01北六机电工程合同

1、.建設工程施工合同版本別v.1.0 (華中營運中心)機密文件PAGE ：.；建立工程施工合同业主： 名硕电脑苏州 以下简称甲方承包方： 南通八建集团 以下简称乙方本合同为 名硕电脑北六厂新建工程之机电工程 施工合同以下简称本合同，由根本条款和特约条款组成。根本条款为甲、乙双方履行合同权益及义务的普通商定；特约条款那么为甲、乙双方根据详细工程需求，特别协商议定之优先效能商定。甲、乙双方根据自愿、平等、互利的原那么，经友好协商议定如下条款，并愿相互协作、互守信誉，全面、实践地履行本合同。根本条款一、词语涵义及合同文件第1条 词语涵义本合同用语除另有明文商定外，应具有本条所赋予的涵义：1.社会监理：

2、甲方委托具备法定资历的工程监理人对工程进展的监理。2.总监理工程师：工程监理人委派的监理总担任人。3.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。4.工程质量监视部门：国务院各有关部门、各级建立行政主管部门或其授权的工程质量监视机构。5.合同价款：按有关规定或根本条款、特约条款商定的各种收费规范计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。6.图纸：由甲方提供，或由乙方提供经甲方代表同意，乙方应依循施工的一切图纸包括配套阐明和有关资料。7.施工场地：经甲方同意的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。8.书面：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷、数码等的各种通知、任

3、命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件、电子信件及经过确认的电报、电传等。9.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落，以及协议条款商定一定等级以上的风、雨、雪、震等对工程呵斥损害和本质影响的自然灾祸。第2条 合同文件及解释顺序本合同除根本条款及特约条款外，尚包含以下附件文件，共同构成甲、乙双方间完好之合意；一切合同文件间应能相互解释，互为阐明。除双方另有明文商定外，其组成和解释顺序如下： 1.特约条款；2.根本条款；3.承诺书插入 3.承诺书4.中选通知书；5.法务为：议价会议记录设计图说及明细表问题恳求单；6.、法务为工程补充阐明、洽商、变卦、承诺等明确双方权益义务的纪要、协议、文

4、件；工程招标须知；7.法务为：报价须知工程补充阐明；8.法务为：图纸严密协议；9.法务为：工程报价单图纸(含配套阐明及有关资料)；10.法务为：规范、规范和其它有关技术资料、技术要求假设工程配置图及要求；11.工程标单新增：工程标单；12.建筑工程施工阐明书新增：建筑工程施工阐明书；当上述合同文件出现模糊不清或不相一致时，按甲方之解释为准。第3条 言语文字、适用法律及适用之施工规范、规范1.合同文件应以中文书写，如有必要，得辅以其它言语文本。当不同言语文本之表述不一致时，应以中文合同文本为准。2.合同文件之解释应适用中华人民共和国的相关法律、法规、部门规章及工程所在地的地方法规。3.乙方应遵照

5、甲方提供之相关施工规范、规范及国家相应的工程及资料的规范、技术及规范，甲方提供之规范、规范低于国家相应规范、规范的，应以国家相应规范、规范为准。乙方应于签约前仔细阅读建筑工程施工阐明书(含施工规范及设备、资料规范)，对其中未能全部了解或不能获得完好信息之内容及要求，应于签约前以书面要求甲方阐明或补充，乙方签约前未提出疑义或要求的，视为乙方已完全清楚了解建筑工程施工阐明书之全部内容及要求，并已获得国内相应的全部工程规范、技术、规范及资料规范；国内没有相应规范、规范时，乙方应按特约条款商定或双方另行商定的时间和要求提出相关施工规范、规范送交甲方审议，经甲方同意后执行。第4条 图纸1.甲方应于开工日

6、期前向乙方提供完好的施工图纸，提供套数依特约条款之商定含作为合同附件、施工依循及施工报建等需用套数，图纸之制造费用由乙方承当。非经甲方书面赞同，乙方不得自行重制或制造图纸。乙方需求之图纸份数如超越特约条款商定的，应自动向甲方提出，由甲方复制提供，复制费用由乙方承当。一切图纸的一切权及相关知识产权等权益均为甲方一切，乙方无权复制或作为他用，且应于本合同终止后三日内返还给甲方。图纸特殊严密要求：非经甲方事前书面赞同，乙方不得将图纸内容之全部或部份向第三者泄漏。乙方应就图纸执行严厉严密措施，严密措施费用由乙方承当。因本工程需求且经甲方赞同泄漏给第三人时，乙方应告知并严厉监视第三人遵守严密义务，乙方并

7、与该第三人负连带责任。本严密义务不因本合同终止而无效。二、双方普通责任第5条 甲方驻施工现场代表及工程监理1.甲方有权任命驻施工现场的代表以下简称甲方代表，对乙方的施工进展监视和技术指点，行使合同商定的权益，履行合同商定的职责。2.甲方代表可委派详细管理人员履行部分权益和职责，并可随时撤回该等委派。该等委派和委派之撤回均应提早通知乙方。甲方代表发出的指令、通知应由其本人签字后，以书面方式发给乙方或乙方代表，经乙方或乙方代表签收后生效；如有紧急情况或确有必要，甲方代表亦得发出口头指令，乙方应依指令执行。前述情形，甲方应于12小时内对口头指令进展书面追认，如甲方未能及时进展追认，乙方应于甲方代表发

8、出口头指令后24小时内提出书面确认要求。4.甲方或甲方代表应依合同商定向乙方提供之指令、同意、图纸或履行义务，如逾时未提供或未履行的，乙方应于商定时间后24小时内将详细要求、需求的理由和迟误的后果通知甲方代表，由甲方代表在合理期限内回答。5.甲方代表有权要求乙方在24小时内从本合同工程中撤掉由乙方提供的但甲方代表以为有渎职、不能胜任任务、玩忽职守等情形，或依其它方面思索以为不宜留在施工现场的任何人员，且未经甲方代表赞同不得允许该等人员重新从事本合同工程之任务。乙方不得以解雇、改换任务人员为由向甲方要求赔偿损失或延伸工期。6.如本合同工程实行社会监理，监理人委托的总监理工程师按特约条款或甲方与监

9、理人之监理合同复印件已交付乙方或已告知乙方关于监理人权益义务的商定履行职责。乙方须配合甲方及监理机构的任务。7.甲方代表和总监理工程师有改换，甲方应提早通知乙方，后任继续承当前任应负的责任合同文件商定的义务和其职权内的承诺。8.甲方代表或监理人无权免除或减轻乙方之合同义务。因工程变卦导致工程价款追加减的详细金额及工期追加减的详细天数，甲方代表及监理人亦无权作出任何确认、承诺。第6条 乙方驻工地代表及其它乙方任务人员1.乙方应委派长驻施工场地之工程经理及工程副经理各一人，代表乙方履行合约义务以下简称乙方代表。乙方另应依国内相关法规要求于施工现场设置假设干劳动平安人员，并应至少设置电脑绘图员一人，

10、配有电脑含AUTOCAD 2000以上版本之绘图软件三台及A3尺寸激光打印机一台、门号及门号至少各一具、高性能自动分页复印机一台。乙方的要求、恳求和通知，应以书面方式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后，由甲方代表以书面回复。3.乙方代表应按甲方代表同意的施工组织设计或施工方案和根据合同发出的指令及要求组织施工。4.乙方如欲改换其驻工地代表，应提早7天以书面通知甲方，未经甲方书面赞同前，不得改换或撤换该乙方代表。乙方代表经甲方赞同改换的，后任继续承当前任应负的责任合同文件商定的义务和其职权内的承诺。乙方应自行聘用数量充足的与工程施工、开工以及修补其任何缺陷有关的下

11、述人员：1熟习他们各自专业的、有阅历及才干对工程进展正确监视的任务人员；2为使乙方适当并按期履行合同义务所需求的此类熟练的技术和非技术工人。乙方雇用职员情况和乙方设备情况的报告1假设甲方代表提出要求，乙方应按甲方代表能够预先规定的某种格式和时间间隔，向甲方代表送交阐明乙方在现场雇用的各种等级职员及劳务人员的详细报告。当甲方代表要求时，乙方还应于24小时内送交有关乙方设备的详细报告。2乙方应自行安排其雇用的一切职员和劳务人员的报酬、住房、膳食、劳动条件、劳动维护、社会保证、保险和交通等，乙方与其职员和劳务人员之间的劳动关系与甲方无关，乙方不得转嫁其作为用人单位的义务。3乙方不得在施工现场搭盖暂时

12、工寮及开伙(但经甲方书面赞同且在甲方指定之场所内者除外)。第7条 甲方任务甲方按特约条款商定的时间和要求，一次或分阶段完成以下任务：1向乙方提供机电设计图法务为：土建立计图、施工场地的工程地质和地下管网线路资料；但甲方提供的工程地质资料仅供乙方参考，不保证资料的准确性；乙方应依其专业综合分析判读资料，并就其所为判别及决策自行承当责任。本合同价款中已包括发掘去除旧有根底、在任何性质的土壤里进展土方工程及根底工程施工至设计深度；在任何情况下合同价款、单价、计算方式都不会因土壤、地质情况、性质而改动，甲方不会因此对乙方做出任何金钱或工期的补偿，乙方须自行承当相关费用及责任。2于工程开工前将水准点与坐

13、标控制点交给乙方，并进展现场交验；3组织甲、乙双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要。4甲方依本合同列明的乙方地址向乙方发函，函件发出3天后视为乙方收到函件，乙方假设未于函件发出后五日内提出异议，那么视为乙方了解并赞同函件内容。第8条 乙方任务乙方按特约条款商定的时间和要求完本钱合同工程之一切任务(包括但不限于以下事项)：1乙方在施工前应作好必要的任务，包括但不限于去除或更改地面、架空和地下妨碍等等，使施工场地具备施工条件，提供准确丈量数据，担任工地内之放线，并在开工后继续担任处理以上事项遗留问题；担任施工区域的暂时道路、暂时设备、水电管线的铺设、管理、运用和

14、维修任务。2将工务所即施工现场办公室及施工场地所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工必需地点，并保证满足施工期间的需求；就铺设管线所需费用及所需运用的电、水、气、油及其它效力等费用均由乙方自行承当。如乙方所需运用之水、电、电讯回路由甲方供应，乙方应妥善运用、维护，并于甲方通知期限内向甲方缴交费用。3开通施工场地与城乡公共道路的信道及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需求，保证施工期间的各信道及干道的畅通，其相关费用由乙方自行承当。4乙方承诺完全具有承揽本合同工程的资质等级，承诺办理施工所需各种证件、批件和暂时用地、占道及铁路公用线的申报同意手续，签署合同时乙方须提交办理施工答应证所需

15、的乙方全部资料按工程所在地政府部门要求的资料,逾期不提交导致施工延误或因此停工的,应按乙方擅自停工条款规定向甲方支付违约金见特约条款第11条第1款第2项。5按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表同意后运用。在甲方要求时，乙方需立刻提供准确的施工记录报告。6向甲方代表以书面提供年、季、月、双周、周、日工程进度方案及相应的实践工程进度统计报表、工程事故报告、不可抗力事故报告等。7按工程需求提供施工和维修所需运用的照明、看守、围栏、现场围墙、警卫及工地标志等。如乙方未履行上述义务呵斥工程、财富和人身损伤不论是甲方或者任何第三人，由乙方承当全部责任及所发生的全部费用。8按特约条款

16、商定的数量和要求，向甲方代表及监理人员提供在施工现场办公和生活的房屋及设备，费用由乙方承当。9遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和环境维护等管理规定，防止污染公害。废弃物的清运处置应按照有关法规规定，不得恣意倾置，同时乙方在施工期间，应担任提供适当的消防设备，在工程现场设置灭火设备及防火标志，乙方承当相关的费用。违反上述规定引起的一切后果均由乙方承当全部责任。10在未交付甲方之前，乙方担任已完成工程的废品维护任务以及存于工地的设备、资料的保管任务，维护、保管期间发生损坏、遗失的, 乙方应予以修复和补充并承当由此发生的全部费用；如因乙方未尽维护、保管义务呵斥公共危险，应由乙方担任处置并承当相应

17、的法律责任。11按合同的要求做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物的维护任务，并承当有关费用。1对交通和毗邻财富的干扰：在符合合同要求的范围内进展工程的施工、开工以及修补其任何缺陷所必需的一切操作时，不应给以下各方带来不用要、不适当的干扰：2公众的便利；或者3公用道路或私人道路，以及通往或属于甲方或任何他人一切财富的街道的进入、运用、占用。4防止损坏道路：a.乙方应采取一切合理的措施，防止乙方或其任何分包商的任何运输对衔接现场的或通往现场的道路或桥梁呵斥破坏或损伤，乙方特别应该选择合理的运输线路和运输工具，限制和分配载运分量，以便使来往于现场的资料、工程设备、乙方设备或暂时工程运送所不可防止

18、出现的任何这类特殊交通运输遭到尽能够合理的限制，从而防止对这些道路和桥梁呵斥不用要的损坏。b.除合同另有规定外，为了便利工程设备或暂时工程的运输，乙方应担任对通往现场或位于通往现场道路上的任何桥梁或道路予以加固、改建或改善，并负担其费用。c. 乙方并且应继续保证甲方免于承当由乙方担任的上述事项所导致的或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费及其它费用。d. 假设因运输资料或设备而对通往现场或位于通往现场道路上任何桥梁或道路呵斥任何损害时，乙方在得知此类损害之后或者收到有权提出此类索赔之第三人的任何索赔要求之后，应立刻通知甲方代表，并将一份副本呈交给甲方。当根据任何法律或规章规定，

19、要求该资料或设备的承运人承当损害赔偿时，乙方应负全责。e. 在工程性质要求乙方运用水路运输时，本条上述各项规定的术语“道路应解释为：包括水闸、码头、海堤或与水路有关的构造物，而“运输工具一词的含义应包括船舶。于此情形下，乙方应遵守上述规定相应的要求。12保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场到达合同文件的要求。13配合、协调由甲方另行发包的相关工程及设备的施工工程。乙方不得向其它相关工程之承包商收取配合费、管理费等费用，乙方如因不能有效协调而致发生错误或延误工期或发生不测事故，由此而发生的一切损失，乙方愿接受甲方的裁定并担任赔偿。14乙方在工程期间内无论何时均须雇用足够的工人以适宜工程需

20、求，其人数以可以完成甲方代表认可在合同商定期间内开工为准，如因工程缓慢，甲方有权要求乙方添加人数或加开夜班赶工以达工期如期完成的目的，乙方不得推诿或藉词要求补偿费用及延伸工期。15乙方须随时向甲方代表、有关部门及官员提供检查、视察工程的方便。16履约担保：1乙方应在收到中标通知之后3日内，依协议特约条款规定之方式向甲方交付履约保证金新插入：履约保证金，履约保证金须依协议条款内容向甲方提出。执行本款时所发生的费用由乙方负担。2乙方不履行本合同商定的各项义务，而使甲方蒙受损失或有应支付甲方违约金的情形，甲方有权执行履约保证金并从中径自扣除相应金额；在以下情况下甲方有权径自扣除全部的履约保证金：a.

21、本合同规定的情况。b.乙方一方面解除合同。c.乙方在未获得甲方代表书面赞同的情况下擅自停工。3乙方不履行上述各项义务呵斥工期延误和工程损失的，应对甲方的损失给予赔偿。乙方未按本款规定如期提供履约保证金的，甲方有权拒付工程进度款直至乙方交付履约保证金为止，或甲方有权直接从应付乙方工程款中扣除一样数额的工程款作为履约保证金。4履约保证金自甲方收到苏州高新技术产业开发区建立局出具的并办理终了工资预留户销户手续后，由乙方向甲方书面提出返还恳求，经甲方确认无误后28日内无息返还。17现场视察1甲方向乙方提供由甲方根据有关该项工程的勘察所获得的水文地质数据仅供乙方参考，甲方不保证其准确性，乙方应自行调查确

22、认上述数据。2乙方在提交报价文件之前，已对现场和其周围环境及与之有关的可用数据进展了调查和检查，并确认以下各项条件及数据在费用和时间方面已纳入其在承包本合同之价款及工程时间的思索之中：a.现场的地形、地貌和性质，包括地质条件；b.水文和气候的条件；c.为工程施工和开工以及修补其任何缺陷所需的任务和资料的范围和性质；d.进入现场的手段以及乙方能够需求的食宿条件。3乙方的报价文件是以上述甲方提供的参考数据和乙方本人进展的上述视察和调查确以为根据的。18报价文件的完备性：乙方曾经确认本人的报价文件以及单价明细表中开列的各项费率和价钱的正确性与完备性，一切这些包括但不限于乙方本人根据本合同该当承当的全

23、部义务，包括有关物资、资料、工程设备、税金及效力的提供以及为不测事件预备的金额其中还包括资料、设备、费率、劳动力工资变动、公共关系及一切友好协商费用、行政罚款、不可抗力等，以及该工程的正确实施、开工和修补其任何缺陷所必需的全部有关事宜。本合同所附之工程标单单价分析表中数量部分、工程部分为乙方单独依报价须知、工程施工补充阐明、图纸计算所得不是根据定额计算所得，与报价须知、工程施工补充阐明、图纸相比，工程标单中少计算、未计算、未列部分，乙方仍须依图纸自行承当全部费用施工，不得以此为由要求添加合同价款、顺延工期。特别强调，包括但不限于钢筋及铁件等均以图纸翻样计算所得，如有少计算、未计算、未列部分，均

24、视为乙方对甲方之让利，乙方仍须依图纸、议价记录自行承当全部费用施工，不得以此为由要求添加合同价款、顺延工期。19施工期间乙方各层管理人员必需确实约束所属，不得违反甲方之各项管理规定(包括但不限于甲方所订相关施工、人员、车辆及生活等管理规范、工程会议决议事项、甲方发出之备忘录及信函要求内容、协议事项等)。20编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度方案，资料设备、废品、半废品等进场方案，并送交甲方审核经过。21乙方不得在施工现场工地红线外围1公里范围内、或和硕结合科技苏州园区内熄灭任何渣滓或工程废弃物等，违反者除自行负担违反国家相关法规之处分外，每违反一次甲方有权径自从当期工程款、保管款

25、(工程尾款)或履约保证金中扣除人民币伍仟元整作为违约金。22工程工程中假设有资料不符合合同、国家政府相关规定或施工未到达应有之质量时,乙方赞同向甲方支付该工程总金额三倍之违约金,并赞同甲方直接自当期工程款、保管款(工程尾款)或履约保证金中扣除之，如有缺乏，乙方应另行支付补足。违约金之支付，不因此免除或减轻乙方依本合同规定应负之施工责任，甲方仍有权要求乙方继续整改直至符合要求。23施工期间,甲方得视需求向乙方提出装机试车之要求,乙方不得回绝并应提供必要之动力、设备或协助，此项作业所生之一切费用由乙方负担，甲方不另补贴。三、施工组织设计和工期第9条 进度方案1.乙方应在特约条款商定的日期前，将施工

26、组织设计或施工方案和进度方案提交甲方代表。甲方代表有权予以同意或提出修正意见甲方代表的同意、意见不能免除乙方的任何责任，乙方需按照甲方意见修正至送审经过，乙方保证如期开工。2.乙方必需按甲方同意的施工组织设计(或施工方案)和进度方案施工，接受甲方代表对进度的检查、监视。工程实践进展与进度方案不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改良措施，报甲方代表同意后执行。乙方送审之细化图内容如与原设计图说之内容不同时，除非事前有经过设计单位变卦程序及甲方的书面认可，否那么虽经甲方代表审核同意，仍不能免除乙方的任何责任。3.工程期间不论能否有设计变卦或工程款、工期追加减问题，乙方均必需自动于各分项工程施工前2天

27、，将该分项工程三个任务日所需之资料用量或甲方所指示之资料用量送达工地，如乙方所送达之资料规格及质量未能符合合同、设计图说或确认之细化图之要求者，仍视同该等资料未送达工地。第10条 开工乙方应按特约条款商定的开工日期开场施工。乙方不能按时开工，应在特约条款商定的开工日期5个任务天之前，以书面向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表不赞同延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求的，开工日期不予顺延。第11条 暂停施工1.甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并及时提出处置意见。乙方应按甲方要求停顿施工，妥善维护已完成工程，实施甲方代表处置意见后向其提出复工要求，经甲方代表同意后始可继续

28、施工。甲方未同意赞同之前，乙方不得自行复工。2.暂停施工的责任在甲方且暂停施工期间超越10天时，由甲方承当停工超越10天不含10天期间施工现场的经济支出，暂停施工时间不计入施工工期；暂停施工的责任在乙方或暂停施工期间不超越10天含10天时，由乙方自行承当发生的费用，暂停施工时间计入施工工期内，开工日期不予顺延。3.除有本合同规定之情形外，乙方不得无故停工或迟延履行。第12条 工期延误1.乙方在合同商定的开工日时仍未完成合同商定的工程内容那么视为工期延误。如非本合同商定工期顺延之情形而有工期延误的，乙方应承当违约责任。2.因以下情况呵斥开工日期推迟或延误，经甲方代表书面确认后，工期得相应顺延：1

29、甲方执行或要求之设计变卦导致网络图关键线路上工程延期，且乙方立刻经过添加人力、物力、机器设备仍不能够按期开工的；2单项设计变卦导致工期添加不超越5天含5天，乙方不得要求工期顺延；单项设计变卦导致工期添加超越5天的，超越5天的部份给予相应的工期顺延。3乙方在上述工期顺延之情形发生后3天内，应就延误的工程内容、因此发生的现场经济支出、需相应顺延的工期天数等向甲方代表提出书面报告，并检附相关证明文件资料。该报告应经甲方代表确认赞同后始生效能。4甲、乙双方对于工期顺延的天数不能达成一致共识的，由甲方提出阐明后，以甲方意见为准，乙方绝无异议。四、质量与验收第13条 检查和返工1.乙方应仔细按照规范、规范

30、和设计的要求以及甲方代表根据合同发出的指令进展全部工程的实施，并随时接受甲方代表及其委派人员对工程施工的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修正及承当返工、修正的一切费用。2.以上检查、检验合格后，如又发现由于乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方承当相应的责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期不得顺延。3.如甲方验收人员以为工程与合同或其附件内容规定不符，而有开挖或撤除一部分任务以作检验之必要时，乙方不得推诿或回绝，并应无偿修复，其无法修缮部分，乙方应担任无偿撤除重做。凡甲方验收所需之工人、工具或其它验收之必要设备，概由乙方供应，费用已包含于工程总价中，不

31、另行计价给付。4.在工程设备或资料制造期间，甲方代表有权对按合同提供的全部工程设备和资料在乙方的厂房或其它制造厂房进展检查、研讨和检验，乙方须提供答应和便利。第14条 工程质量等级1.乙方施作之工程质量应达本合同、施工图纸及阐明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验规范的全部要求，乙方应在此要求下按期开工，并且不得以任何理由要求添加合同价款。优良等级系指按时合同工期、按合同规定质量规范完成工程并经过开工验收，各单项全部至少到达政府单位及甲方认可合格等级规范。2.乙方施作之工程不符合前款商定要求的部分，甲方代表可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合商定条件，因乙方缘由达不到商定条

32、件，由乙方承当返工、修缮费用，工期不予顺延。3.双方对于工程质量由于国家所颁发的施工与验收规范或设计图纸或阐明书均未明确定义而引发不同看法时，乙方应配合甲方意见整改处置之，且乙方承当整改费用。第15条 隐蔽工程和中间验收1.乙方完成之阶段工程具备覆盖、掩盖条件或到达特约条款商定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方代表及监理单位代表参与。该通知中应包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方预备验收记录。验收合格，甲方代表及监理单位代表在验收记录上签字后，方可进展隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收，工期不予顺延。2.甲方代表没有

33、及时检查验收的，乙方不得擅自进展隐蔽或继续施工。中间验收合格不代表开工验收时也视同合格。3.混凝土浇置，乙方必需提早24小时通知甲方代表，乙方并应于混凝土浇置24小时前提交甲方代表浇捣方案及有关甲方代表要求的文件。第16条 试车和验收1.施工期间，甲方有权根据需求向乙方提出进展装机试车要求，乙方不得回绝，并应提供必要的动力及协助；由于设备制造缘由试车达不到验收要求，设备为乙方采购时，由乙方承当修缮或重新购置、撤除及重新安装的费用，工期不予顺延；由于乙方施工缘由试车达不到验收要求，甲方代表在试车后48小时内提出整改意见。乙方修正后重新试车，承当修正和重新试车的费用，工期不予顺延；试车及整改费用均

34、已包括在合同价款之内，不另计价。2.甲方代表不能按时参与试车，有权指定其它人参与试车或在开场试车之前向乙方提出延期要求。3.甲方代表不能按时参与验收或试车，须在开场验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超越五个任务天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参与验收或试车的，乙方不得自行组织验收或试车。4.无论甲方代表能否参与验收，当其提出对曾经隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进展剥露，并在检验后无偿重新进展覆盖或修复，工期不予顺延。五、合同价款与支付第17条 合同价款及调整1.本合同价款之组成包括：1施工设备、劳务、管理、劳工平安卫生管理费、资料、安装、加工、装饰、维护、劳动

35、平安卫生保险费、市劳保统筹添加费、工程质量奖、综合间接费包括但不限于工程所需的公共关系及一切友好协商费用及行政罚款等、包干费、充分的风险金等费用；2保险费；3利润；4税金；5相关工程配合、管理施作费用。相关工程如甲方消费设备安装工程、机电工程、空调工程、消防工程、照明工程等；6政策性调整、政策性文件规定及本合同所包含的一切风险、责任等各项应有费用。a.本合同价款为总价承包包死价或一口价，除甲方设计变卦且牵涉工程价款及经甲方赞同追加减外，不作任何调整，详细合同价款在特约条款内商定后，乙方不得以任何理由要求加价，未来亦不得以工资及资料涨落、物价动摇、金融汇兑之变动、国家税法的变卦或其它理由要求补贴

36、或添加给付，乙方情愿照本合同价款、工程期限及图纸规定等全部完成工程。b.任何一方不得擅自改动合同价款，甲方有权在工程标单、单价分析表、建材规格品牌明细表等所规定的厂牌、商标、规格、质量等级、产地的范围内选择资料、设备，乙方不得回绝，并不得以此为由，要求添加合同价款或顺延工期。c.特约条款另有商定或经甲方及甲方代表确认的艰苦设计变卦的，合同价款可作调整；乙方必需在上述情况发生后7天内，将调整的缘由、金额以书面方式通知甲方代表，经双方签署追加减协议后生效。甲乙双方对上述情况导致合同价款的调整有争议的，由甲方提出合理的阐明意见后，再以甲方的意见为准，乙方无异议。监理人员的任何签证未经甲方书面赞同不作

37、为追加工程款、追加工期的根据。d.依本条商定添加合同价款的,添加部分于开工结算时由甲方另行支付。延误的工期符合第12条工期相应顺延条件的，经甲方代表赞同后相应顺延。依本条规定减少合同价款的, 减少部分甲方有权从合同价款中扣除并减少工期, 乙方不得以任何理由提出异议或要求赔偿。e.乙方承建本工程不会影响甲方其它发包的工程的施工工期进度及施工便利。甲方发包的其它工程亦不会影响乙方施工工期。工程款预付：除双方另有商定外，本工程无预付款。工程量的核实确认1.乙方应按特约条款商定时间，向监理机构及甲方代表提交已完成工程量的报告。甲方代表按设计图纸核实已完工程数量以下简称计量，工程标单中未列、少列的工程或

38、工程标单中列明但实践未施工或未施作完成的工程，甲乙双方赞同不予计量，也不予支付工程款。2.甲方有权在计量前通知乙方进展现场计量，乙方应提供便利条件并派人参与。乙方无正当理由不参与计量，甲方有权不支付工程价款。3.甲方代表对乙方超出设计图纸要求添加的工程量或因本身缘由呵斥返工或修正的工程量，甲方不予计量，亦不予支付乙方工程款。设计图纸有的，但本合同估价单中、乙方报价单中漏报价或未列的，乙方仍需完成设计图面要求的工程量，该项完成的工程量甲方不予计量，亦不予支付乙方工程款。4.甲乙双方对工程量的计量认定有争议的，由乙方提出合理的阐明意见后，以甲乙双方的协议为准。工程款支付。甲方付款的前提条件是符合特

39、约条款第7条的规定且乙方无任何违约行为发生，甲方根据特约条款商定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，按构成合同价款相应的工程标单、单价分析表中规范计算，支付乙方工程价款。六、资料设备供应甲方供应资料设备。就甲方供应本合同工程所需之资料设备，乙方应负保管之责任。甲方按照特约条款商定的资料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单供应资料设备。甲方代表在所供资料设备验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一同验收。无论乙方能否派人参与验收，验收后由乙方妥善保管，发生损坏丧失，由乙方担任赔偿，相应保管费用含于合同价款内。乙方采购资料设备。乙方应按照设计和规范的要求采购本合同工程需

40、求的资料设备，提供产品原厂证明及合格证明、产地证明、进口证明；并按照合同对工程设备进展设计、制造、运输至现场安装、检验和试运转，在开工期限内完成工程，提供全部必要的设备、劳务以及全部的必要设备。本合同工程所需资料设备如有未载明于相关文件中，但为工程技术所不可缺者，乙方均应采购，且不得以此向甲方要求添加付款及延伸工期。就本合同工程所运用的资料，乙方应依工程进度表之规定日期检送样品，如未列于工程进度表中之资料，亦应依甲方之要求时间内检送样品，做成样品板或完成小区施工，提交或通知甲方确认，作为未来验收的根据。乙方应在资料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品，甲方代表回绝验

41、收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，乙方承当由此发生的费用，工期不予顺延。一切经甲方认可的在场设备、资料未经甲方赞同不得运出施工场外。甲方虽不能按时到场验收，但嗣后阅历收后发现资料设备不符合规范和设计要求的，仍由乙方担任修复或撤除及重新采购，并承当因此发生的费用及赔偿甲方的损失。由此延误的工期不予顺延。根据工程需求，甲方代表可以要求或同意乙方运用代用资料系指工程标单、单价分析表、建材规格品牌明细表所列之外的资料。因甲方缘由呵斥运用代用资料时，由甲方承当发生的与原资料价值差额增减损益；因乙方缘由运用代用资料时，由乙方承当发生的与合同资料价值差额的增减差额损益。甲方

42、有权根据需求变卦原拟由乙方采购之资料、设备的种类、型号、数量、质量等级，或将原拟由乙方采购之资料变卦为由甲方采购。甲方变卦为自行采购之工程款扣减方式：1资料扣款：甲方变卦自行采购的数量乘以合同附件之工程报价明细表规定之单价甲方变卦自行采购资料之单价为资料扣款，2相关费用、利润、管理费、税金扣款简称相关扣款：按工程报价明细表规定的相关费用、利润、管理费、税金比例乘以资料扣款得出相关扣款。资料扣款及相关扣款均可从合同价款中直接扣除。工程进展中，乙方实践的施工进度较总工程施工进度方案落后达百分之三时，甲方有权按施工需求直接采购资料、代乙方发包单项工程，甲方实践所需全部费用除发包之费用外亦包括甲方所投

43、入之一切管理费用、款项从应付合同价款中扣除，但乙方的责任并不因此减少。七、设计变卦设计变卦甲方对本工程有随时变卦方案或增减工程数量或变卦资料种类型号花样之权，乙方不得异议。施工中甲方对原设计进展变卦，向乙方发出变卦通知，乙方应按通知进展变卦。乙方应按甲方代表要求，增减合同中商定的工程数量。甲方提出设计变卦内容通知乙方，乙方须在工程未进展前或收到通知后三日内，书面提出变卦之金额，对于合同所载工程甲方提出增减数量时，依本合同所定之单价，如有新增工程，按第24条商定，经乙方呈报甲方后，依呈报后甲方之核定结果执行。乙方不得以甲方未核定或未赞同乙方提出变卦之金额、工期为由，不执行甲方的设计变卦，否那么视

44、为乙方擅自停工，按擅自停工清查乙方违约责任见特约条款第11条第1款第2项。本工程所需工料如有未尽载明于图说内，但为工程技术上所不可缺者，乙方均愿照做，绝对不得要求变卦合同价款。因设计变卦呵斥的工程价款的加减帐，其加帐部分均于验收合格后开工结算时一并给付，减帐部分甲方有权从应付价款中直接扣除。确定变卦价款。发生第23条规定的变卦后，依本合同规定，乙方按以下方法提出变卦价钱，报甲方代表同意并由甲、乙双方签署补充协议后调整合同价款和开工日期：1合同中已有适用于变卦工程的价钱，按合同已有的价钱计算、变卦合同价款；2合同中只需类似于变卦情况的价钱，可以此作为根底由双方协商确定变卦价钱，变卦合同价款；3合

45、同中没有类似和适用的价钱，由乙方提出适当的变卦价钱及分析，送甲方及甲方代表同意后执行。如乙方无法对变卦价钱及内容向甲方提出充分合理的分析阐明时，那么必需按甲方代表意见执行。甲方于施工前要求乙方作不影响规格及数量的部分变卦，乙方不应办理追加合同价款和工期。乙方以变卦价钱未确定或不称心为由停工的，按乙方擅自停工规定见特约条款第11条第1款第2项向甲方支付违约金。八、开工与结算开工验收工程具备开工验收条件，乙方按国家工程开工有关规定，向甲方代表提供完好的开工资料(包括但不限于交工报告、开工图)和开工验收报告。乙方应按甲方要求之份数向甲方提交开工图。甲方代表收到开工资料和开工验收报告并表示赞同消防部门

46、或质量监视部门进展验收此种情况并不代表甲方赞同工程质量到达合同及甲方要求后，乙方应在五日内组织有关部门配合甲方的验收。乙方提交工程开工验收报告和开工资料后,假设该工程经过甲方及工程质量监视部门包括消防部门的验收且到达商定的质量等级并获得运用证书, 那么乙方提交完好的工程开工验收报告及开工资料的日期视为实践开工日期；假设甲方或工程质量监视部门包括消防部门要求乙方进展修补, 乙方修补后，再次向甲方提交验收报告和开工资料，工程经过甲方及工程质量监视部门的验收且到达商定的质量等级并获得运用证书, 再次向甲方提交完好的工程开工验收报告及开工资料日视为实践开工日期。开工验收合格后5天内，乙方应办理全部交付

47、工程手续，将工程交付给甲方，乙方同时需提供操作手册和维修手册以及建筑工程的图纸。如在本合同商定的开工日期前，甲方提早运用工程，甲方会同乙方先针对运用部份进展工程质量验收，并记录验收结果，乙方应配合甲方针对验收不合格部份进展整改或返工，甲方对此部份所进展之验收，并不视同工程已符合本合同之开工条件，仅做为开工验收时，提早运用部份之损坏责任归属断定之参考根据。开工验收的费用已包含于本合同总价款中。乙方提早交付工程、甲方提早运用工程均不视为甲方对工程质量符合合同规定的认可、亦不视为开工验收。乙方提早交付工程日、甲方提早运用工程日不作为实践开工日期。开工结算开工报告经甲方同意后，乙方应按特约条款商定的时

48、间、方式向甲方代表提出结算报告，经甲方书面通知后办理开工结算。结算按照甲乙双方协议的方式进展。保修乙方按国家有关规定、本合同规定和特约条款商定的保修工程、内容、范围、期限及保修金额和支付方法进展保修并支付保修金。乙方应于开工验收合格同时交付保修金给甲方，否那么甲方得径自从工程款或履约担保中扣除保修金，假设有缺乏，乙方应立刻补足。保修内容及范围：包括全部本合同工程及工程变卦内容。保修期从工程经过甲方及政府相关部门验收合格之日起算。保修期限以国家规定和特约条款商定中期限较长者为准，如保修期满前国家关于保修期的规定发生变化，变化后的规定超越上述保修期限，按变化后的国家规定执行。保修期间，乙方应在接到

49、修缮通知之日起24小时内派人修缮，否那么，甲方可委托其它单位或人员修缮。因非可归责于甲方一方的缘由呵斥返修的费用，甲方得在保修金内径行扣除，缺乏部份，由乙方交付。由于可归责于甲方一方的缘由呵斥返修的经济支出，由甲方承当。甲方应在保修期满后30天内结算，将剩余保修金无息退还乙方；如保修金已被扣除，尚有缺乏部份由乙方另行支付给甲方。九、争议、违约和索赔争议甲乙双方因合同履行发生争议，应协商处理；协商不成的，得向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。发生争议后，在有管辖权的人民法院作出的判决生效之前,除出现以下情况外，双方都应继续履行合同，坚持施工延续，维护好已完工程，乙方不得以此要求添加费用及延展工期

50、：1双方协议停顿施工；2经法院判决确定要求停顿施工。(判决确定前工期照算)3甲方解除合同.4甲方通知无需继续履行合同。出现上述情况，乙方有义务维护好已完成工程，除非甲方代表提出相反要求。违约及合同之解除乙方不能按合同工期开工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法完全履行的行为，乙方应按本合同规定及特约条款商定支付违约金予甲方，并赔偿因其违约给甲方呵斥的损失，甲方同时得对乙方执行暂停付款。乙方存在多次、多种违约行为时，违约金累加计算。有以下情形之一的，甲方并可解除合同：1因不可抗力致使不能实现合同目的；2在履行期限届满之前，乙方明确表示或以本人的行为表示不履行主要债务、义务，包括

51、但不限于乙方超越规定期限尚未开工、乙方擅自停工累计达五天以上、乙方逾期提交办理施工答应证所需之资料达3天以上；3乙方迟延履行主要债务、义务，包括但不限于乙方开工后工程进展缓慢、作业无常或工人、料具、设备缺乏，甲方以为不能依限完工，且该等情形于甲方通知后五天内仍未明显改善；4乙方迟延履行债务、义务或者其它违法、违约行为致使不能实现合同目的；5乙方违反根本条款第34条之规定的；6乙方出现特约条款第11条第2款“暂停付款规定的情形之一,经甲方通知超越3日仍未改善。7本合同商定的其它情形。本合同自甲方解除通知到达乙方时失其效能，甲方有权要求连带保证人进场施工或另雇他人继续施工，乙方在现场施工的资料、机

52、器、设备应在甲方通知期限前搬离现场，乙方逾期不搬离的，甲方有权另雇他人搬离或委托有关机构拍卖，所得款项及费用在工程完工时再行结算。假设有短缺或乙方因此所受一切损失应由乙方自行承当。前款商定情形，续造工程的费用超越本合同中相应费用时，超越部分由乙方支付，甲方有权从应付乙方工程款及履约保证金内扣除，缺乏部分由乙方及连带保证人承当。乙方已完成的任务成果根据已完成的工程量及已用资料价值，经甲方认可按本合同规定结算，清算后如有应支付乙方的工程费用，甲方于续造工程开工后支付乙方，乙方不得异议或要求赔偿损失。合同解除后，乙方须于3天内清理现场终了并撤出施工现场，乙方之分包厂商也应同期撤出施工现场。逾期撤出施

53、工现场的，虽然合同曾经解除，乙方仍须按每逾期一日向甲方支付合同价款千分之八的违约金，该违约金的支付不影响乙方依本合同其它条款向甲方支付违约金、赔偿金、扣款、罚款等责任。乙方索赔甲方未能依本合同商定支付费用的，乙方应按以下规定向甲方提出索赔，否那么视为放弃索赔权益：1乙方有正当索赔理由，且提出索赔事件发生的有关证据；2索赔事件发生后3天内，向甲方发出要求索赔的通知及提交相关证据。甲方在接到索赔通知后给予审查，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。甲方审查后确认乙方索赔理由及证据明确充分的，应支付费用及赔偿乙方相关的直接损失。乙方不得以甲方未接受乙方索赔为由停工，否那么按乙方擅自停工相关条款办理见特

54、约条款第11条第1款第2项。十、其它平安施工乙方应按有关规定采取严厉的平安防护措施，承当由于本身平安措施不力呵斥工安事故的责任和因此发生的费用，同时乙方应保证甲方免于接受任何人员的死亡、受伤或任何财富的损失与损害相关的赔偿责任。如于施工过程中发生艰苦伤亡事故，乙方应按有关规定立刻上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处置。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应依法采取严厉的平安维护措施, 并向甲方代表提交相应的书面文件备案。防护措施费用及责任均由乙方承当。如有必要在有毒有害环境中施工，乙方应按有关规定提供相应的平安防护措施，并

55、承当有关的费用及责任。专利技术、特殊工艺和合理化建议图说中采用专利技术和特殊工艺的一切权及知识产权等权益归属于甲方一切，甲方得自行申报或请乙方办理相应的申报，审批手续、实验等费用由乙方担任，乙方并应担任实验等有关任务。如乙方提出运用专利技术和特殊工艺，须报请甲方代表同意后按以上商定办理，有关费用由乙方承当。乙方提出合理建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的更改及对原定资料、设备的换用，必需经甲方代表同意。乙方应维护和保证甲方免于承当由于工程所用的、与工程有关的或供工程运用的、或未来再运用于他处的任何乙方的设备、资料或工程等方面进犯任何专利权、设计商标或其它受维护的权益而引起的一切索赔和诉讼，并

56、应维护和保证甲方免于承当与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费、律师费、罚款金和其它一切费用。地下妨碍和文物乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑根底和构造、化石、钱币等有考古、地质研讨等价值的物品或其它影响施工的地下妨碍物时，应在小时内通知甲方代表，并报告有关管理部门和采取有效维护措施。工程分包与转包只需在甲方事前书面赞同的情况下，乙方才有权按报价文件和特约条款商定分包部分工程，但应制止分包单位将其承包的工程再转包或分包；建筑的主体构造的施工必需由乙方自行完成。虽然有甲方赞同，但甲方仍有权制止分包并有权撤换任何分包人，违反本款商定呵斥的损失由乙方承当。 乙方与分包单位签署分包合同后，必需将合同副本送交

57、甲方代表，乙方有义务向甲方提供有关在工程内被雇用的或将被雇用的任何分包单位的详细情况，在任何分包合同上，除应列入本合同乙方应承当的义务乙方享的权益不包括外，也需列入当本合同乙方承包权被终止时(不论任何缘由)，分包单位与乙方之间的分包合同应随即终止。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监视管理人员，保证合同的完全履行。分包单位的任何违约或忽略，均视为乙方的违约或忽略，由乙方担任处置并承当连带责任。乙方应依法选择具有合法资质及相应履约才干的分包商，在得到甲方事前书面赞同后，方可分包。分包工程价款由乙方与分包单位结算，或甲方可以在书面通

58、知乙方后直接与分包单位结算，甲方支付给分包商的任何款项，均从甲方应付乙方款项中扣除在此情况下，分包单位的任何违约或忽略，仍视为乙方的违约或忽略。分包方就其完成的任务成果与乙方共同向甲方承当连带责任。乙方不得将其承包的全部或主要部分工程转包给第三人或将其承包的全部或主要部分拆解以后，以分包的名义分别转包第三人。乙方与分包商之一切纠纷，皆由乙方负完全责任，与甲方无涉。乙方劳务分包亦须征得甲方事前书面赞同，否那么视为违反本条商定。甲方代表无权赞同乙方分包，只需甲方拥有此权益。乙方违反本条商定的，适用根本条款第29条第1款商定处置。不可抗力不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时

59、内向甲方代表通报受害情况，并尽速向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。如不可抗力之灾祸继续发生，乙方应每天向甲方报告一次灾祸情况，直到灾祸终了。因不可抗力灾祸发生的费用分担：1工程本身的损害超越承保人支付的赔偿金以外部份由乙方承当；2人员伤亡由其所属单位担任，并承当相应费用；3呵斥乙方设备、机械的损坏、停工等损失及所需清理修复任务的责任与费用由乙方承当。保险乙方应办理以甲方为受害人的土建和在施工场地甲方人员及第三方人员生命财富的保险，并支付一切费用。前述保险包括全部工程、其资料和工程配套设备等。乙方应办理本人在施工场地人员生命财富和机械设备的保险，并支付一切费用。保险期限：上述保险有效期间应从

60、开工日起至本合同终止止。如因乙方缘由导致未能从承保人收回赔偿额，乙方应对未收回的赔偿额向甲方承当赔偿义务，甲方有权从工程款及履约担保中扣回，缺乏部分，乙方及连带保证人应另行赔偿。保险证据和保险条款：乙方应在开工日前向甲方提供保险单据，证明其按照合同要求投保的险种曾经生效。上述保险单应符合本合同及甲方要求。乙方应根据甲方赞同的条件，在承保人处投保其担任的一切保险工程。保险的充分性：乙方投保之保险金额不得低于合同价款及甲方所供资料设备价值之总和，乙方应把工程施工的性质、范围或进度方案方面的变化情况通知承保人及履行保险合同中规定之义务，并保证按本合同有效期间内有完备的保险。并在需求时，向甲方出示生效