版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、【精】建设工程施工合同建设工程施工合同1发包人(全称):_承包人(全称):_依照x合同法、x建筑法及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_工程地点:_结构形式:_层数:_建筑面积:_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_资金来源:_二、工程承包范围承包范围:_三、合同工期工期:_天开工日期:_竣工合同:_四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价(大写):_(人民币)元(小写):_元(其中:工程暂列金额_元,计日工_元,材料暂估价和专业工程暂估价_元,安全文明施工措
2、施费_元,总承包服务费_元。)2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(附件4:);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合
3、同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:本合同双方约定后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)地址:_地址:_邮政编码:_邮政编码:_法定代表人:_法定代表人:_委托代理人:_委托代理人:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_账号:_账号:_建设工程施工合同2甲方:乙方:根据某某有限公司工程建设的需要,时间紧,任务重,经领导同意,现将某某建设工程承包给某某。为了保质保量,保证工期,施工验收有据可依,本着公平自愿平等互利的原则,经双方同意达成协议签定如下合同:一、工程名称:。二、工程结构:砖混结构。三、工程范围:
4、土建、水电暖安装。四、承包性质:包工包料。五、建筑面积:本工程建筑总面积为6100.472。六、工程造价:6100.472892.00元XXX9.20元(伍X肆拾肆万壹仟陆佰壹拾玖元贰角整)(含税);(平方造价依据:1、以2公寓楼平方预算造价土建922.92元水电暖59元网线、电话线9.20元991.12元。2、依据新办公楼承包方式,预算价下降10%991.12元-99.10元892.02元)。七、工期:.08.15.01.15八、质量要求:执行国家建筑工程施工验收规范的标准。九、工程内容与做法:内容:施工图纸的全部内容,图纸变更内容。做法:1、地面:住宅地面为原土夯实,C15砼厚度为80,1
5、5厚1:2水泥砂浆随打随抹面层压光,油漆踢脚线150高;卫生间地面:原土夯实,C15砼厚度为80找坡、50厚1:2水泥砂浆找平,聚氨脂防水层厚度为3,细砂软垫层10;地板砖面层:走廊、门厅、楼梯间为80厚C15垫层,石材地面,颜色另定,瓷砖踢脚线150高,颜色另定。2、楼地面、住宅及水箱间为20厚1:2水泥砂浆地面表面压光,(水箱间地面做聚氨脂防水层3厚)红色油漆踢脚线150高,卫生间为20厚1:2水泥砂浆找坡,聚氨脂防水层3,细砂软垫层10,瓷砖面层;走道、门厅为石材面层,瓷砖踢脚线150高。3、楼梯踏步及栏杆:踏步为石材面层同1公寓楼石材及颜色,栏杆同2公寓楼,铁红色油漆。4、门窗:进楼门
6、尺寸为22.5,进户门尺寸为12.1,窗尺寸为3进楼门为防盗门,其他门窗为塑钢门窗、中空玻璃(464)。5、外墙面装饰同1公寓楼蓝狐色乳胶漆、白色窗套;内墙面白色外墙防水涂料,卫生间为瓷砖墙面,顶面均为白色外墙防水涂料。6、所有涂料墙面基层均为白色水泥打底两遍、涂料面层两遍。7、所有使用房间均设插座、照明(电视、电话、网线);水暖、消防以设计为准,材料按国家标准进货。十、甲方工作:1、负责材料供应,提供施工场地、施工图纸。2、负责管理施工队,对不服从管理的施工队,责令停工和撒换。3、监督验收工程质量,对不符合质量要求的工程部位,责令乙方返工处理和实施处罚。4、负责现场的安全文明施工:对安全防护
7、不符合要求的部位责令整改和处罚。十一、乙方的工作:1、乙方负责对施工队的管理和教育,乙方进驻工地后,必须遵守煤矿的一切规章制度和强制性条件(质量管理处罚条例、安全文明施工处罚条例、工具设备管理处罚条例)。2、乙方负责对借用甲方的工具、设备进行管理、维修、保养,损坏赔赏)。3、乙方必须配备技术、施工、管理的专业人材,应具有独立作业能力,否则因技术问题造成的损失由乙方负责。4、乙方负责工程质量管理,在施工过程中,乙方应严格按照施工图纸、设计变更内容施工。5、乙方负责工程质量自我检查、验收,负责交工资料整理,(验收标准应不低于国家建筑工程施工验收规范的标准)。6、乙方负责施工现场的安全文明施工、验收
8、。十二、酒后进入施工工地,酒后闹事,每人次罚款200元,损坏煤矿设施和他人财产的按原值十倍罚款,构成犯罪的交公安部门处理。十三、工队职工打架,不分情节轻重和原因罚款1000元,通过110和其他职能部门处理,给矿方造成极坏影响的罚款5000元。十四、付款与结算:开工予付总工程款的10%,基础工程完工后付总工程款的10%,一层主体工程完工后付总工程款的7%,二层主体工程完工后付总工程款的7%,三层主体工程完工后付总工程款的7%,四层主体工程完工后付总工程款的7%,五层主体工程完工后付总工程款的7%,六层主体工程完工后付总工程款的7%,门窗工程完工后付总工程款的5%,抹灰工程完工后付总工程款的5%,
9、地面工程完工后付总工程款的3%,屋面防水工程完工后付总工程款的2%,涂料工程完工后付总工程款的3%,水电暖工程完工后付总工程款的5%,验收合格后付总工程款的5%,采暖期满付总工程款的5%,剩余5%保修期满付清;保修期间乙方接甲方通知后不及时维修或不维修者,甲方拒绝支付保修金。附则:1、楼梯石材价格不再变动,走廊、门厅石材价格超过65元2以实调整(甲方参与订货);基础深度以正负0.00以下2.5为准,挖填土超出部分以18元3调整,超过2.5深的工程量以实调整;在2公寓楼原平方预算造价991.12元的基础上结构及门窗设计变更平方造价不超过20元,不再调整;附属工程、泉眼保护、化粪池、桥梁工程另算。
10、建筑面积以实际竣工为准。2、工地设备材料的看管费,设备工具的定期保养与维修人员的人工费,临时设施搭建与拆除人工费,材料装卸费(不含灰、砂、砖、石)。施工机械与施工电器照明的安XX(含龙门架、搅拌机、塔吊等)人工费,已包括在承包总价内,不另计算。3、农忙季节,应保持50%以上的留守人员继续施工,保证工期,否者,扣除总造价的5%做赔赏金。4、一切伤亡事故由乙方承担。因伤亡急需的资金甲方不负责垫付。5、合同未尽事宜,协商解决。6、合同从签定之日起生效,保修期满工程款付清终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建设工程施工合同3发包方:x
11、xxxx有限责任公司 (以下简称甲方)承包方:xx (以下简称乙方)由于工程建设需要,甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据x合同法、x建筑法及其他有关规定,双方协商一致签订本合同。第一条 工程概况1.工程名称:xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点:xx工业园区(南苑)热电厂北侧。3.工程内容:详见工程量清单。4.工程承包方式:综合单价承包,乙方包工包料。5.结算原则:根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工:乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配
12、件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用,工程材料符合国家相关标准。第二条 合同价款(工程款)及支付1.合同总价(大写):xxx元整;(小写):xxx元。本合同为综合单价承包合同,单价标准见附件工程量清单。2.工程款支付:1)本工程合同生效后,甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3)付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1)按合同要求及时支付工程款。2)提供本项目施工图3)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5)协助有关部门配合乙方
13、做好施工现场交叉施工等协调工作。6)在工程开工前,向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料,以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸,并保证资料的真实性和有效性。7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2.乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款,并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工,施工质量必须符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格。3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条 工期的约定1. 工期:自开工之日起二十
14、个工作日。在工期未顺延的情况下,乙方应在前述工期内竣工,并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的,工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条 质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-20 xx)为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求:合格。3.工程竣工后,乙方应通知甲方验收
15、,甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收,并在验收开始后五日内完成验收,办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的,视为验收合格,甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4验收完成后乙方提交结算资料,甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见),视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料,甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间,由于恶劣天气(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延
16、误和其它损失等,工期相应顺延,乙方不承担责任。第七条 争议解决因本合同发生争议的,双方友好协商解决,协商不成的,按以下方式解决争议:向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条 合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。甲方:xxxxxxxxxxxx有限责任公司 乙方:地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 地址:xxxx法定代表人:委托代理人:电 话:传 真:开户行:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账 号: xxxxxxxxxxxxxx年 月 日法定代表人: 委托代理人: 电 话: 传 真: 开户行:xx
17、xxxxxxxxxxxxx 年 月日乙方承担。建设工程施工合同4甲方:(项目部(施工局)全称)乙方:(营业执照登记名称,全称)依照x合同法及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。1、项目概况1.1项目名称:1.2项目地点:2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日
18、,完工日期年月日。节点控制工期见下表:2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:a、重大设计变更;b、不可抗力;c、由于业主原因要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。2.4.4因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造
19、成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1合同总价合同总价:(人民币)大写元,小写:
20、(含%税金),固定总价/暂定总价。4.2合同单价合同单价见附件b工程量计价清单。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。4.3税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。5、双方权利
21、与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。5.1.4甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。5.1.5双方约定甲方的其他权力与义务:5.2乙方权利与义务5.2.1在本合同签订后日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。5.2.2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交
22、已完成月工程量统计报表。5.2.4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。5.2.5双方约定乙方应做的其他工作:6、施工辅助设施6.1施工供水6.2施工供电6.3施工用风6.4现场施工道路6.5施工住房6.6其它:7、材料供应7.1本合同工程施工所需的统供材料(,由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供,按月进行核销,且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若采购时价格高于核销日市场价,则按照采购时价格计算)加
23、计%费用收取材料款。7.2其他:8、施工设备8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备,并按甲乙双方约定按时进场。乙方施工设备进场后,应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则应承担相关违约责任。8.2乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求,不得随意进出特定区域和乱停乱放。8.3其它:。9、质量要求9.1质量目标与要求本工程质量标准按执行,工程质量全面达到设计要求和标准。其中:单元验收合格率%(优良率达%)以上,工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充具体工序的标准、要求)9.2质量检查与验收9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准,并就承包工程向
24、甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。9.2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料),费用由方承担(视工程项目具体情况约定)。9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责,费用由方承担。9.2.4本合同提前解除的,不免除乙方应承担的工程质量责任。9.2.5其它:1、安全生产与文明施工1.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准,遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求,确保施工安全。并签订安全生产责任书,见附件c,并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故,该保证金不退还。1.2其它要求:11、职业健康与环境保护11
25、.1职业健康11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订职业健康安全责任书,见附件d,作为本合同的组成部分。11.1.2其他要求:11.2环境保护11.2.1在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时,乙方应提出安全、环境防护措施方案,经甲方批准后实施,发生的相应费用由乙方承担。11.2.12其他要求:11.3责任划分乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时,应立即通知甲方,同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用,包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。12、技术条款对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为
26、准,对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。13、乙方人员工资保障措施13.1乙方施工人员工资发放形式13.2工资保证金乙方同意:由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金,如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时,甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资,提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%,剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时全部返还(不计利息)。14、资源配置乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求,并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时,甲方有权要求增加人员及设备
27、等资源的配置,相关费用由乙方承担。14.1人力资源投入14.2机械设备资源投入15、施工协作15.1乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。15.2其他要求:16、工程量确认16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后不参加计量,则计量结果有效。16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方按照5。2。3条上报已完工程量报表,经甲方部门校核,经部门审核,经批准方作为结算依据。
28、17、结算与支付18、竣工验收与完工结算19、违约责任19.1甲方违约责任19.1.1若由于甲方原因,未按照本合同约定的条件和期限付款,承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付,甲方不承担任何责任,乙方应予充分理解。19.1.2由于甲方原因造成乙方损失的,甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。19.1.3双方约定的甲方的其他违约责任。19.2乙方违约责任19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的,每发生一起承担违约金元至元。19.2.2乙方不得转包本合同范围内工程或施
29、工工序。否则,甲方有权解除合同,没收乙方履约保证金,同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。19.2.8双方约定的乙方的其他违约责任:。2、违约金总额限制本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。21、不可抗力及免责条款21.1不可抗力不可抗力系指:由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免,直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后天内,乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。21.2免责条款若
30、业主未能按时支付甲方工程款,乙方应充分理解,不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。22、争议与仲裁22.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方协商解决;协商不果时:提请北京仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。22.2合同履行过程中发生争议,不得影响与争议无关或不受影响义务的履行,但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工,且经调查后被认定为理由不充分的,乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任,并应承担因此造成甲方的损失。23、其他本合同一式份,其中正本2份、副本份,正本甲乙双方各1份,副本甲方份、乙方
31、份。本合同签订地为甲方法人住所地:省市区(县)合同附件a法人授权书b工程量计价清单c技术条款d安全生产责任书e职业健康安全责任书f保廉合同g双方认为应该补充的其他材料甲方:(项目部全称)乙方:(营业执照标注的单位名称)(公章) (公章)法人代表(委托代理人): 法人代表(委托代理人):开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:建设工程施工合同5发包方(全称):XX (以下简称甲方)承包方(全称): (以下简称乙方)依照x合同法、x建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况:工程名称: XX工程地点: XX工程内容:
32、 社区 建筑面积约为 m2(竣工后按实际收方计算)。二、工程承包范围:承包范围:1、设计方案中全部建筑工程;2、卫生间、外阳台现浇,第一层层高为2。5m,为预制板,二、三、四层层高为3米,全现浇楼面,屋面盖红机瓦。3、外墙为外墙涂料,面墙柱子为文化石墙砖。4、房内墙一粉一搓。三、合同工期:开工日期:竣工日期:四、质量标准:工程质量标准:严格按图设计施工,乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。五、合同造价:工程总造价:竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。工程单价: 元/m2,不含契税。六、付款方式:1。建筑面积分4次付款,即第一次储藏室盖
33、板按建筑实际面积平方付50%( 元/m2),一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。2。内粉按建筑面积形象进度付20%。3。外粉按建筑面积形象进度付10%。4。余款验收后付清。七、承包形式:承包形式:包工不包料。八、甲方工作:甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地,做到水通、电通,路通,场地平整(即三通一平)。2、双方约定甲方应做的其它工作:甲方在乙方未进行房屋验收前,不得有房主进入干扰施工,除房屋布线外。房主及顾请人员进入时,出现安全问题由房主承担一切责任,乙方概不负责。九、施工与设计变更:1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,甲
34、、乙双方不得擅自更改。2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计部门等有关单位,研究确定修改意见或更改设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工,超出原设计图纸范围,属增加工作,增加工程需经甲、乙双方签证认可后,按原预算标准结算给乙方。3、甲方如需变更设计,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,乙方才可以实施。4、甲方代表 同志,负责施工现场的验收签证工作,其签证作为工程结算依据。十、工程验收与结算:1、竣工工程验收以国家颁发的和有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。2、工程施工中结构工程、地下工程必须具有
35、隐蔽验收签证,工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,甲方须及时办理签证手续。3、在规定保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设工程质量管理条例执行。十一、纠纷解决办法:任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下方式解决:1、向合同仲裁机关申请仲裁;2、向人民法院起诉。十二、其它:乙方遵循安全生产的原则,制定安全施工措施,杜绝安全事故的发生,承担施工过程中所有的安全责任,包括施工期间材料运入途中的所有安全责任,安全事故都由乙方承担。十三、附则:1、本合同一式四份。甲、乙双方各执一份。2、本合同未尽事宜经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合
36、同的补充合同,与本合同具有同等法律效力。十四、合同生效:本合同经双方代表签字,加盖双方公章后生效。工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。甲方签字:乙方签字:年 月 日建设工程施工合同6甲方:_乙方:_应甲方要求,在原甲方与乙方20_年5月11日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:一、工程范围:20_年_月_日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求:20_年_月_日至20_年_月_日。三、新增工程量:详见附表一:高新区创新大厦后期加工标牌一览表四、质量要求:按原合同承诺履
37、行。五、付款方式:按原合同执行。施工合同补充协议六、其它:1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。甲方:_(盖章)乙方:_(盖章)法定代表人:_法定代表人:_签约日期:_年_月_日建设工程施工合同7发包方(甲方):_承包方(乙方):_按照x合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称:_1.2工程地点:_1.3承包范围:外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。1.4工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日前竣工。1.5工程质量:达到
38、国家规定的装饰验收标准(JGJ7391)。1.6结算方式:按双方约定单价为结算依据。注:(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款:(人民币大写):_注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项
39、质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方原因
40、造成的停电、停水不可抗力因素影响,导致停工_小时以上(_周内累计计算),工期相应顺延。4.5、此工程于_月_日_日供热,若供热前乙方需保证封闭结束,如不能封闭需考虑临时封闭措施。第5条关于工程质量验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合
41、格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。:6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后,甲方首付款_%。第二次付款工程完成_%以上,付款_%。
42、第三次付款工程完成_%,付款_%。第四次付款按双方商定结算价格结清,付款_%。第五次付款尾款_%质保金_年。第7条关于材料供应的约定凡由乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合x消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、x消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,经乙方书面通知甲方修改方案,因甲方不进行修改方案,导致发生安全
43、或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。第9条奖励和违约责任9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同总额_%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的_%日滞纳金9.2、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9.3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.4、因一方原
44、因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,协商解决或向人民法院起诉。第11条未尽事宜双方另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。第12条其它第13条附则12.1、本合同正本肆份,双方各执贰份。12.2、本合同履行完成后自动终止甲方:_乙方:_年_月_日建设工程施工合同8编号:(工 字)第 号(招标人):_鉴于_ (以下简称投标人)参加_ 项目投标,应投标人申请,根据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方在投标人
45、发生以下情形时承担保证责任:1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即_年_月_日后至_年_月_日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订建设工程施工合同;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。我方保证的金额为人民币_元(大写:_)。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。我方的保证期间为:自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后_日,即至_年_月_日止。投标有效期延长的,经我方书面同意后,本保函的保证期间做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求
46、以下列方式之一承担保证责任:(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币_元。(2 )如果贵方选择重新招标,我方向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额,即不超过人民币_元。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在_工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方解除保证责任。2.我方按照本保函向贵方履
47、行了保证责任后,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。3.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后,贵方应按上述约定,自我方保证责任解除之日起_个工作日内,将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的,我方不承担保证责任。2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定,免除投标人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的,我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法
48、院为_法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指:_保证人:_法定代表人(或授权代理人):_年_ 月_ 日建设工程施工合同9承包方(甲方)施工单位(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照x经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。一、工程名称: 山韵佳苑B区二、工程单价: 壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围:四、承包方式: 单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价:大写 约贰拾玖万玖仟元小写 约299000.00元六、结算方式
49、:合同单价不变,工程量按实结算,办好签证,验收手续。七、施工方案和工期:施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、 监理对施工质量和进度检查监督,严格按图施工。工期包括:开工日期 按实际开工日期 竣工日期 20 xx年2月10日 除以下原因工期顺延: 天气原因 设计变更 地质原因 场地影响 甲方供桩影响其他双方均能接受的客观原因八、付款方式: 首期:机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期:施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。九、乙方在施工期内,甲方、监理随时
50、派员到现场检查工艺和质量,如发现不符有关 规定时,甲方有权指正,乙方应负责及时改正。十、乙方在施工中,如乙方责任者发生工伤,设备损坏等事故,均由乙方自行负责处理及赔偿,甲方概不负责。十一、甲乙双方应明确工作代表,甲方工地代表 同志,监理单位 工地代表 徐惠明 同志,乙方工地代表 孙海燕 同志。十二、工程质量验收,由甲方会同乙方等有关单位,对工程按规定进行总体验收。凡 在验收中发现必须返工或修补的部分,以书面议定修补措施和期限,乙方完工后要经再验 收合格移交甲方,此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。十三、违约责任:1、按经济合同法。2、甲方责任:未能按照合同规定履行责任,竣工期得
51、以顺延,由于图纸及其它原因变 更而造成的返工、停工,应采取补救措施,以减少损失,同时给予乙方相应补偿。3、乙方责任:(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收,由乙方造成工程质量问 题,乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。(2)工期延误,每天按工程价 款总额的万分之五付给甲方作为违约金。十四、解决合同纠纷方式:(1)本合同在履行过程中发生争议,双方应及时解决。(2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、(3)可向无锡人民法院起诉。十五、其它:1、 甲方负责场地清理,做到三通一平。乙方严格安施工图纸设计要求施工。2、 如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失,标准为500.00元每天、每
52、台机。3、 施工过程中,产生的压桩以外的费用由甲方负责。4.乙方不开据工程发票。5.送桩部分超出2.5米按实结算。十六、本合同一式 贰 份,甲方执 壹 份,乙方执 壹 份,本合同经双方签字后生效。十七、本合同订立时间甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建设工程施工合同10发包方:承包方:工程名称:工程地点:建筑面积: 平方米;层数:结构类型: ;檐高/跨度: 米批准文号:(有权机关批准工程立项的文号)工程性质:(指基建、技改、合资等):承包范围:承包方式:质量等级(优良或合格):工程承包造价(金额大写):¥: 元北京市建设工程施工合
53、同协议条款依据x合同法、x建筑法及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:第1条 工期1.1 本合同工程定于 年 月 日开工;于 年 月 日竣工。合同工期日历天数为 天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天。1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:1.3工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:第2条 图纸。发包方于 年 月 日,向承包方提供 套图纸。第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名: 项目经理姓名: 第4条 发包人工作。开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿
54、,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清楚,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工饶命问题,合同签订后 天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。第5条 承包人工作。5.1 每月 日向发包
55、方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处理,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。第6条 工程质量检查及验收6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检、并于48小
56、时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方已经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。6.2工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约
57、定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第7条 设计变更及合同价款的调整。7.1 施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5日内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天
58、内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:第8条 工程价款及结算。8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分 2 次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。拨付工程款时间(工程进度、部位)占合同承包造价百 分 比金 额人民币(元)第9条 材料设备的供应。9.1 发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表(附后)供应材料设备,如与一览表不符时,承担相应违约责任。9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提
59、供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。9.3 承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方协定。第10条 争议发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:第一种争议解决方式:向 仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式:向 人民法院起诉。双方约定按第 种争议解决方式解决。第11条 违约。发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使用合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿引起违约给对方造
60、成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条 合同份数。本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本 份。第13条 补充条款如下:工程发包方供应材料设备一览表序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注年月日本合同订立时间: 年 月 日(即日起生效)发包方 (章) 承包方 (章)地址: 地址:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:开 户 银 行: 开 户 银 行:账 号: 账 号:邮 政 编 码: 邮 政 编 码:建设工程施工合同11发包人(全称):法定代表
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 铂电阻测量温度课程设计
- 简单特色课程设计
- 鸡蛋撞地球课程设计
- 除尘喷淋塔的课程设计
- 长方形的面积课程设计
- 镀覆铜课程设计
- 跆拳道腿法课程设计
- 预防电信诈骗微课程设计
- 鱼料配方课程设计
- 药物神奇分子课程设计
- 生物医药大数据分析平台建设
- EPC总承包项目中的质量管理体系
- 沪教版小学语文古诗(1-4)年级教材
- 外科医生年终述职总结报告
- CT设备维保服务售后服务方案
- 重症血液净化血管通路的建立与应用中国专家共识(2023版)
- 儿科课件:急性细菌性脑膜炎
- 柜类家具结构设计课件
- 陶瓷瓷砖企业(陶瓷厂)全套安全生产操作规程
- 煤炭运输安全保障措施提升运输安全保障措施
- JTGT-3833-2018-公路工程机械台班费用定额
评论
0/150
提交评论