2022年钢网架安装施工合同

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年钢网架安装施工合同合同编号：工程名称：建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设）委托单位：（以下简称甲方）（制作）施工单位：（以下简称乙方）一、概况：1.1.工程项目名称：；1.2.工程项目面积：；1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。二、网架定制作、施工依据：2.1.甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2.网架面积：；2.3.网格尺寸：；2.4.网架矢高：；2.5.网架型式：正放四角锥；2.6.支承方式：；2.7、施工依据1网架结构设

2、计与施工规程jgj_91；2.8、施工依据2网架结构工程质量检验评定标准jgj_78_91；2.9、施工依据3钢结构工程施工质量验收规范gb50205_2.10、江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298_施工依据4；2.11、施工依据5建筑钢结构焊接技术规程jgj81_三、荷载：3.1、上弦球节点荷载：kg/，3.2、下弦球节点荷载；kg/，3.3、其他荷载：四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额12345678合同总价（大写）备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3）五、工程款支

3、付方法：_付款方式：1.汇票；2.现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付六、质量标准、施工及验收6.1.乙方按照、网架结构设计与施工规程jgj_91网架结构工程质量检验评定标准jgj_78_91、钢结构工程施工质量验收规范gb50205_及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量；6.2.甲方依据、网架结构设计与施工规程jgj_91网架结构工程质量检验评定标准jgj_78_91、钢结构工程施工质量验收规范、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收；gb50205_6.3.甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格；6.4、从乙方安装结束递交竣工

4、验收报告之日起，甲方在15天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。七、工期要求7.1.甲方预埋件和脚手架必须于完成；7.2.乙方构件制作必须于完成；工程总工期为天；7.3.甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下，乙方方能确保施工工期要求；7.4.如遇不可抗力的因素影响工程进度，则由甲乙双方共同协商解决。八、双方协作、责任与配合8.1.如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承担；8.2.甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置，搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工，预埋件

5、和脚手架搭好后，经乙方派专人验收合格后，乙方才进场安装网架；8.3.甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款；8.4.甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收8.5.甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工；8.6.甲方应提供水、电源，并且工具房一间，提供住宿便利；8.7.乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导，完善相关的工程报验资料；8.8.乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度，包括文明施工管理、安全管理等制度，一切的安全责任均由乙方自行负责；8.9.乙方将指定为项目经理，并成立工程施工项目经理部。九、供货方法：由乙方自行负责，垂直运

6、输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上，如现场没有吊车，则垂直运输费用由甲方负责。十、违约责任10.1、违约方承担另一方的所有经济损失；10.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为，则另一方有权要求对方限期整改，否则，另一方有权要求暂时终止合同，并有权要求对方承担合同相应金额同等的罚款；10.3、甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的，应承担由此给对方造成的损失；10.4、未尽事宜由双方共同协商解决；十一、其他11.1、本合同如在履行中发生争议，可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁；11.2、本合同签字盖章后生效至竣工验收完毕最后一次工程款结清时终止；11.3、本合同一式贰份，双

7、方各执壹份；十一、签约单位、时间和签约地点2022年钢网架安装施工合同（二）乙方：_甲方同意将_楼入户钢质防火入户门采购安装工程承包给乙方，根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，本着平等互利原则，经甲乙双方协商，订立如下合同：本钢质防火入户门安装工程户为交钥匙工程，具体包括：1、防火入户门采购、运输、保险;2、成品门保管，现场搬运;3、安装;4、门面上方粘贴“金诚花园”标签(标签材质、规格、字样待定);5、安全文明施工;6、税金;7、消防部门检测、验收发合格证。三、工程质量要求：1、钢质防火入户门的质量要求：合同签订前向甲方提供生产企业的生产许可证、企业营业执照等相关证件;必须遵照国

8、家标准制作，合同签订前向甲方提供_年度经国家检测中心检验耐火极限达到甲级要求的检测报告;乙方提供的批量门必须与甲方选定的款式及颜色完全一致;货物运至施工场地，乙方向甲方提供入网标识，产品合格证等相关证件;乙方向甲方提供的门锁既要达到甲级防火要求，也要具备防盗性能，同时必须提供两套钥匙(其中一套供业主装修时使用)，门铃、猫眼也应达到防火要求。注意防火入户门在装卸搬运过程的保护，凡出现门面凹陷和变形的门一律不得安装。2、安装质量要求：按照国家有关规定精细施工，门与墙体的铆固要坚实，安装门的垂直度误差控制在规定的范围内，不得出现门自开自闭的情况。四、包装与运输1、包装标准、包装物的供应及回收：门扇表

9、面覆盖薄膜，纸箱盒外包装，货物到现场，包装物由甲方处理;2、运输方式：汽车运输，运费由乙方承担;3、交货地点、方式：乙方汽运至需方工地，乙方需提前三天书面通知甲方发货时间，以便甲方安排货物及配件存放场所。五、付款方式：合同签订时，甲方向乙方支付工程总价款的_%作为订金。所有防火入户门安装完毕，经甲方和工程监理验收后，甲方向乙方支付至工程总价款的_%，整个安装工程经消防部门验收合格后，甲方向乙方支付至工程总价款的_%，留_%作为质保金，质保期为一年。六、工期：自甲方向乙方支付工程定金次日即_内，乙方将防火入户门运到甲方施工现场，_开始进场安装，_日安装完毕。七、双方责任：(一)甲方责任：1、尽量

10、为安装队伍提供施工方便，免费为乙方提供防火入户门存放室和工作间;2、配合安装队伍解决安装过程中的一些技术性问题;3、督促土建方及时填充完善门与墙体间的施工缝，并承担土建方的配合费用;4、按合同之约定，向乙方支付工程款。(二)乙方责任：1、负责成品门运至施工现场后的保管，如有丢失，责任自负;2、服从甲方现场人员的监督与管理，强化安全措施，如安装过程中发生安全事故，其责任和经济损失全部由乙方承担;3、承担可能由消防部门对防火入户门进行破坏性检测的损失和一切费用。4、如防火入户门检测不合格，其责任和损失均由乙方承担。5、承担防火入户门安装完毕至交钥匙期间的保管责任。八、违约责任：1、如属乙方原因造成

11、工期延误，按_元/天向甲方支付违约金;2、甲方必须按合同约定的付款方式向乙方支付工程款，若拖延每笔工程款的支付期限，按_元/天向乙方支付违约金;3、若因为不可抗力，如战争、火灾、洪水、地震或法律规定的其它情况，可由甲乙双方通过友好协商来解决合同的执行问题。九、售后服务：在质保期一年内，如非业主原因，须换件和维修的(如门锁不灵，启闭不便等)，乙方必须免费换件和维修。如属业主责任和质保期已过，需换件或维修的，乙方必须提供优惠服务。十、甲乙双方必须严格执行本合同条款，如单方违约，处违约方贰万元违约金。合同未尽事宜，或在执行本合同时发生争议，双方协商解决，如协商达不成一致，可申请当地仲裁机构或法院裁决

12、。十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年钢网架安装施工合同（三）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)现甲方拟将湘桥佳苑项目的设计图纸钢木质防火门发包给乙方，本着公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果所约定的权利和义务，是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任，具体合同条款如下：一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1_3_栋及地下室，总建筑面积约为_万m2.二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村三、承包内容及范围：根据湘桥佳苑住宅小区(南区地块)设计图纸上钢木质防火门等级、