版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、2022年武汉市商铺买卖合同合同双方当事人:出卖人:惠民县六佳实业有限责任公司注册地址:惠民县工业路南首东侧营业执照注册号:371621_03761联系电话:2231111邮政编码:251700买受人姓名:身份证:_ 地址:_邮政编码:_ 联系电话:_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条 项目建设依据出卖人以出让方式取得位于工业路南首东侧地块的土地使用权。该地块土地面积为80亩,规划用途为商住,土地使用年限_年。出卖人经批准,在上述地块上建设商铺,【暂定名】“六佳温泉度假
2、村”商铺。建设工程规划许可证号为:惠规建字10_029;建设用地规划许可证号为;地字第3710_号。第二条 买受人所购商品房的基本情况买受人购买的工业路南首号沿街商铺,该商铺用途为商住两用,属砖混结构,层高为_米,建筑层数为地上层,建筑面积约_平方米,最终按房管局数据为准。第三条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述方式计算该商品房价款:1.按建筑面积计算,该商品房层均价每平方米(人民币)_元,总金额(人民币)_元。大写:_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。第四条 面积确认及面积差异处理本条规定以【建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。合同约定面积与产权登记面积有
3、差异的,以实际面积双方确认为准,房款多退少补。第五条 付款方式及期限买受人按下列种方式按期付款(以出卖人财务收款收据为依据,交款后履行本合同)。1.一次性付款:签约三天内将房款一次性付清(按每平方米元)。2.其他方式:_。第六条 买受人逾期付款的违约责任(1)逾期在_日(含_日)之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金,合同继续履行。(2)逾期超过_日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款_%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天
4、起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之五(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第五条 规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。(3)买受人购买商铺后,原则上不得换房,确有特殊原因换房时,应向出卖人提交换房申请,并在已交购房款中扣出_元,作为给出卖人的换房补偿。受买人申请退房,已交购房款甲方不予返还。双方所签订售房合同失效并作废。(4)买受人在交纳部分购房款后,不再按双方合同规定交纳房款的,以买受所留电话为联系方式,在出卖人发出通知或自应交购房款之日起满_天仍未交纳
5、款项的,双方所签订的售房合同失效作废,出卖人有权对该房屋做出处理。第七条 交付标准与期限交付标准:该商铺经过验收合格。出卖人应当在_年_月_日前,将符合本合同约定的商铺交付买受人使用:如遇下列特殊原因,出卖人可据实予以延期:1.遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_日内告知买受人的。2.不可抗拒政策变化等非出卖人原因引起工期延误。3.买受人没有如期付清房款的。第八条 出卖人逾期交房的违约责任除本合同第七条 规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商铺交付买受人使用,以买受人己交房款为基数,自本合同第七条 规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止由出卖方按银行同期袋款利率计算利息向买
6、受人支付违约金,合同继续履行。第九条 商铺交接商铺达到交付使用条件后,出卖人通知(以售楼处通知为期限)买受人办理交付手续。领取商铺钥匙。双方进行验收,并签署房屋交接单。由于买受人原因,未能按期交付,逾期视为交付,自交房之日起,出卖人按规定收取物业管理费。买受人如未交清合同约定的全部房款,商铺钥匙不予领取。除支付违约金外,买受人按时向出卖人支付物业管费,期限届满,按本合同第六条 第_项执行。第十条 保修责任房屋工程质量必须符合国家的有关规定、规范和标准,经质检部门验收合格后,方可使用。出卖方按国家有关规定负责质量保修,因不可抗力和非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担保修责任。出卖人可协助维修,但
7、费用由买受人承担。第十一条 出卖人保证销售的商铺没有产权纠纷和债务纠纷,否则一切损失由出卖人承担。第十二条 该商铺能满足商住两用的条件,保修期限为_个月。买受方入住后不得擅自改变房屋的整体结构、承重结构和用途。需要装修的业主必须经物业同意后方装修。除本合同及其附件另有规定外,买受方在使用期间有权与其他权利人共同享用与商铺有关联的公共部位和设施,并按占地公共部位与公用房屋分摊面积承担义务、自觉遵守小区管理的有关规定。第十三条 双方约定事项:1.该商铺的屋面使用权由出卖人统一管理。2.该商铺的外墙面使用权由出卖人统一管理。3.该商品房所在楼宇的命名权属出卖人。4.该商品房所在小区的命名权属出卖人。
8、第十四条 特别约定1、出卖人应当在商品房交付使用后_月内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,买受人有权利退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起_日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的_%赔偿买受人损失(退房时买受人的装修搬迁等费用自理)买受人不退房,出卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金。2、出卖人自交房后协助办理相关产权证书及银行贷款所需手续,各相关税费及银行利息由买受人承担,并执行其相关部门的规定。3、按银行有关规定审批贷款未能通过,则买受人应无条件转为分期或一次性付款。选择分期限付款优惠额
9、度自动取消,分期或一次性付款必须在七日内办理完,否则视为违约,买受人承担违约责任。4、国家规定的所有权证书的工本费。5、市政卫生费、热力公司规定的暧气费、燃气使用费及有线电视初装,各设施的开口费。6、国家规定的契税。7、国家规定的房屋维修基金。8、国家规定的交易费用(交易税、测绘税、印花税等)。9、其他按照规定应当有买受人承担的费用。上述费用在接通之后,由买受人一次交清。第十五条 本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决;协商不成的依法向惠民县人民法院起诉。第十六条 本合同未尽事宜,可允许双方签订补充协议。2022年武汉市商铺买卖合同(二)出租人(以下称甲方):_承租人(以下称乙方):
10、_甲方愿意将产权属于自己的商铺出租给乙方。双方根据国家相关法律、法规,经协商一致,订立本合同,详细情况如下:第一条 商铺基本情况甲方将坐落于_,占地面积_平方米,另附配套设施有_的商铺出租给乙方。用途_(以乙方营业执照核准的经营范围为准)。于本合同生效之日起_日内将商铺及其相关设施交付乙方验收使用。第二条 租期租期共_年,即自_年_月_日零时起至_年_月_日24时止。第三条 租金和租金交纳期及条件:1.租金:共_元。租赁期间,甲方不得以任何理由任意调整租金。2.支付时间、方式:租金每_个月交一次,第一次租金于合同生效后_天内交给出租人,第二次租金于_交清,以后交付方式以此类推。3.乙方必须按照
11、约定向甲方缴纳租金。如无故拖欠租金,甲方给予乙方_天的宽限期,从第_天开始甲方有权向乙方每天按实欠租金_加收滞纳金。4.在签署本合同时,乙方向甲方交纳_元的押金。合同期满或终止,在乙方交清租金、水电费、物业管理费和违约金等相关费用并对有损失的部分进行赔偿后,甲方即可无息退还乙方押金。第四条 租赁期间商铺的修缮由甲方维修的,甲方在接到乙方通知后_日内维修好。如甲方未尽维修义务,乙方可自行维修,维修费用由甲方负担。由乙方维修的,修理费由_负担。甲方(是否)允许承租人对商铺进行改善或增设他物。合同期满,柜台的改善或增设他物的处理是:_.第五条 各项费用的缴纳1.物业管理费:乙方自行向物业管理公司交纳
12、;2.水电费:由乙方自行缴纳;(水表表底数为_度,电表表底数为_度,此度数以后的费用由乙方承担,直至合同期满)。3.使用该商铺进行商业活动产生的其它各项费用均由乙方缴纳(其中包括乙方自已申请按装电话、宽带、有线电视等设备的费用)。4.甲方、乙方必须按有关税收规定,按期交付各自所依法负担的纳税金额。第六条 甲方的权利、义务1.甲方有权要求乙方按期交付租金。2.甲方有权要求乙方上报各种报表,有权对乙方的经营活动是否合法、是否遵守相关纪律和有关规章制度等进行监督。3.乙方有下列情形之一时,甲方有权解除合同:(1)擅自改变商铺的使用性质;(2)擅自转租、转让商铺或利用商铺从事非法经营活动;(3)逾期交
13、纳租金,经甲方限期交纳后仍拒不交纳者;(4)乙方严重违反相关纪律的有关规章制度不听规劝者。4.甲方必须尊重乙方的经营权利,不得以监督为名干涉乙方的正当经营活动。5.甲方必须给予乙方以同本店商铺平等的一切经营条件,为乙方的经营活动提供方便。第七条 乙方的权利、义务1.乙方在经营范围所从事的经营活动,不受甲方干预。2.乙方有权要求甲方提供一切开展正常营业活动所必需的条件。3.乙方对于租用的商铺只有使用权,没有所有权,不准以任何形式进行转租,转让(个体工商户的承租经营人员必须是营业执照上核准的人员)。4.乙方不得利用商铺从事非法经营,其经营活动不得超出其营业执照规定的经营范围,也不得超出甲方的经营范
14、围。5.乙方不得以甲方的名义从事经营活动,必须亮证经营。乙方的商品销售活动必须实行现货交易,不准开展预收款式的预售或代购、代销业务。6.乙方必须爱护商铺设备,在租赁期间如损坏所租赁商铺设备,必须承担修复或赔偿责任。7.乙方必须遵守甲方的店堂纪律,端正经营态度,文明经商,礼貌待客,遵守安全消防规则,维护店容卫生。第八条 担保方的权利、义务1.担保方有权对乙方的经营情况进行了解,有权要求乙方依法经营和遵守相关纪律、规章制度,要求乙方按期向甲方交纳租金。2.乙方如不按期、按规定数量交纳租金,并经甲方催交仍拒不交纳时,甲方有权要求担保方代为交纳租金。担保方对此承担连带经济责任。担保方代交纳后,有权要求
15、乙方偿付代交租金。第九条 合同的变更与解除1.租赁期满未能续租或合同因解除等原因提前终止的,乙方应当于租赁期满或合同终止后_日内将租赁的商铺及甲方提供的配套设施以良好、适租的状态交还甲方。乙方拒不交还的,甲方有权采取必要措施予以收回,由此造成的损失由乙方承担。2.乙方在租赁期内确需中途退租,应提前一个月向甲方提出书面申请,经甲方同意后,乙方须缴清应缴费用,乙方所交保证金无偿归甲方。第十条 续租1.乙方若要求在租赁期满后继续租赁该处商铺的,应当在租赁期满前_日书面通知甲方,甲方应当在租赁期满前对是否同意续租作出书面答复。如甲方同意续租的,双方应当重新订立租赁合同。租赁期满前甲方未作出书面答复的,
16、视为甲方同意续租,租期为不定期,租金同本合同。2.租赁期满乙方如无违约行为的,则享有同等条件下对商铺的优先租赁权。第十一条 违约金和违约责任1.若甲方在乙方没有违反本合同的情况下提前解除合同,视为甲方违约,按甲方解除合同之日起到合同期满之间租金的_作为违约金支付给乙方。2.若乙方拖欠租金_天以上,视为乙方违约,甲方有权终止本合同,乙方从拖欠租金的第二天起到合同期满之间租金的_作为违约金支付给甲方。第十二条 声明及保证甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关
17、或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生
18、效后即对合同双方具有法律约束力。第十三条 保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十四条 不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力或政府有关部门征用等原因,确需收回商铺时,甲方须提前一个月通知乙方。乙方应无条件按甲方要求交还商铺,所缴的保证金在扣清乙方应缴的费用后,将余额退回乙方(不计息),如保证金不足抵缴乙方所应交的费用,则由乙方补足差额。第十五条 通知1.根据本合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《基于EVA的A电器公司财务绩效评价研究》
- 《Cu(111)和Co(111)甲烷二氧化碳制乙酸的理论研究》
- 小学体育课题研究《小学体育趣味游戏研究》结题报告范文
- 物流行业入股协议书
- 七年级初一数学培优补差工作计划
- 航空运输中乘务员角色优化方案
- 小学教师教学工作计划
- 农场设备清洗消毒及维护标准
- 货运运输道路保通方案分析
- 城市地下空间开发监控实施方案
- 海水的性质【知识精研】高三地理一轮复习
- 16大家排好队 说课稿-2024-2025学年道德与法治一年级上册统编版
- 学前儿童科学教育与活动指导学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 《课堂管理方法与技巧》课件
- 2025人教版九年级英语全册知识点清单
- 交通运输行业员工安置方案
- 船舶航海业务管理知识考试题库及答案(新版)
- 委托融资协议三篇
- 2024 餐饮行业研究系列报告二:茶饮出海篇国内竞争加剧海外市场成“第二增长曲线”
- 新《高等教育学》考试复习题及答案
- 2024年合理化建议管理制度(三篇)
评论
0/150
提交评论