专业工程分包合同范本

1、专业工程分包合同范本专业工程分包合同范文1承包人(全称)：（以下简称甲方）分包人(全称)： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围： 净化机房空调系统改造二、分包合同价款金额：大写：人民币 。小写： 元。三、工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数为：天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约

2、定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合

3、同价”)，以及其他应当支付的款子。九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间：年月日;合同订立地点：本合同双方约定后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日专业工程分包合同范文2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)鉴于安徽新芜经济开发区复兴功用区道路建设工程二标段交通工程由_承建。根据项目实践情况，为加强对施工项目的管理，发挥双方优势，取长补短，增加企业的社会效益和经济效益，甲方将本项目的路灯工程交由乙

4、方负责施工。根据合同法及有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，本着互利互惠的原则签定本施工合同，以兹共同信守。一、工程概况1、工程名称：安徽新芜经济开发区复兴功用区道路建设工程二标段 2、工程地点：安徽新芜经济开发区复兴功用区道路建设工程花桥木器包装园3、工程承包范围：安徽新芜经济开发区复兴功用区道路建设工程二标段交通工程施工图设计范围内的全部工作内容。二、工期根据业主对甲方请求的工程工期，本合同分包单位具体进场时间以签订分包合同日期为准。工期为 个日历天，如乙方过期未完工，将按每天 元人民币进行罚款。 三、合同价款交通工程施工项目1、本工程实行固定单价合同，乙方所报单

5、价中已包括人、机、措施费、规费、风险费、利润等所有费用。若工程数量增加，按照乙方所报单价计算。2、本项目所有工程材料全部由乙方采购并进行施工。 四、工程范围及质量标准：1、该分包合同工程范围为安徽新芜经济开发区复兴功用区道路建设工程二标段木器包装园道路附属工程交通工程施工图设计中全部工作内容，如：交通标牌的基础开挖、混凝土浇筑、螺栓预埋、标牌安装、基坑覆盖工程的所有相关工作内容，2、工程质量标准应吻合国家及行业施工验收规范请求，达到验收合格标准。 五、质量技术请求：1、交通标牌杆尺寸为：273*6800*6mm，横梁尺寸为：140*3700*4mm，标牌杆和横梁为无缝钢管，杆体表面采用上白下蓝

6、双色喷塑处理。标志牌面尺寸为：3000*1800*3mm铝合金标志板面, 板面采用3M工程级五年反光膜。抱箍、底座法兰盘、标志牌基础等其他配套零件按照图纸尺寸施工。2、单柱式指路标牌尺寸为：114*2500*3mm，标志牌面尺寸为：900*360*3mm铝合金标志板面(双面)。抱箍、底座法兰盘、标志牌基础等其他配套零件按照图纸尺寸施工。3、所有交通标牌成套材料必须吻合国家标准和相关规范请求(参考规范为GB 5768-2009)，以及吻合图纸请求，保证验收合格。4、乙方材料到场时，应按国家标准规定抽检数量随每批产品提供质量检验报告及出厂合格证;否则不予验收，责任由乙方承担。6、工程款支付与结算1

7、、工程款支付：预付款为：工程款总金额的 ，工程完工竣工验收合格后，一次性支付乙方工程款总金额的 ;剩余工程款于2015年 月 日结清。七、双方的主要职责 1、甲方职责：(1)甲方就本工程进度、质量管理进行全过程监控，负责办理需求由甲方出面办理的协调事项。 (2)甲方负责提供相关施工设计图一套供乙方使用;施工过程中有设计变更亦按同样份数提供。 2、乙方职责：(1)组织项目实施管理班子和劳务部队，按合同各项请求和设计施工图纸请求进行施工。施工过程中若有变更按设计变更图进行施工，乙方必须无条件服从甲方的管理，并积极配合甲方人员的管理。(2)不得以甲方名义签订材料设备采购合同，否则由此产生的经济责任由

8、乙方自负。 (3)与本项目有关的乙方应对款(工人工资等)和债务均由乙方负责支付，乙方独立承担民事责任。(4)乙方配合甲方做好测量定位等相关工作，并配合甲方、监理及业主的检查工作。 八、项目管理1、乙方必须服从甲方的统一指挥、统一管理、统一协调、严格执行甲方制订的管理制度，对不吻合施工规范、设计文件或承包合同请求的，甲方有权责令乙方整改直至停工。2、乙方委派 高远 为现场代表，其余人员由乙方派驻该工地现场，有关人员必须具有相应的施工经验，并持有相应的专业技术资格证书，上岗证书，严禁无证上岗。项目管理人员应相对固定，主要人员变动需征得甲方同意。3、为了确保本工程的进度、质量和安全施工，未经甲方同意

9、，不得将本项目擅自转给他人，一经发现，甲方有权收回该工程任务，由此造成的一切经济责任和损失由乙方负责。4、由乙方原因造成本工程质量事故、安全伤亡事故所造成的一切经济损失均由乙方负责。因乙方原因延误施工工期，乙方按照签订的合同有关条款承担相应的经济处罚。7、工程质量管理(1)乙方必须严格按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。(2)凡因乙方原因造成的施工质量不合格，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。8、安全施工(1) 施工中，乙方应严格遵守国家、行业、甲方及业主关于安全生产文明施工的规定，制定安全措施，对危险性大的工程编制专项安全技术措施报甲方认可后实施。重视施工现

10、场作业安全，避免伤亡事故的发生。(2)应服从甲方的安全生产管理，按批准的安全技术措施施工。(3)发生重大安全事故，乙方须立即报告甲方，由甲方报告上级主管部门和当地劳动部门、检查机关，并通知业主代表，所发生的费用由乙方承担。(4)由于乙方原因对施工现场附近的人员或设施等造成伤害或损失，由乙方负责善后处理事宜并承担赔偿责任。(5)为了保障施工人员和群众的安全，乙方应在必要的地点和时间内设置照明和防护、警告信号及看守。(6)在施工中，遇有高空作业、动力设备、高压电力线路、地下管道、压力容器、易燃易爆品、有毒有害物体、跨越公路等情况，需求特殊防护时，乙方必须按有关规定争取可靠安全防护措施，确保施工安全

11、。(7)在乙方工作职责范围内，发生的一切安全生产事故，由乙方承担全部责任(包含经济和法律等所有责任)。晋中华都房地产开发有限公司（以下简称发包方） 总包单位：山西省第一建筑工程公司第非常公司（以下简称总包方） 分包单位： （以下简称分包方）根据总包方与业主（以下简称发包方）签订的建设工程施工合同（以下简称总包施工合同）的原则，经协商，发、总、分包三方达成以下协议：第1条 工程概况1.1工程名称： 晋中华都公司住宅小区15#楼 1.2工程地址： 榆次区龙湖街南、定阳路西侧 1.3分包工程内容及范围： 15#楼CFG桩基础施工（合计5060.5延米）、桩置换淤泥和现场淤泥清理、将所清理的淤泥堆置发

12、包方指定的地点、CFG桩的直径不小于400mm。 1.4开工日期： 竣工日期： 1.5质量等级及请求：工程质量应吻合设计图纸和国家施工规范及质量检验标准。 合格 1.6承包方式： 包工包料（含税） 1.7分包工程合同价款： 暂定：（大写） 贰拾玖万元整￥： 290000元1.8结算方式： CFG桩按不含税价55元米，含税价58元米。以实践工程量结算。 第2条 总包方驻工地负责人： 蔡晓丰 职务： 项目经理第3条 分包方驻工地负责人： 职务： 第4条 总包方工作4.1向分包方提供施工图纸 1 套和建筑物标高、轴线的标识。 4.2对分包工程质量、进度、安全进行检查和协调，辅佐分包方办理工程变更、竣

13、工验收等与发包方之间的有关工作联系。 4.向分包方提供电源位置。第5条 分包方工作5.1全面负责分包工程的实施、完成和维护工作，并负责办理和负担一切与其自身施工有关的手续和费用。5.2本合同签订后 7 日内向总包方报送施工方案 4 份。同时报送现场施工人员资格证件的原件和复印件。5.3分包方在施工中应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操纵规程、中华人民共和国消防条例和其他有关建筑法规、规范。分包方在现场必须设有专职（或兼职）的安全员，承担因分包方责任造成的安全事故所产生的一切经济后果。分包方安全责任的划分，以总包方的安全交底和与分包方签订的安全责任书为准。凡安全交底和安全责任书

14、中提到的注意事项和请求，视为分包方所有现场施工人员均已经知晓、同意。5.4分包方必须服从总包方有关施工现场布置、安全文明施工、工程形象进度的统一安排，严格按照总包方制定的施工现场安全文明实施细则及有关规定组织落实，做到活完底清，所有材料堆放须经过总包方同意。分包方不得做出危害总包方企业形象的行为。5.5分包方应接受发包方、监理工程师和总包方的质量监督，按照合同约定的质量和时间完成分包工程内容。分包方因违背操纵规程和施工组织有误而造成的质量事故，责任自负。5.6有关分包工程施工的各项技术质量资料，分包方应及时收集和整理报与发包方和现场监理工程师核验。施工过程的工序报验必须与工程进展同步。工程竣工

15、时，分包方须将经核验后吻合请求的技术质量资料 4 份整理成册，交由总包方归档。第6条 工程进度款和竣工结算款本合同的分包工程进度款拨付方式：工程量切实其实认由发包方、总包方、分包方三方共同签字确认。工程款的支付由总包单位签字同意后，由发包方支付工程款给分包方。第7条 合同价款调整的内容和方法：如遇到下列情况，合同总价作相应调整：1、设计发生变更造成工程量的增（减）；2、在施工中新增加了部分工程项目；3、总包方及分包方双方共同认定的其他项目。第8条分包工程的竣工结算，应在工程竣工验收、且所有竣工技术质量资料整理完毕吻合规定请求并交付总包方后开始。分包工程竣工结算报告的审核认定，须经发包方批准。分

16、包工程的价款结算由分包方直接对建设单位。第9条工程保修11.1本分包工程的保修期限应不低于国务院279号令颁布的建设工程质量管理条例第四十条之规定。第12条分包工程的材料、设备12.1分包工程所需材料、设备由分包方自行采购，其质量必须吻合施工图纸和国家规范请求。12.2分包方应提前将原材料进行报验，应该见证取样的材料应在总包方和监理的见证下取样复检（费用自付）。第13条违约负责13.1 根据发、总、分包方协定，桩身成型检测桩径（d）400mm。如出现负偏差380mmd400mm，则每延米单价扣减壹元；出现d380mm，将处以壹万元罚款（在结算中扣除）。 13.2分包方不能按期完工时，每拖延一天

17、按 壹仟元 向总包方支付违约金。分包方的工程质量达不到合同约定时，按结算价款的 5 向总包方支付违约金，并承担返工损失。第14条其他14.1 分包方在接受总包方对工程监督管理的同时，还应注意与建设单位代表和监理工程师保持良好的工作关系。分包方必须按照总包的安全、质量整改通知单改进工作，对拒收整改通知和拒不按请求整改的，总包方有权利拒绝签发付款同意书。 14.2 分包方要保证桩置换出的淤泥在24小时内钩、清、运到桩基施工区域外，定点集中堆放。由于分包方原因造成淤泥不及时清理，现场施工达不到安全文明标化工地的，造成建设单位罚款的，此部分费用由分包方负担。14.3总包方和分包方在施工中应注意保护对方

18、的工程半成品和成品，避免给对方造成损失。14.4由于分包方责任造成下道工序无法展开施工或施工垃圾清理不及时，经总包方书面督促后，分包方在限定时间内仍不处理时，总包方有权自行处理或直接委托其他单位完成该项工程，其费用由总包方直接在结算价款中扣除。以上费用的支出不需求取得分包方切实其实认。总包方同时有权拒绝签发付款同意书。 14.5当分包工程的进度和质量出现严重题目，危及或将要危及总包方的经济利益和信誉时，总包方有权接管该工程，由此所发生的一切费用及给总包方带来的经济损失全部由分包方承担。 14.6本合同发生争议时，双方约定由太原 仲裁委员会仲裁。双方中的任何一方均有权对过错方追究违约责任。除非本

19、协议另有规定，任何争议或分歧都不能免除双方承担和履行合同规定的权利和义务。14.7本合同未尽事宜，参照总包施工合同执行或双方协商另行签订补充协议。14.8本合同共计 6 份，其中总包方 3 份，分包方 1份，发包方 1份，监理 1 份。 14.9本合同自双方签字或盖章后生效，工程竣工验收、保修期满、价款结清后失效。第15条补充条款：1、使用现场材料的费用；2、政府部门收取的环保费、排污费、劳动保险统筹管理费、施工人员意外伤害保险费；3、特殊材料的检验试验费用；4、安全文明施工费；6、建设行政主管部门或建设单位请求应由分包方承担的费用。费用分包单位自行交纳。 发包方（公章）： 法定代表人： （或

20、） 委托代理人：总包方（公章）： 法定代表人：（或）委托代理人：分包方（公章）： 法定代表人： （或）委托代理人：签订日期： 年 月 日专 业 工 程 分 包工程名称：发包单位：总包单位：山西省第一建筑工程公司第非常公司分包单位：施 工 合 同晋中华都公司住宅小区15#楼 晋中华都房地产开发有限公司第二篇：桩基施工分包合同桩基工程承包协议立合同双方：甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包条例的有关规定，双方本着配合协作，互惠互利、分工负责的原则，为明确甲乙双方在本合同实施过程中的权利、义务和责任，在乙方仔细审阅和熟悉图纸、理解本工程施工工艺的情况

21、下，经甲、乙双方充分协商，达成一致，并签订本协议以资共同遵守执行。第一条：工程名称、工程地址1、工程名称：2、工程地址：第二条：工程范围、内容及承包性质1、工程范围、内容：乙方承包本工程的试桩工程和工程桩。工作内容包括测量放线、质量控制、资料报验等一切技术工作及从设备（静压桩机及其配套的必须的机械设备等）进场；园地零星人工整平、工前准备；机具准备、吊装就位、平台调平、桩机走行；管桩场内吊运、堆码；吊桩、打（插）桩；桩身对位、调平调直；静压沉桩；焊接接桩；刷漆防腐；送桩；终桩；配合质量检验试验（桩长确定、单桩承载力达到设计请求），到验收合格、交工完毕；园地清理、设备出场、缺陷责任修复等合同文件规

22、定的、为完成该工作量必须进行的所有及相关的工作内容。2、承包性质：清包工（不包括管桩、混凝土、钢筋、水泥等施工材料），乙方负责包质量、包安全、包工期、包文明施工。3、试桩根据北设计有限公司出具的试桩看法4、工程桩根据设计院出具的图纸。（试桩结束设计院根据试桩结果调整图纸）第三条：工程承包结算价格1、上述工程桩及试桩：PHC400*AB95单价为元/米，PHC500-AB125工程桩和PHC600-AB130试桩按元/米，总工程量暂定为15000米，终究结算数量按经监理签证并经审计的数量为准。2、送桩5米以上超过部分按50%的价格计价，乙方必须配合好甲方按质定时安全地完工，并能达到业主规定的优良

23、工程标准。3本合同终究结算以甲方与业主实践结算签证并经审计的数量为准。4、上述工程桩施工单价含水电费、二次设备进出场费，不含税金及园地平整等费用。第四条：材料供应方法甲方按工程进度安排吻合请求的管桩等施工材料进场，如因材料供应不及时导致工期延误，则与乙方无关。第五条：工期1、试桩工期：日历天。2、工程桩根据试桩结束，业主图纸出具后并于 日历天完成。第六条：质量标准按甲方与业主签订的合同有关质量的约定、国家现行的建筑施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到业主规定的最低质量标准：桩基础达优良工程以上，类桩90%以上，无、类桩，桩基的低应变检测100%合格。同时遵守甲方的施工工艺、

24、作业指导书、工程事项通知单等的标准请求。第七条：付款方式1、 工程桩基验收、检测合格达到合同约定的质量标准时且乙方向甲方递交了完整的施工记录、结算资料后壹个月内，付至结算总价的70%。2、 终究支付是在业主完成对桩基工程审计后半个月内，付至审计后的甲乙双方结算总价的100% 。第七条：地下障碍物处理及水电费现场桩基施工产生的水电费（含生活用水、电费）由乙方负责，与甲方无关。甲方提供园地总配电箱，总配电箱以后的分电箱及电缆由乙方自行配置，并严格按照用电安全规范进行操纵。第八条：工程质量及安全1、乙方必须按设计施工图纸，施工联系单及国家有关规范施工，严格执行质量监督部门、业主及现场监理的指令，保质

25、保量的完成工程任务，如发生任何质量事故，一切责任和由此的相关赔偿由乙方负责。2、乙方必须无条件接受甲方及监理单位的质量、安全监督和请求整改的工作。3、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，上杆进行高空作业必须系好安全带，做到经常检查，把事故隐患消灭在抽芽状态。4、乙方必须加强现场的安全管理及施工人员的安全生产教育，严格执行国家关于建筑工地安全生产的相关规定，不得野蛮施工和违法施工，如在施工过程中发生的大小安全事故及相关损失及赔偿均由乙方承担，甲方一概不予承担。5 、桩机施工操纵人员及现场技术人员必须配备到位，有一定的机械施工操纵经验和良好的心理素质，服从管理人员的调节支配，乙方现场技术人员需实时

26、监控工程施工的每个环节，特别是质量的掌控，需有效保证工程质量管理目标的完成，桩基资料齐全有效，保证完成工程的各项施工请求。第九条：其它1、甲方提供地质资料2、甲方保证施工园地三通一平，满足桩基施工需求。3、如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延，乙方原因造成工程停工按约定处罚。4、乙方应根据地质报告、工程当地实践情况选择合理的桩机，应确保打桩工程顺利进行。5、如因乙方未配备合理桩机，造成二次进场所有费用有乙方承担。6、工程桩施工时，如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延，如延误较长时日（一般为5天），甲方必须向乙方支付相应的怠班补助(怠班补助为每日1000元，自停工日起算)，乙方原因造成工程停

27、工按约定按每日10000元处罚。第十条：合同有效期限本合同自双方代表签字单位盖章后生效，至工程结束付清工程款后即自行终止。本合同一式 份，甲乙双方各执甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表（签字）：代表（签字）：德律风：德律风：日期： 2011 年月日第三篇：桩基工程分包合同桩基工程分包合同总包方：广东长大江肇高速G13合同段路基C队（以下简称甲方） 分包方：深圳市乾正兴基础工程有限公司（以下简称乙方）甲方承接了江肇高速G13标路基C段的施工任务，现将部分桩基施工任务分包给乙方施工。为明确双方的责任，经双方协商一致，签订本合同，供双方遵守执行。 第一条 工程项目一、工程名称：江肇高速G13合同段二、

28、工程地点：肇庆市鼎湖区永安镇苍南村三、分包工程范围及工程量：路基C段部分桩基施工任务四、施工期限：2009年05月12日开工，2009年08月20日完工 第二条 分包方式、单价及工程结算乙方负责桩基的成孔、钢筋笼的制作安装（含桩机落钢筋笼）、混凝土的浇灌。其附属工作：泥浆制备等及施工用辅材等由乙方自行解决并承担其费用。甲方负责水、电、钢筋、混凝土运至现场，负责挖机、吊车工作。桩基分包单价为：120、130桩径统一价358元/m（含钢筋笼制作、成孔浇灌泥浆清运及桩机进退场费），溶洞按350元/m（溶洞材料由甲方提供到现场），工程量按实践成孔结算。第一个月预支生活费，按进场人数每人每天15元计算，

29、下月结算时扣回。在工程施工进行中，按当月完成的经甲方和监理验收合格的工程量预结（结算价为分包价的80）。工程完工，经甲方、监理、质检部门验收合格后，余下工程款三个月内付清。 第三条 工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙第 1 页 共 4 页 方按照施工图纸和申明书请求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工，其工料费损失，由乙方承担。 第四条 安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全请求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操纵规程。乙方自备安全生产、生活设施。施工中如因违背上述规定而发生伤亡事故

30、，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操纵用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方辅佐解决。三、在施工过程中，乙方因违背消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。 第五条 生活管理乙方工人进场后，甲方提供临时工棚。主要炊事用具及小型零星用具乙方自备，生活用煤、气乙方自备。生活需用之粮食、油类，由乙方自理。生活用水电，由甲方限额（即：水40m3、电300度）提供，超出部分由乙方负责。第六条 材料供应管理乙方设专人向甲方办理钢材等材料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量请求施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方

31、负担。乙方在施工中应将材料分类堆放，并标示分明，保持现场整洁。第七条 施工机具第 2 页 共 4 页 所有大型机械、工具及手持操纵工具均由乙方负责，保证使用需求。 第八条 现场管理一、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违背现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿

32、。 第九条 违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工，视损失情况，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途因非乙方原因而解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量请求按期完成，否则每过期一天，应偿付给甲方按分包工程费的过期违约金。四、甲方不得借故拖欠应对工程款，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给乙方作为过期付款违约金。第 3 页 共 4

33、页 第十条 附则一、本合同发生纠葛时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请建设主管部门进行调解。解决不了的，可向工程所在地的经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。二、本合同一式四份。甲乙双方各执正本一份副本一份。三、双方商定的其他条款：甲方负责地下管线、清苗树木移除；泥浆处理外运在二公里范围内，超出里程双方协商解决。四、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。甲方：广东长大江肇高速 乙方：深圳市乾正兴基础工程有限公司G13合同段路基C队代表人： 代表人：本合同签订日期 2009年05月06日第 4 页 共 4 页第四篇：桥梁桩基工程施工分包合同(修

34、改)桥梁桩基工程施工协议书发包人：东莞市力丰建设工程有限公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方已充分相识工地的现状，甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一致看法，订立本协议书。一、工程概况工程名称： 环城路与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标 工程地点： 东莞市东城区、寮步镇、石排镇承包范围： 施工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程承包规模： 匝道桥共30条桩基（嵌岩桩），其中1.4m桩基6条（约317M3）、1.2M桩基24条（约814M3）；人行天桥共15条桩

35、基，其中1.0M嵌岩桩10条（含生态园龙岗大道一标桩基8条，约44M3）、1.0M摩擦桩5条（约80M3），合计45条（约1031M/ 1255M3）。二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式：包工、包机械（吊机、水电除外）、不包主材（砼、钢筋、检测管，但包其他零星及损耗性材料等）、包进度、包安全、包质量（主材责任除外）。2、乙方承包以下内容: 包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运（包泥浆池和解决排放地点，甲方提供挖机开挖泥浆池）等所有施工工序内容及安全文明施工维护（防护材料甲方负责）、包机械场内场外转运、包生活及住宿，包人身安全等。三、合同工期及机械

36、请求以业主或监理单位请求工程进度及机械数量为准。四、质量标准1、本工程质量标准请求达到国家或行业质量检验评定的合格标准。2、本工程质量除必须达到以上标准外，还应满足招标文件第七章中的技术标准和请求。五、合同金额及付款方式1、合同金额：采用固定单价（只计砼和钢筋，其实不计桩，只计有效桩长，其他未申明的项目费用均已包含在单价内），固定单价为：1.4M、1.2M桩砼265元/M3；1.0M桩砼300元/M3；钢筋制安420元/T，另龙岗大道进出场补助壹万元，费另定合同总价为人民币 ￥336915元，结算总价按实践成桩量计算。如乙方因自身原因中途退场，工程款只结算合格桩基的70%。2、付款方式：承包方

37、按业主或监理单位请求的机械设备、人员进场后开始施工时，付生活费总量为初定合同总价的 10 %,每检测完成20条桩支付已完工程量的 70 %（预付款在第一次扣除），全部完工并经相关部门检检验收合格后2个月内结清剩余款子。6、计量方式设计图纸数量只作参考，进度款按初验合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T），终究结算按经相关部门检检验收合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T）。成桩量=（凿除桩头后的设计成桩顶标高-终孔桩底标高）*3.14*（设计直径/2）。七、双方责任与义务1、甲方：1）负责协调业主、监理和其他单位，负责提供施工园地、测量放线和初期的安全围蔽。2）负责总体管理，根据业主、监理单位请求

38、安排施工进度和施工部位。3）负责组织协调检检验收工作。4）负责提供主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机，不包除此外的其他所有材料及机械设备。5）至少安排1名技术主管负责此工程项目的管理和协调工作。2、乙方：1）按甲方请求施工，安排人员配合施工过程中的检检验收工作。2）负责除以上主材、水电和吊机外的其他所有材料及机械设备、工具。3）负责钻孔设备场内转运。4）负责该工程范围内的安全和文明施工，具体按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制执行，由此造成的损失金额由承包人全额承担。5）开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物情况，乙方施工过程中负责保护已探明的地下管线及障碍物等，如因乙

39、方原因造成损坏的，由乙方全额负责赔偿。6）负责除混凝土强度外出现的工程质量题目，比方检测发现断桩或沉渣过大等不合格情况，由此造成返工和其他损失费用由承包人全额承担，如乙方认为混凝土质量达不到请求可以拒绝接收。7）乙方自行解决工人住宿及生活题目。8）如由于乙方不按请求施工，造成进度滞后，每滞后一天处罚 1000元，造成质量题目，除赔偿金及返工费用外，每次罚款￥5000 元，造成安全题目，除赔偿金外，每次罚款￥2000 元，不服从管理每次罚款2￥500 元，另泥浆如污染现状路面每次罚款 ￥500 元。9）至少安排1名现场主管负责内部管理和协调工作，同时配合甲方工作，工地现场人员的着装、安全帽等需按

40、项目部统一请求自行配臵。10）单价已包含各种保险费用，乙方自行购买自身及工人的所有保险，除甲方机械原因伤害乙方外，所有的安全责任自行负责费用。八、工程变更如出现设计图变更按变更文件施工，工程量以变更审批文件为上限，超过部分不予计量，计算方法按第六条执行；单价按第五.1执行，如出现新施工项目重新协商定价。九、其他请求甲方现场主管负责人为 白冰（环城路与西南路交叉口改造工程），德律风:曾纪锋（东莞生态园龙岗大道修改段一标），德律风 乙方现场主管负责人为，德律风：。十、争议解决方式当双方发生争议时，可以通过友好协商解决，协商不成任何一方可向工程所在

41、地人民法院起诉解决。十一、合同生效合同双方当事人约定本合同自双方签字后，于当天生效，至结清剩余结算款额时终止。本合同原件一式两份，发、承包人各执一份，具同等效力。未尽事宜，双方协商解决。发包人代表：承 包 人：联系德律风：身份证号：签字日期：联系德律风：签字日期：第五篇：预应力桩基施工分包合同中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司合同文件预应力桩基工程分包合同总包方：中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司（甲方） 分包方： （乙方）根据中华人民共和国合同法，甲方作为赛格三星扩建工程桩基施工的总承包商，将该工程的部份指定预应力桩基工程交由乙方施打，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成以下协议。

42、第一条：工程概况1. 1工程名称： 赛格三星扩建工程预应力桩基工程 1. 2 工程地点：深圳市大工业区1 3 承包范围：甲方指定范围的预应力桩基工程，包括场内运桩、打压桩、送桩、接桩、截桩、清理及配合桩基工程检验检测（不含检测时土方开挖和接桩）工作；桩身外径=400，壁厚95，AB型，桩根数暂定1000根，长度暂定18000米（具体长度以结算量为准）；部份500*110AB型管桩，长度暂定1000M（具体长度以结算为准）。 1 4承包方式：乙方包工、包机械、包安全、包工期，包质量、包文明施工。15其他请求：乙方必须按以下时间安排设备进场：10月23日之前乙方需将打桩机械组装打位，以甲方书面通知

43、日期开始试桩，如不能达到此请求乙方按每延期一天，承担罚款5000元；如桩基工程甲方预计在27个工作日内无法完成，乙方按甲方请求无条件增加一台可正常使用的桩身外径500mm的静压桩机支援，不分外计取任何费用。第二条：合同工期2.1 开工日期：暂定2003年10月25日（具体开工日期以甲方书面通知为准），甲方提前1天通知乙方进场，乙方在接到通知后的第2日组织进场，2日内进完本合同约定的所有机械。 2.2 竣工工期： 2003年4月6日。各分项竣工日期以甲方施工进度计划为准。若因乙方原因，每延期一天，罚款10000元人民币。如因甲方及业主指令原因，工期相应顺延，甲方不赔偿顺延工期的任何损失。 23合

44、同工期：27个日历天数。第三条：合同价款：31合同造价：（1） 本合同为固定单价合同，固定合同单价为：300*70管桩：锤打桩为人民币 元/米（每米贰拾元整），静压桩单价为人民第 1 页 共 9 页 中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司合同文件币16.4 元/米（每米壹拾陆元肆角整）,如有送桩为8.2元/米(每米捌元贰角整)； 400*95管桩：锤打桩为人民币 元/米（每米贰拾元整），静压桩单价为人民币18.5 元/米（每米壹拾捌元伍角整）,如有送桩为9.20元/米。500*125管桩：锤打桩为人民币 元/米（每米贰拾叁元整），静压桩单价为人民币20.5元/米（每米贰拾元伍角整）,如有送桩为

45、10.20元/米。该单价包含但不限于本工程所需的所有人工费和辅材、管桩二次运输费、压桩、接桩、临时设施、机械进出场费及配合甲方对桩基检验检测工作。合同暂定价：400*95管桩按6000米静压桩，12000米锤打桩暂定，500*110管桩按100静压桩暂定。暂定价为：20*12000+26*6000+1000*30+3000*2+22000=454000元。（2）工程量按以下方式计算：桩的结算根数为“终究施工图纸和设计变更”所确定的桩根数，单根桩的结算长度为桩底至设计桩顶标高，如实践桩顶标高高出设计桩顶标高1米以外（含1米）时，桩长按设计桩顶标高加1米计；如实践桩顶标高高出设计桩顶标高1米以内时

46、，桩长按设计桩顶标高加实践高出长度（不含桩尖长度）计；送桩长度按实践送桩量计。3.2.乙方造价不含营业税、城建税，教育费附加。3.3乙方对施工现园地质情况已作详细相识，且对甲方所提供内容已经全部分明：（1）乙方施工的本工程桩须采用一台静压桩、两台锤打桩的方式进行，其费用已包含在乙方固定单价中；（2）试验桩的试验方式及工程桩的检验方式均按国家规范或政府质检部门所请求的方法进行，其试验费按不含在乙方造价中，但乙方需按甲方请求配合试验及检验工作；（3）试验桩也即工程桩，试验时严格按规定执行，因试验所导致桩损坏或破坏而不能满足本工程设计工程桩的请求，而须补桩或处理的费用，由乙方承担施工费用，甲方承担材

47、料费。3.4本工程无市政水电接驳，现场生活水电和住宿、办公室题目由乙方自行解决，生产用电变压器由甲方提供。乙方所必须临时设施及电箱由乙方自行解决，其费用已包含在乙方造价中。其中生产用电费用由甲方负责支付。3.5工程造价中已包括劳保用品、生产工具、自身部队人员的劳动保险、医疗费等费用，结算时不再调整。第四条：工程款支付办法4.1付款开始时间：本工程完成验收合格后；4.2工程达到付款开始时间后,乙方于每月25日向甲方按规定格式(详附表)提交二份当月实践完成的工程量报表,并填报甲方规定的进度报表和工程进度款申请表,经甲方项目经理部有关部门核实后(7天内)交甲方项目经理审核批准,方可支付乙方相应工程进

48、度款,本月进度款在下月15日支付(见附件一:甲方支付流程表)。4.3工程量全部完成，并经政府相关部门验收，由乙方填报已完工程量报表，经项目工程质量技术部确认质量和进度及安全是否满足请求，并签署书面认可后十日内，经甲方现场代表审核并签字确认，付至已完工程量的70%。乙方向甲方领取工程款时,乙方需提供有效的所得税发票,如不能提供合格发票,甲方有权拒付工程款。第 2 页 共 9 页 中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司合同文件4.4在桩基工程竣工，并甲方与乙方决算完后1个月内支付25%。4.5剩余5%的工程款，作为工程质量保修金，在桩基工程竣工验收后12月内无息返还。 4.6在业主不能定时支付甲方

49、工程款时，乙方不得以任何理由起诉甲方，不得以任何方式及办法向甲方索要工程款。4.7乙方的每月工程进度款中应扣除当月甲方对乙方的各项罚款,及甲方对乙方达不到质量请求的处罚。4.8因设计图纸变更、工程量增减而发生的费用增减及现场发生的签证，乙方编制预算，甲方审定，在结算时一起调整。第五条：甲乙双方为本工程提供的生产资源5.1为保证本分包工程的实施，乙方应提供实施分包工程所必须的所有机械设备、施工工具等，乙方应采取有效措施保证其所有设备及工具等处于良好状态，以利于施工。5.2 乙方提供的所有设备及工具应吻合深圳市关于机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及请求。5.3乙方采购的材料

50、、成品、半成品均需向甲方报审，取得同意后方可进场；进场后的材料、成品、半成品均需向甲方报检，经甲方检验合格后方可使用；未经甲方检验即使用的材料视为不合格材料，使用该部分材料所施工的部位在结算中不予确认且返工重做，其中重复用工所发生的费用由乙方自行承担，不计入结算价款中。5.4乙方提供的各种设备及工具一旦进入分包工程现场，在分包工程的实施过程中应当视为工程财产。未经甲方许可，乙方不得自行运出施工现场；但该设备或工具在施工中确实闲置，在征得甲方同意后，乙方方可运出施工现场。工程完工，压完最后一根桩，经甲方认可后，乙方桩机方可退场。5.5 乙方应按本分包合同规定，提供各种资源或服务，如乙方没有能力或

51、其自有的资源不吻合分包合同的请求时，甲方有权提供资源或服务，费用按实践发生存算，并在工程进度款中扣除。第六条：甲方代表6.1 甲方驻工地代表姓名 郭振群6.2甲方驻工地代表职责：按合同约定，及时提供应乙方所需指令、图纸并履行其它合同约定的义务。第七条：甲方工作7.1帮助乙方解决施工中造成的扰民、噪音、环保等题目，协调与业主、政府各职能部门和地方的关系。7.2 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制第 3 页 共 9 页 中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司合同文件的详细施工作业计划。7.3 负责组织隐蔽工程的验收，对乙方的质量、进度和安全进行监督及控制。

52、 7.4甲方负责协调施工现场各分包单位之间的生产工作。7.5及时办理签证，所有签证必须经甲方代表签字认可后，结算时方有效。7.6甲方负责审核乙方提交的预（结）算书及已完工作量报表，按本合同约定及时支付工程款。 7.7甲方负责对到场桩的验收及对桩供应商的签字确认工作。7.8做好施工现场的”三通一平”工作,尽量满足桩机施工的作业条件。 7.9如现园地基软弱,无法打压桩,由甲方负责清填建筑垃圾。第八条：乙方代表8.1 乙方驻工地代表姓名（任命书、管理人员名单作为合同附件）8.2乙方驻工地代表工作：按甲方代表批准的施工作业计划、甲方编制的施工组织设计、工期控制计划、质量目标和甲方代表依据合同收回的指令

53、、请求施工，履行分包合同中规定的其它所有权力及义务。遵守甲方的项目管理办法手册，对施工过程中触及甲方的先进工艺和技术失密。第九条：乙方工作9.1乙方负责及时提供“预应力管桩和桩尖”材料计划（使用前一天提供）；乙方负责签收甲方移交的的预应力管桩，并对移交后的材料质量和数量的验收负全部责任，任何由此导致的损失将由乙方负责承担。9.2提前一天确认打桩现场园地是否吻合打桩请求,如有题目需提前书面通知甲方。 9.3乙方负责指挥输送管桩单位及输送桩尖单位的车辆到施工现场后的进货路线及卸货地点,保证不发生材料的二次运输。9.4按甲方总的施工组织设计编制乙方承包范围内工程的施工组织设计（施工方案）和工程有关费

54、用预（决）算，提交甲方审核，按甲方的请求、施工图、规范及甲方制定的施工组织设计和新技术、新工艺进行施工。若因乙方资源投入不够，导致工期拖延，工程质量不高，甲方有权采取各种措施，由此造成甲方的一切损失和费用支出均由乙方承担。9.5按甲方请求及规定申报已完工作量、质量安全报表和相关的工程技术资料，并定时提供应甲方资料员归档；如乙方未定时向甲方提交上述报表和相关的工程技术资料，甲方应请求乙方限时完成，若再完不成，甲方将给予乙方每次1000元的罚款。9.6 遵守深圳市对施工现场交通、扰民、环保和施工噪音等管理规定，超出规定标准而导致产生的损失和费用支出由乙方承担。9.7乙方须提供施工中所需各种机械，满

55、足甲方关于甲方CI工作的请求，并统一购置甲方指定的工作服及完成甲方关于企业形象宣传请求的工作；自备吻合甲方CI工作及安全请求的安全帽、安全带、绝缘手套等防护用品。9.8 乙方施工功效必须经过甲方验收，并取得书面认可，未取得书面认可的施工部分不纳入第 4 页 共 9 页 中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司合同文件结算内容。9.9乙方施工范围内的工程的资料由乙方负责。9.10乙方必须保证施工现场清洁，吻合施工当地政府、业主和甲方有关文明施工的规定请求和甲方CI标准的请求，在工程完工、验收前，做到工完场清，承担安全文明施工所需的机械布列、杂物清理和因违背有关规定造成的损失和罚款。乙方承担现场清场

56、及办工生活区的清洁工作。建筑和生活垃圾应堆放在甲方指定的地点，并当天清理一次，否则导致的罚款均由乙方承担。9.11负责好自身的现场保卫、保管工作，承担当地暂住人员的有关费用。9.12乙方进场人员必须年满18岁，能够独立操纵的技术工人，所有施工人员必须是乙方自有工人，并配备足够的技术骨干及施工管理人员，对施工过程把关，服从甲方的监督检查。专职的质量员、安全员、特殊工种人员必须持有经劳动部门批准的上岗证，乙方应将进场人员编制花名册、身份证、上岗证复印件一式三份交付甲方备案。9.13在施工现场内乙方施工人员应服从甲方指挥，工程所需仓库、材料堆放园地等设施及职工生活设施必须经过甲方代表的批准，如不听从

57、甲方合理指令，甲方有权责令其退场。 9.14工程完工时提供3套属于乙方工作范围的相关资料。9.15乙方承包工程完工后，乙方所有施工人员应在3日内全部退出施工现场，否则罚款2000元/天。9.16乙方必须按甲方审核通过（或甲方制定）的施工方案进行施工，负责雨天施工的防雨工作，其雨天施工的措施必须保证工程质量，所发生的全部费用均已包含在合同价内，无论发生任何情况均不作调整。9.17乙方自备测量人员及仪器，并对因自身测量造成的失误负完全责任。 9.18乙方必须保证配桩的合理性,除特殊情况外,乙方必须承担损耗的费用。9.19乙方负责提供吻合当地桩基施工资质证明及报建所需的一切资料,以及桩基完工后的验收

58、资料,其费用已包含在乙方价格中。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误、工程损失均由乙方承担。第十条：乙方施工机械10.1 乙方施工机械的构成乙方投入本工程的机械为： 打桩机：2台静压桩机：1 台（自配电缆线）规格为：ZYD-900型，如进度不能满足甲方请求，乙方无条件再提供一台同等规格的静压桩机和电箱。其它机械：可供桩机使用的电箱乙方调入、调出、调整施工机械和人员，需经甲方现场代表同意。10.1.乙方若违背10.1条关于施工机械调入调出的规定，每发现1次，甲方扣乙方伍仟元人民币，并遵照甲方的请求限时整改完毕。第 5 页 共 9 页 中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司合同文件第十一条：工程质

59、量11.1 工程质量应当达到国家有关规定的合格标准及设计请求。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责无偿整改或返工，由于整改或返工造成的工期不予顺延，且由此导致的经济损失由乙方负责赔偿。且甲方将对乙方处以合同造价5%的质量罚款，由甲方在结算中一并扣除11.2 如果图纸和业主的请求与中华人民共和国及广东省和深圳市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方，乙方必须以质量较高者施工。11.3在施工及验收阶段,对各分项,分部及单位工程验收,在第一次不通过的情况下，从第二次开始（含第二次），如不能通过验收，则每次扣款2000元整。11.4桩基础施工及验收按预应力混凝土管桩基础技术规程执行，桩

60、的检测按深圳地区桩基质量检测技术规程（SJG09-99）执行。保证接桩焊接和桩尖焊接的质量请求，不能有漏水现象，如发生漏水现象处以5000元/次罚款，并按合同请求进行返工。第十二条：工期延误12.1 乙方进场后，报甲方批准的详细施工进度作为控制工期的基础。12.2工程实践进度与计划进度不符时，乙方应按甲方代表的请求提出改进措施，报甲方代表批准后实施。由于乙方原因引起的工期延误，即使甲方代表批准同意调整进度计划，但工期也不可视为甲方允许顺延，确因不可抗力原因除外。第十三条：文明施工13.1 乙方应设专职文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作。13.2 现场机械应按照甲方的施工平面布置图指定