2022年电力线路安全运行维护协议书

1、第PAGE12页共NUMPAGES12页2022年电力线路安全运行维护协议书甲方(发包人)：(管理单位名称)乙方(承包人)：根据合同法、电力法、架空输电线路运行规程、电力设施保护条例，为确保(线路名称)安全运行，提高供电可靠性，明确双方职责，经甲乙双协商一致，签订本合同，双方共同信守，严格履行。1、工程概况(线路名称)架空线路由至变电所，全长公里，共座基杆(塔)。该线路产权属甲方所有。2、维护管理的范围变电站围墙外第一基杆塔至线路终端用户进线绝缘子。3、维护管理内容对(线路名称)线路本体、附属设施及线路保护区等进行维护管理。具体内容为：铁塔、绝缘子、金具、导线、避雷线、接地、线路通道、基础等。

2、3.1杆塔3.1.1杆塔是否倾斜、下沉、变形;杆基周围土壤有无挖掘或沉陷。3.1.2铁塔构件有无弯曲、锈蚀、丢失，螺栓有无松动。3.1.3杆塔的线路名称牌、杆塔号牌、相序牌、警示牌“五牌”有无缺失;有无危及安全的鸟巢及萝藤类植物;有无被水淹、冲的可能;防洪设施有无损坏、坍塌。3.2金具有无锈蚀、变形，螺栓是否坚固，是否缺母。3.3绝缘子有无裂纹、脏污、闪络;针式绝缘子绑线有无松断;瓶头有无歪斜;瓶母有无松脱;有无弹簧垫圈。悬式绝缘子销子是否齐全劈开，有无断裂，脱落;瓷横担装设是否符合要求。3.4导线有无断股、烧伤;化工地区导线有无腐蚀现象;各相弧垂是否一致，是否过紧、过松;导线接头处有无过热变

3、色、烧熔、锈蚀;并沟线夹弹簧垫圈是否齐全，螺母是否坚固;弓子线对相邻及对地距离是否符合要求。3.5避雷设施瓷套有无硬伤、裂纹、脏污、闪络;安装是否牢固;引线连接是否良好;接地线有无开焊、脱落;接头有无锈蚀。3.6接地装置引下线有无断股、损伤;接地线夹是否丢失，接头接触是否良好;线夹螺栓有无松动、锈蚀;接地纤子有无外露和严重腐蚀。并测量接地电阻是否合格。3.7拉线、拉桩有无锈蚀、松弛、断股;拉线棒、抱箍等有无变形、锈蚀;拉线、拉桩、戗杆有无偏斜、损坏，周围有无突起、沉陷、缺土;水平拉线对地距离是否符合要求。3.8线路交叉跨越3.8.1线路与各电压等级电力线路的垂直交叉距离，在上方导线最大弧垂时，

4、是否符合有关规程规定;与弱电线路的垂直距离，在最大弧垂时是否符合有关规程规定。3.8.2配电线路与被跨越物的垂直距离，与房屋建筑物的水平距离，在最大弧垂时是否符合有关规程规定。3.9线路通道3.9.1线路及其周围有无被风刮起搭落在导线上的树枝、金属丝、锡箔纸、塑料布、风筝等。3.9.2有无危及线路安全运行的建筑脚手架、吊车、树木、烟囱、天线、旗杆等。3.9.3有无敷设管道、修桥筑路、挖沟修渠、平整土地、砍伐树木及在线路下方修房栽树、堆放土石等。3.9.4邻近线路的树枝在大风时有无触碰导线。4、维护管理标准及要求：4.1线路运行维护管理主要以巡视(查)为主，巡视与维护相结合的方式。4.2正常巡视

5、周期为每月一次，根据线路环境、设备情况及季节性变化，必要时增加次数;每年_月要对线路进行一次全面巡视。4.3在发生气候剧烈变化(大雾、导线结冰、狂风暴雨)及自然灾害(地震等)时，对全线路应进行一次特殊巡视。4.4在线路发生接地、跳闸、断线等故障时，应进行一次故障巡视，并查明原因、找出事故点。4.5在出现阴雾天气时，应进行一次夜间巡视，以检查绝缘子有无火花放电污闪及绝缘击穿等异常情况。4.6及时修砍线路下的树木和清除其它影响线路正常运行的障碍。4.7所维护的线路不发生人身伤害事故、倒塔、断线及设备损坏事故。4.8乙方巡线人员必须熟悉线路的运行状况，掌握线路检修标准，熟知有关规程规定。4.9乙方对

6、工作应尽职尽责，应将巡视责任落实到人，杜绝漏巡、漏查、漏报。4.10乙方在每次巡视(维护)后，应及时、详细记录本次检查情况及处理意见等档案资料，并上报给甲方一份;年底前将本年度档案资料上报给甲方一份;合同期满后全部移交给甲方。5、双方责权5.1甲方责权5.1.1甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场，但因此并不减轻乙方的安全责任。5.1.2甲方对乙方维护范围内的工作内容采取定期、不定期方式进行抽查，将存在问题及时通知乙方整改。若乙方拒不履行或不能正确履行义务，则甲方有权委托有资质的第三方进行维护，产生费

7、用从合同价款中支出。5.1.3甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行线路巡视维护，因甲方原因导致的事故由甲方承担责任5.2乙方责权乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担全部安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：5.2.1乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行电业安全工作规程、电力建设安全工作规程及其他安全生产规定、制度。5.2.2乙方必须按国家有关规定，为维护、巡查人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。5.2.3乙方一切生产活动，必须编制安全施工措施，工作前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个

8、施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁工作。5.2.4工作前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。5.2.5乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。5.2.6临时发生的事故抢修，乙方必须以最快的速度进行巡查、抢修，确保线路设备运行安全。6、合同价款及支付方式6.1合同价款6.1.1kV线路正常维护费用按元/kM计算，本工程合同价为大写万元。6.1.2该工程若遇到事故及故障抢修情况时，另行以预算和决算的方式另行计算相关费用。6.2支付方式6.2.1合同签署后天内甲方支付给乙方合同总价的%作为预付款,乙方需提供相应的保函。6.2.2在合同期届满前个月甲方支付给乙方

9、合同总价的%。6.2.3在本工程合同期届满后，乙方已完成了维护范围内的全部工作内容，并经甲方验收合格后天内甲方支付给乙方合同总价%的余款，乙方提供工程款全额发票。7、合同期限及份数本合同期限为年，自_年_月_日经双方签字盖章之日起生效，乙方完成全部维护内容并经甲方验收合格且维护期届满，本合同即告终止。本合同一式四份，甲乙双方各执两份8、争议的解决如甲方、乙方因本合同的执行发生争议或纠纷，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可向本工程所在地法院提起诉讼。发包人(公章)：_ 承包人(公章)：_法人代表：_ 法人代表：_(或授权代表人)(或授权代表人)地址：_ 地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_

10、电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_年_月_日 _年_月_日2022年电力线路安全运行维护协议书（二）一、协议内容：1、临时安装1台_变压器。备注：以上施工用材除_变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。二、工期：日历工期：本协议签订后，乙方应在_日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。三、质量标准：乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。四、安全要求：在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规

11、程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。五、质保：乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。六、甲方的权利和义务：1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。七、乙方的权利和义务：1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地

12、方协调等一切工作。3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。八、工程费用及付款方式：1、本协议审核预算费用：_整(￥_._元)2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。九、其他：1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。2、协议生效：本协议从双方签字

13、、盖章之日起生效。3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份甲方：_ 乙方：_单位地址：_ 单位地址：_法定代表(负责)人：_ 法定代表(负责)人：_联系方式：_ 联系方式：_签订地点：签订时间：甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城_号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下

14、协议。第一条 工程概况一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城_号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容三、工程地点：铜川汽车博览园四、工期：共计90天：_年_月_日至_年_月_日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥_元)。第二条 甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方项目负责人：姜国锦三、施工方项目负责人：李志英第三条 各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工

15、程质量检查。二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。三、施工方工作：1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方

16、要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。第四条 工程质量等级一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。二、质

17、量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第五条 验收甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。第七条 工程款支付一、工程款支付方式：支票二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。第八条 因执行本合

18、同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。甲方：乙方：_年_月_日发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方)甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点场队。二、工程性质包工包料。三、工程造价四、施工期限自本合同签订之日起，至_年_月_日前全部完工。五、付款方式工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于_年_月_日一次性付清余款(税票由乙方提供)。六、工程内容：架设10KV线路700米，导线采用LJG_50型。七、双方的权利和义务1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。4