路基合同模板范本

1、 合同编号：CJ-LW216-京藏公路09劳务协作合同 甲方：天津城建道桥工程有限公司注册地址：天津市南开区红旗南路奥林匹克村幢 邮编:30381通讯地址:天津市南开区红旗南路奥林匹克村5幢 邮编：3001 法定代表人：闫海涛 职务:总经理乙方:石家庄建设集团有限公司注册地址:石家庄新华区新和街20号 邮编：通讯地址: 石家庄新华区新和街20号 邮编：法定代表人:王呈肖 职务:总经理资质证书号码:9101010774139Q 发证机关：石家庄市工商行政治理局资质专业及等级: 复审时刻及有效期：纳税人资格：小规模纳税人（企业）纳税人识不号：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关

2、法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。第一条 合同形式和范围1.1 乙方组织劳务人员参加甲方组织的施工生产，完成劳务分包合同。.2 乙方对合同的酬劳独立核算,自负盈亏。第二条 工程合同工作对象及提供劳务内容1 工程名称： 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建K11-K1203056段路基桥涵工程第JZ1合同段路基工程 .2 工程范围: K16+50.6-K88+600范围段路基工程 .3 工作内容:(1）推挖表土、推出路基以外、原地面平坦、压实(2)包含挖、装、2km 内运、卸、检底(形成路拱)刷坡、清理余土、防尘、防排水处理、便道养护、

3、挖台阶等直至路基成型达到工程验收标准等全部工序 （3)自卸汽车运输、卸料、以设计调配图运距为准，超出运距00m以内（含500m)不计，超出0米以上至1m按1km增运计(4）包括排水、按照施工规范要求为达到路基压实度两侧加宽、填前碾压、刷坡、做路拱、整型等直至路基成型达到工程验收标准等全部工序 （5)砂砾填筑、洒水、碾压成型(6)场内装运、铺筑、整平、分层碾压(7）铺筑土工格栅,固定达到施工要求（8）铺筑土工格栅，固定达到施工要求(9)砾类土土的回填碾压成型,上述工程项目包括但不限于以下内容:设计范围内的所有工作内容,为完成本工程所需要的临时施工，施工中采取的施工和赶工等相关措施费用及风险费等费

4、用，以及合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等。第三条 劳务作业期限3.1 作业期限: 216 年 10 月 5 日到 2017 年 5 月25 日（具体依照现场情况以甲方书面签发的开工通知为准)，共计212 日历天,完工日期依据甲方通知的开工时刻进行顺延。3. 甲方依照现场工作面的提供时刻，可对作业期限进行相应的调整。若在施工过程当中建设单位、监理及甲方依照工程总体进度情况要求调整作业期限,则以最终调整后的作业期限为准，乙方承诺无条件执行。3.3进度打算：乙方按建设单位和甲方要求的打算组织施工，确保作业期限。若乙方劳动力不足、作业能力差,差不

5、多或可能会阻碍劳务作业项目的合同工期时，甲方可提早解除本合同并另选劳务队伍进场,乙方承诺 3 日内无条件退场完毕，由此造成的损失由乙方自行承担并赔偿因此给甲方造成的损失。在施工过程中，如乙方出现消极怠工，阻止施工,中途停工等非正常方式延误工期情形的，甲方有权单方解除合同,责令其立即退出施工场地，并按每阻碍施工一天，扣除合同暂定总价（包含增值税）的 5 作为乙方向甲方支付的施工补偿金。.作业期限顺延:如遇下列情况造成工期延误，经甲方书面确认同意后，作业期限方可相应顺延，由此造成的其他任何损失、补偿、事故等，乙方承诺自行承担。3.4.1重大设计变更;3.2重大自然灾难、不可抗力; 3.甲方和监理缘

6、故。第四条 合同价款及劳务作业量签认4. 双方约定本合同采纳 固定单价价款方式。.1 固定总价合同价款为一次性总价包定，除合同条款另有约定外，不因任何因素调整，包括但不限于政策性调整、市场价格波动、建设单位综合调价等。12固定综合单价合同合同单价为:见附表一 ,单价一次性包死，直至工程竣工验收不做任何调整。(本综合单价包括为完成项目内容所发生的一切人工费、材料费、机械设备费、治理费、调遣费、风险费、税费,以及工程内容中所有明示或暗示的其他相关费用)。本合同暂定总价为：7396633元,壹仟柒佰叁拾玖万陆仟陆佰叁拾叁元整。最终结算总金额=建设单位、监理验收合格且经甲方签认的符合计量规则的实际完成

7、的合格劳务作业量综合单价。如因施工需要调整施工工序和方法,乙方承诺予以执行，并不因此调整单价,增加费用。如因甲方需要,调用乙方机械和人员,乙方应积极予以配合。4.税金(增值税、都市维护建设税及教育费附加等）、乙方企业所得税及乙方人员的个人所得税等所有税款均包含在合同价款内,由乙方按有关规定自行缴纳。4.3合同外劳务作业单价确认:关于新增加的劳务作业项目,应遵循先签合同后施工的原则，按合同明确的单价、工程量计算原则、工程量签认程序和时效性执行。专门紧急情况下未签合同的劳务作业项目，其新增加项目劳务单价的确定,首先选用本合同劳务单价中合适或相近作业内容单价；若无合适或相近的劳务单价时，甲方可参照同

8、行业同类劳务予以确定。4.4 下列情况之一者不予签认和支付:劳务作业量未经监理工程师、甲方质检人员检查签认的（工程质量未经检查验收或检查验收不合格需返工或待其它处理者）;乙方未按或超设计图纸、施工规范、甲方技术交底要求施工的劳务作业量及无甲方变更设计通知单、乙方自行变更设计而增加的劳务作业量，设计有误或多余，甲方指令不要求施工而乙方自行完成的工程；由于乙方施工缘故，造成的工程质量不合格或未经确认的劳务作业量;由于乙方施工错误造成的质量、安全、环境污染事故而增加的劳务作业量。= 5 * GB 由于乙方施工错误或施工组织安排失误而增加的工程量； 6 * G3 未在有效时刻内经甲方授权的人员签证的工

9、程量。第五条 劳务酬劳的计量及支付程序5.1 劳务作业量的计量。以施工图纸、设计变更通知、甲方技术交底为依据,遵照4.1.2、43、4.4款的约定，按乙方实际完成的并经建设单位、监理验收合格,甲方签认的合格工程量计算,其他任何人、任何形式的施工工作量的证明材料均不能作为结算依据。52每月 25 日前，由甲方工程部门组织甲乙双方共同对乙方所完成的劳务作业项目进行验工,并对符合计量支付要求的劳务作业项目编制验工数量表。.3 验工计价表的审核按以下程序进行:首先由甲方打算部门依照本期验工数量表和现场授权签认人确认的符合合同规定的劳务作业量签证单编制验工计价表;工程、安质、物资、设备、打算等部门共同审

10、核确认；技术、质量总负责人签认;项目经理批准。乙方在此明确并承诺：未经以上程序及人员全部签认以及加盖项目印章(缺一不可）的签证、洽商、零星用工、机械台班、合同外工程量，均不能作为要求甲方计价及结算的依据。5.4 劳务酬劳拨付及发票.4. 本工程无预付款项，进度款拨付依照甲方项目经理签认后的验工计价表，且在建设单位支付相应进度款后 3个工作日内拨付,进度款的拨付额度不超过当月计价额的 85 %（含甲方供应材料和甲方提供的水、电、风、机具和临时设施等费用），每次进度款中预留15%作为保证金，其中为质量保证金、5%为安全保证金、5%为农民工工资保证金(所有保证金均不计息)。工程进度款拨付幅度不超过合

11、同总价款的5。5.42乙方承诺严格按以下条款履行提供增值税发票的义务：5.4.2.1甲方对乙方完成工程每月验工计价后5日内，按甲方要求出具符合纳税人身份，且合法有效的增值税 一般发票,且发票相关信息必须与实际提供设备或应税劳务等业务内容一致。否则，甲方有权拒付相当于发票金额的款项，由此引发的所有责任及损失均由乙方自负。.2.2乙方应在开票之日起日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方提供增值税发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方指定经办人员签认，视为乙方未提供增值税发票，如发生增值税发票丢失,由乙方承担责任。乙方开具的发票不合格的,甲方有权退回并拖延支付5.41条约定的应

12、付款项,且不承担任何违约责任或赔偿责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形:开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误;因乙方拖延送达、开具错误等缘故造成发票认证失败等。54.23甲方在取得乙方的增值税发票后,将合同款项按合同约定汇款至合同约定的乙方银行账户，甲方不同意乙方变更银行账户的请求。如因专门情况,乙方需更改账户为其名下其他银行的账户时,必须经甲方书面同意。除非经法院裁判或仲裁机构仲裁裁决文书确定的付款义务，甲方不同意乙方将账户变更为其他单位的银行账户。如乙方随意改变账户,

13、甲方有权拒付货款,由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。5.4乙方未按合同约定开具增值税发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应赔偿由此给甲方造成增加的成本费用外,乙方还应向甲方支付合同暂定总价(包含增值税）5 %的违约金，同时甲方有权终止合同。54.25乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的,乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同暂定总价（包含增值税) 5 %的违约金;乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部相当于甲方损失金额的履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿;乙方重新开具的发票仍与合同

14、约定不符的,乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收;乙方无法开具发票的,乙方除按本项前述约定承担责任外，还应赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。5.6如乙方不能按照甲方要求提供增值税专用发票，则乙方应按不含税价格提供增值税一般发票，甲方不再另行支付相应税款。5.4.2.7因乙方自身纳税人身份、纳税方式等变化引起的适用增值税税率的变化,如因此给甲方造成的损失应由乙方承担。5.4.2.如甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单。5429如获得开具的汇总专用发票,则乙方应提供其防伪税控系统开具的销售物资

15、或者提供应税劳务清单,并加盖发票专用章。.5完工结算:工程完工并由甲方、监理及建设单位验收合格后，视建设单位与甲方结算情况办理结算。5.6 保证金的退还与动用:安全保证金和农民工工资保证金在工程完工验收后，且建设单位支付相应进度款后30日内经甲方确认,未发生安全事故、民工索要工费、干扰办公场所等非正常情况后无息支付。如发生安全事故、民工索要工费、干扰办公场所等情况的，安全保证金和农民工工资保证金将不予返还，不足弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。本合同的工程质量保修期，遵照甲方与建设单位的合同约定,乙方的工作成果在甲方与建设单位约定的质量保修期满后,若无质量问题，待建设单位返还甲方质保金后0日

16、内无息返还乙方。若乙方施工工序在质保期内出现质量问题,乙方须在接到甲方修复通知后3日内派人进行修复，乙方到期未派人进行修复、拒绝修复或自身没有能力修复时，甲方有权另行选择他人进行修复，并有权从乙方的质保金中直接扣除所发生的费用，不足部分,由乙方补足。5.7 乙方应按时足额支付其工人工资。如出现拖欠情况,甲方有权代为发放乙方雇佣工人工资。.在本合同下,任何付款都不应理解为是对乙方部分或全部履行合同的认可，任何付款都不应理解为对缺陷工作或不合格品的确认。5.9除甲方供应机械设备外(如有）,其余所有机械设备均由乙方承担，并包含在本合同价款内。除甲方供应材料(见合同附件2:甲方供应材料及损耗系数表)外

17、，其他所有材料均由乙方采购,并满足施工图纸和规范要求，费用已包含在本合同价款内,不另行计算。安全防护设施和标志、标牌由乙方负责,并满足建设单位及甲方要求,费用已包含在本合同价款内,不另行计算。乙方生活设施(床、被褥及食堂设施等）均由乙方自行承担，并包含在本合同价款内，不另行计算。第六条 材料采购供应及材料用量的操纵.1 工程所需的 路基填料、砂砾石、土木格栅、土木格室、卵砾石、碎石 由甲方统一供应，材料由乙方按照提交甲方的使用打算在甲方仓库或甲方指定地点领取,运输、装卸及费用由乙方承担,乙方指定专职材料员负责领取、办理甲供材料的交验和保管等工作；若因保管不善造成损失，乙方应双倍赔偿甲方，甲方有

18、权在验工计价时直接扣回乙方的赔偿款,同时乙方应赔偿因此给甲方造成的一切经济损失；甲供材料以外的其他辅助及零星材料,包含在合同单价内,可由乙方自行采购，但必须取得甲方同意并符合设计文件和施工规范要求。同时乙方应向甲方提供产品合格证、产品使用讲明和检验资料。需现场检验的，检验费用由乙方承担。甲供材以外如需甲方供应的材料，甲方有权在市场价的基础上另加收5%的采购保管费。除甲方供应材料外(如有)，其余所有材料(含辅助及零星材料)均由乙方自行采购，所有费用已包含在本合同价款内。.2乙方应合理使用甲供材料,杜绝白费,否则甲方将按照甲供材料价格和现货市场价格的高者,对超出合理使用量的部分双倍收取违约金（甲供

19、材料价格和损耗系数见附件),甲方有权直接扣除本项违约金。6.3 施工用电：甲方提供电源至临时电力干线配电箱,乙方自备从临时电力干线配电箱到施工作业面的动力线，如甲方提供临时电力干线电力不能满足乙方施工用电要求,乙方需自备发电设备,以确保施工连续性,费用已含在合同单价中。乙方使用甲方提供的电源,以甲方电力计量表为准，甲方按 元/度电收取电费,从乙方劳务酬劳中扣除。6.4 施工用水:施工和生活用水均由乙方自行解决,接通费用和水费等所有费用已含在合同单价中。.5除本合同约定由甲方提供的机械设备外(如有）,乙方需要使用甲方其他机械设备时,甲方有权按甲方机械租赁费标准从乙方计价款中扣除费用。在乙方使用期

20、间,如有损坏或丢失情况的，乙方应按设备的市场价格赔偿甲方的损失。6.6乙方所采购或租赁的材料设备其场外运输工作及费用,均由乙方自行承担并已包含在本合同价款内。同时,因运输过程中产生的意外事故、违章处罚，均属于乙方责任事故，概与甲方无关,乙方应承担所有费用并赔偿因此给甲方造成的损失。6.7乙方所采购或租赁的材料设备其场内运输和装卸工作及费用,均由乙方自行承担并包含在合同价款内。同时，因非甲方缘故在场内运输和装卸过程中产生的意外事故、违章处罚,均属于乙方责任事故，概与甲方无关,乙方应承担所有费用并赔偿因此给甲方造成的损失。68甲乙双方应填写合同附件4周转材料单价及退还损耗系数表,在甲乙双方之间明确

21、周转材料种类、租赁或购买、返退损耗系数等差不多情况。6.甲方所提供的设备、周转材料及机具等,因乙方保管或使用不当缘故造成丢失或损坏的，由乙方负责赔偿。610乙方自行采购材料或机械设备的,应保证在使用材料、机械设备或其任何一部分时，甲方免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生,乙方应承担全部责任及由此所发生的全部费用。 第七条 工程质量和检查验收71 本工程质量标准为 优良 （合格或优良）,工程质量标准应符合相关现行规范及工程质量评定验收标准和设计文件的要求。7.2 乙方在甲方的指导、监督下，要确保分项、分部工程一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划。因

22、违章施工、偷工减料、违反施工工序和方法致使工程质量达不到约定标准,乙方应按照甲方要求重新施工，并承担一切经济损失,工期不予顺延。73 乙方在施工中应同意并配合甲方、监理和建设单位人员的定期或不定期检查,执行甲方制定的各种质量、安全、环保操纵措施,为甲方检查检验提供便利条件,确保本合同约定范围内的工程质量。因乙方未严格按照技术交底施工，或自行采购的材料、设备存在质量问题,违章施工,偷工减料，或在施工中存在其他违法违规或违约行为致使工程质量不合格的,乙方应当承担工程质量缺陷责任，并承担一切经济及返工责任。7. 隐蔽工程在甲方现场技术人员、安全、质量部门会同监理进行现场验收合格,并在验收记录上进行签

23、字确认后，方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方应在限定的时刻内整改,重新验收。不管甲方是否已对隐蔽工程进行验收,当甲方应建设单位或监理要求重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验合格后重新覆盖和修复,费用由乙方承担。.5 混凝土试验费用、试件养护费用、钢筋检验费用等工程方面的检验试验费用由 甲方承担。7.6工程照管与成品、半成品爱护.6.1自甲方向乙方移交施工工作面之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到相应工程经建设单位验收合格之日止。7.6在乙方负责照管期间,因乙方缘故造成工程、材料、工程设备损坏的，由乙方负责修复或更换,并承担由此增加的费用和（或）延误的工期

24、。.3对合同内分期完成的成品和半成品,在相应工程经建设单位验收合格前,由乙方承担爱护责任。因乙方缘故造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。第八条双方责任8.1共同责任8.1 甲乙双方应共同抓好质量、安全、环保工作,乙方应随时同意建设单位、监理、甲方的监督检查，确保生产和财产、人身安全。81.2 甲乙双方在施工过程中应加强治理,严格按照安全操作规程施工,确保安全施工。8.3 甲乙双方在施工中，要有环保意识，严禁违规弃碴、排污,如乙方不按照甲方要求擅自违规弃碴、排污,造成的一切责任及损失由乙方承担。8.4 经甲乙双方协商确认，本工程现场干扰费、延期赔

25、偿费及停、窝工损失等费用已包含在本合同单价中,不再另行支付。8.1.5未经甲方书面同意,乙方不得转让本合同项下任何权利或义务。如乙方未经甲方书面同意擅自转让本合同权利或义务的，乙方应承担本合同暂定总价(包含增值税） 0 %的违约金。2 甲方责任8.2.1 负责编制施工组织设计,统一制定各项治理目标,组织编制年、季、月施工打算、物资需用量打算表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的操纵、监督、检查和验收。.2.2 负责工程技术交底、测量定位、劳务作业检查验收，统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理,对工程施工全过程实施全面治理。2.3 检查监督乙方劳务人员进行文明施工。8

26、.2.负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。8.因甲方缘故造成的工期延误，经甲方确认后工期顺延,费用包含在本合同单价内。其他缘故造成的工期延误及涉及到的费用全部由乙方承担。8.3 乙方责任83.1 对本合同范围内的劳务工作质量向甲方负责,向甲方提供符合本项目要求的资质证书及甲方要求的其他文书,并保证其真实性和合法性；组织躯体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作,按本合同约定提供符合施工要求的施工机具。向甲方提供所有劳务人员的花名册及真实身份证明资料和无犯罪记录承诺，确保所使用劳务人员符合劳动法规要求。依法与农民工签订劳动合同并办理社会保险,自觉遵守法律法规及有关规章制

27、度。8. 乙方应做好岗前培训工作,对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求施工人员违反安全治理的规定进行施工。8.3依照施工组织设计总进度打算的要求,每月 25 日前提交下月劳务作业打算,有时期工期要求的提交时期劳务作业打算,必要时按甲方要求提交周劳务作业打算,以及与完成上述时期、时段劳务作业打算相应的劳动力安排打算,经甲方批准后严格实施。83.严格按照甲方技术交底、施工验收规范、有关技术要求、甲方指令及施工组织设计精心组织劳务作业,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业打算,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度,落实安全措施,确保劳务作

28、业安全;加强现场治理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对劳务作业现场的治理规定,做到文明劳务作业；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失、违约责任及各种行政类罚款。8.3.5 自觉同意有关部门的治理、监督和检查；随时同意检查其自备工具、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合,保证工程顺利施工。8.3.6 乙方应自行治理好安全文明施工工作,所属施工作业区域及生活区必须达到 I级文明工地标准，乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌， 符合甲方及建设单位要求;文明施工费用已含在合

29、同单价内，不再单独进行计量支付。搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作。如有需要,劳务人职员作着装按统一标准由甲方提供,费用由乙方负责。如因乙方缘故，未达到 II级文明工地标准的，视为乙方违约，每次违约应向甲方支付违约金 壹 万元，并自费整改直至达到 甲方 要求的文明工地标准。8.3. 按时提交报表、完整的原始技术资料,配合甲方办理交工验收。8.38 做好劳务作业现场周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品爱护工作,因非甲方责任发生损坏，乙方应承担由此引起的一切经济损失、违约责任及各种行政类罚款。. 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的要紧材料、周转材料、设备机具及其他

30、设施；若发生丢失或损毁，由乙方承担经济赔偿责任。如乙方出现盗卖甲供材料的情况，应向甲方支付盗卖材料价值30%的违约金,且甲方有权单方解除合同，如盗卖、变卖材料、设备、机械金额达到刑事立案标准的，甲方保留追究乙方及其人员刑事责任的权利。8服从甲方及甲方转发的建设单位 及工程师的指令。乙方应确保本合同中约定施工范围内的工程质量符合本合同约定的质量标准。乙方对其承包的工程，在质量保修期内承担保修责任。本合同的质量保修执行建设工程质量治理条例规定，如建设工程质量治理条例对工程保修有专门规定的,从其规定，没有专门规定的部分质量保修期限为 贰 年。该工程的质量保修期，自乙方承建本合同工程所属的甲方中标整个

31、标段内工程竣工验收合格之日起计算。8.3.乙方在接到甲方维修通知之日起3日内派人履行保修责任，乙方未在约定期限内派人保修的,甲方能够自行保修,所发生的费用从质量保证金中扣除,超过质量保证金部分由乙方承担。发生紧急抢修事故的，乙方在接到甲方通知后,应当立即到达事故现场抢修，否则因乙方延迟抢修造成的损失由乙方承担。质量保修完成后，由甲方组织验收。83.1 除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行甲方与建设单位合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。8.3乙方及其劳务人员未经甲方书面同意，不得以书面、口头等方式使用甲方企业名称、项目部名称对外进行业务往来,否则

32、,一经发觉，即属违约,甲方有权单方解除合同，并按本合同价款的 10 %扣除乙方违约金。乙方对外形成的任何与本劳务作业相关的劳动、租赁、买卖等法律关系或侵权责任,一律由乙方负责和承担责任，甲方概不负责，同时乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。.3.1每月按时向甲方提交劳务人职员费发放表,并按合同约定及时提供发票。乙方负责提供小型机具（配电箱等）、小型材料等，费用由乙方自行承担。.3.15 未经甲方授权或同意,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系。8.1乙方负责人（合同签订人、现场要紧负责人）必须驻守工地，离开工地必须经甲方项目经理书面同意,否则,每发觉一次扣除乙方违约金壹万元，每月在现场时刻许多

33、2 天，每少一天,扣除违约金贰仟元，其他被授权人员等关键岗位人员按此执行。8.3.7甲方、建设单位、监理、质检站等单位进行的检查,乙方应无条件配合，因此发生的费用由乙方承担。第九条 履约保证金.1在签订本合同的同时,乙方应向甲方交纳 / 万元（大写: / ）的合同履约保证金,此履约保证金在整个合同履约期间不计算利息。9.2 履约保证金的交纳方式： 无 履约保证金的退还:合同履行过程中如发生履约不能情形(如非正常停工、阻工、不再履行合同、无正当理由而未能按合同规定开工、未能按本工程情况合理加快工期、未能按合同约定竣工日期或甲方驻工地代表同意顺延的工期竣工、无视监理工程师事先的书面警告、一贯或公然

34、忽视履行合同的义务等），该履约保证金不予退还。如未发生违约情形,合同全部履行完毕并办理完劳务作业结算手续后一次性退还履约保证金。第十条 安全劳务作业与检查10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关治理规定,严格按安全标准进行劳务作业,并随时同意行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。10.2乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。乙方为实施合同而雇用的专门工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关治理机构颁发的上岗证书。10.安全工作目标。不发生人身轻伤及以上人身事故;不发生环境污染和职业健康事故;不发生垮(坍）塌事

35、故;不发生压力容器爆炸事故；不发生食物中毒事故；不发生施工机械和设备损坏事故；不发生火灾事故；不发生负要紧责任的重大道路交通事故。由于非甲方缘故造成的安全事故，责任及所有费用由乙方自行承担。第十一条 安全防护与环境爱护111乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近劳务作业时,劳务作业开始前应向甲方提出安全防护与环境爱护措施，经甲方认可后实施,防护措施费用在建设单位批准的相关费用内由甲方承担,其他费用由乙方承担。1.实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品劳务作业时,乙方应在劳务作业前10天以书面形式通知甲方,

36、并提出相应的安全防护与环境爱护措施,经甲方认可后实施。11.3乙方在劳务作业现场内使用的安全爱护与环境爱护用品(如安全帽、安全带及其他爱护用品),由乙方提供使用打算，经批准后由甲方统一供应，费用由乙方承担。1.在铁路既有营业线施工时,乙方应严格执行铁路营业线施工安全治理规定,公路既有线施工安全防护可执行公路有关规定,保证既有线行车安全及人身安全。如因非甲方缘故出现既有线事故，乙方应承担赔偿义务、违约责任以及行政处罚的结果。1.5 在施工中发觉古墓、古建筑等遗址文物和其他具有考古、地质研究价值的物品和地下障碍物时,乙方应妥善爱护好现场，并于小时内及时通知甲方,由甲方上报有关部门以确定文物归属和爱

37、护方案。否则，由此造成的所有责任及费用均由乙方承担。第十二条 事故处理1.1发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规和规章规定对事故进行报告和处理。由于事故造成与工程相关或不相关人员人身伤亡或财产损失的，乙方应妥善处理,并承担赔偿损失、工期延误等一切后果。12.2施工中乙方应严格按照安全操作规程施工，因乙方施工人员操作不当造成的人员伤亡，其责任与费用由乙方承担。2.3乙方劳务人员在非工程作业区发生的人身损害,由乙方负责赔偿,如乙方拒绝赔偿,甲方有权直接从计价款中扣除相应款项。12.4乙方非正式作业人员(家属和小孩等)不同意进入施工区域,否则，如发生

38、事故,责任及所有费用由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的损失,所有费用甲方有权直接从乙方劳务酬劳中直接扣除。第十三条 保险1.1乙方必须为其职工办理工伤保险，并为劳务作业场地内自有人员生命财产和劳务作业机械设备办理保险，支付保险费用。若建设单位要求甲方统一代为办理工伤保险,甲方有权在乙方的款项中扣除。13.保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。乙方未按照合同约定购买保险造成人身财产损失的,所有责任及费用由乙方承担，如甲方处理事故代乙方支付了相应的费用,或因此给甲方造成损失的，甲方有权从乙方工程款中直接扣除所有款项。第十四条 违约责任14.1当发生下列情况之一时,甲方应承担

39、违约责任:4.1.1甲方无故不按时向乙方支付劳务酬劳；但建设单位不能及时拨付进度款时,乙方应对甲方予以充分理解，并自行调剂资金,确保工程按期完工，同时乙方承诺不向甲方主张任何违约责任、利息损失等赔偿责任。14.甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。14.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任:1.21乙方因自身缘故延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 壹万 元的违约金；14.2乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付 拾万 元的违约金;14. 乙方未达到约定的安全文明施工标准，乙方应向甲方支付 壹万 元的违约金，同时甲方有权要求乙

40、方整改，乙方无法完成的，甲方有权自行组织完善，所有费用由乙方承担;4.2.4乙方以非正当方式(包括3人以上围堵，阻止甲方施工人员进场，占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序;堵塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等)以及国务院信访工作条例国务院第431号令第二十条规定的行为向甲方提出要求的，乙方应向甲方支付 拾万 元的违约金;如该违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权要求乙方予以赔偿。14.2.5 乙方未在每月 25 日前向甲方提供上月在本项目上所有工人的出勤情况、工资核算及支付情况的盖章书面记录，每发生一次，应向甲方支付 壹万 元的违约金;(如为我方代发工资,则

41、应按实际情况进行修改).3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金 壹万 元,乙方应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的工期不予顺延;14.4一方违约后,另一方要求违约方接着履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应接着履行合同。4.5如乙方有违反合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失,在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，同时不排除采纳其它补救方法的可能。第十五条 争议解决5. 甲方和乙方在履行合同时发生争议、纠纷,能够自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在

42、地有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的约定,均不得对抗此约定。15.2发生争议后,除非出现下列情况，双方应接着履行合同,保持工作连续,爱护已完工作成果:5.21单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同；15.2.调解要求停止合同工作,且为双方所同意；15.2.法院要求停止合同工作。第十六条 禁止转包或分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给他人。否则，甲方有权提早解除合同，不再退还履约保证金，并由乙方承担违约、赔偿损失、有关行政部门罚款等责任。第十七条 不可抗力17.1

43、本合同中不可抗力的定义与建设单位和甲方合同中的定义相同。17.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方应向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，并可能清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后12天内,乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。17.因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时刻由双方按以下方法分不承担:17.3.1工程本身的损害,因工程损害导致的第三

44、方人员伤亡和财产损失以及运至劳务作业场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；7.3.2甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;17.3乙方自有机械设备损坏及停工损失,由乙方自行承担；1.34甲方提供给乙方使用的机械设备损坏,由甲方承担,但停工损失由乙方自行承担；1.35停工期间,乙方应甲方项目经理要求留在劳务作业场地的必要的治理人员及保卫人员的费用由甲方承担；1.36工程所需清理、修理费用,由甲方承担;7.延误的工作时刻相应顺延。17.4因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的,不能免除拖延履行方的相应责任。17.乙方在发生不可抗力情况下,假如不作为或怠于挽救损失时,

45、应自行承担不可抗力引发的所有后果,并赔偿因此给甲方造成的损失。第十八条合同的生效、修改、解除、终止18.1合同的生效与终止：本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并盖章之日起生效，自双方履行完合同全部义务,工程结束经建设单位验收合格,质保期（缺陷责任期)满且无质量问题后终止。18合同的修改：18.2.1遇有人力不可抗拒的自然灾难时(因由于乙方责任和不作为造成的除外）；82.2遇有重大事件致使本工程停建或缓建时;18.3遇有重大设计变更发生时。1.3遇有下列情况之一时,能够解除合同：8.31甲方与乙方协商一致，能够解除合同。82如乙方在履行合同中解除合同，或因乙方施工进度、质量、安全

46、达不到甲方要求,在甲方督促协调无效时，甲方有权解除合同，并按乙方完成合格劳务作业数量的80办理价款清算，其余20%作为乙方违约应承担的违约金。1833 因乙方履约不能，擅自停工、阻工、撤场,围堵甲方施工现场,破坏机械等，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约和赔偿责任。183.4因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或建设单位缘故造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的，甲方和乙方能够解除合同。8.3.乙方将其承包的全部工程转包给他人或将承包的工程分包的,甲方有权解除合同。1.36合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作,按甲方要求撤出劳务作业场地。第十九条 其他约定

47、 第二十条 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)招标文件、中标通知书（假如有);（2)投标函及其附录(假如有）；（3）专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;（5）技术标准和要求；（6）图纸;（7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。第二十一条 其他2.本合同签订后，一切与本合同相抵触的在先协议或约定以本合同为准。21. 乙方送达联系人:王振聪 ,联系方式: 395454000 ，送达地址:

48、，甲方按本地址通知即视为送达乙方；如乙方送达联系人、联系方式及地址发生变更,乙方应于变更前 七日内书面通知甲方，否则，乙方应承担所有法律后果。21.如乙方在执行合同过程中,涉及重大信息变更,如税务登记变更、公司名称变更等，应在 七 日内及时书面告知甲方变更情况，并提供最新的加盖公司公章的纸质信息资料。 21.4本合同文本一式4 份，甲方执 份，乙方执 份。21.5合同订立时刻： 206 年 10 月 31 日。21合同附件: 、 路基 项目工程单价一览表; 2、甲供材料单价及损耗系数表；3、甲供机械设备清单；4、周转材料单价及返退损耗系数表5、乙方施工业绩一览表 6、乙方授权治理人员一览表；

49、7、乙方拟投入本合同的要紧施工机械；8、民工工资发放表；9、安全生产协议书; 0、消防安全协议书；1、保障农民工工资承诺书12、验工计价承诺书;13、禁止非法行为的承诺书。 1、廉政协议书甲 方：（盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人 法定代表人或托付代理人:（签字） 或托付代理人:(签字） 合同订立地点： 附件路基 项目工程单价一览表序号工程项目单位工程量单价(元)备注1清理现场m210526.5按图纸设计量计算推挖表土、推出路基以外、原地面平坦、压实2路基挖运土方(运距2m）m3349.66.8按设计断面以天然密实方体积计算包含挖、装、2km 内运、卸、检底（形成路拱）刷坡、清理余土、防尘、

50、防排水处理、便道养护、挖台阶等直至路基成型达到工程验收标准等全部工序路基挖运非适用性材料（运距km)m36.8按设计断面以天然密实方体积计算包含挖、装、2km 内运、卸、检底(形成路拱)刷坡、清理余土、防尘、防排水处理、便道养护、挖台阶等直至路基成型达到工程验收标准等全部工序4每增运1公里（场内增运)m31实际运距自卸汽车运输、卸料、以设计调配图运距为准，超出运距500以内(含50m)不计，超出500米以上至1m按1m增运计5路基填筑m301349.994.依照原地面复测以及图纸所示标高按断面方计算包括排水、按照施工规范要求为达到路基压实度两侧加宽、填前碾压、刷坡、做路拱、整型等直至路基成型达

51、到工程验收标准等全部工序6台背回填(砂砾)m34857915.7按成型后断面计算砂砾填筑、洒水、碾压成型、挖台阶7砂砾垫层m308.按成型后断面计算场内装运、铺筑、整平、分层碾压8回填卵砾石m30.3按成型后断面计算场内装运、铺筑、整平、分层碾压9碎石垫层m3172483按成型后断面计算场内装运、铺筑、整平、分层碾压10土工格栅铺筑m72521按图纸设计量计算铺筑土工格栅，固定达到施工要求1新旧路基处理12钢塑土工格栅m21按图纸设计量计算铺筑土工格栅,固定达到施工要求13土木格室21按图纸设计量计算铺筑土工格室,固定达到施工要求14回填砾类土m34.5按成型后断面计算砾类土土的回填碾压成型1

52、运送填筑材料M41349.996.5依照原地面复测以及图纸所示标高按断面方计算运送材料清单讲明：1、清单中所列是包含与相关的工序所有工作内容，相关工作在如清单中未明示的项目,含在相应单价中。 2、施工水电由甲方提供接入点,水电费由乙方承担。 3、清单中，除土工格栅(含卡子）、砂砾土、碎石由项目部提供外，其余材料均由协作方承担(包含油料）。 4、由于现场施工的专门性，由于其他缘故导致停工、窝工等情况，对此，项目部不做价格调整以及费用方面的补偿,仅为工期顺延,其余风险均在单价中考虑。 5、路基填筑工程乙方自备3t压路机。 注:本表中工程量为暂定工程量,视工程进度情况,甲方有权进行调整,最终计价工程

53、量以乙方实际完成的经甲方、建设单位及监理验收合格的工程量为准。 甲方签字盖章: 乙方签字盖章:附件2甲供材料单价及损耗系数表序号材料名称及规格型号单位单价（元)损耗系数备注砂砾石M51.52土木格栅1.03土木格室19074卵砾石01.155碎石M90.156路基填料51.15甲方签字盖章: 乙方签字盖章:注意:1、此表中的领取人必须向甲方出具乙方的领料授权托付书及身份证明资料，或将领料人员信息填入附表3乙方授权治理人员一览表，注明办理领料事宜。应注明甲供材料合理用量的计算方法,如：设计图纸净用量加损耗用量，损耗用量为设计图纸净用量乘以损耗系数。本表中单价均为参考单价，以实际价格为准。附件甲供

54、机械设备清单机械名称种类、型号数量出厂时刻新或旧额定功率(KW)生产能力（或m)备注甲方签字盖章: 乙方签字盖章：附件4周转材料单价及返退损耗系数表序号周转材料名称及规格型号明确甲方乙方购买或租赁单位购买或租赁单价（元)购买或租赁数量承担费用方返退损耗系数备注甲方签字盖章: 乙方签字盖章：注意:、此表中的领取人必须向甲方出具乙方的领料授权托付书及身份证明资料,或将领料人员信息填入附表3乙方授权治理人员一览表，注明办理领料事宜。2、表格内容能够修改，请尽量明确周转材料的费用承担问题，幸免因周转材料费用扯皮。附件5乙方施工业绩一览表序号工程名称建设单位技术指标合同价(万元)开竣工日期质量评定结果甲

55、方签字盖章: 乙方签字盖章：附件6乙方授权治理人员一览表序号姓 名职 务治理职责身份证号码备注此表格后必须附上述所有人员的身份证复印件，并加盖乙方公章,同时,每个身份证复印件上都必须由本人注明“适用于 标段项目部施工”。甲方签字盖章: 乙方签字盖章：附件7 乙方拟投入本合同的要紧施工机械机械名称种类、型号数量出厂时刻新或旧额定功率(W)生产能力(t或m3）备注甲方签字盖章： 乙方签字盖章：附件民工工资发放表 年 月序号姓 名身份证号应发工资实发工资领款人签字制表人: 乙方签字盖章: 甲方签字盖章： 日期:附件9安全生产协议书 甲方:天津城建道桥工程有限公司乙方:石家庄建设集团有限公司甲乙双方本

56、着“安全第一，预防为主、综合治理”的安全方针和“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，以开展安全生产专项整治、建设安全质量标准化工地为重点，落实安全生产责任制,进一步强化项目部各级领导的治理责任,确保项目部安全生产目标的实现,特签订此协议书。一、本安全协议作为合同的附件,与合同有同等法律效力。二、乙方的法定代表人(或项目经理人)、安全责任人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。三、依照本建设工程安全文明治理施工治理有关要求，甲方有权审查乙方安全治理体制是否符合政府及有关主管部门的规定,有权向乙方提出安全施工的要求及日常施工现场的督促检查。四、乙方在施工过程中,必须依照设计图

57、纸和施工规范，针对工程的特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施,健全安全治理体制，组织有关安全知识的学习、安全教育活动,建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。五、乙方施工人员中的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工、爆破作业人员等专门工种作业人员，必须按国家特种作业人员安全技术培训考核治理方法持有效证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的压力容器、电气设备必须具有符合安全要求的爱护措施。六、乙方在使用特种机械设备之前,应向有关单位进行验收,也能够托付具有相应资质的检验检测结构进行验收，并在验收合格30日内，向建设行政部门登记。登记标志应当置于或附着于该设备

58、的显著位置。七、乙方在施工过程中，必须注意对文物、地下管线和地面构筑物、建筑物及周围绿化的爱护。八、乙方在施工中，应当认真组织审核甲方下发的图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应国家标准施工，不准随意改变施工工艺及方法,否则出现任何安全质量问题都将有乙方承担全部责任。九、甲乙双方都必须严格执行中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产治理条例有关责任规定。十、以下明确乙方要紧人员的安全生产责任。1、法定代表人（或项目经理人）安全生产责任(1）认真贯彻执行上级安全生产法规、制度,严格劳动纪律,严格按技术规范和安全操作规程组织施工，严禁违章指挥或强令冒险作业。（2)依照上级要求,结合担负本工程的任务

59、，制定本施工队安全规章制度和实施细则。坚持跟班作业，定期召开安全工作会议,组织班组安全活动,及时分析安全生产情况，纠正安全生产中出现的问题。（3)开展经常性的安全教育,及时贯彻和落实上级安全生产精神、决议和要求；督促专门工种作业人员持证上岗;教育职员严格遵守操作规程和劳动纪律，提高自我防范能力。(4)建立健全安全生产组织,配备专（兼）职安全员,并大力支持安全员的工作，给予必要的工作条件。()组织安全检查，及时掌握和了解各工序、工种存在的不安全因素、对事故隐患和上级检查指出的问题认真组织整改。（6）组织爱护事故现场和人员抢救工作。在向上级报告事故的同时，采取应急措施,防止事故扩大。对因违章指挥，

60、盲目蛮干或施工现场安全防护缺陷而造成的事故承担直接领导责任。 2、安全责任人的安全生产责任(1）带领本部门(或队伍)职员认真落实上级的各项安全生产规章制度，严格执行安全生产规范和操作规程,遵守劳动纪律，制止“三违” (即:违章指挥、违章作业、违反操作规程)行为。（)坚决服从上级领导和安监人员的监督检查,确保安全生产。（3）认真执行“三工”(工前交待、工中检查、工后讲评）制度，积极开展班（组)安全生产活动,做好班（组)安全活动记录和交接班记录。（4）认真组织在岗安全教育和技术学习，不断提高班(组）成员的安全技术素养，做好班中检查，消除事故隐患。(5）发生人身伤亡事故要立即组织抢救,爱护好现场,并