铝板带项目策划招标文件

1、黔西南州元豪投资有限公司300t/a铝合金板带材加工项目一期工程5标段建安工程招 标 文 件招标编号:ZLG20Y-G-招字第03号项目法人：黔西南州元豪投资有限公司 招 标 人:中铝国际工程股份有限公司兴义项目部 012年月27日总目 录第一章 投标须知及前附表5前附表 5一、总则 6二、招标文件三、投标文件的编制 9四、投标文件的递交 3五、开标 14六、评标 七、合同的授予 0第二章 施工合同的要紧条款23一、协 议 书 24二、通用部分 28三、专用条款9第三章 工程技术要求及规范 52一、工程要紧技术要求 52二、工程使用的有关规范、标准5第四章 投标文件商务部分格式5第五章 投标文

2、件技术部分格式5第六章 图纸7第一章 投标须知及前附表前附表 一、总则.工程讲明2.招标范围6.资金来源 74.投标资质 7.投标费用 6踏勘现场 二、招标文件7.招标文件组成 78.招标文件的澄清 89.招标文件的修改 三、投标文件的编制1.投标文件的语言及度量衡单位911.投标文件的组成912投标文件格式101投标报价1014投标货币121.投标有效期116.投标担保121.投标答疑18投标文件的份数和签署四、投标文件的递交19投标文件的密封与标志1320.投标文件的标记与密封1421.投标截止期142.投标截止期投标文件的补充修改与撤回4五、开标24.开标145投标文件的初步审查5附:开

3、标会议议程1 六、评标26评标会议127评标过程的保密68投标文件的澄清162.技术评标1商务评标1831确定中标人932.错误的修正20七、合同的授予35.合同的授予2036合同的签订217.履约担保1附：银行履约保函格式22第一章 投标须知及前附表前附表项号条款号内 容规 定1.2工程名称黔西南州元豪投资有限公司300k铝合金板带材加工项目一期工程标段建安工程 21.3建设地点贵州省黔西南州兴义市33.资金来源业主自筹,总包方部分筹集建设41.5承包方式包工包料（清单报价基础上的总价包干）16质量要求合格62.2工期要求绝对工期以22条为准72.1招标范围具体见21款841投标人资质等级具

4、备冶炼或化工工程施工总承包壹级及以上资质15.1投标有效期为0日历天（从投标截止日算起）11.投标保证金拾万元人民币11.1踏勘现场招标人不组织踏勘21答疑会本标段不设答疑会,投标人各自提交答疑函,招标人对所有答疑函进行统一回复。答疑函递交截止时刻：201年3月1日18:0前,答疑函回复截止时刻: 2012年3月1日8：00前(北京时刻）。3181投标文件份数正本:壹份，副本:贰份;报价清单电子文档壹份；分开装订。10.投标文件递交地点及截止日期收件单位:中铝国际工程股份有限公司兴义项目部地点：贵阳市金阳新区金朱路2号截止时刻： 212年3月1日 上午9：00时（北京时刻）1524.1开标会地

5、点：中铝国际工程股份有限公司兴义项目部会议室时刻: 2012年3月16日上午9：0时（北京时刻)129、3评标标准及方法合成标底法17履约担保投标人提供金额为合同总价10的银行保函或现金担保一、总 则1工程讲明11 设计单位:中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司12 工程名称：黔西南州元豪投资有限公司00kt/a铝合金板带材加工项目一期工程1. 建设地点:贵州省黔西南州兴义市1. 工程性质：建安工程1.5 承包方式:包工包料（清单报价基础上的总价包干）1.质量标准:合格。1.7现场施工条件：现场与公共道路已开通,拆迁、场平和场内道路已完成，供电、供水管道已接通,满足施工和运输的要求。 本工程招标

6、按照中华人民共和国招标投标法、国家计委、建设部等七部委联合公布的工程建设项目施工招标投标方法（200年3月8日七部委令第三十号）等有关规定执行。2.招标范围：21本次招标所含子项如下：G577-13：氧化铝仓库(一、二)377-3：空压站1KV配电室G53-:空压站G53-34：空压站循环水G537-35:污水处理站G5377-6：化学药品库3-7：氧气乙炔库G573/0:综合维修及备品备件库22本次招标所含内容及范围:由中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司设计的以上8个子项所含各专业的建安工程的全部工作内容。 23 本工程的工期要求本工程绝对工期为26天，具体各子项绝对工期如下:377-1：氧

7、化铝仓库(一、二） 260天G577-3:空压站10K配电室 12天G537733：空压站 172天G53774:空压站循环水 64天 G537-35：污水处理站 16天G377-3：化学药品库 134天G537-7：氧气乙炔库 1天G377-38/：综合维修及备品备件库 9天开工日期以发包人的通知日期为准,从开工之日起7天内，现场必须开工，若不能按规定时刻开工，每拖延一天,扣违约金2000元,且工期不变；如在天内不能开工,发包人有权解除合同。3项目资金来源3.1业主自筹, 总包方部分筹集建设4投标人资质41 资质:参加本次招标项目的投标人必须具备冶炼或化工工程施工总承包壹级及以上资质,且业绩

8、、信誉良好的施工企业。5投标费用5. 编制投标文件涉及的所有费用由投标人自理。踏勘现场:.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应对项目现场及周围环境进行踏勘，以便猎取编制投标文件所需的资料。踏勘项目现场所发生的费用和责任由投标人自己承担;二、招 标 文 件7.招标文件的要紧内容7.1招标文件的要紧内容包括:7.1.1 投标须知及前附表.2. 拟签订合同的要紧条款.3. 工程技术要求7. 技术部分7.1.5. 商务部分7.6发包工程量清单7.7 招标人在招标期间发出的答疑纪要和补充函件。8.招标文件的澄清81 投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问,任何要求澄清招标文件的投标人,

9、应在投标截止日期15天前将要求书面澄清的文件送达招标人。不管是招标人依照需要主动对招标文件进行必要的澄清或是依照投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人应在投标截止日期5天前以书面澄清文件送达所有投标人，投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄文件清,澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用;.投标人购取招标文件后，应认真检查招标文件的所有内容,如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出,否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真批阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,假如投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应,其风险应由

10、投标人自行承担，并依照有关条款规定,其投标有可能被拒绝。9招标文件的修改. 招标文件发出后，在投标截止日期15天前的任何时候,不管出于何种缘故，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改;9.2 招标文件的修改将以书面文件通知给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分,并具有约束力。投标人应尽快以书面文件通知招标人确定已收到修改文件;9.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时,以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准;9.4 招标人保证招标文件澄清(答疑）纪要和招

11、标文件修改补充通知在投标截止时刻至少5日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时刻对招标文件的修改部分进行研究，必要时招标人能够酌情延长递交投标文件的截止日期,具体时刻将在修改补充通知中明确。三、投标文件的编制1 投标文件的语言及度量衡单位1.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件及随投标文件提供的证明文件均应用中文。102 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位,均采纳中华人民共和国法定计量单位。11.投标文件的组成1.1投标文件由商务部分和技术部分两部分文件组成。11.2 投标文件商务部分要紧包括下列内容:(1)法定代表人资格证明书；（2

12、）授权托付书；(）投标函；（4）投标函附录;（5）工程量清单报价(报价单须按规定格式填写或打印，并加盖单位公章及法人代表或授权代表签字(或印章）,未按规定盖章、不按要求填写、内容不全者为废标)；()发包工程量清单中的工程量按G08工程量清单规范中的计算规则计算；(7)资格审查更新资料(如有时）。1.3 投标文件技术部分要紧包括下列内容：（1）施工组织设计或施工方案要紧施工方法；工程投入的施工机械设备情况、要紧施工机械进场打算;劳动力安排打算；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施;确保文明施工的技术组织措施;确保工期的技术组织措施；施工现场平面布置图。施工进度网络打算图（2)项

13、目治理班子配备项目治理班子配备情况表及资质证、职称证、上岗证的复印件;项目经理简历表；项目技术负责人简历表;项目治理班子配备情况其他辅助讲明资料。12投标文件格式1.1投标人提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式(具体见第四、五章,表格能够按同样格式扩展);122 投标文件商务部分、技术部分两部分文件分不单独成册,分开装订。12.3 投标文件正本中的有关证明材料复印件必须加盖投标单位公章。. 投标报价及风险范围3.1投标报价投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和,应该是为完成招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现;除3.款、.3款、13.3款(2）另有约定

14、外，本工程实行清单报价基础上的总价包干。3.风险范围13.2. 工程实施过程中发生的清单综合单价、现场签证、基础超深(指超出设计蓝图地基处理之外的工程量，但专门地质条件下的地基基础处理除外)、材料代用、工程联系单(技术核定单）、材料、人工、机械涨价等属投标人风险，以上风险费用在合同总价中锁定后不做任何调整。3.2.2设计变更费用的处理13.2.2.1设计变更费用的调整范围:以标段为计算单元，设计变更(正变更和负变更)累计费用在标段最终施工蓝图结算工程费的2%内(含2%）属承包人风险范围，超过标段最终施工蓝图结算工程费的2%的费用由发包人承担，并单独列项，调整标段原合同总价。13.2.设计变更费

15、用的结算。计量规则:按建设工程工程量清单计价规范GB050-08工程量清单规范的相关规定；计价原则：与发包工程量清单进行对比，按标段内相同子项及其他子项的先后顺序,关于发包工程量清单中有相同的清单项目按相应的综合单价进行计算；有类似的清单项目，参照类似清单项目的综合单价进行计算；关于完全缺项的清单项目,即原发包工程量清单没有的项目,其综合单价由承包人按当地合理的市场价计取，并报送发包人，经审核通过后执行。承包人按上述计量规则和计价原则计算出标段总的设计变更费用后,在规定时刻内报发包人审核，以双方共同确认的量价进行计算，最后经双方共同确认的费用为设计变更结算费用,按32.2条方法对标段费用进行调

16、整。13.专门地质条件下的地基基础处理指在喀斯特地貌情况下出现的溶洞、软弱下卧层处理，由于自然缘故不良地质条件下的地基下沉处理。专门地质条件下的地基基础处理费用由发包人承担，费用按标段按实结算,承包人必须及时的通知发包人现场核实,并做好原始记录。最终报发包人审核后并经双方共同确认的费用作为最终结算费用,并单独列项,调整标段原合同总价。13.3投标报价的计算依据及结算:（1)投标人应依照招标人提供的发包工程量清单、图纸和文字技术资料、自身的综合实力及合理的市场价格(人工、材料、机械）,计算综合单价及相关费用,投标报价内容包含工程费（包括直接费、间接费、利润、税金、风险费)、专门措施费(包括大型机

17、械进出场及安拆费,仪器仪表检定费，特种设备、压力容器、压力管道施工过程检验试验费,现场设备及周密仪器的专门爱护费等)、安全防护及文明施工措施费。（2)最终蓝图结算:以标段为计算单元,双方均独立的以中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司发出的最终施工蓝图(包括该版设计蓝图的设计交底回复函）按下述要求进行结算。计量规则：按建设工程工程量清单计价规范G505-008工程量清单规范的相关规定。计价原则：与发包工程量清单进行对比,按标段内相同子项及其他子项的先后顺序，关于发包工程量清单中有相同的清单项目按相应的综合单价进行计算;有类似的清单项目，参照类似清单项目的综合单价进行计算；关于完全缺项的清单项目，即

18、原发包工程量清单没有的项目，其综合单价由承包人按当地合理的市场价计取,并报送发包人,经审核通过后执行。承包人按上述计量规则和计价原则计算标段费用后，在规定时刻内报发包人审核，以双方共同确认的量价进行计算出工程费,并按相应比例计算出安全防护及文明施工措施费、专门措施费，汇总的最终费用经双方确认后为最终蓝图结算费用。(3）安全防护及文明施工措施费、专门措施费的计取比例和金额必须在投标报价汇总表中单列，以工程费为基数。其中,安全防护及文明施工措施费按工程费的1.5%以内计取；专门措施费按工程费的%计取。4 投标人在商务投标函中应按招标人规定的格式编制报价文件。4投标货币 投标以人民币报价，保留小数点

19、后两位(以元为单位，投标函中的总报价取整到佰元）。15投标有效期5.1 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起),在此期限内,所有投标文件均保持有效。15.2 专门情况下，招标人能够在原定投标有效期满之前，依照需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复,投标人能够拒绝招标人这种要求,而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍适用。同时投标人既不能要求也不同意修改其投标文件,但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第6条关于投标保证金的退还与没收的规定仍适用。6.投标担保.1投标人在递交投标

20、文件的同时提交人民币拾万元的投标保证金，否则视为不响应招标文件而予以拒绝。16. 投标保证金的缴纳可采纳下列任何一种形式:（1)银行汇票（仅限于工行、建行、农行）；(2）转帐;(3）现金。6.3 招标人在发出中标通知书后的14天内,向所有投标人退还投标保证金(不计利息);但中标人需提交履约担保后，方可退还投标保证金。1.4 如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:(1)投标人在投标有效期间内撤回其投标文件;(2)投标人未参加开标会议（或迟到1分钟以上);（3)中标人未能在规定期限内提交合同履约担保。17.投标答疑招标人应依照投标人对招标文件存在的疑问进行解答。18投标文件的份数和签署

21、181:投标文件分正本和副本（正本壹份 副本贰份 ) 1.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔写，要求投标文件采纳A4纸(字号不做要求)，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清晰地标明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处,以正本为准;18.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其托付代理人签字、盖章。投标文件中签署的授权托付书格式、签字、盖章及内容均应符合要求,否则无效；8.4 除投标人对错误处必须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字和增删,如有修改，修改处应由投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。四、投标文件的递交19.投标文件的

22、密封与标志191 投标人应将投标文件中的商务部分、技术部分分两个密封袋包装,并在密封袋右上角注明“商务部分”、“技术部分”；19.2每个密封袋的正本和贰份副本分不密封在两个内层密封袋子中后再共同密封在一个外层密封袋中。并在投标文件的内层密封袋上清晰标明“正本”或“副本”；19.3在外层投标文件密封袋上应：（)写明投标人名称；(2)注明下列识不标志:招标文件编号:LG-212XYSG-招字第003号 工程名称:黔西南州元豪投资有限公司00a铝合金板带材加工项目一期工程标段。开标时刻: 2012年月6日上午9:。9.4 投标应在内层投标文件密封袋上写明投标人的通讯方式，以便招标人退回投标文件。20

23、投标文件的标记和密封假如投标文件没有按19条规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人,招标人将不承担投标文件错放或提早开封造成废标、漏标的责任。2.投标截止日期202年3月1日上午：0时22投标截止期投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于个，招标人将依法重新组织招标。23投标文件的补充修改与撤回2.1 投标人在递交投标文件后,在规定的投标截止日期之前,能够书面形式通知招标人修改、补充或撤回已提交的投标文件。23.2 投标人对投标文件的修改、补充,应按第19条规定的要求密封、标识。2.3 投标人在投标截止日期撤回投标文件应书面通知招标人。34在投标截止日期以后，投标人不得补充、修改投标文

24、件。五、开 标4.开标会24. 本招标工程开标会将于投标截止时刻的同一时刻召开时刻：202年3月16日上午9:0（北京时刻）地点：中铝国际工程股份有限公司兴义项目部会议室 24.2 投标人参加开标会议的法定代表人或其托付代理人应携带本人身份证，托付代理人还应携带参加开标会议的授权托付书,以证明其身份。2 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人。24. 开标会议由中铝国际工程股份有限公司兴义项目部主持。(1)参加开标的投标单位代表应签名报到；(2)投标人未按时参加开标会议,迟到1分钟者为自动弃权。投标人已递交投标保证金的,将没收其投标保证金;5投标文件的初步审查25 开标时,招

25、标人将对投标文件进行符合性审查,当投标文件出现下列情况之一者将按废标处理:()逾期送达或未送达指定地点的;()投标文件未按规定装订、密封、标志;(）投标文件未按规定加盖投标人单位公章和单位法定代表人或法定代表人托付的代理人签字、盖章;(4）未按规定格式填写,投标文件的关健内容不全或字迹模糊,无法辨认；(）投标人对同一招标项目递交两份以上不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；()投标人未按招标文件要求提供投标保证金的；(）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的;5.2招标人对符合性审查合格后的投标文件（未出现上述任何情况的）,交给评标专家小组进

26、行评审。附:开标会议议程：（1）主持人介绍要紧参加人员、入围投标单位;()宣读会议纪律;（3）宣读评标方法；（4)由招标监督人、招标人代表核验投标单位资格;（5)由招标监督人、投标人代表验证投标书密封情况;（）开封、宣读标书（正本)要紧内容:投标人名称、投标价、工期、质量标准(按递交标书顺序依次进行，宣读完后由投标人代表在记录表上签字确认）；(7）宣布开标会议结束。招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备案。六、评 标2.评标会议开标会议结束后,投标人离场,然后由评标专家小组负责人主持召开评标会议。27评标过程的保密27.1 开标后，直到授予中标人合同为止,招标人和评标专

27、家必须对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关资料、中标侯选人的推举情况以及和评标有关的其他情况严格保密；27. 在投标文件的评审和比较、中标侯选人推举以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标专家施加阻碍的任何行为,都将会导致投标被拒绝。27.3中标人确定后，招标人对未中标人未能中标的缘故不作任何解释。2投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标专家小组可要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或讲明，澄清或讲明按评标专家小组要求能够是书面或口头的。9.技术评标2. 技术评标确实是评标专家小组对投标文件的技术部分进行综合评审;9.2技术评标的内容确实是看投标文件是

28、否在实质上响应招标文件的所有实质性条款、条件和规定,无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性阻碍；或者对合同条款中规定的招标人的权利及投标人的责任造成实质性限制;而且纠正这种差异或保留将会对其它实质上响应招标书的投标人竞争地位产生不公正的阻碍。2技术评标方法()评标方法:采纳综合分值法，技术分满分为10分(2)评分项目及分值：质量目标及承诺：分工期:20分施工组织设计：35分项目经理资格、经历：1分投标文件的完整性、响应性:6分类似工程业绩9分(3)各项评分标准: 质量目标及承诺:最高16分质量目标满足设计及现行国家施工验收标准达到合格得8分，确保达到

29、优良的得1分，投标单位质量目标承诺为国优的满分6分。工期及奖罚:最高分本工程绝对工期为2天,具体各子项绝对工期如下：37-3:氧化铝仓库(一、二) 260天537-31:空压站10KV配电室 172天G53:空压站 172天57-34：空压站循环水 天 5377-35：污水处理站 4天5377-36：化学药品库 3天G5377-7：氧气乙炔库 44天57-/0：综合维修及备品备件库 194天施工组织设计：(满分5分)由评委按下表打分序号项 目好一般缺项1项目班子配备及机构设置31.52施工现场平面布置图.60.03机械设备配置满足本工程施工要求3.51704质量保证措施.51.755进度打算及

30、操纵措施3.1.706安全文明施工及环境爱护51.707劳动力打算安排、材料供应安排.080雨季施工措施.7509关键工序施工方法及组织措施9.0410对设计图纸技术上的缺陷提出修改完善意见及合理化建议1.80.9项目经理资格及经历(本项满分14分)作为本单位的项目经理必须持有一级项目经理证书或一级建筑师证书,且承担工程项目应符合本工程规定。证书齐全者得8分,否则得0分。有组织本次招标类似工程施工经验者（以合同为准)6分，否则得分。投标文件的完整性、响应性（本项满分6分）符合招标文件编写顺序要求的得3分，不符合的得O分：响应招标文件要求的得3分，每缺一项扣1.5分,以分为限。类似工程业绩9分有

31、两项及以上者得6分,有一项者得分。获得一项以上国优的得分,获得一项以上省部优的得1.5分,两项得分只选择其中一项。()技术评标结果技术评标得60分（含60分）以上者进入商务评标。技术评标的分值不带入商务评标,但要作为招标领导小组确定中标人的重要参考依据。30商务评标30. 商务评标确实是评标专家小组对投标文件的商务部分（报价)进行综合评审;30.2评标专家小组对投标人的投标报价进行认定。评标专家小组发觉投标人的报价明显低于其它投标报价或明显低于标底价,使得其投标报价可能低于其个不成本的，应当要求该投标人出书面讲明并提供相关证明材料。投标人不能合理讲明或者不能提供相关证明材料的，由评标专家小组认

32、定该投标人以低于成本价竞标，其投标作废标处理。30.3商务评标方法(1)评标方法:评标采纳“合成标底”法(2）标底的确定:为使本工程招标标底既能满足国家有关规定要求,又能符合市场客观实际,为此,本工程招标标底采纳合成标底(70%+30)，A值为招标人的暂定标底。（3）B值的确定:即开标后,投标报价高于招标人暂定标底(A值)的5%（含5)或低于招标人暂定标底（A值)的5%(含1%）视为无效标，其余视为有效标，有效标报价的算术平均值为B值。() 合成标底（值):(A70%+B30%)。()评分方法商务评分满分为10分,其中综合单价的合理性评审1分，价格分85分。 价格分的具体评分方法如下:评分确定

33、：投标报价在A值的5%15%范围内时，得报价差不多分分，否则得零分。投标报价在C值的+3%-5%范围内时，按下列方法计算P值： 投标报价合成标底值 P = 100%合成标底C值D计算:分值D=(-.25)*P*10012.75,最终计算结果取小数点后二位。示例如下:P值(%）+3+2+10-3-4-5分值D0 4.2 .0 12.57.0 21.2.50 975 400 最终商务评标的分值为:5D+综合单价的合理性分值。31.确定中标人1.按0.3款商务评标得分,从高到低确定中标候选人顺序。3.2如所有有效的投标人报价均小于合成标底C值的%时,报价分均为5分，由招标领导小组依照技术评标结果经综

34、合分析后确定中标人,合成标底C值下浮5%即为中标价。3如所有有效的投标人报价均高于合成标底C值的3%时，报价分均为0分,由招标领导小组依照技术评标结果依次找投标人进行商务洽谈确定中标人,洽谈结果即为中标价,如谈判不成,则招标人重新组织招标。31招标领导小组依据评标小组书面评标报告和推举的中标候选人,最终确定中标人。31.5中标后在总价不变的前提下,招标人有权对报价清单进行合理调整,关于在总价不变的前提下,如出现个不分部分项工程综合单价偏离合理市场价太高的情况下，招标人能够在此分部分项工程总价不变的情况下，有权对此分部分项工程的工程量进行调整,使此综合单价符合合理市场价，再经双方确认后作为合同清

35、单。16中标人有下列情形之一时，招标领导小组应取消原中标人资格,按中标候选人的顺延名次与其进行商谈,并将中标资格或合同授予资格交予他： 放弃中标; 因不可抗力提出不能履行合同; 未按时交纳规定比率的履约保证金； 未按规定时刻签订合同；违背投标书承诺，在签订合同时强硬要求修改招投标文件内容; 投标有违规行为。31.7 如第一中标人的中标资格被取消后，由招标领导小组确定第二中标人；如第二中标人的中标资格被取消后,由招标领导小组确定第三中标人。但第一中标人的中标价为最终中标人的中标价。31.8 招标人在确定中标人后7日内发出中标通知书。2错误的修正32.评标专家小组将会对实质上响应招标文件要求的投标

36、文件进行校核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:(1)假如数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,以文字表示的金额为准；(2）单价与合价不一致时，以单价为准，除非评标专家小组认为单价有明显的错误,现在应以标出的合价为准,并修改单价。32.2 按上述修正错误的原则调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，对投标人起约束作用。假如投标人不同意修正后的报价,则其投标将被拒绝同时其投标保证金将不予返还,并不阻碍评标工作。3. 未尽事宜,由评标小组议定,本评标、定标方法由招标人负责解释七 合同的授予3合同的授予5.1 本工程的施工合同将授予按第31条规定所确定的中标人。36

37、合同签定36.1中标通知书发出之日起30日内,中标人按中标通知书中规定的地点与招标人签订建设工程施工合同；3.2 中标人如不按约定时刻与招标人签订合同,则招标人将有权废除授标,没收其投标保证金，并重新确定中标人；36.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工,不得将中标项目转让(转包)给他人。3.履约担保合同签署后3天内或合同首次付款前中标人须向招标人提交金额为合同总价0%的银行保函(或保证金)；附:银行履约保函格式履 约 保 函 (格式） 编号:中铝国际工程股份有限公司兴义项目部:鉴于:本保函的申请人 （以下简称“申请人”)与贵方于（ )年( ）月（ ）日签订了编号为 的 （以下

38、简称“合同”)。为了保证申请人充分履行其在合同项下的义务，应申请人的申请,我行，即 (以下简称“本行”）,兹出具以贵方为受益人的本履约保函,其性质为见索即付的担保函。本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过人民币 元整(此数额即为本保函的担保限额）的担保责任，并约定如下：一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合本条下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后 七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户:（1)贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行其在合同项下的义务或责任,并引述申请人所违反的合同条款原文;

39、（)索偿通知由贵方以书面信函(须注明索偿通知制作的日期并加盖贵方公章）方式出具,注明合同的编号和名称及本保函的编号。二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以人民币计算并表示为确定不变的数额。本保函的有效期内及担保限额内，贵方能够一次或分多次提出索偿,但贵方提出索偿的累计金额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额依照本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。三、本保函自开立之日起生效，至（ )年( ）月（ ）日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准)本行对公营业时刻结束时有效期届满。四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的付款义务和责任并不取决于任何交易、

40、合同、协议和承诺的存在和有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件,同时不受申请人任何抗辩的阻碍，不受合同或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止的阻碍,也不受申请人停业、破产、无力清偿债务、因任何缘故丧失企业资格、更改章程、分立或合并等各种变化的阻碍。若合同双方对合同进行变更、补充或终止，贵方有权以书面通知本行的方式解除本行在本保函项下的全部或部分义务和责任,该通知一经本行收到即发生效力。五、本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。六、本保函适用中国法律，有关本保函的一切争议均由本行所在地有管辖权的人民法院管辖。 保函开立银行(盖章）:银行 法定代表人或授权

41、代理人(签字)： 保函开立日期： 年 月 日保函开立银行的联系人:保函开立银行的电话：保函开立银行的传真：保函开立银行的地址：(F-99-21）第二章 施工合同要紧条款一、协议书二、通用部分三、专用条款190201建设工程施工合同第一部分 协议书发包人(全称)：中铝国际工程股份有限公司兴义项目部承包人（全称): 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，依照中铝国际工程股份有限公司的授权，中铝国际工程股份有限公司兴义项目部（以下简称“发包人”)作为该公司执行黔西南州元豪投资有限公司30k/a铝合金板带材加工项目一期工程总承包合同的授权代表和执行人,与 （以下简称“

42、承包人”），经友好协商,就黔西南州元豪投资有限公司30kt/a铝合金板带材加工项目一期工程标段建安工程施工合同事宜，达成如下合同条款：一、工程概况 工程名称:黔西南州元豪投资有限公司300t/铝合金板带材加工项目一期工程工程编号：G53工程地点:贵州省黔西南州兴义市工程内容:由中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司设计的本标段工程内容中的所含专业的全部建安工程。本合同工程量报价清单详见附件三合同工程量报价清单。资金来源:业主自筹，总包方部分筹集建设二、工程承包范围包括以下子项的建安工程:（注明子项）三、合同工期开工日： 年 月 日(本标段未开工子项以发包人通知开工日期为准）。完工日： 年 月 日(

43、各子项完工日为发包人通知开工日加子项绝对工期）。合同工期：日历天数 天(绝对工期)；其中（注明各子项工期)四、质量标准 工程质量标准:合格。五、合同价款1、合同总价款金额（人民币）: 元整（￥： 万元)，其中建安工程费￥ 万元，甲供设备装卸及保管费￥ 万元。除第五条第2款、第3款、第4款另有约定外，该费用为合同工程量报价清单基础上的总价包干。工程实施过程中发生的清单综合单价、现场签证、基础超深（指超出设计蓝图地基处理之外的工程量,但专门地质条件下的地基基础处理除外）、材料代用、工程联系单(技术核定单）、材料、人工、机械涨价等，只作为施工竣工资料,其直接或间接发生的费用已包含在合同总价中，在竣工

44、结算费用时不再单独计取费用。2、最终蓝图结算:以标段为计算单元,双方均独立的以中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司发出的最终施工蓝图（包括该版设计蓝图的设计交底回复函）与发包工程量清单进行对比,按下述计量规则、计价原则计算最终蓝图结算费用，调整标段原合同总价。计量规则：按建设工程工程量清单计价规范GB0500-2008工程量清单规范的相关规定。计价原则：与合同工程量报价清单进行对比,按标段内相同子项及其他子项的先后顺序,关于合同工程量报价清单中有相同的清单项目按相应的综合单价进行计算;有类似的清单项目，参照类似清单项目的综合单价进行计算；关于完全缺项的清单项目，即合同工程量报价清单没有的项目,其

45、综合单价由承包人按当地合理的市场价计取,并报送发包人,经审核通过后执行。承包人按上述计量规则和计价原则计算标段费用后，在规定时刻内报发包人审核，以双方共同确认的量价计算出工程费，并按相应比例计算出安全防护及文明施工措施费、专门措施费，汇总的最终费用经双方确认后为最终蓝图结算费用。3、设计变更费用的调整范围：以标段为计算单元，设计变更（正变更和负变更）累计费用(按上述计量规则、计价原则计算)在标段最终施工蓝图结算工程费的2%内（含2）属承包人风险范围，超过标段最终施工蓝图结算工程费的2%的费用由发包人承担，并单独列项，调整标段原合同总价。4、专门地质条件下的地基基础处理指在喀斯特地貌情况下出现的

46、溶洞、软弱下卧层处理,由于自然缘故不良地质条件下的地基下沉处理。专门地质条件下的地基基础处理费用由发包人承担,费用按标段按实结算，承包人必须及时的通知发包人现场核实,并做好原始记录。最终报发包人审核后并经双方共同确认的费用作为最终结算费用,并单独列项,调整标段原合同总价。5、本合同总价款中含进度节点考核费用，为总价款的1,金额(人民币): 元人民币（￥： 万元）,每一节点考核打算及其考核费用由项目部下达。在每一节点所属子项按时完成的情况下，该节点考核费用返还承包人。六、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:本合同协议书2.中标通知书3. 本合同专用条款.本合同通用条款5图纸.标准、规范及有关技术

47、文件7节点考核打算.附件一工程质量保修书9.附件二履约保函1.附件三合同工程量报价清单11.附件四甲供设备清单12.附件五甲供设备装卸及保管协议13.招标文件14投标书及其附件双方有关本合同工程的专题纪要、书面协议视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分不给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时刻: 年 月 日 合同订立地点:贵州省兴义市本合同双方约定经双方法人代表或授权代理人签字认可,并加盖

48、双方合同专用章后生效。发包人： 承包人: 住所： 住所: 法定代表人: 法定代表人:授权代理人(签字）: 授权代理人（签字）:电 话： 电 话：传 真: 传 真:开户银行： 开户银行: 账 号: 账 号： 邮政编号: 邮政编号：第二部分 通用条款通用条款(略)，具体见示范合同文本（GF-92建设部、国家工商行政治理局制定）第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件、词语定义：词语定义见通用条款.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行本合同协议书的解释顺序 . 语言文字和适用法律、标准及规范3. 本合同使用汉语语言文字。3. 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国建筑法、中

49、华人民共和国合同法、建设工程质量治理条例、房屋建筑工程质量保修方法、建设项目（工程)竣工验收方法及其它有关法律、行政法规和部门规章,以及发包人对本工程治理方面的相关规定。3.3适用标准、规范本合同工程应执行设计图纸中规定的技术要求，设计图纸中未注明的应执行相应现行国家、行业规范和标准。上述标准和规范由承包人自备,发包人不另行提供。4.图纸.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同生效后逐步提供五套施工图纸(蓝图)（施工期间提供二套,竣工期间提供三套）。.2发包人对图纸的保密要求:未经发包人事先书面许可，承包人不得将图纸向任何第三人进行许可使用、转让以及披露有关图纸的任何信息。其余内容按照相应

50、通用条款的规定执行。二、双方一般权利和义务5监理工程师 .1监理单位：贵州新宇建设监理公司5监理单位委派的总监理工程师：总监理工程师行使业主托付的施工时期和保修时期的监理工作职权。.发包人派驻的工程师姓名： 职务:项目治理工程师职权：负责施工时期和保修时期需发包人协调和承办的有关事宜(包括通用条款第8条工作内容）；监督检查、操纵施工合同，负责合同目标的实现;复核已完工程量,负责施工（交、竣工）资料的现场原始签证；参与工程交工验收。 承包人项目经理姓名: 职务：项目经理7.1项目经理是投标文件中确定的项目经理。项目经理必须到施工现场组织、指挥施工;开工后，项目经理必须坚持在现场工作,严格执行发包

51、人的相关制度、认真履行职责，否则承包人承担违约责任。对发包人认为不称职的项目经理,发包人有权要求更换，承包人应无条件同意。其他执行通用条款规定。72承包人必须委派一名总公司级不副总经理全面治理本工程。 发包人工作1 发包人应按约定的时刻和要求完成以下工作:（）施工场地具备施工条件的要求及完成的时刻：开工前 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时刻、地点和供应要求：开工前。承包人接入的具体位置以批准的施工方案为准。 ()施工场地与公共道路的通道开通时刻和要求:开工前。 （4）工程地质和地下管线资料的提供时刻：开工前。（5)由发包人办理的施工所需证件、批件的完成时刻:开工前。 ()水准

52、点与座标操纵点交验要求时刻：开工前。 (7）图纸会审和设计交底时刻：双方协商。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作时刻:开工前。9. 承包人工作9.1 承包人应按约定时刻和要求，完成以下工作:(1)应提供打算、报表的名称及完成时刻:开工报告、施工进度打算表、施工现场平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；向发包方提供的年、季、月度施工打算及相应施工进度统计表、工程事故报告。除本合同另有约定外，上述打算或报表完成的时刻及内容以发包人要求为准。（2）承担施工区域内和大临的施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:开工前必须完善相关措施

53、，合同履行过程中由承包人自费承担。（）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音治理等手续:遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和安全生产等的治理规定,所有费用自理。()已完工程成品爱护的专门要求及费用承担：交工前负责保管已完工的工程和已安装好的设备，并清理好场地,如发生损坏自费修理。（5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱护建筑)、古树名木的爱护要求及费用承担：要有切实可行的爱护措施,如有损坏要无偿修复,并承担赔偿责任。 （6)施工场地清洁卫生的要求:要符合环境卫生治理部门的有关规定。交工前承包人必须清除交工工程范围内的临时设施,并清理好场地,建筑垃圾

54、清除至发包人指定地点,费用自理。(7)双方约定承包人应做的其他工作：本工程的施工现场应满足业主和发包人、监理方关于安全文明工地标准要求。（8)承包人应对从发包人处领用的设备(或材料）进行妥善保管,建立收发治理台帐，发包人有权对承包人领用的设备(或材料)进行监督治理。（9)承包人不能按照上述要求履行合同义务时，发包人有权自行或另行托付他人完成，所发生的费用由承包人承担，直接从工程款中扣除。三、施工组织设计和工期10进度打算1.1 承包人提供施工组织设计(施工方案）和进度打算的时刻：合同签订后7日内或按发包人要求的时刻。 工程师确认的时刻：承包人提交施工组织设计（施工方案）和进度打算后三天内。 1

55、0工程中有关进度打算的要求：执行通用条款规定。11.开工及延期开工承包人若不能按规定时刻开工,每拖延一天，扣违约金20元,且合同总工期不变。12.暂停施工:按通用条款规定执行。1 工期延误1.1 双方约定工期顺延的其他情况：因承包人进材料、运输、民工雇用、污染、废水排放、交通等造成的农民挡工问题，承包人自行承担停窝工费用,工期不予顺延；因发包人缘故造成的农民挡工问题,停窝工费用不再考虑，已包括在合同价款中；在一周内累计停工超过2天，工期给予顺延。发包人供应设备的缘故造成一周内停工累计超过2天，工期顺延。然而，非承包人缘故导致的工期延误,承包人必须积极采取措施,争取工程进度满足合同约定的竣工日期

56、,发包人批准后将给予支持。因承包人组织治理不善导致总工期延误，按本专用条款352款的约定,向发包人偿付违约金。其它执行通用条款规定。14工程竣工:按照通用条款约定执行。四、质量与验收15. 工程质量15.1工程质量的验收以协议书第四条约定的质量标准为依据。15.2如本合同双方对工程质量发生争议,双方均同意由贵州省产品质量监督检验所进行检测,并完全认可该机构的评定结论。如确属质量问题，质量检测费由承包人承担，从工程款中直接扣除。15.3质量操纵必须按照GB/T1900-ISO900质量治理和质量保证系列标准,建立、完善质量保证体系。承包人现场应每年不低于二次进行贯标，并配合中铝国际三大体系贯标。

57、6.检查和返工161承包人除执行通用条款16.1款的约定外,应严格按照投标书中的施工组织设计和中标后施工组织设计的最高要求执行,严格执行工程师的各种指令，并同意工程师的监督、检查。16.工程的过程质量(各时期的检验批、分项工程、分部工程、单位工程等)达不到经监理和发包人批准的质量标准或质量打算的要求,承包人应拆除和重新施工，直到符合约定的标准；否则,按本专用条款35.2款的约定，向发包人偿付违约金。17. 隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程。 18重新检验:按照通用条款约定执行。19. 工程试车 承包人负责单体试车（费用已包含在合同总价中)，同时承包人须积极配合发包

58、人进行空负荷联动试车和负荷试车（配合费用双方另行协商）。五、安全施工0.安全施工与检查20.承包人应对进入现场的所有施工人员进行安全教育,施工现场的安全由承包人负责,由此而导致的安全事故，由承包人承担一切责任。承包人要严格按照安全规程类的标准、规范、规程和发包人要求组织施工，并首先通过发包人组织的各施工时期安全文明工地检查验收。若时期检查安全文明工地未达到标准，承包人要承担违约责任，按本专用条款3.2款的约定，向发包人偿付违约金。承包人要随时同意发包人派驻的工程师、政府有关部门安全检查人员的监督、检查。21安全防护通用条款第1.1和212款中的安全防护措施费，已包括在合同价款中,按本合同专用条

59、款第23.款的约定执行。其它事宜执行通用条款的规定。2.事故处理：按照通用条款约定处理。六、合同价款与支付23.合同价款23.1本合同总价款为人民币（大写金额）： 元整（￥: 万元）,其中建安工程费￥ 万元，甲供设备装卸及保管费￥ 万元。2.2合同价款中包括的风险范围 (1）合同履约期内的国家政策性变化及承包人自购材料市场价格变化阻碍的工程造价变化；（)由于停电、停水等发包人缘故及其他外部缘故（含本合同通用条款第81条工作内容)造成的停、窝工损失费用;(3）本合同价由工程直接费、间接费、利润、税金、保险、试验费、大型机械进出场费（包括安装及拆除)和施工方案中的技术措施费以及施工期间的安全防护措

60、施费、文明施工费等费用构成;(4）完成本工程发生的设计变更、现场签证、技术核定单、材料代用单等所有费用。风险费用的计算方法：除协议书第五条第款、第3款、第款的约定外，在投标报价时发包人已要求承包人将上述风险范围内费用计入投标总报价中，一次包死，不再调整。2. 工程预付款本合同工程没有预付款。2. 工程量确认21 承包人向工程师提交已完工程量报告的时刻:承包人每月15日前按工程实际进度提交工程量报告(完成的工程量和价值预算),报发包人现场项目治理工程师确认工程量、费用治理工程师确认价值预算,收到后两天内核实。对承包人超出设计图纸和承包人缘故造成返工的工程量,发包人工程师不予计量。对达不到合同规定