2022年桩基施工合同范本

1、2022年桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照中华人民共和国合同法和建筑安装承包合同条例的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325水泥)。5、工程量：桩长_米(含虚桩)，共881根，计_米。6、工程期限：_天(自签订合同之日起)。7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。二、合同价款：单价￥_元/延米，暂定工程总造价为￥_元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终

2、以实际工程量结算。三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。3、做好详细施工记录，并交甲方存档。4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。五、付款方式：桩基检测合格后_日内一次性付清。六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价_%的违约金。2、如单方违约，首先通过协调解决

3、，协调不成经甲方所在地人民法院解决。3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包方式1、采取包工不包料的形式，包括施工人员设备的进出场、成孔、护壁、抽水、排水、夹层凿岩、清底、修筑浇灌通道

4、、钢筋笼的制作和安放(吊车、电焊条、切割片由甲方负责)、浇注栓。2、乙方自带机械设备进场施工，包括成孔、护壁、凿岩、排水等一切施工所需工具和设备，甲方只提供主配电箱和施工材料。3、民工住宿由甲方负责，现场临时设施搭设由乙方负责，搭设材料由甲方负责。三、工期和付款1、经甲、乙双方协商，挖孔桩取总包干的形式，1200的桩按米包干，护壁厚度按150mm计算。(从井口至井底均计算护壁)。2、中风化岩层增加凿岩费用，单价签证为准，不再有其他经济形式的签证。3、乙方自_年_月_日起开始计算工期，必须在_天日历工期内完成。4、为确保工期，乙方的挖孔施工班组不能少于_套。如因乙方施工人员不足造成工期严重滞后，

5、甲方有权根据工期要求单方面解除与乙方的合同，乙方已完成的工程量按_%进行结算;甲方也可另行安排施工队伍进场，乙方不得阻拦。5、工程开工一周后，甲方根据乙方的人员和施工进度付给生活费，原则上按每人每天_元的标准计算。工程全部完工付至总工程款的_%，余款待桩基检验合格，办理完结算后一个月内付清。四、双方职责1、甲方负责场地的“三通一平”。其中电，甲方只负责将总配电箱接到场地边，总配电箱以下的电线电器由乙方负责。水的接口由甲方指定，乙方自行负责搭接。2、甲方负责桩位和轴线的测量，乙方在开挖前应将井口砌好，并经甲方施工人员检查同意后才能开挖，否则造成的返工由乙方负责。3、材料的堆放甲方有专人负责，由甲

6、方统一安排，乙方不得让司机随意堆放，影响交通和文明施工。4、甲方给乙方的工程量签证以甲方与建设方签认的为准，按实结算。5、桩基检测时，乙方应当派人员清理桩头，配合甲方的人员测桩，如果不派人员按每桩_元的清洗费。6、乙方应当文明施工，不准在工地上打架斗殴、寻衅滋事，发现一次罚款_元。7、乙方不得已任何理由无故停工闹事，如果无故停工累计达到两天以上，甲方有权将其辞退，甲方不给乙方任何经济上的补偿，并且要赔偿甲方5000_元的违约金。五、质量和安全1、乙方应严格按照图纸施工，听从监理、建设方及甲方施工人员的指挥，不得偷工减料。质量必须达到合格，如果测桩不合格，所产生的费用或造成的返工由乙方负责。2、

7、乙方应派专人负责工程的安全工作。施工人员按照操作规程操作。摇架、绳索、电器等施工工具必须天天检查。并对每天的安全检查工作以书面的形式上报项目部，如果由于乙方的人员没有按照操作规程或者由于乙方的机械工具没有及时检查、维修等因乙方机械工具原因而造成的事故均由乙方负责，承担一切经济责任，甲方不负责任何连带责任。3、为保证下井作业人员的人身安全，乙方进场后应当立即更换新绳索、漏电保护器等工具，并每天进行检查。4、甲方应为挖孔民工购买意外伤害保险。乙方对施工发生的一切安全事故自负。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(

8、签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年桩基施工合同范本（三）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑基础工程承包管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同时为明确双方的权利和义务，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，并共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、承包方式承包方式：四、工程量与合同价款1、工作量：2、合同价款：(大写)注：当发生因承包方原因而进行设计变更时，按所提交单价进行计算。五、工期期限：计划开工日期：计划竣工日期

9、：工期：实际开工日期以甲乙双方所签定的开工报告为准。六、付款方式：1、合同签定，打桩结束支付合同价款%;即元。2、工程进展到0.00以前支付合同价款%;即元3、工程进展到层以前支付合同价款%及余款;即元。七、工程质量：八、甲乙双方职责范围：1、本工程自开工起至全部工程完工验收为止，甲方指派同志为甲方驻工地代表，乙方甲方指派同志为乙方驻工地代表，以便联系，共同履行合同事宜。2、甲方职责范围：(1)施工现场障碍物在开工前三天全部清除。不得影响乙方施工操作。(2)施工用水、用电接到乙方指定地点，便于乙方操作。施工图纸、技术资料在开工前组织进场，提交乙方验收使用，施工中及时配合工程检验及设计更改、技术

10、核定事宜。3、乙方职责范围(1)根据甲方指定的施工现场按时开工，不得推迟。如有技术更改及阻碍施工日期及进度时，应由甲乙双方协商解决。(2)根据国家、省、市有关技术操作规程及工程设计技术资料精心施工，确保工程质量，完成本工程项目。(3)工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方组织有关单位进行验收。(4)文明施工九、安全施工在施工操作中应确保安全生产。在施工过程中或作业环境内，如果发生意外(或设备)事故，甲乙双方应积极配合，遵守建设部(89)_号令精神，根据实际情况协商解决。十、其它事宜：十一、本合同一式_份，甲乙双方各执份，双方代表签字、单位盖章后生效，至工程竣工验收办理移交和结清帐款后失效。甲方(公章

11、)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年桩基施工合同范本（四）甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。1、工程内容：平洛河31_、33_桥桩基钻孔、混凝土浇筑及相关工作。2、工程单价：直径1.8m桩基_元/m3，其中机械租赁费_元/m3，人工费_元/m3;直径1.6m桩基_元/m3，其中机械租赁费_元/m3，人工费_元/m3;直径1.4m桩基_元/m3，其中机械租赁费_元/m3，人工费_元/m3;

12、此单价为综合单价，包括的内容：提供钻机、护筒、枕木及其它相关设备与机具等;负责混凝土浇筑及钻孔、混凝土浇筑过程中的相关工作;钢筋笼到场后由乙方派人配合吊装。3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据。4、甲方责任4.1、负责三通一平，负责提供灌桩混凝土。4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。5、乙方负责5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并

13、保证按时进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时、征地拆迁不到位造成乙方停工或窝工，甲方补助乙方钻机及人员误工费：累计_元/台/天。5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。5.4、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故，按项目_关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。5.5、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度，接受甲方

14、的领导、监督检查与指导。5.6、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训，特殊工种必须持证上岗。5.7、乙方劳务人员应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品，如造成损失，应按价赔偿。5.8、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，如出现倒卖甲方供应的材料物资行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。5.9、乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。5.10、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，全部由乙方负责处理，并全部承担相应责任与费用。6.劳务费结算与支付6.1结算。甲方对乙方的劳务费以计件的方式进行结算。

15、甲方承担安全辅助材料，保险费，税金等劳务费用。6.1.1计件作业项目：以施工图中设计数量为结算依据，以监理工程师及甲方签字认可的完成的合格数量为准。6.1.2有下列情况之一者不予结算和支付。6.1.2.1未经监理工程师检查确认的计件量。6.1.2.2因乙方劳务工原因造成的质量不合格项目的数量。_支付：实行按月结算支付：待甲方收到业主相应工程款项后，按本月经甲方审核完成的工程量进行支付。7、安全及文明施工管理7.1严禁录用未满十八周岁的未成年人员、非健康人员。7.2乙方必须按国家规定为劳务人员配备劳动保护用品、用具。8、变更与解除：本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更与解除，遇有下列情况之一的，

16、允许变更和解除：8.1由于本合同所涉及的工程停建，使之无法履行。8.2因不可抗力使合同无法履行。8.3乙方劳务人员因劳动技能不符合要求或不服从甲方管理等因素导致不能完全履行合同，影响甲方工程项目安全、质量、工期的，甲方有权变更或解除合同，乙方必须做好配合工作。9、违约责任9.1甲方原因造成的质量问题而返工重做的，甲方按实际发生的数量乘以该项目的计件单价支付乙方劳务费。违约金9.2因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修，返修所需成本、人工费全部由乙方承担。9.3甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方及乙方劳务人员有权向甲方上级部门或地方劳动保障等行政部门举报。9.4合同一方故意或

17、者过失违反合同，致使合同不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，依规定或者约定承担赔偿责任。10、争议的解决办法：在履约合同过程中，如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决;如协商不成，可通过以下方式进行解决。10.1、向(工程所在地)仲裁委员会提请仲裁;10.2、向(工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼。11、附则_本合同一式两份，甲、乙双方各一份。_本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，完成合同约定的工作任务、甲乙双方最终结算之日合同自行终止。_本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充合同。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日

18、 _年_月_日2022年桩基施工合同范本（五）甲方(出租方)：乙方(承租方)：根据中华人民共和国合同法的规定，经双方协商一致，就甲方向乙方承租设备达成以下协议：一、设备使用地点及工程概况二、租赁设备概况三、租赁设备的所有权：本合同所列的租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械享有租赁期间在设备使用地点及公司工程范围内的使用权。四、甲方基本责任1、为乙方机手提供住宿。2、甲方负责设备在施工现场的看护，由甲方原因造成的设备损坏或丢失由甲方赔偿。3、甲方不得指挥乙方机手违章作业。否则，造成乙方人员的安全，后果由甲方承担。五、乙方基本责任1、提供技术性能良好的设备。2、设备进入甲方施工现场后，乙方

19、机手服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度。否则，甲方有权要求乙方调整机手。3、乙方机手应按设备操作规程施工。否则，造成的一切后果由乙方承担。4、乙方有关人员必须严守合同机密，否则造成的一切后果由乙方承担。六、结算方式及相关事项1、租赁期限：自_年_月_日至_年_月_日，设备到达工地安装调试好后开始计算租金，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方后办理退场手续。如甲方继续租用，需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。2、结算方式：设备租赁费按包月计算，机械设备使用满月后，由甲方负责跟项目部报资金计划并付款给乙方。4、运费的承担：设备的进场费先由乙方自行垫付承担，等工程完工后一并结算。(设备租赁满一个月，进退场费由乙方承担。不满一个月甲方承担退场费)5、设备维修：甲方应协助乙方机手做好设备的维修工作，所产生的维修费用由乙方承担。6、设备保养或因故障造成停工每月累计不超过三天，(维修时累计十小时折合一天)超出天数不计租赁费。如遇不可抗拒的因素造成工程停工或月停_日以上的，则按实际天数给予租赁费。7、工作时间：每月工作总时间原则上不超过_小时。八、争议的解决有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据中华人民共和国合同法及其它相关法律的有关条款先友好协商解决，协商不成，提交仲裁委员会，仲裁