幕墙工程合同书(华盟)

1、.PAGE ：.；PAGE 14温州市华盟商务广场 幕墙工程合同书温州亚飞铝窗二00五年 月 日幕墙工程合同甲方： 浙江华丰房地产开发 乙方： 温州市亚飞铝窗 按照的规定，结合本工程的详细情况，为了明确各方在施工过程中的权益和义务，保证 华盟商务广场 幕墙 工程施工义务的顺利完成，经各方充分协商，赞同签署本合同。工程概略 1.1工程概略工程称号： 华盟商务广场幕墙 工程地点： 温州市车站大道1-2#地块 建立单位： 浙江华丰房地产开发 监理单位： 承包范围：玻璃幕墙、外墙花岗岩幕墙、玻璃雨蓬、防雷等 详见设计图纸 承包类别： 包工包料资料单价分析表附后 1.2工期 总工期:开工报告获准后 24

2、0 任务日 开工日期以甲方发出的开工令为准.1.3质量等级： 质量规范为合格，不影响整个工程创杯。 1.4合同价款 工程暂定价 (甲乙)，其中制造及资料费 70% 安装费 30% 第二条 2.1合同文件及解释顺序：本合同协议、中标通知书、招标及补充招标文件、招标文件、规范规范及有关技术文件、图纸、工程报价书。 2.2各方有关工程协商、变卦等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第三条 合同文件运用的言语和适用规范及法律 3.1 合同言语:汉语。 3.2 适用规范、规范：、相应资料的国家规范及检测要求、有关幕墙设计的国家规范及规程。 3.3 适用规范、规范：按国家有关法律、行政法规执行。第四条 图

3、纸 4.1本工程乙方承包范围内的工程图纸由温州市亚飞铝窗根据国家相应规范及甲方在 招标文件、补充 文件 中所提要求的根底上进展方案调整设计, 修正后的设计方案应到达玻璃幕墙规范要求。经甲方审核后进展施工图设计并实施,本设计费用由乙方承当,并对所用主要资料提供产地、消费厂家、采用规范、牌号规格经甲方赞同后进展封样。第五条 甲方任务职责 5.1 担任协调与设计、监理及各施工单位之间相互配合关系。 5.2 处理涉及大楼运用功能方面的技术问题. 5.3 在2005年 月 日前组织工程的图纸会审及设计交底。 5.4 监视检查幕墙工程质量,督促施工进度. 5.5 组织开工验收,及时进展工程款结算. 5.6

4、 协调幕墙工程与总包工程之间的关系,并协助处置有关乙方施工人员住宿、脚手架设备或吊篮、生活及施工用水、用电、现场垂直运输设备，产品维护、现场加工场地、仓库及总包管理费、施工设备费、平安管理费、各种实验费及以上一切费用均 包 含在报价内，由 乙 方担任。第六条 乙方任务职责 6.1 编制施工组织设计和施工、消防、平安、管理措施方案、施工总进度表。开工后，每月向甲方报送下月施工方案和本期完成工程量报告。 6.2 进场前提供施工组织人员组成等情况供甲方审核. 6.3 服从甲方及设计、监理单位的监视和管理，并对工程质量全面担任。 6.4 设计完成后应按技术要求进展三项根本性能检测,并通知甲方及监理参与

5、.6.5 在设计前应对建筑进展实测,复核现场实践尺寸防止施工时发生困难。6.6 遵守地方政府和有关部门对施工现场交通、施工噪音、施工现场环境卫生场外污染、平安防火、防盗管理规定。6.7 担任开工工程验收前的废品维护,维护期间因乙方缘由发生损坏,乙方公费予以修复;非乙方缘由呵斥损坏,经过甲方协调,由责任方担任修复,或乙方修复,由责任方承当修复费用,该费用由甲方担任追讨。6.8 任务面内产生的建筑渣滓搬运至现场甲方指定地点。第七条 工期延误 由于以下缘由呵斥工期延误，经甲方代表和监理单位确认，工期相应顺延。 7.1 工程量艰苦变化和艰苦设计变卦,包括土建工程施工偏向超出规定要求范围,引起设计变卦或

6、呵斥施工无法进展而影响施工进度,甲方不能按本合同的商定提供的必需的幕墙施工条件工期相应顺延。 7.2 甲方未按规定支付工程款,工期相应顺延. 7.3 一周内,非乙方缘由停水、停电呵斥停工累计超越8小时。 7.4 不可抗力 乙方在以上情况发生后2天内,就延误的内容向甲方和监理单位代表提出报告,甲方和监理单位代表在收到报告后2天内予以确认、回答，逾期不予以回答，乙方可视为延期及要求已被确认。 7.5 以上缘由消除之后,甲乙双方和监理单位签署复工协议.第八条 质量与验收 8.1 本工程质量应到达合格的验收规范,并遵守国家现行有关建筑幕墙工程施工和验收规范,以及其他有关规定。 8.2 本工程质量应符合

7、经甲方认可的图纸和质量要求,乙方需提供符合设计要求合格等级的各种资料及相关资料. 8.3 乙方根据甲方要求,资料到场时应附资料出厂合格证明及复印件或原件。 8.4 乙方在分部分项验收前,首先要进展自检合格,然后再提请甲方和监理代表复验,合格后方可进展下道工序。 8.5 隐蔽工程和中间验收。工程具备隐蔽条件，乙方自检合格后，在隐蔽验收48小时前通知甲方和监理单位代表参与。通知应包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容、验收的内容、验收时间和地点、乙方预备验收记录。如验收不合格，乙方在限定时间内修正后重新验收。工程符合规范要求，验收24小时后，监理单位代表不在验收记录签字，可视为监理单位代表曾经同意，乙方

8、进展隐蔽或继续施工。 第九条 合同结算及支付方式 9.1 本工程在甲方确认图纸的范围内实行幕墙以中标价，一次性承包总价。 9.2 如涉及工程图纸变卦或工程图纸范围以外增减工程量,根据单价进展计算,无单价的,由甲乙双方根据现行市价协商确认计算价后调整工程造价。 9.3 工程款支付方式:合同签署生效后10天内，甲方向乙方预付合同价款总额的30%的工程预付款，开工决算时结算。工程进度款须甲方签字.工程进度款按月支付。月进度任务量统计截止日为当月25日，每月26日乙方报送本月工程任务量月报表和工程付款恳求书，由施工监理单位确认已完成任务量，甲方于次月15日前支付本月的进度款的40%。工程完工时甲方支付

9、审核后工程量的97%，同时退还一切履约保证金，开工验收合格一周内支付工程合同款的3%的工程款，其他款项待甲、乙各方工程量核实后，一周内扣除有关保修款后结清。保修款为工程合同价款的3%，在一年保修期满后一周内结清。本幕墙总价根据设计图纸工程量计算，工程中发生设计变卦工程量的添加，那么按合同单价对实践工程价款进展调整。付款方法仍按第10条第2款规定的付款方式执行。 9.4 因甲方缘由,工程停工累计超越十五天,甲方必需支付乙方的停工费,如超越二个月,双方要结算已完工程款项(包括库存资料及定购资料、停工费)，工程施工暂停 。第十条 设计变卦 10.1 甲方变卦设计,应在该项工程施工前10天通知乙方。乙

10、方曾经施工的工程，甲方需变卦设计及时通知乙方，乙方在接到通知后立刻停顿施工。由甲方要求设计变卦呵斥乙方资料积压，由乙方担任处置，由甲方承当全部处置费用。工期相应顺延。除发生第七条规定情况由甲、乙双方协商工期顺延外，其他一概按合同工期执行。 10.2 在施工中如甲方发现设计与原建筑设计不符,应及时以书面的方式通知乙方,由甲方及时会同设计单位研讨并提出修正意见或变卦设计。乙方按修正或变卦的设计进展施工，由土建缘由呵斥的损失由甲方担任。如因甲方责任发生其添加费用包括返工、停工、窝工、人员和机械设备调迁、资料、构配件积压的实践损失应由甲方担任，并在10天内对变卦部分调整合同造价，否那么因造价未确定而呵

11、斥工期的延迟乙方不担任任，因此带来乙方损失将按实践情况由甲方担任。乙方自行设计中的错误呵斥损失，由乙方承当。 第十一条 开工和结算 11.1 开工验收:乙方以为工程具备开工验收条件,应于开工验收前十天向甲方提供监理核准的完好开工资料、开工验收报告一式四份，甲方代表收到报告后十天内组织有关部门验收。开工验收资料按国家规定填报，内容应真实、准确，如开工资料不全呵斥验收时间推迟，乙方必需负拖延工期的责任。 11.2 工程开工结算 工程开工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送达甲方。甲方自接到上述资料28天之内核实完成工程量，同时按施工中增减的工程量、及甲方或监理公司签证添加工程调整总造价，到期未提

12、出异议，视为赞同。并在一周内结清尾款。 第十二条 工程保修 12.1 保修期：从开工验收通知之日起计算，保修期为1年。保修期满七天内结清余款。 12.2保修范围：乙方承当范围内的工程工程。 12.3 保修期间如发生质量问题,乙方应在接到甲方书面通知5天内派人修缮,否那么甲方可委托其他单位人员修缮,其费用在保修费用内扣除,乙方不得异议。 第十三条 争议和违约 13.1 争议乙双方因合同发生争议，根据建1999年313号采用以下方法处理。首先各方经过友好协调处理；协商不成，一方可以向该地域仲裁委员会恳求仲裁，该地域未设立仲裁委员会的，一方可以向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后，除出现以下情况，双

13、方都应继续履行合同，坚持施工延续，维护好已完工程。合同确已无法履行；双方协议停顿施工；调整要求停顿施工，且为各方接受；工程所在地人民法院要求停顿施工。13.2 违约因甲方责任呵斥合同终止，甲方付清乙方所施工和已备料的一切工程款。合同各方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所呵斥的经济损失，由违约方承当赔偿。甲方不按合同履行本人的义务，不能按期支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承当违约责任，除相应顺延工期，甲方应向乙方支付每天1000 元违约金。甲方或乙方擅自终止合同，违约方要付给对方工程合同价款5%的违约金，并承当由此呵斥的损失费用。乙方不按合履行本人的义务，不能按合同工期开

14、工，或发生其他使合同无法履行的行为致工程延期，乙方应支付给甲方每天 1000 元违约金。如因一方违约，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同除双方协议将合同终止外。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止合同，应提早10天通知违约方后，方可中止合同，由违约方承当违约责任。上述违约，包括甲方不支付工程款等。第十四条 其他 15.1 工程施工过程中出现平安责任事故由责任方承当。 15.2 本合同一式六份,甲、乙双方各执正副本一份。 15.3 本合同订立地点: 温州市 15.4 本合同双方商定签字盖章后生效,至结清工程款后失效。甲 方： 乙 方：温州市亚飞铝窗有 限公司 地 址： 地 址：温州市鹿城区杨府山 路5弄26号 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 日 期： 2005 年 月 日 日 期： 2005 年 月 日 台州海洋世界幕墙墙工程合同补充协议甲方：台州市中泰置业乙方：温州市亚飞铝窗根据幕墙工程报价招标文件商定，