岛热电有限责任公司.“乙方是上海电力建筑工程公司.本标合同是“华能国际电力基建工程施工合同以及合同第条、第条、第条所规定的合同及其合同组成文件资料，以下简称“合同。. 开工日期：本标工程拟定于_年_月_日开工；. 开工日期：_年_月日开工如开工日期推迟，开工日期顺延。. 招标

42、人应根据上述工期，提交完本钱合同义务合理的进度方案。. 通知与联络.甲方联络人：. 姓名： 贺旭虎. 职务：安质部主任. 甲方：. 甲方地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区. 邮政编码：. hexuhusohu. Fax:： -.乙方联络人：. 姓名： . 职务： . 乙方：.乙方地址：. 邮政编码：. ：. Fax:：. 合同言语. 本标工程的技术文件资料、规范、图纸应运用中文。. 技术文件、规范、图纸. 技术文件资料、图纸的提供：. 甲方免费向乙方提供土建施工图纸套；. 甲方免费向乙方提供设备安装图纸套；. 甲方免费向乙方提供厂家设备技术文件资料套。. 乙方要求添加的合同规定数量外的图纸_套 。.

43、乙方应提交的文件资料. 合同签署后，乙方应向甲方提交下述文件资料：. 施工组织设计 综合的和详细的进度方案。 用于本工程的施工机具清单及其进场日期。 现场管理组织和关键人员安排。 劳动力和管理人员需求方案。 主要施工和吊装方案。. 针对本工程的和。. 乙方的责任和义务. 招标人应该满足工程运用基建MIS软件的要求。 .根据工程情况由乙方满足以下要求。.乙方必需详细深化了解施工现场情况，明确了解本人施工的职责范围。担任定期沉降观测点的设置，施工单位其施工区域的丈量控制点由施工单位本人保管。.乙方对一切外露混凝土工程都采用大模板施工，到达清水混凝土规范。栈桥、支架、防火墙、沟道、盖板、地面以上根底

44、等外露混凝土采用镜面混凝土。主厂房米以上一切柱角采用圆角。模板必需拼缝严密不变形，严厉控制周转次数，普通不超越次。镜面混凝土模板面的平整度偏向小于.mm，混凝土面光洁度相当于规范PVC光面板的要求。本工程不采用对拉螺栓固定模板，招标方落实措施固定模板、预埋铁件和预埋螺栓孔；清水混凝土要到达以下要求：清水混凝土分部分项质量规范以国家规范为根底，并比国家规范有所提高。外观规范：轴线通直、几何尺寸准确；棱角方正指不设圆角部位、线条顺直；外表平整、光滑、色泽一致；外表无明显的气泡，无砂带和黑斑；外表无蜂窝、麻面、裂纹和露筋景象；模板拼缝、对拉螺栓和施工缝留设有规律性、美观；模板的拼缝接缝和施工缝处无挂

45、浆、露浆。内在质量规范：模板分项工程允许偏向工程表序 号项 目允许偏向mm墙、梁、柱轴线位移标高墙、梁、柱截面尺寸每层垂直度相邻两板外表高低差混凝土分项工程允许偏向工程对比表序 号项 目允许偏向mm外表平整阴阳角垂直方正立面垂直阴阳角方正钢筋绑扎分项工程允许偏向工程对比表序 号项 目允许偏向(mm)板钢筋网间距柱、梁箍筋外包尺寸柱、梁主筋间距排距柱、梁箍筋间距根底底板马凳铁高度受力钢筋维护层根底梁柱墙板.乙方对一切工程按鲁班奖规范要求制定工艺规程、检查规范，每个工序不到达鲁班奖规范不进展下道工序施工。一切分项工程均要按建立单位要求先做样板，待甲方评议满足要求后再进展下一步施工。否那么，甲方将扣

46、除部分工程费用。.在施工区、生活区范围内的次道路、排水沟、排水管均由施工单位按照甲方总体规划自行施工。在其划分施工场地内的排水沟、地面排水坡度、给水管道、施工电缆、变、配电安装、通讯、计算机网络、消防设备、组装场地等凡是施工单位要用的均由施工单位本人施工。施工道路路基规范不低于汽荷载，施工区、生活区道路均采用混凝土路面，其中施工道路混凝土强度等级不低于C，厚度不低于mm，路面宽度不低于m。各施工单位根据设计文件、地质报告、施工阅历确定根底降水和开挖方案，以上各项施工单位要详细报出费用计入总价并单独阐明。.乙方所用原资料必需有合格证，并经现场化验合格后方可运用。各种资料必需在现场第三方实验室进展

47、实验检测,其费用由建立单位根据第三方实验室出具的收费证明，从施工单位的施工合同中的工程费用直接支付给第三方实验室。.乙方必需按设计图纸、设计文件施工，执行电力建立施工质量验收及评定规程和国家颁发的现行规范及规范，一切分项工程必需经过四级验收。当乙方不按设计图纸、文件施工时，并不按甲方要求及时整改，甲方可安排第三方施工并由乙方承当费用。四级验收工程在工程开工前由甲、乙方及监理共同讨论商定后发相关各方并严厉执行。.乙方所用钢材必需选用经过ISO质量规范论证的厂家产品，原那么上在以下厂家选用钢材：马鞍山钢铁股份、上海宝钢、南京钢铁集团、莱芜钢铁集团、济南钢铁集团、鞍山钢铁、唐山钢铁股分、武汉钢铁有限

48、责任公司、沙州钢铁有限责任公司、邯郸钢铁有限责任公司。必需有完好的质量保证书，并经现场见证取样化验，检测合格后方可运用，钢材堆放场地要碾压平整，现场必需堆放整齐，不得放在积水和污物上。乙方所用水泥必需选用经过质量体系认证的厂家产品，选用“小野田、 “海螺 以及相当质量品牌。必需有完好的质量保证书，并经现场见证取样实验，检测合格后方可运用。.乙方采用优质碎石，必需按规定取样经过现场实验，各项目的全部到达要求，细骨料在产地和现场按规定取样实验合格，各项目的全部满足要求。对掺用的粉煤灰按高于规范的年批次检测。搅拌混凝土、砂浆用水质必需按规定定期取样化验合格方可运用。假设采用商品混凝土必需对供应商按照

49、自行消费混凝土的方式全过程管理。.乙方施工现场必需配备强有力的指挥班子，至少一名法人单位主要指点任现场总担任人，直接协调各项任务，各作业段必需有一名专职质量检查员，按规范验标做好质量检验，质量记录任务，配备专职技术工程师，焊工必需有合格证方可上岗，配备相应的平安人员。.乙方钢筋制造绑扎焊接必需符合各相关规定，纵向钢筋和钢箍应绑扎结实，衔接位置不应偏斜，纵向钢筋接头宜用闪光对接焊，各种焊缝必需符合质量规范，不得有咬边、夹渣景象，必要时应进展无损检测，在工程开工或每批钢筋正式焊接之前，必需进展现场条件下钢筋焊接性能实验，合格后方可正式消费，钢筋焊接消费之前，必需消除钢筋或钢板焊接部位的铁锈、熔渣、

50、油污等；钢筋端部的扭曲、弯折应予矫直或切除、焊条必需烘干。.乙方应按现场条件设计混凝土配合比，采用集中搅拌混凝土必需制定专题的保证混凝土质量的措施，尤其是防止水泥混用措施。混凝土每班按规定做坍落度实验，并做好相应记录。黄砂必需过筛，碎石必需冲洗，所用各种资料必需经过称计量，所用计量安装必需定时校验，必需经常测定砂石含水率并及时调整配合比。.乙方在招标阶段及施工前必需编制详细的施工组织设计，其内容必需符合有关规定，但必需包含以下工程：工程概略；施工组织机构及管理制度：.施工组织机构；.职能部门职责；.任务流程；工程综合进度安排：.里程碑进度；.网络进度方案；.设计资料及图纸交付方案；.主机设备及

51、主要辅机设备交付方案；.节点网络进度方案及任务重点；施工总平面布置：.施工总平面布置根据及原那么；.施工总平面布置；.主要施工机械配备及布置；.施工道路组织；.消费及生活临建；.施工总平面管理制度；力能供应及现场力能管理：.施工用水；.施工用电；.施工用气；.施工供热；.施工通讯；.力能管理制度；主要施工方案和技术措施：.工程施工顺序与施工原那么；.土建工程主要施工方案和技术措施包括冬、雨季施工措施；.安装工程主要施工方案和技术措施包括冬、雨季施工措施；.侧煤仓条件下的施工组织方案，.烟囱施工影响分析及对策要求，.平安管理想象，.配合基建达标投产措施，.特种资料焊接纳理，.保证锅炉水压、汽机扣

52、缸、倒送电、整套启动、并网及小时一次胜利的措施。.受热面清洁、防爆管理，工程进度管理及措施：从设计、设备、施工组织、资源方案、外部协调等方面进展论述，各家应结合本身特点，对此部分进展重点论述。工程技术管理；工程平安及文明施工管理；.平安管理目的；.平安管理组织机构；.平安管理制度；.防灾机构及应急预案；.文明施工管理制度；工程风险管理；工程建立施工节能减排措施；工程质量管理：.工程质量管理目的；.工程质量管理机构；.工程质量管理制度；工程资源方案：.分年季度投资方案；.物资设备供应方案；.外委与现场加工方案；.施工队伍组织与劳动力方案；.消费组织与技术培训方案；工程建立管理：.工程设计管理；

53、.工程调试管理；.工程方案管理；.工程物资管理；.工程财务管理；.工程合同管理；.工业卫生、劳动及环境维护；.施工期间治安管理及现场捍卫；.工程整套启动及开工验收管理；.计算机辅助管理；.工程档案管理；特殊方案措施。.乙方在现场任何地方挖土不得就地堆土，所挖土方随挖随运，运到厂区指定地点场地平整、碾压密实，压实系数不小于.，或整齐堆放高度不低于m，运距不超越km；.乙方所用质量检验评定表、隐蔽工程验收单、开工图、开工资料格式应符合国家电力行业的规定，符合电力建立施工质量验收及评定规程及建立单位的有关制度，工程开工前向甲方提供三套开工资料；.甲方对原资料质量有疑心时，施工单位应按甲方要求重新做原

54、资料实验。.招标单位根据现场情况制定详细的平安文明施工环境维护措施，单独列出费用计入总报价并阐明；.每个招标单位必需用基建MIS软件实施工程管理，每个分项工程必需标明资源数量包括劳动力、设备、资料耗费，根据实践进度每周至少实时调整一次； .一切参与本工程施工的单位都必需实行工程经理担任制，指定一名工程副经理分管治安任务。整个工程的治安管理由建立单位协调，一切单位按承当的任务量的大小比例派员参与。原那么上各单位的区域由各单位自行担任，交叉作业或公共部位由#机组安装工程部安排相关单位共同管理。各单位必需安排值班巡查人员，划分巡查区域，规定巡查道路和每班巡查次数，重点关键部位要勤巡视、勤检查，提高警

55、惕，发现可疑情况要及时查报，发现犯罪分子要奋力擒拿。各单位都要建立消防组织，健全消防管理体系。各单位实行专职队员与义务消防队员相结合，各班组要有义务消防员。各单位要经常督促有关部门开展经常性的消防任务检查，使消防器材和实施一直坚持完好形状。各单位的油库、仓库、化学物品、易燃、易爆物品及档案资料等危险关键部位，要设置醒目的防火警告标志。各单位配备足够的消防器材和实施，消防人员实行分散训练与集中训练相结合，提高应付突发性事故的才干。.施工单位在河边、江边作业、破长江大堤必需到水利、航道、海事、交通部门办理施工答应手续，并不得因办理有关手续而影响里程碑进度。.一切控制室、办公室、主厂房区域涂料，选用

56、如下涂料：美国巨匠、立邦、多乐士、奥尼德、长颈鹿涂料。其它区域不含办公室、控制室涂料，选用如下涂料：天祥、美涂士、紫荆花、长春藤涂料。洁具选用科勒、ToTo、乐家、箭牌。.施工单位中标后按照电厂的一致规范根据各自的情况在划定的区域内安排建立。各标段施工、生活区域都要设置厕所并设化粪池用暗管接入总排水污管。离围墙m不得布置建筑物。.担任基坑开挖后的接桩和截桩。配合桩的检测，必要的挖土、清理基槽。. 履约银行保函. 履约银行保函有效期的截止日为：(本合同工程移交消费后第日)。. 履约银行保函的金额为：.万元人民币合同总价的%作为履约银行保函。. 履约银行保函的提交时间：合同签署后日内。. 提交进度

57、方案的时间 本标合同生效后 日内。. 现场捍卫、文明施工和环境维护. 乙方在执行本合同任务时应严厉遵守现行的一切有关文明施工的规章制度。. 乙方自进入现场至完本钱合同任务，应履行下述条款的责任： 为了维护工程或为了公众及其他人员的平安及方便，在招标人或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点，乙方应以其本人的费用提供并维修一切的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设备。 乙方应以本人的费用采取适当的措施，确保其任务人员和劳务人员的安康和平安。 本标工程施工区大门的警卫、本标施工生活区的警卫由承当本标的乙方担任，公共物业管理由中标方担任或指定某一标段施工单位担任。 乙方担任施工区域内施工干道的维护和

58、管理以及施工场地划定区域内除已建干线外的施工道路按甲方要求规划并满足施工要求的建立、维护和管理。 乙方担任施工区域内施工水干线的维护和管理以及施工场地划定区域内除已建干线外的施工用水设备的建立、维护和管理。 在工程施工期间，乙方应防止现场出现不用要的妨碍，排除雨水或污水至指定地点，并应将任何乙方的设备和资料储存并做出妥善安排，从现场去除并运走任何废料、渣滓及不再需求的暂时工程至指定地点。 现场的清洁按施工区范围，划分责任区，定期检查，甲方对违反清洁规定的单位处以罚款并令其清扫。并将现场场地的整洁列为验收内容。 发出任何移交证书后，乙方应根据招标人的要求从已签发了的那部分工地上将一切有关的乙方的

59、设备、多余资料、渣滓及各种暂时工程去除、撤走，使这部分工程及工地坚持清洁，并经招标人验收合格方可。 乙方在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其雇员或在其雇员之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和维护工程附近的个人或财富免遭上述行为的破坏。 担任协调处置现场与工程有关的周边关系。 采取一切合理措施，维护工地及工地周围的环境，防止污染、噪音或由于其施工呵斥的对公众人身和财富等的危害或干扰。.乙方有义务对原有工程废品进展维护，假设因乙方缘由呵斥原有工程废品损坏，乙方应进展修复并承当相应费用。. 施工平安和文明施工. 乙方必需严厉执行以下规程、规定：. ；. (火力发电厂部

60、分)；. ；. ；. ；. . . . . . .：.基建工程平安消费委员会管理规定.平安任务例会管理规定.基建工程平安管理规定.基建工程分包平安管理规定.基建工程反违章管理方法.基建工程文明施工管理规定.基建工程平安教育培训管理规定.基建工程隐患排查治理管理规定.基建工程现场治安捍卫管理规定.基建工程不平安事件及事故调查、处置、统计、报告管理规定.基建工程治安、防火责任制奖惩方法.基建工程平安施任务业票管理方法.基建工程监理管理方法.基建工程平安信息管理规定.基建工程危险品平安管理规定.基建工程施工平安艰苦危险源识别和控制管理规定.基建工程平安检查管理规定.基建工程消防平安管理规范.基建工程