2022年建设工程劳务分包合同范本

1、2022年建设工程劳务分包合同范本甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：1、安全生产：乙方应加强安全教

2、育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。3、工程工期：4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监

3、控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十二、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。(1)乙方应向甲方提供企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。(2)乙方进

4、入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。十三、双方协议工价如下：十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。1、安全生产协议书;2、治安、保卫、防火等协议书。十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。十六、违约责任：1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利

5、率，并按拖欠金额量向乙方支付每日的违约金;(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金;(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金;(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违

6、约责任后仍应继续履行合同。十七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。十八、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设工程劳务分包合同范本（

7、二）发包方(甲方)承包方(乙方)依照国家有关法律法规,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条 工程名称：第二条 工程地点：第三条 承包范围：第四条 承包方式：包轻工。施工所用机械设备、运输机具、操作工具等由甲方提供。第五条 工期：_年_月_日，至_年_月_日。第六条 工程质量：1、质量标准：合格2、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工规范精心组织施工，确保工程质量。如质量不合格，必须返工处理，其工料损失由乙方承担。隐蔽工程由甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同(或

8、市场价)给予乙方结算工费。第七条 工程价格：建筑面积_/，单价，总价万元。第八条 工期及付款方式：工期在施工材料及设备及时供应，项目部有效的组织各道工序正常施工于前完工，如因施工人员配备不到位，而拖延工期处以劳务费额每日的罚款;反之每提前一天给予的奖励。拨款按工程进度每月的日前所完成的工程量的拨款，其余在整体竣工后一次付清.第九条 甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时

9、做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项，并给乙方完税证明。(总包方缴纳税金的复印件)第十条 乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。5、按国家的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。(1)乙方应向甲方提

10、供企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。第十一条 安全生产：1、乙方必须认真按有关安全施工的制度施工，严格遵守安全操作规章制度施工，严格遵守安全操作规程;乙方必须服从安全监理和项目部安全员的安全管理，并配安全巡查员制度配合有关安全管理人员的安全生产管理，违反安全生产制度的甲方有权对当事人和公司进行处罚。2、甲方在施工生产中创造安全条件，并且保障安全生产设施齐全;三宝用品由甲方提供。如因甲方的安全设施不到位或违反安全生产规章制度盲目指挥生

11、产的,甲方负全部责任;并且乙方有权拒绝施工。3、甲方负责为从事施工作业人员办理意外伤害保险，乙方必须服从甲方安全生产管理，乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。2022年建设工程劳务分包合同范本（三）甲方：(总承包方)乙方：(施工班组)为明确各方责任、按质、按量、按时地完成此项工程，依照中华人民共和国合同法及有关工程承包合同条例等之规定，经双方结合本工程具体情况订立如下合同条款：第一条 工程概况1、工程名称：2、地点工程：3、合计元4、工期第二条 承包方式1、此工程按单项承包给乙方包工不包料，按图纸施工，增减按实计算，乙方应严格按照施工程序组织人员完成该项目。2、乙方所有的

12、施工小型工具均须自理。做好文明施工、工完料(地)清、起钉子、石匠钻砼、材料归堆等。当日发生的施工事项必须当日处理清场，不得以任何借口、理由拖延，否则将予以罚款。3、在施工中每道工序乙方应做到无条件的配合协助施工长抄平、放线。第三条 付款方式1、每层混凝土工程完工后，按其工程量付工程款。屋面封顶付%。2、余款待竣工验收审计合格后，一个月内(无质量问题)决算工程款、结算付清。第四条 工程验收1、乙方必须按图施工，不得任意更改图纸，如有变更时应由甲方提交变更通知单为依据，如验收质量不符合要求，出现的返工工料费用等均由乙方承担。2、工程验收以国家颁发的、有关工程验收规范标准及施工图纸内容、和相关规定要

13、求进行验收。3、工程完工验收前由乙方负责清理打扫室内外(垃圾)卫生，确保验收条件和环境符合要求。第五条 安全施工1、乙方在施工中必须做到文明施工，安全操作，做好安全防范工作，施工中如出现安全事故，均由乙方承担。2、施工中应按规范要求及遵守安全施工操作规程，上班期间中午不准饮酒，如一但发现罚款人民币(元)，在乙方承包的工程款中予以扣除。第六条 双方违约责任1、木工每层模板_天要全部完工，如哪层超_天，按每天计算罚款_元/每天，施工中不允许停工，如停工每天罚款_元。2、自工程开工时起，乙方应合理安排好施工计划表，确保一次性验收合格，如在竣工初验时达不到合格质量要求，经整改返修的一切费用均由乙方承担

14、。柱头、梁板如违反施工规范，表面不好，项目部给乙方按总造价的_%罚款，旧料利用，乱锯木料每根罚款_元。3、乙方施工质量不符合验收标准，应负责无偿返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用，按其承包项目费用的款价每天_%给予罚款。4、上班进入工地时应戴好安全帽，如发现一人未戴安全帽，罚款(元)，未扣安全带罚款(。收工时施工操作小型机、具、电缆线等应专人及时收回，如有丢失，按价赔偿，并在工程款中扣赔。5、乙方在施工中必须服从施工长的合理安排，按甲方总体施工计划，如不服从或擅自改变施工计划程序，施工长有权责令其停工乃至请退及罚款，以造成后果应承担相关经济责任。6、施工中如为抢工期，甲方要求加班加点乃至

15、阴雨天加。乙方必须服从统一调配，协作配合施工。不得以阴雨为由停工，如不服从统一调配，若造成相关后果，甲方有权扣除乙方工程款按总造价作为罚款。如延误工期，每延误工期一天罚款元。7、乙方人员在工地及施工场地应尊纪守法，团结互爱，不吵嘴、打架，围护工地卫生环境，注意自身生活卫生。8、乙方在施工中途没有任何理由自动退出或停工不干，一旦出现由此现象，甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自负。9、以上协议双方共同遵守，如有一方违约按相关法律追究经济责任。10、本协议经双方商定，在施工中如发现其他事项，双方可另行协商解决。11、本协议一式两份，双方各执一份，自签章既日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公

16、章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设工程劳务分包合同范本（四）发包人：_(以下简称甲方)总承包人：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、建筑工程施工管理条例等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：金鹤苑A栋2、工程地点：湖天开发区正清路3、结构形式：框架结构4、建筑面积：框架结构约_平方米5、规划许可证号：6、施工许可证号：7、设计单位：二、工程承包范围1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工，并建筑物内

17、的明沟、散水、配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。2、其中：施工图中不属承包范围内的项目(1)卫生间设施安装工程。(2)防水项目，回填土方。三、承包内容及项目(1)泥工、木工、钢筋工、架子工等工种，框架结约外架为钢管架，(所有砼为商品混凝土由发包方提供，混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责)。二次结构砼现场搅拌。(2)所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。(3)框架结构的外墙为四面墙漆。四、承包单价(1)框架结构单价为_元/(不含水、电)。(2)不含任何税、费和其它政策性的费用。五、开工时间及竣工日期于_年_月_日开工至_年_月_日竣工，工期天完工(除雨、雪

18、天气和人务无法抗拒的因素外)。六、工种押金交纳与返还1、押金交纳：从双方签订之合同之日起交押金壹拾万元整。2、押金返还：从交纳之日起，主体结构做好第一层，甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。七、工程款结算及付款方式(1)当乙方施工至三层主体楼面板完工时，在_天内甲方付主体一层造价的_%工程款，每完成主体楼面板工程量时，甲方付给乙方工程进度款的_%，依此类推，余下_%在主体完工后_天内付清。(2)内墙粉刷一半时，甲方按工程量的造价付给乙方劳务费_%，全部内墙粉刷完工在_天内付清所有劳务费。(3)外墙：工程量完成一半时，甲方付给乙方外墙完成工程量_%，全部外墙完工时付清的所有劳务工程款。八、甲

19、、乙双方责任1、甲方责任(1)甲方负责三通一平(路通、水通、电通和场地平)，以及提供乙方施工人员住宿和生活用房。(2)甲方负责交纳施工人员的保险费用。(3)甲方负责提供施工图和技术交底工作。(4)甲方负责办好开工前的各种手续，并负责各种障碍物及当地人员阻工现象，以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工，如停工_天以上，甲方无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天_元误工费。(5)乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时，乙方有权停工，所造成的一切经济损失和每人每天误工费_元。2、乙方责任(1)乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。(2)乙方在施工中，必须保质保量精心施工，确保工

20、程质量和施工中安全。(3)乙方在施工中，必须按图施工，如在施工中造成返工，一切损失由乙方负责。(4)乙方在施工中对图纸不懂，及时向甲方反映取得答复，擅自作主造成返工损失自负。(5)施工中必须建立安全生产责任制，以确保安全无事故，如发生的人为意外事故由乙方承担全部责任。九、违约争议1、任何一方违反本合同以上约定，均构成违约。违约应承担违约再作，并赔偿守约方受到的一切损失，违约金按合同约定计算。2、双方在履行本合同的过程中发生争议，应当通过友好协商和调解，通过协商不能达成一致意见的，双方可以向当地人民法院提起诉讼。3、发包人(甲方)不按期拨付工程劳务款，每逾期一天应向承包人(乙方)支付元违约金，逾期_天，应向乙方每人每日支付_元违约金。4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工程，因无故停工