淮南市法院采购中心机房升级改造工程项目

1、PAGE 59淮南市法院采购中心机房升级改造工程项目招标文件项目编号：2016CG0861 采购单位: 安徽省淮南市中级人民法院招标代理：安徽方屹工程造价咨询有限公司二一六年九月目 录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc427937574 第一章招标公告 PAGEREF _Toc427937574 h 3 HYPERLINK l _Toc427937575 第二章招标须知前附表及招标须知 PAGEREF _Toc427937575 h 5 HYPERLINK l _Toc427937576 第三章招标内容及要求 PAGEREF _Toc427937576 h 21

2、 HYPERLINK l _Toc427937577 第四章合同主要条款 PAGEREF _Toc427937577 h 23 HYPERLINK l _Toc427937578 第五章工程技术要求 PAGEREF _Toc427937578 h 28 HYPERLINK l _Toc427937579 第六章图纸 PAGEREF _Toc427937579 h 38 HYPERLINK l _Toc427937580 第七章工程建设标准 PAGEREF _Toc427937580 h 38 HYPERLINK l _Toc427937581 第八章投标书文件格式（部分） PAGEREF _T

3、oc427937581 h 39 HYPERLINK l _Toc427937582 第九章评标办法及标准55第一章 招标公告淮南市法院采购中心机房升级改造工程项目招标公告现对淮南市法院采购中心机房升级改造工程项目采用公开招标方式，发出招标公告，欢迎国内符合条件的投标人参加投标。一、项目名称： 淮南市法院采购中心机房升级改造工程项目 项目编号：2016CG0861 二、采购方式：公开招标 三、项目预算及资金性质：691893.74元，财政资金。四、投标人资质要求（资格后审）：1、符合政府采购法第二十二条规定；2、具有独立法人资格，建筑智能化专业承包三级及以上资质或建筑智能化设计与施工二级及以上

4、资质；3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时投标；4、投标人业绩要求：近三年内（2013年1月1日起至今）至少具有1个60万元及以上机房建设工程业绩（以合同及签订日期为准）；5、不接受联合体投标。五、相关事宜：1、报名时间：自公告发布之日起至开标前1小时（北京时间，以本中心网站服务器时间为准）2、报名方式：网上报名。投标人报名前须在淮南市公共资源交易网上完成实名登记，方可进行网上报名。（实名登记具体详见淮南市公共资源交易网（）关于对投标单位实行实名登记制的通知；咨询电话：陈工、高工、马）3、招标文件的获取及售价

5、：报名成功后网上自行下载，招标文件售价500元/份，提交投标文件时现场交纳，售后不退。投标人报名后，请登录实名制登记系统关注该项目答疑及补充通知，并关注淮南市公共资源交易网信息动态。4、开标（投标截止）时间：2016年10月20日 08:30（时分）（北京时间，以国家授时中心时间为准）六、联系方式招标人：淮南市中级人民法院 地 址：淮南市洞山中路市中级人民法院联系人：钱添 电 话标代理：安徽方屹工程造价咨询有限公司地 址：淮南市金色大地装饰广场2-16联系人：张乐、尹建驰 电话、投标保证金投标保证金：投标人应按时足额从基本户转入（电汇）至本

6、公告所提供应的保证金账户之一中，开标前1小时间（服务时间为准）到账，递交方式为转账或电汇。金额：5000元整序号户名开户银行账号1淮南市公共资源交易中心中国银行淮南锦城支行1812354606402淮南市公共资源交易中心工商银行淮南洞山支行13040027380003254623淮南市公共资源交易中心中国建设银行淮南市田家庵支行34001635008053004335-2007注：以上账户的账号仅为本项目本次活动使用，其他项目或本项目的另次开标均会变动，请投标人注意对应账号转入。第二章 招标须知前附表及招标须知一、招标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称淮南市法院采购中心机房升级改造工程项目

7、2建设地点淮南市田家庵区3建设规模包括本项目范围内的机房装饰装修系统、机房供配电系统、机房防雷接地系统、空气调节系统、UPS配线系统、灾害防护系统、消防系统、综合布线系统、机房在线割接系统4承包方式全费用单价5最高限价人民币：陆拾玖万壹仟捌佰玖拾叁元柒角肆分（691893.74元）6质量标准合格7招标范围招标范围：以招标人提供的资料为准。8工期要求工期：60天，具体以下达的开工令日期为准。9资金来源财政10投标人资质等级要求1、符合政府采购法第二十二条规定；2、具有独立法人资格，建筑智能化专业承包三级及以上资质或建筑智能化设计与施工二级及以上资质；3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，

8、母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时投标； 4、投标人业绩要求：近三年内（2013年1月1日起至今）至少具有1个60万元及以上机房建设工程业绩（以合同及签订日期为准）；5、不接受联合体投标。11资格审查方式资格后审12工程报价方式投标人应按工程技术要求及招标文件要求，为完成本工程范围内所有文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如招标文件有但投标人漏报、少报视同对招标人的优惠，总价一次性包死。13投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）14投标保证金投标保证金的递交形式：投标保证金必须从投标人基本账户电汇或转帐形式汇出，投标人未按时汇入指定账户或非投标人基本账户汇出的

9、，投标响应无效。金 额：人民币5000元整接受投标保证金的账户信息（选择一家银行进行缴费）：银行类别户名账号开户银行中国银行淮南市公共资源交易中心181235460640中国银行淮南锦城支行建设银行淮南市公共资源交易中心34001635008053004335-2007中国建设银行淮南市田家庵支行工商银行淮南市公共资源交易中心1304002738000325462工商银行淮南洞山支行截止时间：投标截止时间前一小时查询到帐。15踏勘现场不集中组织踏勘，投标人可自行踏勘。16投标人的替代方案不采用17投标文件份数商务标、技术标分别胶装密封，正本各 1份；副本各 4 份（密封并加盖单位公章），电子版

10、U盘1份（电子版商务标和技术标），随商务标正本一同密封。18封套上写明项目编号：2016CG0861号项目名称：淮南市法院采购中心机房升级改造工程项目招标文件谈判响应文件在 2016 年 10 月 20 日08：30前不得开启19投标文件递交地点及截止时间递交地点：淮南市政务新区F座市公共资源交易中心开标二室递交截止时间：2016年10月 20 日 08:3020开标时间及地点时间：同投标文件递交截止时间地点：同投标文件递交地点21投标人应委派法定代表人（或委托代理人）参加开标投标人应委派法定代表人或委托代理人参加开标。（需携带以下证明材料原件）：（1）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明

11、（2) 二代身份证注：法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证明（原件）可以是手持的也可以是装订在招标文件里的。22投标人疑问递交投标截止之日10天前以电子的形式向在网上提出23评标方法及标准详见招标文件第九章。24履约担保/25重要提示1、外地企业须办理进皖、进淮南备案相关手续。2、中标后需设立农民工工资专用账户，办理劳务用工工资支付一卡通，实施“一卡通”管理。3、中标单位必须依法纳税，与税务部门签订纳税承诺书。4、投标人对工程不转包不分包承诺，一经中标，工程项目负责人和项目部人员全部落实到位，不得更换。26备注1、各投标人需及时从淮南市公共资源交易网业务申报系统中自行下载的招标文件、

12、补充文件、清单及图纸等与投标有关的资料，如因不下载或下载不及时，所引起与投标有关的一切后果责任自负。如对从会员业务申报系统中自行下载的以上资料有疑问的，请及时提出。各潜在投标人在投标截止时间前，每天均须登录系统公司页面，查看或下载有关资料信息。2、投标人应依法行使自己的质疑投诉权利。对于恶意质疑投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，取消其淮南市招标采购管理服务系统会员资格，在一至两年内拒绝其通过中心参与招投标活动。同时，有关部门还将按有关规定进行处理。3、如投标人中标后，发现投标人资质证书、业绩及提供的其他投标资料存在弄虚作假行为的或建造师（项目经理，下同）有在建工程等违规行为的，取消

13、中标资格，计不良信用记录，有权不予退还投标保证金。27招标服务费按国家计委文件（计价格【2002】1980号）文规定由中标人一次性支付给招标代理机构代理费。28招标文件售价500元/本，售后不退，开标现场交至招标代理机构，否则标书无效。29本文件解释权归招标人及代理机构所有。30中标候选人于中标公示期结束后3日内至招标代理机构领取中标通知书，领取中标通知书后5日内与招标人及时签订合同，合同签订后7日内至淮南市招标局法规科进行合同备案。31招标文件内容若出现前后不一致时，以投标须知前附表中内容为准，若前附表中没有的，以评标办法为准。二、投标须知（一）总则1. 招标目的和原则1.1 招标人招标的目

14、的是自主选择缔约对象，投标人参加招标活动必须遵守本须知第1.2、1.3、1.4条原则。1.2 投标人自愿申请报名参加招标并自行承担一切费用和风险。1.3 投标人必须充分尊重招标人的评审决定权。1.4 投标文件必须严格全面符合招标文件的要求。2. 工程说明2.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表；2.2 本招标工程项目通过公开招标方式选定承包人。3. 招标范围及工期3.1 具体内容详见工程施工图纸、技术要求等。3.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。4. 资金来源4.1 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表。5. 合格的投标人5.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表。5.2 投标

15、人合格条件详见本工程招标公告。6. 勘察现场6.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的资料。投标人承担勘察现场所发生的相关费用及安全责任自负。6.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。6.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。7. 投标费用7.1 投标人应承担其参加本招标活动所发生的相关费用。（二）招标文件8. 招标文件的组成8.1 招标文件包

16、括下列内容：第一章 招标公告第二章 招标须知前附表及招标须知第三章 招标内容及要求第四章 合同主要条款第五章 工程施工图纸第六章 图 纸第七章 主要设备技术要求第八章 投标文件格式第九章 评标办法及标准8.2 除8.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以网上发布形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。8.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，领取图纸的应当清点，有残缺或少页等问题的应当场提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、

17、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。9. 招标文件的澄清9.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于领取招标文件10日内以网上答疑的形式向招标代理机构提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间前以网上发布形式予以澄清，投标人应时时关注市公共资源交易网，以便及时获取，该澄清或修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。10. 招标文件的修改10.1 招标文件发出后，在提交投标

18、文件截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。10.2 招标文件的修改将以网上发布形式发送给所有投标人，投标人应在网上自行下载。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制11. 投标文件的语言及度量衡单位11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 。11.2 除工程规范另有规定外，

19、投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。12. 投标文件的组成12.1 投标文件由【商务标】部分、【技术标】部分组成。12.2 【商务标】部分主要包括下列内容：12.2.1投标函及投标函附录投标函；投标函附录；12.2.2已标价工程量清单;12.2.3主要材料品牌和备品备件清单表。12.3 【技术标】部分包括：（建议按以下顺序编排、装订）12.3.1授权委托书及法定代表人身份证明12.3.2投标保证金12.3.3评标审查资料13. 投标文件格式13.1 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。14. 投标报价要求14.1依据工

20、程施工图纸、招标文件和技术要求，考虑市场行情和自身情况，进行投标报价。投标报价应是施工图纸内的所有工程内容的价格体现, 投标人应仔细测算施工图工程量、施工设备、劳务、管理、施工安全措施、技术措施、赶工措施、材料、安装、维护、适当利润、税金和政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用, 充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整带来的风险，报价一经确定不作调整，招标人不接受项目费用增补。14.2本项目中标价包括所有施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责

21、任等各项应有费用，所有的失误与遗漏均不得调整。投标报价不得高于控制价，否则视为不响应招标文件的实质性条款，作废标处理。14.3投标人应对各种如施工位置、道路等足以影响投标报价的现场因素有充分了解，并实地考察现场，任何因忽略或误解现场情况而导致工程成本增加或工期延长而提出的申请将会被拒绝。14.4采购费、装卸费、保管费、运杂费等相关费用和风险费用均应计入本次工程报价，中标后综合及各单项单价将不作调整。14.5业主方提出设计变更的工程量的措施费，投标人在投标报价中应充分考虑，今后变更发生增减工程量的措施费均不作调整。本次报价投标人应充分考虑到在施工组织、劳动力安排、材料运输、机械设备的使用及现场安

22、全措施、工期、质量、昼夜施工等方面，将受到各种不利因素的影响及应承担的风险。14.6招标方将对投标方施工图工程量清单报价合理性进行审查，对明显高出市场价格的综合单价进行调整，并据以调整中标单位的合同价格。15. 投标货币15.1 本工程投标报价采用的币种为 人民币 。16. 投标有效期16.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。16.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以网上答疑形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有

23、效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。17. 投标保证金17.1 投标人应于投标文件递交截止时间前，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并取得有关凭证，作为其投标文件的一部分。17.2 投标保证金形式转账（同城）；电汇（异地）。17.3 未中标投标人的投标保证金在中标通知书签发之日起5个工作日内予以退还。17.4 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第39条和第40条规定提交履约担保、签订合同后5个工作日内予以退还。17.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保

24、证金将不予退还：17.5.1 投标人在投标有效期内撤销其投标文件；17.5.2 中标人未能在规定期限内提交履约担保；17.5.3 中标人推翻原有承诺以致未能如期签订合同或因其他原因造成未在规定期限内签订合同协议；17.5.4 经查实，投标人提供的资料有弄虚作假或串通哄抬价格等不正当竞争手段投标的行为；17.5.5 投标人拒绝按本须知第33条规定修正投标报价；17.5.6 在招标活动中有其他违规和违法行为或附有招标人无法接受的条款的。18. 投标人的替代方案：不采用。19. 投标文件的份数和签署19.1 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。19.2 投标文件的正本需打印或使用不褪色的蓝

25、、黑墨水笔书写，副本可复印，所有投标文件字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面右上角的清楚地注明 “正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。19.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，投标文件中须提交授权委托书。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合投标文件格式要求。19.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表述不清引起的不利后果由投标人承担。（四）投标文件的提交20. 投标文件的装订、密封和标记

26、 20.1 投标文件的装订要求采用A4纸张。20.2 投标人应将投标文件的技术标和商务标分别装袋密封，并在密封袋上清楚地标明 “技术标”或“商务标”，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人公章，否则投标可能被拒绝。 20.3 投标文件密封袋上均应： 20.3.1 写明招标人名称； 20.3.2 注明下列识别标志： （l） 招标编号；（2） 工程名称； （3） 2016 年 月 日 午时开标会议开始前不得开封。（注：填写开标的具体时间） 20.4 除了按本须知第20.2款和第20.3款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第23条规定情况发生时，

27、招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。 20.5 如果投标文件没有按以上要求规定装订和加写标记及密封，其投标文件有可能将被拒绝。21. 投标文件的提交 21.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。电报、电话、传真形式的投标概不接受。22. 投标文件提交的截止时间 22.1 投标文件的截止时间见本须知前附表规定。 22.2 招标人以修改补充通知的方式，可酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。23. 迟交的投标文件23.1 招标人拒绝接受投标截止时间以后送达的投标文件

28、。24. 投标文件的补充、修改与撤回24.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。经补充、修改的内容为投标文件的组成部分。24.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。24.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件，送达的补充或修改的内容无效。25. 资格预审申请书材料的更新25.1 不采用。（五）开标会议26. 开标会议26.1 招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有合格投标人法定代表人或授权委托人参加。26.

29、2 按规定提交合格的撤回通知的或未按照本须知的要求装订、密封和标记的投标文件招标人有权不予开封。26.4 开标会议程序：26.4.1 开标会议由招标代理机构主持。26.4.2 主持人宣布出席开标会议的招标人代表、有关部门和代表。26.4.3 由投标人代表检查投标文件是否按招标文件的要求密封。26.4.4 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。26.4.5 主持人宣布开标会议结束。26.4.6 招标代理机构对招标会议过程进行记录，并存档备查。27. 报名材料及资格审查材料的更新27.1 投标人在提交投标文件时，如与报名、资格审查时内容发生重大变化

30、，投标人必须在开标前提供相关证明材料证明其仍能满足报名或者资格审查条件，否则其投标将被拒绝。（六）评标28. 评标委员会与评标28.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五个以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。28.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出

31、回避。28.3 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。28.4 评标评标委员按照第九章“评标办法及标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。29. 评标过程的保密29.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。29.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。29.3 中标人确定后，招标人、招标代理机构不对未中标人就评标过程以及未能中标原因

32、作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。30. 资格预审：不采用。31. 投标文件的澄清31.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第33条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。31.2 投标人不得借澄清问题的机会，与招标人及评标人员私下接触，更不得在书面答复中变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。31.3 书面答复须经投标人法定代表人或其授权的

33、代理人签字，签字后的书面答复将视为投标文件的组成部分。31.4 招标人不接受投标人主动提出的澄清，投标截止时间后对投标报价或其他实质性内容修改的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。32. 投标文件的初步评审32.1 招标会议开始后，将经检查装订、密封和标记完好的投标文件提交评标委员会进行评审。32.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标

34、文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。32.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。32.4 投标人出现下列情况之一，评标委员会作无效投标文件处理，无效投标文件不参与评审：32.4.1 投标人未按照招标文件的要求提供有效的投标保证金的；32.4.2 质量和工期不能达到招标文件的要求；32.4.3 不可竞争费用中有其中一项降低计费标准或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。32.4.4 附有招标人不能接受的其他条件的；32.4.5 法律、法规规定的其他情形。33. 投标文

35、件计算错误的修正33.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：33.1.1各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。33.1.2投标人填报的特殊或贵重材料设备以及其他材料设备采用的品牌、数量、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变。33.1.3投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准。 33

36、.1.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标有可能将被拒绝，并不影响评标工作。34、按照第31条款、第33条款规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。35. 投标文件的评审、比较和否决35.1 评标委员会将按照本须知第32条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。35.2 在评审过程中，评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。35.3 评标委员会依据评标标准和方法，对投标

37、文件进行评审和比较，并按照投标人综合评价情况对其进行排序，向招标人推荐前两名中标候选单位。35.4 评标方法和标准35.4.1详见本招标文件。35.5 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方法规确定中标。若中标候选人均不符合合同签署要求则采用重新招标或中标排序依次递补。35.6 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将重新招标或采用其它方式确定承包人。36. 中标人的确定36.1 招标人按评审委员会的评审结果，在评审委员会推荐的1-3名候选人中依法确定中标人。37. 拒绝任何或所有投标的权利37.1 评

38、审委员会经评审，认为任何或所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决任何或所有投标。37.2 若排名第一的中标候选人放弃中标；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者中标人在领取中标通知书之日起的5个工作日内未能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同；则投标保证金将不予退还，并取消其中标资格。招标人可以依次确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。37.3 招标人对定标结果不做任何解释，也不保证最低报价者中标。（七）合同的授予38. 合同授予标准38.1 本项目的合同将授予按本须知所确定的中标人。39.

39、中标通知书39.1 中标人确定后3日内，未发现中标人在招标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人，但中标结果的有效性不以未中标人是否收到相应通知为前提。40. 合同协议书的签订40.1 中标人在收到中标通知书之日30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。40.2 中标人如不按中标通知书的规定与招标人订立合同，则其投标保证金将不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。40.3 招标人可根据工程实际情况保留调整招标范围及内容的

40、权利。40.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。41. 履约担保无履约担保42. 签订合同42.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。42.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。43. 重新招标和不再招标43.1重新招标43.1.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：投

41、标截止时，投标人少于3个的。经评标委员会评审后否决所有投标的。43.1.2重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。44.纪律和监督44.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。44.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。44.3对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会

42、成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会不得擅离职守、影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。44.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。44.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

43、45. 招标服务费及其他费用45.1 本工程招标代理服务费相关费用由中标人支付。中标人在领取中标通知书之前，参照中标价格及国家计委价格20021980号招标代理服务收费标准等文件规定的标准缴纳中标服务费。46. 招标结束46.1 中标人与招标人签订合同协议书后即为招标结束。47. 招标文件解释权47.1 招标文件的最终解释权规招标人及招标代理机构所有。第三章招标内容及要求（一） 工程基本情况1工程概况：淮南市法院采购中心机房升级改造工程项目。2施工地点：淮南市洞山中路。3施工现场条件：具备施工条件。（二）工程范围及要求4招标范围: 4.1具体以招标人提供的技术规范书和招标文件为准。5资质等级：

44、符合招标公告和招标文件要求。6承包方式：6.1 按照招标范围专业承包。7. 工期要求：60天7.1 本次招标的智能化系统工程(包括本次招标工程发包范围内的全部工作内容)的施工工期应尽量与总包工期的进度相匹配，具体时间待合同签订时商定。一旦确定中标人，投标工期将作为合同工期。投标工期计划安排中应充分考虑各专业分项工程交叉作业的整体计划要求，为分项专业工程留出足够的时间和空间，工期计划安排的合理性与可靠性将作为施工组织设计的重要评价依据之一。7.2 开工日期以发包方发出开工令之日起算，工程达到竣工验收条件时，承包人应向业主提交竣工验收报告，由业主会同监理、质检等单位组织验收，验收期间不做工期累计。

45、工程验收合格，则承包人提竣交工报告的当天即为竣工日期。如验收不合格返工，返工日期将作为工期累计。经过验收合格的工程，承包人有责任保护、管理至交付使用。 8. 质量要求：本工程必须达到工程质量合格验收标准。9. 工程验收规范：按国家现行建设工程质量验收规范、要求执行。（三）投标报价及要求10. 投标报价要求10.1 本工程的投标报价采用投标人须知前附表所规定的方式。10.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。10.3 投标人的投标报价，应是完成招标工程范围及工期的全部工程内容的价格体现，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。10.4 投标报价同时包括材料可能

46、涨价风险费等一切可能发生的费用,投标人中标后投标单价、总价均不做调整。10.6 投标人应在收到招标文件后五日内自行到工地踏勘以充分了解工地位置、地形、地貌、道路、工程现状及进度、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或合同期延长申请将不被批准。（四）计量与支付11合同价款调整因素：不予调整。13 工程款支付：1、付款方式见后附合同条款。2、中标人在合同签订过程中提出违背招投标文件的条款而造成合同无法签订时，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并由后续备选单位替补。3、施工付款（仅限施工招标时）：承包人进场施工后，应于每月25日前向发包人报送完成工

47、程价款报表，经发包人审核后付工程进度款的60%，总体验收合格并移交后付至工程价款的75%，完成竣工验收后进行工程结算，工程结算审计后一个月内付至结算审计价款的95%；余款5%作为保修金，待工程质保期满后无质量问题及无其他违约情形时一个月内一次性无息结算。每次付款前承包人应提供真实合法的税务发票，否则发包人有权拒绝付款。第四章合同主要条款工程施工合同PRIVATE工程名称：工程地点:合同编号：（由承包方编填）发包方：承包方：签订日期：发包方（简称甲方）：_ _承包方（简称乙方）：_ _ 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的

48、具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1甲方系智能化工程合法委托人，乙方为经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有智能化工程承包的相关资质证书的企业法人。2施工地点：_区（县）_路_号。3工程实施内容 4.承包方式：/。5总价款：￥_元，大写（人民币）：_6工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期 _天。二、关于材料供应的约定：1甲方提供的布线材料：/。2乙方提供的材料：。可附布线材料报价单3乙方对甲方采购的布线材料、设备，均应用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4乙方供应的材料、设备，如不符合质量

49、要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS 72：97）和智能建筑设计标准（EBD-03-95）的其它同类标准、质量评定验收标准。2本工程按甲方设计图纸进行施工。3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延并承担由此而造成乙方的损失。4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目

50、变更单后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费

51、用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1、施工付款（仅限施工招标时）：承包人进场施工后，应于每月25日前向发包人报送完成工程价款报表，经发包人审核后付工程进度款的60%，总体验收合格并移交后付至工程价款的75%，完成竣工验收后进行工程结算，工程结算审计

52、后一个月内付至结算审计价款的95%；余款5%作为保修金，待工程质保期满后无质量问题及无其他违约情形时一个月内一次性无息结算。每次付款前承包人应提供真实合法的税务发票，否则发包人有权拒绝付款。2、工程结算：按实结算。工程保修期3 年。保修期从竣工验收签章之日起算。双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项甲方工作：（1）甲方应在开工前 7 天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明 3 份，并向乙方进行现场交底。乙方负责全部腾空或部分腾空施工现场，清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。甲方向乙方提供施工需

53、用的电，钥匙等必备条件，并说明使用注意事项。（2）做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。（3）如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。乙方工作：（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。（2）指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。（4）提供设备售后质保承诺书及联系方

54、式。七、违约责任1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。2由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，向甲方支付1000元/天的违约金。3乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。八、履约担保：中标人收到中标通知书7日内，需按合同价款的 10 %向招标人指定账户递交履约保证金，形式为电汇、转账之一（返还时间：工程验收合格后无息退还）。九、纠纷处理方式1因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票，可向所在区、县建设行政主管部门调解。2当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向 淮南市

55、 人民法院提起诉讼或向 淮南 仲裁委员会申请仲裁。十、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十一、售后服务：1、在质保期内，乙方负责对产品实行免费保修；正常使用过程中，任何元器件损坏，在保修期内负责免费更换，产品自验收合格之日起7日内，发生性能故障，甲方可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，甲方可选择换货或者修理。2、在质保期内（根据投标承诺填写），同一故障修理两次，仍不能正

56、常使用，甲方凭修理记录和证明，由乙方负责调换同型号同规格的产品或者退货。3、质保期结束后5年内，乙方保证所提供的货物在合同要求的性能下良好地使用，由于货物的设计、工艺或材料缺陷而造成的任何质量问题，乙方无偿承担故障维修、更换有缺陷的零部件，付材料的出厂价。4、乙方提供全天24小时不间断服务。货物发生故障，保证在接到甲方电话的3小时内赶到现场，24小时迅速排除故障。5、乙方免费负责对贵方的操作、保养和维护人员进行操作、保养和维护方法培训。十二、本合同一式6份，发包人 4 份，承包人 2 份。甲方（签章）：乙方（签章）：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代理人：住址：地址：电话：电话：邮编：

57、邮编：签订日期：年月日签订地点：第五章技术要求序号名称技术参数要求数量完工时间1机房系统建设1、装饰装修部分整个机房区选用全钢无边框抗静电地板，地板支架及安装附件均采用原厂家配套产品，地板架高150mm，具体高度由各投标方自行勘探现场设计,并在投标书中明确若投标高度不符合现场各功能需求,造成投标无效及一切后果由投标方自行负责。静电地板推荐参考品牌:沈飞/美露/鸿联机房操作区入口采用台阶处理：基层用工程木工板支撑，防火涂料刷涂2遍，加L40L404mm镀锌角钢加固，焊接处防锈处理，收边及台阶侧面用0.8mm厚发纹不锈钢包边处理。机房设备区入口做移动斜坡处理：L50L505mm支架焊接，焊接处防锈

58、处理；工程木工板防火涂料2遍处理；斜坡基层：3mm压花铝板饰面。踢脚线：100mm高，中密度板基层，1mm厚不锈钢饰面。 地面部分：原有地面附着物全部拆除，进行专业保洁清理，凿平，修复。具体工程量由各个投标方自行勘探现场确认，此项工程甲方不接受任何变更。地面进行防尘处理。地面保温采用防火等级为B1级20MM橡塑板进行保温处理。墙面四边采用40mm*40mm*4mm镀锌角钢支撑。橡塑保温板推荐参考品牌:华美/赢胜/金刚 顶面处理：机房区顶面采用微孔铝板吊顶设计，该吊顶面层以上的墙壁四周防尘净化处理，顶面采用防火等级为B1级20MM橡塑板进行保温处理。材质选择：机房顶面面层均选用30012000.

59、7mm的矩形微孔吸音吊顶板，顶板上衬无纺布，吊顶龙骨选用原厂配套嵌入式三角龙骨，方形板之间连接采用专用对接龙骨。所有木质材料及固定件做防腐防火处理，符合消防防火要求。顶面原有中央空调风口及风管，装饰及改道方案具体工程量由各个投标单位自行勘探现场确认，此项工程甲方不接受任何变更，应勘探现场不仔细，施工方案不合理，造成原有中央空调系统故障，而造成投标方投标无效及一切后果由投标方自行负责。 墙面处理：机房区一周围护结构墙面采用C75轻钢龙骨架，内贴50MM保温岩棉；内墙表面采用彩钢板饰面。 钢板复合石膏板(彩钢板)墙面性能要求：标后需提供厂家授权及质保书. a) 规格成品厚度13mm (静电涂装钢板

60、+石膏板)；b) 烤漆钢板基材厚度：热熔镀锌钢板t=0.6mm0.08mm，正面烤漆膜厚30m；c) 背衬材料：国际知名品牌石膏板； d) 钢板涂装工艺：国际标准静电涂装技术； e) 墙板连接边：采用冲压工艺制成V型耳朵边； f) 抗静电要求：表面电阻率：106109/m2； g) 隔声性能：通过国内权威机构检测，隔声性能达到RW47dB；彩钢板推荐参考品牌: 德莱特、欧丽格、艾镁达门窗部分：机房区主入口采用2扇钢制防火门，规格为1500mm2200mm。管理区进入中心机房区，安装一扇规格为1500mm*2100mm *10mm有框防火玻璃门。配电区进入中心机房区，安装一扇规格为900mm*2