2022年新建住宅通信配套合同范本

1、2022年新建住宅通信配套合同范本一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争，保护用户权益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理局和上海市工商行政管理局根据我国法律、法规和相关规定，共同制定上海市新建住宅通信配套合同示范文本(_版)，供住宅通信配套项目的当事人参照使用。二、住宅建设单位自主选择具有相应资质的通信建设设计单位、通信工程施工单位和通信建设监理单位及电信业务经营者。三、为了避免电信业务经营者因前期未介入而不能及时为住户提供电信服务的情况发生，在签订本合同前，住宅建设单位在方案设计、扩初时，应当选定电信业务经营者，听取他们的建议，并办理入网手续，入网协议作为本合同附件。四

2、、住宅通信配套电话通信工程费应当严格按照上海市物价局规定的收费标准执行，增设五类(及以上)数据线敷设到户以及其他超出电话通信工程以外的项目所发生的相关费用，由住宅建设单位与通信工程施工单位商定。五、通信工程施工单位应保质、保量按时完成住宅通信配套工程;电信业务经营者应按有关验收规范按时进行验收接入。七、住宅建设单位、电信业务经营者、通信工程施工单位在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决;协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。住宅建设单位(以下称甲方)：_基础电信业务经营者(以下称乙方)：_通信工程施工单位(以下称丙方)：_根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营

3、的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。第一条 工程项目建设项目名称：_;建设工程规划许可证号：_;工程地址：_;建设规模：_平方米;本期建筑面积_平方米。通信配套工程项目：本期建筑面积_平方米。第二条 费用约定本住宅通信配套工程总造价为人民币_元。第三条 付款方式一、合同生效后_日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_%，计人民币_元。二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_%，计人民币_元。三、进场施工前七天，甲方支付给丙

4、方住宅通信配套工程总价的_%，计人民币_元。四、工程竣工验收通过，甲方取得新建住宅交付使用配套合格证明后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_%，计人民币_元。五、甲、丙双方约定的其他付款方式：(一)_;(二)_。第四条 工期约定一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_年_月_日开始。丙方在收到甲方进场施工通知的_日内进场施工。若甲方改变预计施工日期，应当提前_日通知丙方。二、甲方应当提前_日以书面形式通知丙方进场施工。丙方承诺在收到甲方的进场施工通知后的_日内完成住宅通信配套工程。三、丙方应当在进场施工前_日，将开工报告送达甲方、乙方，并将开工报告单、设计图纸、施工进度等相关资料送达

5、通信监理单位。四、甲方要求比合同约定的工期提前竣工的，应当征得丙方的同意，并向丙方支付因赶工采取的措施费用。五、因甲方原因或非丙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致丙方停工_小时以上(施工期内累计计算)，工期相应顺延。第五条 安全生产约定一、甲方对丙方承担的通信配套工程要做到安全交底，明确提出安全的要求并进行监督检查;丙方应当认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。二、施工过程中，丙方因违反消防条例和有关法规而引起火灾事故等，应当承担由此引发的经济损失和责任后果。三、甲、丙双方就有关安全施工与检查、安全防护和事故处理另行签订安全生产协议。第六条 工程验收与质量约定

6、一、本工程验收标准依照上海市住宅建筑通信配套工程技术规范及国家、行业相关的技术规范。二、住宅通信配套工程完工，在具备验收条件的_日内，甲方向乙方发出验收通知，并组织验收。丙方应当积极配合验收。三、乙方在验收过程中，发现通信配套工程不符合验收标准的，应当指明不符合的项目内容，参加验收各方人员应当签字确认，验收各方各执一份，并提出整改要求和整改期限意见。丙方根据整改要求，在整改期限内完成整改。整改完成后，重新组织验收，直至整改符合验收标准。若验收合格的，参加各方人员应当签字确认，验收各方各执一份，乙方负责出具验收报告。四、乙方在验收合格后的_日内出具验收报告，加盖验收章交给甲方。乙方对验收不合格的

7、，可暂缓通信接入。五、甲、乙、丙三方中的任何一方对工程验收结果有异议的，可提请上海市通信工程质量监督中心进行质量鉴定，所需费用，由责任方承担。若责任涉及多方的，根据责任分别承担。第七条 维护方式约定一、住宅小区通信设施的维护规则，以中心机房为责任划分界面;通往局向的，由乙方承担维护责任;通向住宅小区的，由甲方承担维护责任，甲方可委托乙方承担维护责任。二、甲方将住宅小区内通信设施移交给乙方或委托乙方维护的，应当与乙方签订相关协议。维护方有责任和义务承担自中心机房到用户终端的线路、管道、设备的维护工作。第八条 甲方责任一、甲方提供建筑工程项目表(粘贴作附件)。二、甲方在工程项目方案设计、扩初时，对

8、通信工程的容量、规模、通信设施配置等听取乙方的意见和建议，并按通信工程设计单位设计的文本建设。甲方与乙方先期签订的入网协议作为本合同的附件。三、甲方可委托有资质的通信工程设计单位进行小区通信设施设计，并向设计单位提供建筑设计涉及通信配套的相关图纸资料。四、甲方应按乙方、丙方要求及时提供与通信工程有关的资料和图纸。五、甲方应当向丙方提供施工所具备的条件及施工所需的水、电、煤气等，并注明使用注意事项。六、甲方应当按双方约定的付款方式、付款数额及时付款给丙方。七、甲方应当根据通信配套设计的要求及时完成如下工作：(一)_;(二)_;(三)_。八、甲方因更改建筑设计或其他原因涉及到需要变更通信配套工程设

9、计时，应当及时通知乙方、丙方和通信工程监理单位。第九条 乙方责任一、在进行方案设计、扩初时，乙方有责任向甲方提出对通信工程的容量、规模、通信设施配置等的建议，并给予技术上的指导。二、乙方应当在验收合格后_日内完成住宅区内通信接入工作，接入标准为：(一)_;(二)_。三、乙方在丙方通信配套工程完工时，应当完成住宅小区红线外通信接入设施，并具备提供电信服务的条件。四、乙方应当在收到甲方的住宅小区通信配套验收通知后，按照第六条 验收标准进行验收。验收合格的，在_日内出具验收报告，逾期不出具验收报告的，承担相应责任。五、乙方应当在住宅小区内通信配套工程验收合格之日起_日内，依照信息产业部颁布的电信服务

10、标准(试行)的规定，为住宅小区内住户提供电信服务。第十条 丙方责任一、丙方的通信建设施工资质证号为：_。二、丙方不得转包本合同所涉及的通信配套工程。三、制定施工方案和进度计划，交甲方审定。四、丙方应当严格按照设计施工图纸和施工规范标准施工，若需要变更设计应当取得甲方的同意和设计单位的批准，并送达通信工程监理单位后，才能根据设计单位出具的有效修正方案施工。五、丙方在隐蔽工程结束、分段工程完成、施工进度等发生变化时，应当得到通信工程监理单位的签证。六、丙方应当做好各项质量检查记录。七、丙方未经甲方同意或有关部门批准，不得在施工中随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。八、丙方应当按要求编制通信配套竣工

11、资料交给甲方和乙方。九、丙方应当在取得新建住宅配套建设验收合格证明后_日内交给甲方。十、丙方在住宅小区通信配套工程验收合格后，负责保修_月;在保修期内发生通信配套工程质量问题，丙方应当在接到报修后_日内无偿修理，造成损失的，应当予以赔偿。第十一条 违约责任一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应当补偿丙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付给丙方_元。二、甲方不按合同的约定支付工程款项的，每逾期一天，甲方支付给丙方本住宅通信配套工程总价_%的违约金。三、由于丙方原因导致逾期竣工的，每逾期一天，丙方支付甲方本住宅通信配套工程总价_%的违约金。四、乙方在住宅通信配套工程验收合

12、格后，未在电信服务标准(试行)规定期限内为住宅小区的住户提供电信服务的，承担相应责任。五、因丙方工程质量问题而使工程停工、返修，由此造成的损失应当由丙方承担。六、其他违约责任：(一)_;(二)_。第十二条 争议解决方式甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生争议，应当协商解决，若协商不成，可依法向上海仲裁委员会申请仲裁;若不同意通过上海仲裁委员会仲裁的，可依法向人民法院起诉。第十三条 合同的生效与份数_本合同经_后生效。_本合同一式_份，其中正本_份，甲、乙、丙三方各执_份。签约须知为本合同的一部分，签订合同前，甲、乙、丙三方应当仔细阅读签约须知的内容。第十四条 附则本合同条款如对特别情况尚有未尽

13、事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。甲方：_ 乙方：_ 丙方：_代表人：_ 代表人：_代表人：地址：_ 地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_ 电话：_签约日期：_ 签约日期：_ 签约日期：_签约地：_ 签约地：_签约地：_附件2022年新建住宅通信配套合同范本（二）甲方(转让方)，身份证号码：地址：乙方(受让方)：身份证号码：地址：甲乙双方根据中华人民共和国合同法等法律、法规的规定，经协商一致，就转让加油站事宜，达成如下协议：第一条 甲方将位于_加油站有偿转让给乙方_。甲方加油站资产包括加油机_台，储油罐_个，营业室_个(建筑面积_平方

14、米)，防雨棚_处(建筑面积_平方米)，及其他辅助设施，共合计人民币大写元(元)。第二条 1、加油站转让前的债务由甲方负责，债权由甲方享有。转让后的债务由乙方负责，债权由乙方享有2、加油站转让产权时所产生的费用(包括但不限于，转户，更名等所需要的必要费用)由乙方负责，乙方在办理产权转让时，甲方给予必要协助。3、本协议签订后_日内乙方将人民币_元划拨到甲方账户。4、甲方账户：户名：账号：开户行：5、甲方收到乙方全部转让款项后，甲方将加油站资产及相关经营证书(包括营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营证书)，交给乙方经营使用。第三条 1、本协议书任何一方必须按协议书的规定全面履行义务，否则

15、守约方有权要求违约方停止违约行为并采取补救措施。2、协议履行中，甲方违约时，负责返还转让款并支付违约金人民币大写元(元)，乙方违约时，甲方不负责返还转让款。3、如乙方不能按期支付转让款，每逾期一天，应向甲方支付转让款的_%，作为违约金。4、合同履行过程中，如遭遇不可抗力或政府行为导致协议无法按时履行或协议目的无法实现，甲、乙双方应解除合同，互不承担违约责任。第四条 本协议未尽事宜，可订立补充协议，补充协议视为本协议一部分，不可分割，有同等法律效力。因履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成的，任何一方有权向加油站所在地仲裁机构、人民法院提起仲裁或诉讼。本协议书经甲乙双方签字后生效

16、。本协议书一式两份，甲、乙方、各执一份。甲方(转让方)：_ 乙方(受让方)：_年_月_日 _年_月_日2022年新建住宅通信配套合同范本（三）甲方：乙方：甲、乙双方根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，在平等互利、协商一致的基础上，就加油站转让事宜，共同达成如下协议：一、合同标的本合同转让标的为位于省市县(镇)加油站(以下简称加油站)的全部资产及该加油站的各项经营资质与权利，包括但不限于：1、加油站已有的全部资质、证照、文件批复等(见附件一证照清单)。2、编号为“府国用( )第号”项下平方米的土地使用权(见附件二：国有土地使用证)。或土地租赁(承包)权(他项权，位置、面积等见附件二)，

17、具体权利由甲乙双方与该土地使用权人另行约定。3、加油站其他资产清单(见附件三资产清单)。二、声明和保证1、甲方保证对合同所涉转让标的拥有完全合法的独立权益和权利，没有设置任何抵押、担保或其他第三方权益，也不存在任何权利瑕疵或涉及任何争议及诉讼。2、甲方保证该加油站为经政府有关部门审批同意的永久性加油站。3、甲方保证为乙方办理并取得本次转让所需要的一切批准和授权等，确保乙方受让合同转让标的后，能够完全合法拥有或继承其所有资产、资质和权利等，并不因此而受到任何排除、限制或减少。4、甲方保证在合同转让标的移交之前，继续履行必要的义务，确保合同转让标的持续合法、有效，其价值、权益等不受减损。5、甲方保

18、证附件中所列的加油站资产详情在各方面均真实、完整、准确;所交付给乙方的所有文件及证照均真实、合法、有效。三、双方的权利、义务(一)目标企业设立1、本合同签订后，甲方在收到乙方提供申报材料之日起日内，负责办理并取得当地工商管理部门预核准的企业名称为加油站(下称“目标企业”)的企业名称预先核准通知书。2、自本合同签订之日起日内，乙方向甲方提交办理该加油站资产过户手续所需的相关证照、文件和资料。3、自本合同签订之日起个月内，甲方负责办理和完成目标企业的工商注册登记、税务登记、刻立公章等事项，取得工商登记部门核发的目标公司的营业执照、税务登记证(国税、地税)等目标企业正常经营运作所需的一切证照;协助乙方重新办理目标企业的银行基本帐号和注销原加油站名下的所有银行帐号;并将原来的加油站经营手续注销，将注销证明及新办证照原件交付乙方。目标企业名称及负责人等由乙方指定，经营范围