工程项目内部合作协议范本(3篇)

1、工程项目内部合作协议范本甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则，根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规之规定，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守。一、合作内容1、乙方受甲方委托，为完成甲方同_公司取得工程项目内部承包合同，乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关

2、事务，由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件，代表甲方完成该承包的实施。2、甲方负责组织，提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同，并由甲方独立组织施工，自负盈亏。甲方经过严格的预算程序，决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。二、工程概况1、工程项目及名称：_工程。2、工程总造价：_元，大写_元人民币。3、工程地点：_。4、工程内容：土石方工程。5、工程保证金：_元。6、本工程计价方式：按主合同执行7、本项目合作方式：以甲方同项目方约定方式执行。三、合作收益1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取_元/立方米作为乙方的收益。2、乙方收

3、益的支付时间与方式：甲方与项目方签订项目施工合同进场的_个工作日内，支付_万元（大写：_元整），乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付，直至付完为止。3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴，乙方不提供票据，相关审计等由甲方负责完成，确保乙方所得款项的合法性和安全性。4、每月工程进度款到账后，甲方保证在每月收到进度款后_个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管，并且对甲方工程进度款的到账情况，享有监督权和知情权。四、协议的履行及违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一

4、旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益，乙方有权凭本协议向项目发包方提出从甲方应得工程项目款中扣除，并有权依法向人民法院提请诉讼。2、申请执行本协议约定利润，并按合同约定工程造价总额的_%追究违约金。五、保密约定风险提示：应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。甲、乙双方都应当无条件保守本协议的商业秘密，本工程承包项目在未经施工队伍进场之前不得向协议外第三方透露该协议约定的任何内容；更不允许违规炒作。六、其他约定1、乙方不承担甲方与项目方之间的经济纠纷、法

5、律责任及施工过程中的安全事故等责任。2、本协议在甲乙双方代表签字盖章后成立，甲方同项目发包方签订项目承包合同时生效，如甲方与项目方签约不成，本协议无效。3、本协议在甲方支付完乙方所有应得定额利润后自动失效，双方解除合同关系。4、本协议涉入的内容甲乙双方应遵照执行，如需变更，必须经双方协商同意，否则视为约，甲方仍无条件按此协议负责。并赔偿乙方由此发生的经济损失。5、本协议一式_份，甲乙双方各执_份；本协议未涉入事项，以项目合同约定的相关内容为准。甲方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日工程项目内部合作协议范本（二）甲方（发包人）：住所：法定代表人：乙方

6、（承包人）：住所：法定代表人：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，为进一步明确内部承包经营责任，经甲、乙双方商定，并结合工程具体情况，对乙方各项技术经济指标、承包经

7、营责任等事项达成如下协议：第一条 、工程概况1、建设单位：工程名称：工程地点：建筑面积：结构形式：承包范围：承包方式：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。工程期限：（1）计划开工日期_年_月_日，（2）计划完工日期_年

8、_月_日，总共_日历天。2、质量等级：3、合同价款：暂定总价：_元，建筑面积以最终房管局实测面积为准。第二条 、合同文件选用标准和选用法规1、适用标准：2、适用法规：第三条 、甲方职责1、协助乙方的施工，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的；3、负责工程质量检查监督；抓好分部分项工程的验收签证，督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作；4、在承包施工期间内，乙方因施工管理不善或发生严重失误，造成重大经营损失，明显不能完成承包指标，甲方有权中止本合同，并视具体情况对责任人进行查处，并要求乙方无条件退场，直至追究法律责任；5、在乙方遇到困难时，有义务与有关部门协调，帮助解决实际问题，

9、以便乙方顺利进行施工生产；6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包；7、工程竣工时，及时组织人员验收；8、按时支付工程款，不得无故拖欠工程款。第四条 、乙方职责1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款；2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务，服从甲方的统一管理，统一调度，统一指挥；3、负责劳动组织安排，合理组合，提高工效；4、负责日常安全防范措施的落实，严格按安全操作规程组织施工，并配合专职安全员，接受甲方及上级安全管理部门的管理，杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。5、确保工程质量，按照规范要求，确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求，发生质量事故及拖

10、延工期，建设单位及公司的处罚均由乙方负责。6、坚持文明施工，保持施工现场文明整洁。7、做好工程的回访保修工作，因乙方质量原因，乙方必须在规定时间内做好维修工作，如乙方延误维修时间，甲方有权另行安排，费用由乙方承担。第五条 、付款方式1、本工程预算款为：_；扣回工程预付款的方式为：_。2、工程款按_方式支付，具体为：（1）本工程无预付款；（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的_%；（3）总工程款的_%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质

11、保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。第六条 、安全管理1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派，乙方在组织施工过程中，必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要；2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行；3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全；4、乙方不得

12、违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。第七条 、质量保修风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于

13、法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。1、乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，若委托甲方处理，所需费用由乙方承担；2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算；3、质量保修责任，属于保修内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起_日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，甲方可以指派他人维修，费用在质量保证金中扣除；4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通

14、知后，应当立即到达事故现场抢修；5、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修；6、质量保修完成后，由建设单位和甲方组织验收。7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。第八条 、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。第九条 、合同解除1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达_次的；（2）延期十天没有进场施工，或拖

15、延工期达施工进度计划同期期限_%的；（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_%以上的，乙方有权解除合同。3、乙方应在甲方解除合同_日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_%作为违约金支付给甲方。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第十条 、违约责任甲、乙双方本着诚实信

16、用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。第十一条 、解决争议的方法1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。第十二条 、本协议壹式_份，双方各执_份，自签字之日起生效。第十三条 、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：_年_月_日乙方（签章）：法

17、定代表人：授权代表（签字）：_年_月_日工程项目内部合作协议范本（三）甲方：(以下简称甲方)乙方：(责任承包人)(以下简称乙方)甲方与_有限公司(简称“发包单位”)于_年_月签署建设工程施工合同(简称施工合同)，乙方在充分了解并知晓甲方中标工程的基本情况及甲方与发包单位就该中标项目所签订的施工合同及相关文件的全部内容，并愿意信守和履行甲方与发包单位所签订的有关本工程的全部合同义务，自愿承包该工程。为全面履行与发包单位签订的施工合同、强化企业管理，提高企业的经济效益，确保工程项目优质、高效、安全、如期完成;根据有关法律法规，经双方充分协商一致，签订本内部承包协议书(以下简称协议书)，以资共同遵守

18、。第一条 工程项目基本情况发包单位_有限公司工程名称_建筑面积_平方米工程地点_工程类别承包范围_合同工期_日历天质量目标合格合同总价_万元整其它目标/文明施工目标符合相关规定备注第二条 责任承包人基本情况责任承包人：本协议书所称责任承包人，是指受甲方委派对本工程施工过程全面负责的项目管理者，是甲方在本工程上(本协议范围内)的授权代表，对工程质量、职业健康安全、环保、文明施工、工期和工程成本等全面负责。责任承包人基本情况责任承包人身份证复印件附后名称_法定代表_公司住址_资质证书_联系电话_手机号码_第三条 承包原则本项目承包原则：独立核算，盈亏自负，包死基数，确保上交，以乙方名下的个人财产担

19、保。第四条 承包指标1、上交税费指标：乙方上交的管理费(含正常纳税)按工程决算总价的_%收取，一次包干;若乙方未按第五条 的一(四)款”发票要求”执行而产生的额外税费由乙方承担。地方建设行政费、保险等费用按标准，另由乙方承担。2、工期目标：确保在甲方与发包方签订的施工合同工期内完工。3、质量目标：合格,按施工合同。4、安全生产、文明施工目标：按施工合同。5、其它目标：按施工合同。6、深化设计工作由乙方自行完成。甲方的技术和工程管理人员到工程现场的差旅费用有乙方承担。第五条 工程项目管理约定一、财务管理约定(一)资金管理1、工程各类保证金、根据施工合同约定或由于发包单位支付工程进度款不及时所需的

20、垫资、带资款均由乙方自行解决，上述款项必须纳入公司统一管理(垫资、带资及工程各类保证金收据提交甲方财务保管)，在建设单位归还时须划入公司财务账目，然后由公司划拨给项目部，如有违反按本条第一款 第(二)项第6点规定处理。2、乙方因工程特殊困难需向甲方借款时，必须经财务部核实，办理好申请、批准手续(总裁批准)，同时办理好担保及抵押手续，并明确借款本息归还日期(利息按公司有关规定)。如发现所借款项挪作他用，视同工程款挪用，依照本条第一款 第(二)项第6点规定处理，由此产生的一切经济与法律责任由乙方自行承担。3、乙方原则上不得设立银行帐户，确需设立时，由乙方提出书面申请，经总裁批准后设立，财务人员由甲

21、方委派，委派的财务人员的所有开支(工资、福利待遇和差旅费等)均由乙方承担。(二)工程款管理本项目工程款实行专款专用，乙方应及时按约向发包单位收取工程款，所收工程款必须全额转入甲方指定的银行帐户。甲方有责任和权利对建设单位支付的工程款进行安全和正常运转管理，并对工程款的使用进行监督管理，乙方自觉服从和遵守甲方对工程款的运转管理并承诺在工程承包期间严格遵守以下条款：1、工程款专用于工程建设，不得虚报列支，挪作他用。2、不得以本工程名义超定额采购建材、挪作他用。3、建设单位的工程款必须一律汇入甲方的开户银行和指定帐户，任何人不得以任何理由直接向建设单位领用、借用工程款或转帐到其他帐户。4、建设单位供

22、给项目的工程材料及实物视作工程款同等对待，甲方按预算、计划用量和进度有计划拨给乙方使用，乙方向建设单位办好手续的同时，每月与甲方办理好有关价款的财务结算手续，月底上报给甲方。5、在结算时如发现乙方工程造价有隐瞒不报、少报、漏报，甩项不报、甲供材料款项内扣或划出不列入工程决算、独立费划出等现象，则按双倍收取管理费。6、如乙方违反上述各条款，甲方有权要求承担所涉及金额15倍的赔偿责任，或按刑法第271、272条规定处理。(三)工程款的使用和结算1、工程款的使用工程款的支付原则上按施工合同约定的付款条件和实际收款情况支付;乙方有权在收到的工程款中扣除应上交的管理费、各类税金和地方费用、(如有借款)应

23、归还的借款和利息等费用后的资金范围内使用资金，乙方使用资金时应凭有效的发票，经甲方有关部门审批，总裁批准后支付，管理费、各类税金和地方费用按收到的工程进度款同步上交。工程进度款收完后，本协议第四条 管理费按合同价扣完。2、材料采购、工程分包和劳务分包管理乙方因工程需要对外签订建材采购、工程分包和劳务分包合同，必须由甲方盖章确认，并将采购合同备份交公司经营预算部、财务部存档，其价款按合同约定，凭合同及对方单位的有效发票办完相关审批手续后由甲方财务部(或甲方外派会计)按规定拨付给对方单位。乙方向外采购的一切材料和实物、拖欠的货款以及分包工程的拖欠工程款以及人工工资、资金、劳保福利及其他有关工程的一

24、切费用，均应由乙方自行负责结算和承担。如因乙方拖欠款项所发生的经济纠纷，无论工程结束与否拖欠多久，均由乙方承担经济和法律责任。由此造成甲方损失的，由乙方按实承担赔偿责任。乙方必须将建筑劳务工程分包给具有相应资质等级的劳务分包企业，并依据签订的建筑工程施工劳务分包合同。项目中发生的人工费通过劳务公司支付。因乙方(劳务公司)未签订劳务合同，导致政府部门对公司处罚和媒体曝光，由乙方承担一切责任。同时甲方对乙方处以_%_%的罚款。3、工程款的结算竣工结算有盈余的，在项目竣工决算和结算手续办妥，建设单位工程款全部汇入甲方账户，并乙方办妥所有手续后(包括应付工资、税、费、材料款等全部付清和工程技术档案资料

25、移交)，甲方将余款支付给乙方;竣工结算如有亏损，乙方全额承担亏损并及时将亏损弥补给甲方或办理相关欠款及还款手续;否则甲方有权通过法律手段封存乙方名下的所有财产。竣工结算无论盈亏，乙方应在甲方要求的时间内完成内结。如乙方无正当理由拒绝或逃避内结，甲方在公告通知后，即视为乙方无条件接受甲方的结算结果。(四)发票要求1、乙方提供_部分发票占承包价的_%(不含_%)，要求材料增值税专用发票;2、乙方提供建筑安装部分发票占承包价的_%(不含_%)。二、项目管理人员组织约定乙方应按工程项目的规模和特点配备项目管理人员，所有项目必须配备项目经理、项目技术负责人、施工员、专职质量员、专职安全员、资料员、材料员

26、，相关人员应按有关规定持证上岗，乙方未按规定配备上述人员时，甲方有权指派相关管理人员，所有费用均由乙方承担。第六条 双方的职责和权力一、甲方的职责1、甲方应协助乙方理顺与发包单位、监理公司及有关政府部门的关系;2、甲方在发包单位资金到位的情况下，保证资金及时到位，不挪用乙方资金;3、做好开工前的审核(人力资源、机械设备、主要材料、施工方法、安全和环保的控制)以及施工组织设计的审批审定和质量技术交底工作。4、负责施工过程中的技术、质量、安全、进度的监督管理工作，督促乙方按施工规范和合同约定施工。甲方有权对乙方在施工过程中发生的问题提出整改意见、限期改进或停工;5、甲方应组织相关职能部门做好配合服

27、务工作;协助乙方作好创优夺杯、创建安全生产、文明施工标化工地等相关工作;参加工程竣工验收。6、做好工程项目管理的考核工作，并按甲方的有关规章制度和文件进行奖励和处罚。二、乙方职责1、乙方必须严格遵守国家、省(市)和行业主管部门有关的法律法规和政策;遵守甲方有关施工进度、工程质量、安全生产、劳动保护、财务管理等企业的各项规章制度，维护企业的形象和整体利益。施工过程中发现的所以事故，均由乙方无条件负责。2、本工程项目只限于乙方承包，中途不得转包给他人或以其他形式分包。如经发现，甲方有权立即终止本协议，由此产生的一切经济损失由乙方承担。3、乙方应处理好当地政府部门的关系，负责处理涉及工程项目的社会性

28、外部事务工作，重大问题及时向公司报告。同时负责协调项目分包和供应单位的关系，做好对分包单位的工程质量、进度、安全及文明施工等管理、检查、监督和验收工作。4、乙方应健全施工现场管理体制，加强内部管理，所有管理和作业人员应按有关规定持证上岗，在开工前将项目管理人员(包括班组负责人)的名单报甲方核实，公司工程部备案(备案资料：工程施工管理五大员和特殊工种人员上岗证、身份证复印件)甲方有权对其中不符合施工条件的人员进行审核和调配。工程施工过程中如上述人员变动或增减应及时报甲方审核。5、乙方应做好开工准备，组织编制切实可行的施工组织设计或方案，按有关程序提交甲方审批审定，并严格按国家有关法律法规、规范标

29、准、设计文件、施工组织设计及公司程序文件等要求组织施工，对工程项目施工过程进行有效控制。接受甲方、建设单位等监督检查。6、乙方应按相关规定及时、真实、有效地填写、收集工程质量、安全、技术和决算资料，并在竣工后一个月内提供完整的竣工验收备案资料给甲方，甲方审核后再送相关部门审定存档;并负责处理各项善后工作和保修期质量回访工作。7、乙方负责备料款、进度款及其他各项款项的收取，并汇入甲方指定帐户。建立规范的财务制度，合理使使用工程款。施工过程中，及时办理技术经济签证;工程竣工后，负责编制、洽谈工程决算。8、乙方负责分包单位工程决算和工程结算款的审核，并按程序送公司经营部审定，财务部备案。9、乙方应在每月_日前向公司工程部递交当月完成的工程量统计报表和下月的生产计划报表，向公司财务部递交下月资金使用计划表。每月底如实将发包单位提供的建筑材料情况上报甲方。10、乙方应做好项目施工作业人员的思想工作、治安保卫和后勤生活保障工作。11、积极配合公司做好“三合一”体系审核、外审无严重不合格报告。12、乙方必须每月按管理人员和配合人员编制人工工资发放报表，经公司主管领导批准由公司财务部配合督促发放，发放工资报表需经领款人签字交公司财务部。三、乙方在担任责任承包人期间的权