光伏发电项目工程施工分包合同模板_第1页
光伏发电项目工程施工分包合同模板_第2页
光伏发电项目工程施工分包合同模板_第3页
光伏发电项目工程施工分包合同模板_第4页
光伏发电项目工程施工分包合同模板_第5页
已阅读5页,还剩24页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 分布式光伏发电项目工程分包施工分包合同第 1 部分合同总承包商(全称): XX科技有限公司(以下简称:甲方)分包单位(全称): 建设工程有限公司(以下简称:乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法等有关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲方和乙方已通过谈判达成分包工程建设协议。同意签订本合同。一、项目名称及地点分包项目名称:张北国村二期22MW光伏发电项目C地块12.5MW光伏系统工程项目地点:河北省张家口市张北县2、分包项目范围及承包方式1. 建筑与土木工程(一)工程承包范围A、土建工程:包括但不限于:电站管理区通道、电站光伏场区通道、电站管理区综合楼、配电

2、室房屋建筑工程、室内外设备基础及电缆通道、图纸要求区域内地面及道路硬化、围栏、闸门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲水池、污水收集池等附属工程;箱变电站基础工程、发电机组光伏支架基础工程、汇流箱、通信箱及组串逆变器基础工程、光伏支架及组件安装;管理区和光伏区的接地工程建设;标段范围内的围栏。投标人负责现场货物的卸货管理、堆场货物的二次运输、成品的保护等工作。包括测量和施工线。投标人负责施工机械和工具。除说明外,本标段由中标单位包工包材(全包)施工。B、电气工程:包括但不限于发电机组支架安装、组件安装及光伏电缆串联布线、防雷接地安装工程;发电机组汇流箱、通信箱、箱变、集中式逆变器、组串式逆变器设备安

3、装及所需电缆敷设布线(包括通信电缆、网络电缆和光纤接头)、电缆槽、桥架安装;甲方仅负责设备和电缆的供应(说明书除外)。中标人负责所有其他辅助材料和施工工作。(2)工程承包方式:采用固定总价模式,包括但不限于施工所需的材料、设备和人员由中标人采购和配置(包括施工和安全设施等)。工程数量请参考工程清单和价目表。3.分包价格资金数额 小写:(价格含税)。付款方式:电汇、银行承兑汇票、转账支票。 4、建设工期开工日期:本分包工程定于2016年月 一天上班;竣工日期:本分包工程定于2016年月 完成日。五、工程质量标准本分包工程质量标准符合国家及行业相关规范和标准:子项目通过率100 %;子项目优秀率

4、95 %;子项目通过率100 %;子项目优秀率 95 %;单位项目合格率100 %;单位项目优秀率 95 %。6、构成分包合同的文件包括:1、本合同;2、乙方报价;3、本合同的一般条款;4、本合同的特殊条款;5、本合同项下工程的施工标准、图纸及相关技术文件;6、甲乙双方在履行合同过程中约定的其他书面文件。7. 其他条款1 、本协议中相关词语的含义与本合同第二部分“一般条款和条件”中给出的定义相同。2 、乙方向甲方承诺,其具备完成本工程的全部资质,并按约定的工期和质量标准完成本协议第一条规定的工程(以下简称“分包工程”)并在质量保证期内承担保修责任。3 、甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式

5、,按工程实际金额支付工程款。4 、乙方向甲方承诺履行甲方在总承包合同中与分包工程有关的全部义务,并与甲方承担连带责任,履行分包工程合同,保证分包工程质量。 .八、合同的效力签约时间: 合同签订地: 本合同经双方同意并加盖公章后生效。甲方(章节):科技有限公司乙方(章节):合法代表:合法代表: 一代 原因 人们:一代 原因 人们: 打开 家庭 排: 打开 家庭 排: 帐户 不: 帐户 不: 税 不: 税 不: 电 讲话: 电 讲话: 经过 真实的: 经过 真实的:邮件 编辑: 邮件 编辑: 土地 地点: 土地 地点: 天 预计:2016 年月日天 预计:2016 _ 月亮 天第二部分 一般条款1

6、.条款和合同文件的定义 l.词的定义除非特别条款中另有约定,下列术语应具有本条款中给出的定义:1.1 一般条款:根据法律、行政法规的规定和建设项目的需要制定,一般用于分包工程的建设。1.2 特殊条款:是甲乙双方根据法律、行政法规的规定,结合实际项目约定的条款,是对一般条款的具体、补充或修改。1.3 发包人:指具有总承包合同约定的工程承包主体资格和支付工程价款能力的一方,取得该方资格的合法继承人。1.4 甲方:指在总承包协议中约定并被开发商接受并具有工程建设总承包资质的一方,以及取得该方资质的合法继承人。1.5 乙方:指具有本分包协议约定并被甲方接受的工程分包资质的一方,以及取得该方资质的合法继

7、承人。1.6 总承包工程:指在总承包协议中开发商与甲方约定的合同范围内的工程。1.7 分包工程:指在本合同协议中甲乙双方约定的分包范围内的工程。1.8 工程师:指工程监理单位委派的工程师或开发商指定的代表,按照总承包合同约定履行总承包合同。惯例。1.9 项目经理:甲方在总合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总合同和本合同的代表。1.10 分包项目经理:指乙方在分包合同专用条款中指定的负责分包施工管理和履行的代表。1.11 总承包:指业主与甲方签订的总承包合同,由协议、一般条款和专用条款组成。1.12 分包合同:甲乙双方签订的施工分包合同由协议、一般条款和专用条款组成。1.13

8、 工程建设标准:指与分包项目有关的工程建设标准,以及甲方确认的工程建设标准的任何修改或补充。1.14 图纸:指甲方提供的符合总承包和分包要求的所有图纸、计算书、配套说明及相关技术资料。1.15 报价:指乙方为按分包合同规定完成分包工程而向甲方提出的分包报价。甲方通过招标确定乙方时,报价应与中标通知书中的中标价格一致。1.16 综合单价:指完成工程所包含的所有成本的单价,包括但不限于相应的人工成本、机械成本、材料成本、措施、保险、管理、利润、费用和税金。1.17 中标通知:指甲方发出的确认乙方中标的通知。1.18 开工日期:甲乙双方在本合同协议中约定的乙方开工的绝对或相对日期。1.19竣工日期:

9、甲乙双方在本合同协议中约定的分包工程竣工的绝对或相对日期。1.20 合同价格:甲乙双方在本合同协议中约定,甲方按照分包合同约定向乙方支付完成分包范围内的所有工程,并承担质量保证责任。1.21 附加合同价款:指在分包合同履行过程中需要增加的合同价款。经甲方确认后,按双方约定的计算合同价款的方法增加合同价款。1.22 施工场地:指甲方提供的用于施工分包工程的场地,以及甲方在场地总体规划中为乙方施工而专门指定的其他场地。l.23 书面形式:指能够具体表达其中内容的分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)的形式。1.24 违约责任:指合同一方不履行合同义务或者履行合同义

10、务不符合约定内容的,应当承担的责任。1.25索赔:指在履行合同过程中,因非自身过错但应由对方承担的情况造成的实际损失,要求对方给予经济补偿和/或延长工期。1.26 不可抗力:指无法预见、避免和克服的客观情况。1.27小时或天:如本合同中按小时计算时间,从赛事有效开始计算(不扣除休息时间);如果指定了按天计算的时间,则不包括起始日,从次日开始计算。期限最后一日为休息日或其他法定节假日的,期限最后一日为休息日或节假日的次日,竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当日24:00。1.28“电站”是指张北县郭村20MW分布式光伏发电项目的光伏电站。1、29 “项目”是指张北县郭村20MW分布式光伏发电

11、项目的光伏电站项目。1、30 “场地”指张北县郭村20MW分布式光伏发电项目场地,为合同设备场地。1、31 “初步验收”是指光伏电站目标中的所有项目完成,与本项目相关的子系统调试完成。全部分验收通过后,开始调试前的整体验收。1、32 “试运行”是指承包商完成整体调试后,光伏电站系统性能达到设计要求,连续5天稳定运行。1. 33“竣工验收”是指光伏电站项目试运行后,性能测试结果表明已达到承包工程和承包技术部分规定的保证值后,由承包方对光伏电站项目进行的整体验收。1. 34“转产”是指电站通过试运行后,各项性能指标均达到设计标准,工程质量良好,设备运行良好,无缺陷,具有通过了与该项目相关的各项专项

12、检查,符合电网条件和电能质量要求。整体交接后。1、35 “最终验收”是指在光伏电站系统保修期届满,达到合同要求的履约保证指标后,由承包方进行验收。1. 36“保修期”是指自签发竣工验收证书之日起约定的期限。 二、合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互说明。除本合同特别条款另有规定外,构成本合同的文件及解释顺序如下:(一)本合同协议;(二)中标通知书(如有);(3) 本合同的特殊条款;(4) 本合同的一般条款;(五)本合同项下工程的施工标准和图纸;(六)甲乙双方在履行合同过程中约定的其他书面文件。2.2 当合同文件内容有歧义或不一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由乙方与甲方协商解决。双

13、方协商不成的,按照本合同通用条款第二十八条的规定处理。 3、语言及适用的法律、行政法规和工程建设标准3.1 语言和文本除本合同专用条款另有约定外,本合同文件所用语言应与总合同文件相同。3.2 适用法律、行政法规除本合同专用条款另有约定外,本合同适用的法律法规与总合同的约定相同。需要在专用条款中明确规定的法律、行政法规。3.3 适用工程建设标准双方在本合同专用条款中约定适用的工程建设标准名称;本合同专用条款未作具体约定的,按总合同约定的有关分包工程的工程建设标准执行。如本合同无相应工程施工标准,甲方应按本合同专用条款规定的时间向乙方提交施工技术要求。 4. 图纸4.1 甲方应按本合同专用条款约定

14、的日期和数量向乙方提供图纸。乙方如需增加超出约定数量的图纸套数,由甲方代为复印,复印费用由乙方承担;乙方应对分包工程范围内的图纸保密负责,乙方的保密义务在分包终止后继续履行。4.2 分包工程图纸不能完全满足施工需要,甲方委托乙方进行深入施工图设计的,乙方应在其设计资质等级和经营许可范围内,根据原分包工程图纸的深化设计,应按照国家有关工程建设标准进行,并经甲方确认乙方深化设计方可施工。乙方不具备相应设计资质的,甲方应委托具有相应资质的单位进行深入设计。乙方对自己设计的图纸承担全部法律责任。甲方委托乙方深化施工图设计的范围和费用,双方应另行约定。4.3 甲方提供的图纸不能满足分包工程施工需要的,双

15、方应在专用条款中约定复制、重绘、翻译、采购标准图纸等的责任和费用。2. 双方的一般权利和义务 5、总承包5.1 乙方对总合同的理解甲方应提供总承包合同(承包工程价款除外)供乙方查阅。应乙方要求,甲方应向乙方提供总承包合同的复印件或复印件(承包工程的价格内容除外)。乙方应充分理解总合同的规定(承包工程的价格内容除外)。5.2 乙方对相关分包项目的责任除本合同条款另有规定外,乙方应履行和承担甲方在总承包合同中与分包项目有关的一切义务和责任,并避免因乙方自身原因导致甲方违反总承包合同。作为或不作为。甲方的义务发生。5.3 乙方与用人单位的关系乙方应服从甲方转发的与分包项目有关的开发商或工程师的指示。

16、未经甲方许可,乙方不得以任何理由与开发商或工程师有直接的工作联系,乙方不得直接写信给开发商或工程师,不得直接接受开发商或工程师的指示。乙方与开发商或工程师有直接工作联系的,视为违约,承担违约责任。 6. 指示和决定6.1 甲方指示对于分包项目范围内的工作,甲方可随时向乙方发出指令,乙方应按照分包合同执行甲方发出的所有指令。乙方拒绝执行订单的,甲方可委托其他施工单位完成订单,所产生的费用应从应付乙方的相应金额中扣除。6.2 开发商或工程师的指示对于分包工程范围内的相关工作,乙方应执行甲方确认并转发的开发商或工程师发出的所有指示和决定。 7. 项目经理7.1 项目经理可授权特定管理人员行使部分权利

17、,必要时可撤销授权。授权和撤销均应提前6天书面通知乙方。委托书和退出通知应附在分包合同中。 .7.2 甲方发出的指示和通知应由项目经理(或其授权人)签字,然后以书面形式交给乙方。分包项目经理应在收据上签字,自签收时生效。如有需要,项目经理可在48小时内发出口头指示并书面确认。项目经理未在48小时内书面确认的,乙方应在甲方发出口头订单后6日内提出书面确认请求。 .乙方认为承包订单不合理,应在收到订单后24小时内提交书面声明。甲方应在收到乙方指令后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并书面通知乙方。紧急情况下,项目经理可以下达命令,要求乙方立即执行,乙方如有异议,应当执行。甲方发出错误指

18、令,给乙方造成经济损失的,甲方应给予乙方相应的赔偿,但因分包商违反分包合同而造成的损失除外。7.3 项目经理应及时向乙方提供所需的指示、批准、图纸并履行分包合同约定的其他约定义务,否则乙方应在约定时间后24小时内报告具体要求、需要原因及延误情况。 .后果应通知甲方,项目经理收到通知后48小时内未回复的,应承担延误造成的损失。7.4 甲方如需更换项目经理,应至少提前6天书面通知乙方。 8、分包项目经理8.1 分包项目经理的姓名和职称应在本合同的专用条款中注明。8.2 乙方按照合同约定发出的请求和通知,应由分包项目经理签字后以书面形式送交项目经理。8.3 分包项目经理应根据项目经理批准的施工组织设

19、计(或施工方案)和分包合同的指示组织施工。情况紧急无法联系到项目经理时,分包项目经理应采取紧急措施,保障人员生命、工程和财产安全,并在采取措施后48小时内向项目经理报告。责任在甲方或第三方,由此产生的附加合同价款由甲方承担,工期相应顺延;8.4 乙方如需更换分包项目经理,应至少提前6天书面通知甲方,并征得甲方同意。8.5 甲方可与乙方协商,提出更换其认为不称职的分包项目经理。 9、甲方工作9.1 甲方应按本合同专用条款规定的内容和时间,一次性或分阶段完成以下工作:(一)向乙方提供施工场地。(2)按本合同专用条款规定的时间,组织乙方参加发包人组织的审图,并向乙方提交设计图纸。(三)提供本合同专用

20、条款规定的设备设施,并承担由此产生的费用。(4)负责整个施工现场的管理,协调乙方与同一施工现场其他各方的交叉合作,确保乙方按照批准的施工组织设计进行施工。(五)甲方应做的其他工作,由双方在本合同专用条款中约定。9.2 甲方未履行前款规定的义务,造成工期延误或给乙方造成损失的,甲方应赔偿乙方相应的损失。 10、乙方工作10.1 乙方应按本合同专用条款规定的内容和时间完成以下工作:(一)乙方应按照分包合同的约定进行分包工程的建设、竣工和保修工作。乙方在审查分包和/或总包时,或在分包施工过程中,发现分包的设计或施工标准和技术要求存在错误、遗漏、错误或其他缺陷的,应立即通知甲方。(2)在本合同专用条款

21、规定的时间内,向甲方提供工程进度计划和相应的进度统计报告。当乙方不能按甲方批准的工期施工时,应按甲方要求提交修改后的工期,以保证分包工程如期完成。(3)乙方应在专用条款规定的时间内向甲方提交详细的施工组织设计,甲方应在专用条款规定的时间内予以批准,乙方即可执行。(五)遵守政府有关部门对施工现场交通、施工噪声、环境保护和安全文明生产的管理规定,并按规定办理相关手续。(6)乙方应允许甲方、开发商、工程师及三方授权的人员合理进入分包项目的施工现场或材料存放地,以及分包相关事宜工作时间在施工现场外。乙方应为乙方的任何工作或准备工作的地点提供便利。(7)竣工工程交付甲方前,乙方应负责已竣工分包工程的成品

22、保护。如在保护期内发生损坏,乙方应自费修理;甲方要求乙方采取特别措施保护工程部分及相应的附加费用,合同价格由双方在本合同专用条款中约定。(八)乙方应做的其他工作,由双方在本合同专用条款中约定。10.2 乙方未履行前款规定的义务,给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的相关损失。 11、总承包合同的解除11.1 总承包合同在乙方未完全履行分包合同义务前终止的,甲方应及时通知乙方终止分包合同,乙方接到通知后应尽快离开现场。11.2 如因本合同第11.1条规定的原因终止分包合同,乙方可获得:工程竣工价款、乙方员工遣散费、二次运输费。本合同第11.1条规定的总承包合同因乙方严重违约而终止的,只能赔偿工程完

23、工价款的50%。 12、分包与分包12.1 乙方不得将其承包的分包工程分包给他人,也不得将其承包的全部或部分分包工程分包给他人。乙方将其承包的分包工程分包或分包的,视为违约,应承担违约责任。12.2 经甲方同意,乙方可将劳务分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。12.3 乙方应对分包劳务作业质量等相关事项进行监督检查,并承担相关连带责任。三、建设期 13、开工与延期13.1乙方应按本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工的,应在本合同约定的开工日期后2日内以书面形式向甲方说明延期施工的理由。甲方应在收到延期施工申请后24小时内以书面形式回复乙方。甲方在收到延期施工申请后24小时内未作出答

24、复的,视为同意乙方的请求。尽管甲方同意延迟开工或乙方未在规定时间内开工,但总工期不予延长。13.2 因甲方原因,项目经理应书面通知乙方推迟开工日期。 14. 项目完成14.1 乙方应按本合同约定的竣工日期或甲方同意延期的工期竣工。14.2 因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意延期的工期竣工的,乙方应承担违约责任。14.3 因甲方提供的设备、材料未能按时到达或甲方其他原因,是否延长工期由双方根据实际情况协商确定。4. 质量与安全 15、质量检验验收15.1 分包工程质量应符合本合同协议及本合同专用条款规定的工程质量标准,质量评价标准按总承包相应条款执行。因乙方原因导致工程质量未达到约定

25、质量标准的,乙方应承担违约责任。违约金的计算方法或数额在本合同的专用条款中规定。15.2 双方就工程质量发生争议的,应当按照总合同的相应条款执行。15.3 分包工程的检验、验收和试运行,应按总合同的相应条款进行。乙方应就分包工程向甲方承担总承包合同约定的义务,但不免除甲方按总承包合同应承担的总承包质量管理责任。15.4 乙方应允许并配合甲方或工程师进入乙方施工现场检查工程质量,乙方必须服从甲方或工程师的质量监督管理。15.5 乙方完成一个施工工序后,必须通知甲方现场项目部和项目监理进行验收,并通过签证方可进入后一道工序的施工。 16、安全施工16.1 乙方应遵守工程建设安全生产相关管理规定,严

26、格按照安全标准组织施工,对因安全措施不力或安全管理不力造成的事故及由此产生的费用承担责任。16.2 当施工现场涉及危险区域或需要采取安全防护措施时,乙方应提出安全防护措施,经甲方同意后实施,所发生的相应费用计入合同综合单价。16.3 如发生安全事故,按本合同相应条款处理。5. 合同价格及付款 17、合同价格及调整17.1 分包工程的合同价格在本合同中约定。17.2 本合同协议约定分包工程合同综合单价后,任何一方不得擅自变更。以下三种确定合同价格的方式,双方可在本合同的专用条款中约定采用其中一种:(1) 固定价格。双方在本合同专用条款中约定合同价款中包含的风险范围和风险费的计算方法,合同价款在约

27、定的风险范围内不作调整。风险范围外合同价格的调整方法,由特别条款规定。(2) 可调整的价格。合同价格可以根据双方的约定进行调整,双方在本合同的专用条款中约定了合同价格的调整方式。(3) 成本加报酬。合同价格包括成本和报酬两部分。双方在本合同专用条款中约定成本构成和报酬计算方法。(四)双方约定的其他因素。17.4 分包价格与总承包价格的相应部分不存在连带关系。 20、项目数量的确认20.1 乙方应按本合同专用条款规定的时间向甲方提交竣工工程量报告。甲方接到报告后,按设计图纸进行测量或报工程师测量,甲方现场项目部负责工程量的签证。 ,工程量的最终确认,由甲方预算与成本控制部门根据施工图和工程量签证

28、表,由双方确认工程量的完成和结算。20.2 乙方未在本合同专用条款规定的时间内向甲方提交竣工工程量报告,或提交的报告不符合甲方要求且未经整改的,甲方不予计量。 .20.3乙方因乙方原因超出设计图纸范围而返工的工程数量,甲方不予计量和数量签证。 2升。支付合同价款21.1 如实施工程预付款,甲方应在本合同专用条款中约定甲方向乙方支付工程预付款的时间和金额,按合同约定依次扣除。项目开始后约定的时间和比例。21.2 在确认工程量计量结果后10个工作日内,甲方应按专用条款规定的时间和方式向乙方支付工程款(进度款)。甲方应在约定时间扣除的预付款应与工程款(进度款)同期结清。21.3 甲方逾期未支付工程款

29、(预付款、进度款)的,乙方可向甲方发出付款通知。6.工程变更22. 工程变更本合同为施工分包合同。分包商在合同价格内完成所有合同内容。甲方不承认的原因导致的价格上涨,甲方不承担任何责任,但甲方有权要求因图纸和技术协议导致工程安全、质量或工期出现问题而导致的价格降低和罚款本合同为固定总价合同,乙方将按比例扣除报价单中乙方未完成的项目。除以下原因外,原则上不作调整。项目建设规模引起的投资增加或减少。由于甲方的过错导致费用增加。变更价格的确定原则:有单价表的,按单价表执行。无单价表但有同类项目的,按同类项目执行。上述两种情况下,固定价格将降低20%。 七、竣工验收及结算 23、竣工验收23.1 分包

30、工程符合竣工验收条件的,乙方应向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。23.2 甲方应自收到乙方提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人验收,乙方应配合甲方验收。根据总合同规定,不需要开发商验收的部分,由甲方按照总合同规定的验收程序进行验收。发包人未按总合同规定及时组织验收的,甲方应按照总合同约定的发包人验收期限和程序自行组织验收,并视为分包工程已通过竣工验收。23.3 分包工程竣工验收不合格归于乙方的,乙方应负责修复相应的缺陷,并承担相应的质量责任。23.4 分包工程的竣工日期为甲方与承包方出具竣工验收证书之日。 24、竣工结算交接24.1 分包工程竣工验收报告经甲方批准后14日内,乙方应向

31、甲方提交分包工程竣工结算报告及完整结算资料。合同价格调整的内容,以及工程结算的完成情况。 25. 质量保证25.1 包括分包工程在内的总承包工程竣工交付使用后,乙方应按照国家有关规定,以及乙方与甲方在竣工前签订的质量保证书,保证分包工程的缺陷。并验收项目。保修期如下:建筑物的主要结构工程为2年:建筑屋面防水工程和有防水要求的外墙的防渗漏为5年;建筑电气管道、上下水管道等安装2年;建筑物的采暖和制冷工程分为采暖期和制冷期2个;室外水和水、道路等公共工程2年。安装工程的保修期为2年。8. 违约、索赔和纠纷 26. 默认26.1 出现下列情形之一的,视为甲方违约:(一)甲方未按照分包合同约定支付工程

32、款,导致无法进行施工的;(2)本合同总则第21.3条所指的甲方未按分包合同约定支付工程竣工结算价款;(三)甲方未履行分包合同义务或未按照分包合同约定履行义务的其他情形。甲方应承担违约责任,并赔偿因违约给乙方造成的经济损失。26.2 出现下列情形之一的,视为乙方违约:(1) 如本合同总则第5.3条所述,乙方与开发商或工程师有直接工作联系的;(2)乙方分包或分包本合同总则第12.1条所述乙方承包的分包工程; (3) 本合同总则第13.1条所述的施工,因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方约定的工期完成;(4)本合同总则第14.1条所述工程质量因乙方原因未能达到约定质量标准的;(五)其他乙方不履

33、行分包合同义务或者不履行分包合同约定义务的情形。乙方应承担违约责任,并赔偿因违约给甲方造成的经济损失。26.3 乙方违反本合同可能产生的后果如乙方违反分包合同,乙方应保护甲方免受工期延误、经济损失及甲方按总合同规定承担的任何赔偿责任。这笔经济损失和赔偿费用应从应支付给乙方的任何价款中扣除,不排除采用其他补救措施的可能性。 27. 索赔27.1 一方向另一方提出索赔时,必须有正当的索赔理由和索赔事件发生时的有效证据。27.2 甲方未按照分包合同约定履行自身义务或出现错误等应由甲方承担的情况,导致工期延误和(或)乙方无法取得合同价款或其他方B 及时。对于经济损失,乙方可以按照总合同规定的程序向甲方

34、提出书面索赔。27.3 分包工程在施工过程中,如乙方遇到不利的外部条件等,可按总合同要求索赔的,乙方可按总合同规定的索赔程序,通过甲方提出索赔。甲方应在甲方收到乙方索赔报告后21日内给予乙方明确答复,或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后,甲方应将相应的部分移交给乙方。乙方应按照总合同的规定及时向甲方提交分包工程的索赔报告,以确保甲方可以及时向开发商提出索赔。甲方未在35日内对乙方索赔报告作出答复的,视为乙方索赔报告已获批准。27.4 甲方根据总合同向工程师提交任何索赔意向通知书或其他材料,乙方在向乙方请求协助时,应就甲方的情况以书面形式向甲方出具相关通知书或其他材料。分包项目。保存并出示

35、同期的施工记录,以便甲方遵守总合同中的相关索赔要求。乙方积极配合,使甲方涉及分包工程的索赔不成功,则甲方可从应支付给乙方的金额中扣除相应比例的上述应得的索赔金额。分包。 28. 争议28.1 甲乙双方在履行合同过程中发生争议,可以解决或请求有关部门调解。当事人不愿和解或调解不成,或调解或调解不成的,可在本合同专用条款中约定第二种解决争议的方法:(一)双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;(二)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。28.2 发生纠纷后,双方应当继续履行合同,保持分包工程的连续施工,保护已完工的工程,除非出现下列情形:9. 保护、保险和担保 29. 保证29.1 除应由

36、甲方承担的风险外,乙方还应保护甲方免受因分包工程施工和缺陷修复而引起的下列损失、索赔及相关索赔、诉讼和损害:(一)人员伤亡;(2) 分包工程以外的任何财产的损失或损坏。上述损失由责任方承担。29.2 甲方应赔偿乙方与下列事项有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费用、指控费用和其他费用:(1)按照分包协议,履行并完成分包合同以及在保修过程中造成的不可避免的财产损失;(2) 因发包人、甲方或其他分包商的作为或不作为造成的人身伤亡或财产损失或损害,或相关的索赔、诉讼等。上述损失由责任方承担。 30. 保险30.1 乙方应为分包工程运输至施工现场的待安装材料和设备办理保险。甲方已办理的保险视为乙方已办理的

37、保险。30.2 乙方必须为从事危险作业的员工投保意外伤害保险,为其自身人员和施工现场的施工机械设备的生命财产投保,并缴纳保险费。30.3 发生保险事故时,甲乙双方均有责任采取必要措施防止或减少损失。30.4 具体保险内容及相关责任由甲乙双方在本合同专用条款中约定。 31. 保证31.1 如分包合同要求甲方向乙方提供付款担保,甲方应与乙方协商担保方式和担保金额,具体在本合同专用条款中约定。31.2 如分包合同要求乙方向甲方提供履约担保,乙方应与甲方协商担保方式和担保金额,具体在本合同专用条款中约定。31.3 乙方提供的履约保证不得超过甲方在总合同中向发包人提供的履约保证金额。10. 其他 32、

38、材料和设备的供应32.1 材料和设备供应的数量、程序和责任应按总承包合同中甲方与甲方的有关约定执行。32.2 发包人为总承包合同约定的分包工程部分提供的材料和设备,视为甲方提供的材料和设备。32.3 乙方采购材料和设备,必须提供产品合格证书,并经甲方确认同意。甲方不得指定制造商或供应商。 33. 文物如乙方在其施工现场发现文物,应采取保护措施,并按总合同约定的时间和程序向甲方报告。 34. 不可抗力34.1 不可抗力的范围及事件处理与总合同的相应条款相同。34.2 如发生涉及乙方施工现场的不可抗力事件,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的范围内迅速采取措施,尽量减少损失。34.3 乙方应承担自己

39、的人员和财产损失。34.4 一方延误履行合同后发生不可抗力的,不能免除被延误方的相应责任。 35、分包合同的终止35.1 甲、乙双方可以协商一致解除分包合同。35.2 乙方分包或分包其承包工程的,甲方有权解除合同。35.3 有下列情形之一的,甲乙双方可以解除合同:(一)因不可抗力无法履行合同;(2)因一方违约(包括因发包人原因中止或延误施工)导致合同无法履行的。35.4 解除分包合同的程序及善后事宜,按总合同的相应条款执行。35.5 分包合同的终止不影响双方在合同中约定的和解条款的效力。 36、合同的效力和终止36.1 甲乙双方在本合同协议中约定本合同如何生效。36.2 甲乙双方履行完合同全部

40、义务,支付竣工结算价款,乙方将完成的分包工程交付甲方且工程质量保证期届满后,本合同终止。36.3 分包合同的权利义务终止后,甲乙双方应遵循诚实信用原则,履行通知、协助和保密义务。 37. 合同数量37.1 本合同正本两份具有同等效力,甲、乙双方各留一份。37.2 本合同的份数由双方根据需要在本合同的专用条款中约定。 38. 补充条款双方可以根据有关法律、行政法规的规定,结合工程的实际情况,对本合同的一般条款进行规定、补充或修改,并在本合同的专用条款中约定。第三部分 特别条款1.条款和合同文件的定义1、条款定义:同本合同一般条款的定义二、合同文件及解释顺序:合同文件及解释顺序:合同、补充合同、一

41、般条款、特殊条款、双方签证文件。3、语言及适用的法律、行政法规和工程建设标准3.1 总合同文件中规定的语言为中文的除外。3.2 除中国法律、行政法规、规章和工程建设标准外,总合同约定的与分包工程有关的工程标准适用于本分包工程。 2. 双方的一般权利和义务四、甲方工作(一)向乙方提供施工场地。(2)组织乙方参加业主单位对图纸的联合评审。(3)向乙方披露设计图纸和技术披露。5、乙方工作乙方应完成以下工作(但不限于):(1)乙方应在本合同签订之日起3日内提交分包工程施工组织设计(含施工进度计划)和环境保护计划,并报项目监理部审批。重大建设项目必须在建设前向项目监理和项目部提交专项建设计划,报经批准。

42、(2)施工用电:施工用电由乙方负责。(3)生活用水:乙方负责。(4)乙方在采购设备、材料时应及时向甲方提交合格证明、检验报告、复检报告等相关质量保证材料,并报项目监理批准后方可进行。可以在这个项目中使用。(5)甲方采购的设备、材料到达现场后,乙方和甲方负责清点货物,交乙方保管。乙方负责货物的装卸、二次搬运,做好货物的防水防潮保护。因乙方搬运、二次运输、储存、安装不当造成甲方所购设备、材料损坏的,乙方应承担责任,并按损失程度从保修中扣除。(6)乙方负责承包区域内临时道路的建设。临时道路必须遵循规划路线。(七)安全文明施工:1、应符合业主和监理安全文明施工的要求。2、现场木工房和钢筋加工厂应采用彩

43、钢板进行保养,地面易硬化,满足防风防沙要求。相应的木工和钢筋加工机械应有顶棚,加工厂应在出入口设置标志。3、物料堆场应简单硬化,以满足物料存放要求。4 现场施工人员必须着装统一,符合招标人的要求。5、本项目建设地点为草原,施工时必须保护原草原。不允许在没有规划道路的草地上行驶,破坏原有的地面生态。6、满足当地建设部门发布的文明施工要求和当地草监局对施工现场草皮保护的要求。7 在施工过程中,中标人应严格执行电力建设安全、健康与环境管理规定。三、建设期6、项目进度要求工期要求: 2016年3月1日至2016年8月30日,全部建设完成。4. 质量与安全7、不合格品的处理及安全责任7.1 质量不符合要

44、求的处理由于工程在施工过程中出现不符合质量和技术要求的现象,乙方在合同范围内承担工程的一切损失。添加任何费用。并可向甲方索赔乙方造成的损失。7.2 安全责任对于乙方造成的安全事故,乙方应承担全部责任并承担相关经济责任。7.3质量安全责任补充协议光伏发电工程施工分包质量安全责任补充协议,具体实施办法。五、合同价款的支付及工程竣工结算8. 合同价格及付款8.1 合同价格及支付方式金额:金额:资本金一千二百九百零一元。小写: 10889291.00(含税)。8.1.1 预付款的支付:无。8.1.2 工程进度款按以下约定支付:张北国村二期22MW光伏发电项目B期12.6MW光伏系统进场开工,按合同总价

45、的10%作为项目首期工程款。全部组件安装完毕后,支付合同总价的30%作为工程的第二次进度款。第二次进度款支付后五个工作日内,乙方应提供一份合法有效的合同总价全额发票(施工安装发票)。项目全部安装完成,满足满负荷并网条件后,经项目部初步验收后支付合同总价的50%;移交给业主并结算后,工程完工支付95%的合同价值,工程款总额的5%作为保修费。保修期为两年。两年期限届满并最终验收合格后,将支付5%的保修费以结清工程总费用。详见附件: 16.1工程量清单及价目表9、工程竣工结算本合同采用固定总价合同,总成本不随市场价格等因素变动而调整。10. 合同终止10.1甲、乙双方可以协商一致解除合同。10.2乙

46、方分包或分包其承包工程的,甲方有权解除合同。10.3 因乙方对施工进度、质量、安全等要求不满意,甲方有权解除合同,乙方应赔偿所有相关损失。补偿金额从已建成的工程款中扣除。工程款不足的,由乙方扣款。相关责任。10.4 有下列情形之一的,甲乙双方可以解除合同:(一)因不可抗力无法履行合同;(2)因一方违约(包括因发包人原因中止或延误施工)导致合同无法履行的。7、工程资料及验收11、工程资料及验收11.1 乙方负责合同范围内工程验收文件的编制和费用。项目验收表及验收项目划分应报项目主管和甲方项目部批准。11.2 配合甲方验收项目。8. 争议12. 争议12.1 因本合同产生的一切争议,双方应友好协商

47、解决。协商不成的,双方同意,任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼以解决争议。12.2在仲裁期间,除提交仲裁的事项外,本合同继续履行。9. 其他13、材料设备供应乙方采购材料设备协议:详见工程量清单及价格表中的说明。14. 合同生效14.1本合同是 2016年3月1日,甲乙双方授权代表在北京签字。14.2 合同生效条件如下:双方法定代表人或授权人(须经法定代表人书面授权)签署并加盖合同专用章。 15. 合同数量双方约定本合同正本2份,副本4份,其中甲方正本1份,副本2份,乙方正本1份,副本2份。 10. 配件16. 配件16.1 工程量清单和价目表张北县国村二期20MW光伏发电项目:土建安装件工

48、程量清单及价格建设范围说明:本标段装机容量12.5MWp。包括但不限于:电站管理区通道、电站光伏场区通道、电站管理区综合楼、配电室建筑施工、室内基础以及室外设备和电缆通道、图纸要求区域的地面和道路硬化、围栏、闸门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲水池、污水收集池等辅助工程;箱式变电站基础工程、发电机组光伏支架基础工程、汇流箱、通讯箱及组串式逆变器基础工程、光伏支架及组件安装;管理区和光伏区的接地工程建设;标段范围内的围栏。投标人负责现场货物的卸货管理、堆场货物的二次运输、成品的保护等工作。包括测量和施工线。投标人负责施工机械和工具。除说明外,本标段由中标单位包工包材(全包)施工。序列号项目名称规范

49、和施工说明(按图纸和规范要求施工,包括但不限于所有材料和除A材料和设备外的所有工作。)单元数量综合单价(元)总价(元)一管理区土木工程合同工1综合建筑(包括建筑电气、给排水、装修等)一楼为砖混结构,层高3.60m。包括建筑本体、室内设备基础、建筑照明、供电、通讯、室内给排水、室内外装饰、室外保温层、屋面防水、防鼠挡、电缆沟及支架盖、排气、钢梯到屋面等所有楼宇配套工程及空调、电热、热水器、床、桌椅等基本生活用品一应俱全489.130001467300235KV配电室和SVG室(包括建筑电气和装饰等)一楼为砖混结构,层高4.4m。包括建筑本体、室内设备基础、室内电缆沟及其钢罩、建筑照明、电源、防鼠

50、板、通风机、室内外装饰、室外保温层、屋面防水、通往屋面的钢梯等。工程建设及基本生产用品189.4630005683803SVG变压器基础(含开关支架基础)钢筋混凝土结构:宽2.8米,长3米,高2米座位120000200004避雷针基础知识地下钢筋混凝土结构物品1500050006化粪池地下钢筋混凝土结构座位124000240007污水收集罐地下钢筋混凝土结构3.53.53.5座位123000230008室外电缆沟1m(宽)*0.6.2m(深)地下钢筋混凝土结构。沟盖无机复合水泥基成品盖米35.8500179009铁艺围栏铁艺围栏高度1.9m,柱混凝土基础米169.55008475010铁艺大门

51、平开门,5m 宽放2150003000011户外泛光灯NSC9700-250W灯头旋转角度上下25,灯配备120不锈钢杆,杆壁厚1.5mm,杆高1.5m。放330009000管理区地面平整开山,原土回填物品115000015000012管理区域的地面和道路硬化C30素混凝土结构,厚度20CM平方米105065068250013管理区砌体挡土墙长123米,高6米立方米300150045000014管理区室外排水米903503150015室外水箱基础、水箱制作安装、保温座位11500015000二光伏发电区域基础工程 1光伏支架基础1.1固定光伏支架基地钢管现浇桩基础和锚式基础个人52241608

52、358401.2跟踪光伏支撑基础混凝土底座个人60055033000021600kVA双绕组箱变基础长3.65米,宽2.25米,高1.6米(随坡度调整)座位6200001200003盒式逆变器基础知识座位620000120000三栅栏1光伏场围栏浸塑铁栅丝,高1.8米米2253551239152引道围栏浸塑钢丝网,高1.8米米27614038640四交通工程 1光伏领域道路道路宽度为4.0m,转弯半径为6m。 100厚碎石路面米17711202125202引道道路宽度为4.0m,转弯半径为6m。 100厚碎石路面米1386589703还车宽20m,长20m。 100厚碎石路面平方米272651

53、76804错误的地方8.0m 宽和 20m 长。 100厚碎石路面平方米40065260005排水沟沟顶700,沟底410,沟深300mm,铺设C25素混凝土深预制板60040080米17711202125206排水涵洞带集水井的 600mm 直径混凝土管在哪里265000130000五防雷接地1热镀锌扁钢50X6公里26200005200002热镀锌扁钢404公里418000720003垂直接地电极镀锌钢管, D50 , L= 2.5m根12001802160004其他 防雷接地材料包括但不限于为满足接地电阻要求而采取降阻剂等必要措施物光伏支架及组件1光伏组件260

54、Wp多晶硅片36432186557762光伏支架团体2.1跟踪光伏支架团体100680680002.2固定光伏支架团体1306400522400七建筑辅助工程报价说明:中标人负责一次性全包1甲方临时设施房屋建设彩钢板房、地面混凝土、大门等。平方米100600.00600002采购甲方的办公桌椅床资料柜物品115000150003施工临时设施及安全文明施工措施费用包括水、电、工保险等所有费用,一份合同物品1180000.001800004卸货费、仓储费、逆向运输费中标人负责现场货物的卸货和管理,以及堆场内货物的二次运输。物品1180000.00180000八总投标价8283591.00总承包人科技有限公司施工单位张北县国村二期20MW光伏发电项目:土建安装件工程量清单及价格建设范围说明:本标段装机容量12.5MWp。土建部分包括但不限于:箱式变电站基础工程、发电机组光伏支

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论