工程中必须进行签证的项目分析_secret

1、PAGE PAGE 46工程中必须进行签证的项目有哪些？工程签证是工程建设活动中一项极其重要的法律制度，无论是开发商，还是建筑商都应给予高度的重视。以工程量确认签证为例，项目施工方向工程师（或工程师代表）提交确认报告，工程师给予签字确认，这个过程就完成了合同从要约到承诺的签订过程，并将在双方之间产生一系列的法律效果，如工期延长、工程款增加等。工程施工合同以外的任何工程量的增减、工作质量或其它特性的改变、工程中任何部分标高、位置和尺寸的改变、改变原定的施工顺序和时间安排等都属于工程变更的范围，都需要做签证。如：1、由于建设单位原因，未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的

2、停工、窝工损失。 2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建、或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的凋迁等损失。 3、在施工过程中发生的有建设单位造成的停水停电，造成工程不能顺利进行，且时间较长，施工企业又无法安排停下来的施工力量而造成的经济损失。 4、在技措技改工程中，常遇到在施工过程中由于工作面过于狭小、作业超过一定高度造成需要使用大型机具方可保证工程的顺利进行，施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工方案通告建设单位，并在征的建设单位同意后实施，此时施工企业应办理工程签证。 5、对于大检修工程、零星维修项目大都没有任何正规的施工图纸，往往在

3、检修前由施工企业提出一套检修方案，检修完毕后办理工程签证，然后依据工程签证办理工程结算。接地母线、接地引线、接地线的区别？一般情况下，接地母线、接地引线、接地线不允许混用。接地：1、为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线；2、利用大地作电流回路。接地系统包括接地极、户外接地母线、户内接地母线、接地跨接线、构架接地、防静电等 。接地母线：是一种安全保护!就是接地母线铜排.一个连接端子而已. 接地母线长度,越短越好,因为可以减少干扰. 主接地母线应采用铜母线，其最小截面尺寸为6mm（厚）100mm（宽），长度可视工程实际需要而定。与接地母线一样，主接地母线也应尽量采用

4、电镀锡以减小接触电阻。接地引线：可以利用柱子的四根角筋作接地引下线，接地引线要求：1、有一定的机械强度； 2、有一定的防腐能力； 3、截面满足短路电流的热稳定性要求。接地线：电力系统中接地线： 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定，接地线必须是 25mm2以上裸铜软线制成。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿，会导致其外壳带有一定静电，严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线，将电线的另一端接入大地，一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时，有时会因为电烙铁带电

5、而击穿损坏电器中的集成电路，这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地，其实给电脑主机壳接根地线，在一定程度上可以防止死机现象的出现。标准成人游泳池价格？25米*50米的标准游泳池，按照目前广州市的人工、材料价格水平来说，土建造价:应该在200-240万左右,安装280-320万左右；按照目前深圳市的人工、材料价格水平来说，土建造价:应该在240-280万左右,安装320-350万左右按现有的材料价建造标准成人游泳池其土建的单方造价在2000元/平方米左右,安装单方造价在2400元/平方米左右,总造价:550万元左右电线管在现浇板中敷设对结构影响有多大？在实际施工中，监理单位往往要求

6、电线管不允许交叉,要沿梁敷设，比如一个普插到另一个普插设计直线距离3.6米,根据监理要求不交叉一个普插到另一个普插的距离有的要增大一倍还多,而且在实际施工的时候做法又不尽一样,时间又紧,难以办理现场签证,这给结算带来忙烦,经常和审计单位争执,请教专家监理单位要求是否合理?又如何能协调工程结算?答：监理的要求是正确的，他们是完全按照电气设备安装工程施工验收规范的要求进行监理的。你提的这个问题，是目前工程结算中经常遇到的一个普遍现象，说白了就是工程技术资料走过场，资料员不懂得工程预结算，资料编制签证不完善，给工程结算带来了不便。为了尽可能的挽回损失，建议你试着进行以下操作：1、在工程结算资料报送之

7、前先检查资料的完整性、真实性、合法性、实用性；发现问题及早解决；2、如果工程结算资料已经上报，应该把资料中存在的问题整理汇总，需要告知项目经理补办手续；3、如果已经进入工程量核对程序，建议你请示项目经理邀请监理单位的现场监理员和现场总监理工程师出具证明材料或者到审计现场说明情况，同时要求发包方派员参加，只要审计现场三方都确认了，就形成会议纪要的书面形式，作为补充资料。需要说明的是，监理方是属于第三方，他们的责任不仅仅是工程质量管理，还有合同管理，工程结算结算审计就是合同管理的一部分，只要是事实存在的情况，监理单位也不会推诿扯皮的。山东修缮定额，花岗岩广场全部用干硬水泥浆重铺，并用水泥砂浆嵌1c

8、m缝。如何套用定额？请各位专家指点迷答：1、定额子目的套用如果是光面花岗岩应该执行定额子目1-2313，如果是麻面花岗岩应该执行定额子目1-2314。2、定额换算在定额子目1-2313、1-2314定中考虑的施工方法是花岗岩紧密排列，实际施工的做法和定额规定做法不一致，你要按照花岗岩材料的单体规格，测算水泥砂浆勾缝所需的水泥砂浆用量，然后把计算出的水泥砂浆用量摊销到每平方米地面当中，至于勾缝增加的人工费可以按照定额子目1-1520的人工消耗量为基数，再次换算砖的规格与花岗岩的规格比例关系后进行调整；举例来说，花岗岩的块材规格为500*500*20，那么100m2成品所包含的实际铺贴花岗岩数量就

9、是1/（0.51*0.51）*100*0.5*0.5=96.117m2,100m2成品地面增加的水泥砂浆用量就是3.883*0.04*1.02施工损耗及运输损耗率=0.1585m3摊销到1m2地面内的水泥砂浆用量就是0.0016m3。增加的人工消耗量就是1-1520中人工消耗量是0.14工日0.14/（0.0022/0.0016）=0.102工日。把增加的0.0016m3水泥砂浆和0.102工日调增计入定额子目，换算完成。3、如果使用的旧花岗岩是甲方的材料，还应该在定额子目当中扣减花岗岩主材费，如果旧花岗岩是施工单位自己的材料，需要甲乙双方确认花岗岩材料结算单价，以方便材料调差。这里需要注意一

10、个问题，花岗岩计算主材费时，应按照每平方米成品用量0.9611*1.02=0.9803m2的花岗岩把定额子目中的1.02m2换出来。4、如果镶贴砂浆厚度大于2cm，还需要增加找平层调整项目，因为定额子目1-2313、1-2314所考虑的水泥砂浆厚度是2cm。如果水泥砂浆配比与定额不同也要换算。5、定额中的中砂用量是按照含水率为2.5%的净干砂计算的，你应该根据工程实际用砂情况和当地原砂价格，结合过筛、含水率等因素进行中砂的价格调整。1.2*1.2铸铁闸门48元/个、2.5*2.5铸铁闸门165元/个、3.0*3.0铸铁闸门210元/个，闭机（QL-30-S）468元/个，启闭机（QL-80-S

11、）1330元/个，启闭机（QL-120-S)2400元/个，圆1000铸铁拍门380元/个钢结构刷氟碳漆每平方多少钱？你的提问没有表明底漆、面漆的施工遍数，如果是一底一面，价格应该在35-45元/m2，如果是一底两面，价格是40-50元/M2。因变更原因造成工期延误，必须在28天以内向甲方发出索赔申请，请问这28天的起点是完成变更时间，还是接到甲方变更单的时间.最好能提供资料来源依据，谢谢，急用，没有完成变更，应该索赔的时间如何计算?答复：1、这28天的起点是指完成变更时间，依据是：按照建设工程施工合同范本（GF-1999-0201）第二部分“通用条款”第13.2条“承包人在13.1款情况发生

12、后14天内，就延误的的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告14天内予以确认，”；【13.工期延误 13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（4）设计变更和工程量增加；】。2、没有完成变更，应索赔的时间需要根据设计变更的内容予以确定：如果设计变更项目在施工进度网络计划中属于关键工序，直接影响了其他工序的施工，那么就应该按照增加的施工工期全额计算时间；如果变更增加的施工项目是次要工序，虽然在一定程度上影响了总工期，但在施工该项目时还可以同时平行施工其他工序，那么只能计算增加项目比与其平行施工项目多用的施工时间，作为索赔工期。以一个1单元砖混结构住宅楼项目变更为例举

13、例说明：该工程在原设计的基础上增加了6棵构造柱，需要增加钢筋加工、绑扎、安装1天，模板支设1天，砼浇筑1天，那么整个工期索赔时间就是3天；如果这个住宅楼是4个单元，且中间有变形缝，那么整个索赔工期就是1天，因为根据流水施工的原则，这个住宅楼可以划分为两个流水段，相应的仅考虑其中一个工序的施工增加时间。如果设计变更增加了3道雨水管，相应的雨水管安装增加时间为3天，但是在进行落水管安装的同时有两天时间进行室内找补，那么索赔工期只有一天。关于固定总价合同我手头有一个工程，施工合同签的是固定总价合同，风险范围是：结算时合同价不因单价，工程量（图纸以外工程量除外）费率的变化而调整。施工单位在投标报价中也

14、计取了不可预见费。但结算时出现两个洽商，共19万。一个是施工过程中用电，增加的从远处引来的电缆，另一个是原设计高程和现场复核测量结果的差异而增加的土方工程量。结算时甲方不给我们19万洽商的钱，这种现象合理吗？答：甲方的这种做法是既不合理也不合法的，原因如下：一、你在提出问题的时候说“施工合同签的是固定总价合同，风险范围是：结算时合同价不因单价，工程量（图纸以外工程量除外）费率的变化而调整”；这里还有一个问题需要明确：如果施工合同中注明了“签证、变更作为工程价款调整的依据”，那么你所提到的这两个洽商记录项目所涉及的19万就应该支付给你们；二、施工合同中约定了风险范围，那就是“结算时合同价不因单价

15、，工程量（图纸以外工程量除外）费率的变化而调整”，即材料价格、机械价格、人工价格的变动的风险，招标时的工程量清单中工程量经过你方的确认（图纸以外工程量除外），国家、地方政策性调整的相关计费费率的风险；三、施工过程中用电增加的从远处引来的电缆，这个项目是图纸以外的项目，必须向你们支付相关的价款；四、原设计高程和现场复核测量结果的差异而增加的土方工程量，这个项目也是图纸以外的项目，至于是否应向你们支付工程款，需要看工程招标时是否注明了“投标方自行组织踏勘施工现场，投标人根据施工现场地形地貌自行确定投标报价，如因投标人对施工现场情况误判而产生的施工费用增加，在工程结算时不予调整”，或者有类似意思表达

16、的文字说明，则该费用不应支付，否则必须支付（参见合同法第283条之规定）。消防管道中的蝶阀套第几册的定额具体问题具体对待，要看施工合同或招标文件要求执行什么定额：1、如果执行2003年版山东省安装工程消耗量定额，应该执行第六册中的对应定额子目；依据是山东省安装工程消耗量定额第七册册说明，或者见山东省安装工程计价依据交底培训资料第168页2、如果执行96年版2003年版山东省安装工程综合定额，应该执行该套定额的第二册相关定额子目；3、如果执行94年版全国安装工程统一预算定额山东估价表，还要看属于什么位置的阀门，（1）如果是室内的，应该执行该套定额第八册的相应定额子目；（2）如果是工厂厂区内，室外

17、部位，应该执行该套定额第六册的相应定额子目。这要看所用的砼石子粒径是多大了，如果石子粒径小于等于16mm，应该套用预拌制细石混凝土找平层定额项，否则套用预拌制混凝土找平层定额项。如果已经设置商砼，还需要套定额泵送吗？有梁板套定额4-2-36（商砼），然后还需要再套定额4-4-11泵送吗？答复：03版在山东省建筑工程消耗量定额第四章第四节中明确划分了混凝土的搅拌、运输、泵送等项目，你所提到的应否再套定额4-4-11泵送这个项目，需要根据施工合同、招标文件、材料价格三个方面区别对待：1、在编制标底或投标报价文件时，当招标文件中列明了商品混凝土的计算单价包括泵送费用，就不需要再套定额4-4-11，否

18、则就必须套；2、在编制工程结算时，如果商品混凝土材料单价签证文件注明了结算价格包括泵送费用，就不需要再套定额4-4-11，否则就必须套。需要说明的是，当编制标底、投标报价文件或工程结算时，如果对混凝土输送泵的功率有明确规定时，应该按照规定的功率套用相应的定额子目，不一定就是4-4-11.吉林地区一项目，地下一层，地上29层，框架结构，陶粒砌块墙，铝塑窗，内墙水泥抹灰。外墙100厚苯板保温，抹灰涂料，请问，每平方米的土建指标大概是多少。谢了 知道水电每平方米指标大概是多少答复;按照目前的吉林地区材料价格水平来说，土建应该在1100-1200元/m2，安装的就不太好说了，一般的卫生器具不安装，仅有

19、地漏、水嘴安装，采暖包括地板辐射安装，应该在130-140元/m2这个外墙脚手架分双排脚手架和单排脚手架15m以内为单排，50m以内为双排你别忘了现浇框架柱浇筑脚手架也是套用单排外墙脚手架，现浇墙梁是套用双排外脚手架接下来就是里脚手架了，如果能共用外墙脚手架的，就不单独计取砌筑脚手架，砌筑脚手架3.6米以下（非轻质砌块）时，按照单排里计算，高度超过3.6米小于6米时按照双排里脚手架计算；高度超过6米，内墙（非轻质砌块）砌筑脚手架，执行单排外脚手架，轻质砌块超过6米，执行单排执行双排外脚手架，你说的那个里脚手架只不过是内墙抹灰时的装饰脚手架，3.6米以内的内墙面不能利用原砌筑脚手架时（一般都不能

20、利用）可以按照你说的内墙两面计算，套用双排里，但是，它的工程量要乘以0.3的系数天棚跟你说的差不多，其高度在3.61-5.2米时按基本层算，超过5.2米每增加1.2按增加一层计算。计算脚手架也挺复杂，你可以看看有关资料砌筑脚手架和抹灰脚手架是有区别的不能利用砌筑脚手架时，才要计算抹灰脚手架3.6m以内的抹灰脚手架是双排里脚手架，它是墙面净长乘以净高再乘以0.3系数如果超过3.6m就得按满堂脚手架计算了内墙面抹灰中墙面3遍成活，套9-2-20遍数和厚度都不相同如何调整.答复：举例说明，例如内墙面抹灰工程量是100m2,设计要求砖墙面抹灰做法是：8厚1：3水泥砂浆打底扫毛，7厚1：3水泥砂浆找平扫

21、毛，8厚1：2.5水泥砂浆压实赶光；而定额子目9-2-20中包含14厚1：3水泥砂浆和6厚1：2.5水泥砂浆；这时候不仅要套用9-2-20(工程量是100m2)，还需要套用9-2-54（1:3水泥砂浆厚度调整1mm，工程量是+100m2)，另外套用9-2-55（1:2.5水泥砂浆厚度调整1mm，工程量是+200m2).具体问题具体分析，消耗量定额中有相关的抹灰厚度调整项目，根据设计要求和定额含量进行比较，确定具体的调整方案。山东消耗量定额，9-1-10是不是包括打底和面层外墙241.面砖，聚合物砂浆粘贴 2.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网，塑料锚栓双向中距500锚固（加气混凝土砌块墙体采用尼龙

22、锚栓） 3.20厚胶粉聚苯颗粒找平 4.涂刷聚氨酯界面砂浆 5.现喷硬泡聚氨酯保温层 6.涂刷聚氨酯防潮底漆 7.砖墙、混凝土墙、混凝土小型空心砌块墙、加气混凝土砌块墙应分别套那些相应子目？答复：1、涂刷聚氨酯防潮底漆，套用6-2-71（聚氨酯二遍），套用6-2-92（聚氨酯防水增一遍），工程量为负数；2、现喷硬泡聚氨酯保温层，如果厚度是40mm套用6-3-13，如果厚度不是40mm，还要套用6-3-14（如果聚氨酯发泡厚度大于40mm，工程量为正数，如果小于40mm工程量为负数）；3、聚氨酯界面砂浆，套用9-4-237，但是要把定额中的材料换成聚氨酯界面砂浆，用量按照产品使用说明书计算，人工

23、费不动；4、20厚聚苯颗粒，套用6-3-39并换算定额，人工保留60%，所有材料、机械保留50%；因为定额是按照40厚考虑的，设计要求只有20厚，所以人工、材料、机械要进行换算5、复合热镀锌电焊网，套用4-1-100；6、10厚抗裂砂浆，套用9-2-46，虽然定额中抹灰砂浆厚度是8mm，比设计少了2mm，再套用9-2-61，工程量是正数；但是这两个定额子目都要换算，把定额中的TG胶水泥砂浆换算成抗裂砂浆，用量按照抗裂砂浆使用说明书的用量增加2%施工损耗，价格按照抗裂砂浆的价格进入；7、面砖，聚合物砂浆粘贴，要区分密缝、疏缝以及面砖的规格来确定不同的定额子目，例如面砖规格为95*95，灰缝宽度为

24、10mm，镶贴面积是100m2，就应该套用9-2-208（把定额中的干粉型胶黏剂换算成聚合物砂浆，包括价格何和用量，用量的确定按照产品使用说明书用量增加2%损耗），还要套用9-2-52，工程量是-130m2(扣减定额中的1：3水泥砂浆用量)。屋281.干铺20厚298298（或248248）仿石砖，仿石砖接头处均设置塑料座，中距300或250 2.隔离层（干铺玻纤布或低强度等级砂浆）一道 3.防水层：a.1.2厚合成高分子防水卷材，b.3厚高聚物改性沥青防水卷材 4.防水层：a.1.5厚合成高分子防水涂料，b.3厚高聚物改性沥青防水涂料 5.刷基层处理剂一道 6.20厚1：3水泥砂浆找平 7.

25、保温层：a.硬质聚氨酯泡沫板，b.挤塑聚苯板 8.20厚1：3水泥砂浆找平 9.40厚（最薄处）1：8（重量比）水泥珍珠岩找坡层2% 10.钢筋混凝土屋面板应分别套那些相应子目？答复：首先要确定合成高分子防水卷材、合成高分子防水涂料和高聚物改性沥青防水卷材的种类，这个问题在招标时有规定，或者施工时发包方会给出明确的材料名称。以合成高分子防水卷材为三元乙丙橡胶卷材、合成高分子防水涂料为苯乙烯涂料和高聚物改性沥青防水卷材为SBS为例答复如下：1、40厚（最薄处）1：8（重量比）水泥珍珠岩找坡层2%，应套用6-3-15，应选用1：8（重量比）水泥珍珠岩，因为定额默认为1：10；2、20厚1：3水泥砂

26、浆找平，套用9-1-1，砂浆选用1：3水泥砂浆；3、挤塑聚苯板，套用6-3-4，换算定额中的沥青珍珠岩块为挤塑聚苯板，包括价格，材料消耗量不变；4、硬质聚氨酯泡沫板，套用6-3-4，换算定额中的沥青珍珠岩块为硬质聚氨酯泡沫板，包括价格，材料消耗量不变；5、20厚1：3水泥砂浆找平，套用9-1-1，砂浆选用1：3水泥砂浆；6、刷基层处理剂一道，3厚高聚物改性沥青防水涂料（已经假定为SBS），套用6-2-30；7、1.5厚合成高分子防水涂料（已经假定苯乙烯涂料），套用6-2-64；8、3厚高聚物改性沥青防水卷材（已经假定为SBS），套用6-2-30；9、1.2厚合成高分子防水卷材，（已经假定三元乙

27、丙橡胶卷材），套用6-2-40；10、隔离层（干铺玻纤布）一道，套用6-2-24，把定额中的木柴、石油沥青扣减；11、干铺20厚298298（或248248）仿石砖，仿石砖接头处均设置塑料座，中距300或250 ；应该执行定额子目6-6-18，但是需要划算定额，把定额中的所有材料、机械均扣减，增加塑料座，塑料座的数量根据实际使用量和铺砖面积折算成定额单位用量进入定额，单价应按照采购（供应）价格，加上采保费换入定额子目。商品混凝土市场价格上涨，我以什么方式发文由于本地禁止采砂石矿，导致商品混凝土价格上涨，我以那种形式给甲方发文。是洽商、签证还是其它形式？答复：这个问题要看具体情况了1、如果施工合

28、同中有约定，由于政策原因造成材料价格的调整，在工程结算时进行工程造价的调整，那么就应该以工程索赔申请的文件模式向甲方发函；2、如果施工合同中有约定，把政策变化列为非风险因素，也应该以工程索赔申请的文件模式向甲方发函；3、如果施工合同中没有约定，合同价款结算方式是“中标价+签证+变更”，那么只能就签证、变更部分的商品砼数量和单价以签证单的形式向甲方发文。在计算梁脚手架时该不该计取？为什么？越详细越好啊 谢！现场中没有作梁脚手架 ，利用的是板的钢支撑。关于梁的脚手架应该记取吗答复：如果你的问题是使用山东省建筑工程消耗量定额（以下简称定额）计价，那么除了梁板一体整浇的梁和梁下为砼墙（同一轴线）、并与

29、墙一起整浇的以外，其他的梁都应该计算脚手架。具体的依据是：1、在定额第十章工程量计算规则中明文规定：现浇混凝土梁、墙，按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度，乘以梁、墙净长以平方米计算，套用双排外脚手架。2、在山东省建筑工程计价依据综合解释鲁建标字【2006】18号文件第80页有明文规定。刚接了一个工程造价鉴定，是中标价包干，现已竣工，施工方对中标价格提出异议，要求鉴定中标价，法院委托为对工程进行结算鉴定。有几个问题：1、鉴定结果是否为图纸加变更加鉴证？2、现场变更（如加房间）无设计院鉴字可不可以计算？3、鉴字不全的应如何认定？恳请高手指点一下，谢谢！补充：采用固定价格合同，包括的风险范

30、围：无； 风险费用计算：无； 风险范围以外合同价款调整方法：无； 结算方式为采用中标价包干。承包范围：施工图纸中除高级装修外所有建筑安装工程总承包。答复：朋友你好，你提出的问题属于工程价款合同纠纷案件中的工程造价司法鉴定程序，问题看似简单，其实很复杂，现将我的一些看法分列如下，愿与你共同探讨：一、关于工程造价司法鉴定的依据1、双方认可的证据，包括施工合同、设计文件、设计变更文件、工程洽商记录、有关的会议纪要等，这些证据能够采信的先决条件就是必须经过法庭质证，原告、被告双方都无疑义，否则无效，包括法庭质证后补充的证据（补充的证据经过法庭确认，且原告、被告双方都无疑义的补充证据可以采信）。2、这里

31、就牵扯到了现场变更（如加房间）无设计院鉴字可不可以计算和鉴字不全的应如何认定的问题，如果该证据满足以上的条件，可以计算。（具体规定你可以到网上用百度搜索“关于举证的问题”）二、按照你补充的资料，鉴定结果不是“图纸加变更加鉴证”；这个案件的合同价款结算方式可以认定为 中标价+设计变更+现场签证。依据是【最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释法释200414号】“第十六条、当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主

32、管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款”、“第十九条、当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量”。请问：96综合定额中满堂基深超3米增塔吊费，对地下室适用吗？请问：如果地下室埋深6.4米，使用96综合定额是否能计取满堂基础深超3米增加塔吊费费用？答复：当然能计取满堂基础深超3米增加塔吊费费用了，因为定额规定了满堂基础埋深超过3米，要计取增加塔吊费用，现在地下室埋深6.4米，满堂基础又在地下室下面，当然大于3米，必须计取增加塔吊费费用。但是地下室的墙、

33、柱、梁、板等构件，在相关定额子目中已经包含塔吊费用，这些构件不能计取超3米增加塔吊费费用。做锯齿汽车坡道在山东消耗量定额中套什么子目8-7-55 带锯齿砼坡道3：7灰土垫层砼厚度100mm8-7-56 带锯齿砼坡道砼厚度每增减200mm1、80塑料穿墙套管含钻眼、预留费用？答复：钻眼费用30元/处，主材费用另计，240长的36元/跟；2、空调冷凝管：50硬塑料排水管答复：市场价6元/米，成活价3、50塑料滴水管，含砖眼、预留费用答复：钻眼费用30元/处，主材费用另计，240长的33元/跟；Q235B是什么意思（钢结构里）答复：我国对钢号的标注方法，是由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。

34、它的钢号冠以“Q”，代表钢材的屈服点，后面的数字表示屈服点数值，单位是MPa，钢号后面标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号：F表示沸腾钢；b表示半镇静钢：Z表示镇静钢；TZ表示特殊镇静钢，镇静钢可不标符号，即Z和TZ都可不标。Q235-B表示B级半镇静钢，屈服点（s）为235MPa的碳素结构钢。安装和土建里的排水管定额有什么区别啊？什么时候套土建的，什么时候套安装的？判断标准是什么？答复：1、区别 土建里的排水管主要适用于雨水排水管，管道安装所使用的管件比安装定额里的管件少；安装里的排水管主要适用于污水排水管；2、建筑物雨水排水管套用土建的；3、生产

35、、生活污水排水管套用安装的；4、雨水排水管与污水排水管共用时，套安装定额；5、如果施工合同中约定，土建雨水排水管可以套用安装定额的，按照合同执行.具体的依据就是看土建定额子目中的雨水排水管的主材定额消耗量是10.5，管件消耗量很少；安装定额中的排水管主材消耗量是以D110为例是8.52，接头零件（管件）是11.38个（定额单位是10米），这样你就明白了，不论是定额编制还是定额应用，首先应遵循的原则就是尊重事实。环氧树脂涂层钢筋涂层怎么算怎么套定额？答复：环氧树脂涂层钢筋，就是在工厂经钢筋表面预处理(喷砂除锈)钢筋加热静电喷涂净水冷却质量检查而在钢筋表面喷涂一层环氧树脂保护膜的钢筋。你所提到的钢

36、筋涂层处理费用在定额中没有可以借用的定额子目，一般的处理方法是按照加工委托方和被委托方签订合同价进行结算。山东03定额，做法是水泥砂浆找平，刷基层处理剂一道，上面是聚氨酯防水层，这基层处理剂应不应该套定额？套哪个？答复：在建筑做法说明中列明的处理剂是为了保证聚氨酯防水层与基层之间的粘结而采取的必要措施，它的材料消耗量、人工消耗量都已经综合在相应的定额子目中了，因此这层处理剂不需要套定额。一工程是一个回字形的，那里边的那个口是给外墙架呢，还是给内架？答复：要看那个“口”顶部有无顶盖且有谁施工；1、如果有顶盖、顶盖盖在顶部且是总包单位施工，墙体脚手架要按照内墙脚手架计算；柱、梁脚手架按照相关的计算

37、规则计算就可以了；2、如果有顶盖、顶盖盖在中间部位是总包单位施工，顶盖以下墙体脚手架要按照内墙脚手架计算；顶盖以上墙体脚手架要按照外墙脚手架计算；柱、梁脚手架按照相关的计算规则计算就可以了；3、如果如果没有顶盖或有顶盖但顶盖不是总包单位施工，该部位的墙体脚手架要按照外墙脚手架计算。在算避雷的时候，卫生间等电位焊接，以处算，那么怎么计算呢，一个卫生间按几处？或者说一个平方算几处，哪位能告诉我是怎么计算的？答复：要看具体情况了1、卫生间等电位箱套接线箱定额子目；2、卫生间等电位箱如果安装在柱子上，且利用柱筋作为引下线，就要按1处计算；3、卫生间等电位箱如果不是安装在柱子上，利用扁钢或圆钢与梁钢筋连

38、接，梁钢筋再与柱筋焊接连接，那么扁钢或圆钢按照接地母线计算；一个卫生间同时要计算两处焊接（柱子主筋与圈梁钢筋焊接子目地下车库一平方多钱是高层25层的地下车库,单另做剪力墙结构的,光土建一平方能做多少钱？ 西安地区,3000高不高?包括基础造价.答复：不知道你做的这个车库具体的设计要求，按照西安目前的材料价格水平一般来说2800-3400之间吧；我刚刚做过一个26层的地下人防车库标底，基础底板厚度900，顶板厚度250，外墙厚度300，核6级设防、抗震7度设防，钢筋含量198公斤/平米，混凝土含量2.13立米/平米，连基础在内，土建单方造价为3147元/平米；北京工程 地下车库9000m2 ，地

39、上建筑住宅12000m2，如何取费 分开计取吗答复：按照施工合同或招标文件的规定去执行；若要求单独计价，就分开取费，但是建筑物类别还是要按照建筑面积合并之后的规模确定；若不要求单独计价，就不需要分开计取费用了请问03G101 40页柱子箍筋中指的刚性地面怎么理解?1、建筑地面与楼面手册一书中提到：“各种整体面层地面.如细石混凝土地面.水泥砂浆地面.水磨石地面等.一般称为刚性地面.”2、全国民用建筑工程设计统一技术措施里的规定是不小于100厚砼面层，可以作为刚性地坪。3、混凝土结构设计规范中，现浇钢筋混凝土板的最小厚度有具体的规定，单向板的话，屋面板是60，民用建筑楼板是60，工业建筑楼板是70

40、，行车道下的板是 80，双 向 板是 80。如果我们把地面也看作是现浇钢筋混凝土板的话，则可以延伸理解为，大于等于60MM厚混凝土地面都可以是刚性地面。鉴于此，建议你最好咨询一下设计单位，叫他们给出一个明确的答复。我个人曾经问过设计部门，他们答复的是：1、混凝土地面为整体地面，整体厚度大于等于60mm的；2、地面垫层为混凝土、面层为块料面层，整体厚度大于60mm的；施工现场用于给混凝土浇水的储水池应该计入临时设施费里吗？答复：应该包含在临时设施费。如果说计入临时设施费中，那为什么垂直运输增加费中还要包含加压泵的费用？答复：正是因为临时设施费力包含了蓄水池，当然也包含了水泵的费用；在垂直运输增加

41、费里包含的加压泵不仅是为了养护混凝土，还包括施工过程中其他工序用水的水泵费用。在山东省工程量计算规则中有明文规定，如设计要求没有标明马镫筋的规格，马镫筋的规格应比底板主筋降低一级（若底板筋的规格不一致，应按照规格大的钢筋降低一个规格计算），其长度每根可按照板厚设计尺寸2倍另加200mm，个数按照每平方米1个计算。该条规定也可以在由济南市建委印发的内部学习资料山东省建筑工程消耗量定额学习资料（由王传勤主编、刘继亮参编，2007年5月出版）第65页找到。如何判断照明电路中有几根线?回答：一般照明电路中有3根线，一根火线、零线、和接地线。但也有就设置2根线，火线、零线。但如果照明灯具高度小于2.5米

42、，必须设置3根线。我上面给你介绍的是一路的。如果此照明线路在一个管道内跑2路、3路，则此照明线路可以为4根和5根线。回答：如果是串联连接就为3根，串联连接是一趟线，如果是并联连接，那么这根照明系统管里的线就为5根，到第二个灯变为4根，最后一个灯为3根。回答;理解正确。如果是并联，最多设置5根线。它就按负荷匹配设置灯具数量。正在核对一个工程结算，合同约定执行山东96综合定额，需要大家帮忙解决三个问题：1、有梁式满堂基础的定额混凝土消耗量*工程量得出的混凝土量与图纸设计实际用量差距很大，能否按照实际用量调整?如何调整？最好有相关的规定。2、塔吊基础12-23子目中包含了拆除费用，中介机构按照定额直

43、接费的1/2扣减是否合理？塔吊基础实际浇注砼量是14.63m3，定额解释说定额是按照10M3考虑的：那么多出的4.63m3砼执行什么定额子目合理？3、安装工程中的电器配管：墙体材料是加气砼砌块，墙内线管剔槽敷设；我用的是1-4-75B1-4-77B，2B-1962B-198；中介机构说1-4-75B1-4-77B中包含了剔槽费用，不能在套2B-1962B-198；可是我看了定额工作内容说明，没有提到剔槽项目，请问中介机构的说法是否正确啊？有没有相关的定额解释或者明文规定啊？回答：1、按照东营市造价站的相关定额解释规定，可以按照实际浇注的混凝土量调整；调整的方法是：用实际计算的工程量乘以1.01

44、5然后再除以定额子目1-207中混凝土定额含量系数得出的数作为套定额的工程量；1.015是定额考虑的混凝土在搅拌、运输、浇注过程中的损耗系数，所以要加上。我手头有一份，QQ809598480，告诉我你的位置，给你送过去，或者你来拿，我就在东营。2、在定额交底资料中有说明，12-23定额子目是按照10m3每个塔吊基础考虑的，并包括塔吊基础的拆除；多出的4.63m3砼套用设备基础定额字目，具体的定额子你查一下估价表，注意是小于20m3的那个。由于实际没有拆除基础，就应该按照实际浇注的混凝土量借用山东2000修缮定额中混凝土基础拆除的子目；中介机构的做法不对，也没有依据。3、中介机构的说法不正确，依

45、据就是定额工作内容的说明，在补充定额1-4-75B1-4-77B的说明中确实没有剔槽的说明，只是在定额中的机械费构成中有一项是剔槽机，中介机构的说辞根据就是它了。按照你说的情况，你的做法是正确的，但是要注意：应增加相应的电线管接头、转弯等配件的主材费用；因为补充定额中没有记入这部分管件的主材费。山东96定额满堂基础土方采用机械大开挖，请问是执行1-26还是1-30？中介机构执行1-30，并扣减了定额里的回填灰土、洒水汽车等项目，换算下来，定额基价只有1137元，这种做法对吗？回答：按照山东省定额站的相关解释，应该执行1-26，不应该执行1-30.中介机构在计算挖土深度时是按照自然地坪标高到基础

46、点层底部的标高高差；1-26是否包括室内地面以下的地面回填土的工作内容啊？回答：只要是标明自然地坪标高的资料有建设、监理、施工三方的签认，就应该按照自然地坪标高计算，否则要按照设计室外地坪标高计算（工程量计算规则规定）。1-26包括的工作内容虽然标明了包含回填土，但是仅仅包含到设计室外地坪以下的回填土，如果室内外高差很大，就需要单独计算室内回填土，如果高差不大，没有超过300mm，可以按照地面垫层的面积套用补充定额4-903.还需要说明的就是，因为1-26考虑的回填土比例是按照设计室外地坪标高挖土时的工程量确定的，如果按照自然地坪标高计算土方开挖工程量，且自然地坪标高低于设计室外地坪标高，就需

47、要把这两者之间高差部分的回填土计算在内，定额子目执行1-17.当然要考虑放坡和工作面的宽度了。请问中砂与碎石这两种主材的两个单位立方米与吨之间的换算关系干砂子重量1500KG/m3，湿砂重量1700KG/m3石子重量2200KG/m3定额中砂、石均按干容重考虑的，定额换算干砂子重量1280KG/m3，石子重量1480KG/m3塔吊基础工程量是否如何结算？是否签证做为工程费用？高手赐教！回答：这要看合同约定的结算方式了1、如果是清单计价，塔吊基础的费用已经包括在措施费里，不需要再计算塔吊基础的费用了2、如果是定额计价模式，合同中约定工程结算价款=合同价+设计变更费用+签证，就需要办理塔吊基础签证

48、费用，因为定额中的塔吊基础所考虑的砼体积是10立方米/座，因此要办理签证；对于塔吊基础，还要把钢筋、模板等内容并入到签证内容。3、如果是闭口价合同，就是一次性包死工程造价的合同，塔吊基础一般不予调整。施工单位在投标报价时让利，竣工结算中变更减少项目是否也应让利？回答：必须让利，否则施工单位要吃亏的，举例说明，如果原设计有塑钢门窗，让利前总价格10万元，让利5%，让利总额就是5000元；在合同总价中实际计算的塑钢门窗就是9.5万元；现在变更了，塑钢门窗不再施工，相应的要扣减塑钢门窗的费用，如果不让利，就要扣减10万元，让利后只需要扣减9.5万元，上下悬殊0.5万元，你说让利不让利呢？山东96定额

49、建筑超高费问题1、本工程室外地坪到平屋面顶是22.5米比20米高处2.5米这样能算超高费吗；2、阁楼层不是自然层，20米处正好在地面以上，计算建筑面积的部分能计算计算超高费面积吗。回答：1、能算超高费，依据是96山东省建筑工程综合定额第二册第413页“超高费说明及计算规则”有明文规定；2、关于阁楼层地面高度正好是20米，这要分不同情况对待A、如果阁楼层的外墙大部分是建立在其底层外墙上，只有局部的位置有凸凹，且阁楼顶板上表面建筑标高高于2.2米（即阁楼屋面板斜坡低端标高），这样就必须计算超高费，否则不计；B、按照淄博市定额站在2000年第二期淄博造价信息上面的解释，不需要考虑上面的因素，只要阁楼

50、能计算建筑面积的部分都要计算超高费。关于砼是现场搅拌怎么套定额工程执行的是03年山东省消耗量定额 本来是汞送的 后改为现场搅拌 请问下怎么套呢 请详细的说一下 比如构造柱 梁 急急急需回答：03年山东省消耗量定额规定：现场搅拌砼项目要套用构件砼浇注、现场搅拌等定额子目。具体举例说明如下：1、以现浇梁为例，该梁是单独的矩形梁，没有和现浇板整体浇注，现场搅拌；要套用的定额子目是 A、4-24“现浇单梁、连续梁”，这个定额子目仅仅是把搅拌好的混凝土浇筑成型，包括混凝土养护等工作内容；B、套用4-4-16“柱、墙、梁、板现场搅拌砼”，这个定额子目就是柱、墙、梁、板等构件的混凝土搅拌项目；2、以基础梁为

51、例，基础梁为单独的基础梁，不是有梁式条形基础的基础梁；那么套定额就要套4-2-23“现浇基础梁”，然后套4-5-15“基础现场搅拌砼”，因为基础梁属于基础结构内的构件，不能按照“单梁、连续梁”套定额，有定额规定；3、以有梁式条形基础为例，这个条形基础的工程量是由条形基础工程量+露出条形基础的基础梁工程量构成的，套定额时要套用4-2-5“现浇有梁式带型基础”和4-5-15“基础现场搅拌砼”两个定额子目；4、钢筋混凝土墙：因为定额分别按照混凝土墙部位考虑的，所以要分为两项来考虑，一个是普通的钢筋混凝土墙，一个是电梯井壁。如果是混凝土墙，就按照定额子目4-1-30“现浇砼墙”、4-1-16“柱、墙、

52、梁、板现场搅拌砼”，如果是电梯井壁，就套4-1-31“现浇砼电梯井壁”、4-1-16“柱、墙、梁、板现场搅拌砼”；5、关于柱子的定额套用问题：在定额中把柱子划分为圆形柱、矩形柱、异形柱、构造柱几类，要根据不同柱子的类型分别套用相适应的定额子目；矩形柱砼浇注套用4-2-17、圆形柱套用4-2-18、异形柱套用4-2-19、构造柱套用4-2-20，混凝土搅拌都套用一个定额子目，那就是4-1-16“柱、墙、梁、板现场搅拌砼”。以上仅仅是简单的介绍一下03年山东省消耗量定额中关于柱、梁、基础等项目的定额套用规则，你要想全部掌握定额套用原则，应该学习一下定额工程量计算规则和定额项目构成，每一个定额子目都

53、有相关的计算规定，只要相关项目与定额子目对应起来就可以了。顺便说一句山东03消耗量定额对于混凝土搅拌的工程量计算有一个规定，搅拌工程量不一定与构件浇注工程量相一致，也就是说，混凝土搅拌工程量=构件浇注工程量的定额消耗量*构件浇注工程量；具体的系数对应关系参看相关构件浇注的定额子目中的砼定额消耗量系数。山东03消耗量定额中非轻质砌块墙的脚手架套定额是单排里脚手架，工程量应该计算一面的还是两面的？回答：1、建议你仔细看看山东03消耗量定额的工程量计算规则、山东省建筑工程计价依据交底培训资料、山东省建筑工程消耗量定额综合解释等学习资料，因为在这些相关的学习资料中都有明文规定：非轻质砌块墙的脚手架工程

54、量计算应按照墙体砌筑面积计算，不扣除门窗洞口所占的面积，执行单排里脚手架定额；这个规定的先决条件是：实心砌筑砖内墙，墙体砌筑高度在1.2米至3.6米之间，能够在墙体上留设脚手架眼，墙体厚度小于等于两块标准砖厚度即490mm。2、下列情况应执行双排里脚手架A、实心砖墙砌筑高度大于3.6米小于6米；B、石砌墙体不分内外墙，砌筑高度大于1米；C、砌筑实心内砖墙墙厚大于2砖（490mm），高度大于1米；3、下列情况不仅要计算双排里脚手架，同时应增加一面单排里脚手架A、石砌墙体不分内外墙，砌筑高度大于1米；B、砌筑实心内砖墙墙厚大于2砖（490mm），高度大于1米；4、下列情况的内墙脚手架应执行双排外脚

55、手架A、素砼墙体高度大于1.2米B、钢筋砼剪力墙，高度大于1.2米；C、内墙砌筑高度大于6米。山东96定额楼面都要算什么工程量？我这有个例子做法如下：1、现浇板2、20厚聚苯板3、现浇40厚C20细石混凝土随到随抹按上面做法我我得需要计算那些地面工程量？另外我想咨询下楼梯地面如何计算呢？回答：1、20厚20厚聚苯板应按照实际施工面积乘以厚度以立方米计算工程量，套用定额子目11-304，同时调整定额，把11-304中包含的石油沥青、汽油、石棉粉、木柴扣除，人工只计算70%，（这是2007年8月份青岛定额站针对青岛嘉煌置业有限公司上报的青岛曼哈顿广场项目提出该问题的答复，因为11-304考虑的是使

56、用沥青粘结聚苯板，实际施工时是直接干铺，所以调整人工、材料）；2、现浇40厚C20细石混凝土随到随抹 工程量计算是以建筑物主墙间轴线内包水平投影面积计算；要看随打随抹是否采用干撒10厚或5厚混合干料1：1水泥砂压光，来确定定额的执行A、采用干撒10厚混合干料1：1水泥砂 应套用定额子目4-45；同时套用4-46工程量为负数；然后可以参照淄博市定额站出的补充定额4-B7；B、采用干撒5厚混合干料1：1水泥砂 应套用定额子目4-45；同时套用4-46工程量为负数；然后可以参照淄博市定额站出的补充定额4-B8。淄博市定额站出的这两个补充定额，曾经被滨州定额站、东营定额站、德州定额站转载，且经省定额站

57、备案，如泰安地区定额站有类似定额解释，就直接执行泰安本地的规定，同样的，制药工程所在地有类似的规定，应优先采用，如没有可借用上面提到的A、B两条。山东96定额屋面都寻要算什么量？回答：1、20厚1：3水泥砂浆找平层 套用装饰分册I-6，水泥砂浆找平层 硬基层上20厚1:3，工程量按照实际面积计算2、刮热沥青2道隔气层厚度不小于2mm 套用建筑分册4-50，工程量按照轴线间面积计算，并乘以系数1.87，因为第一遍与第二遍的材料用量不同，故乘以系数1.87，这个规定滨州地区定额站在2000年4月份对邹平建筑公司提出该问题的答复。3、1;10水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处40mm厚 工程量计算均按照

58、轴线间面积计算算；需要根据屋面的具体类型套用相关的定额子目，“平屋面带女儿墙内天沟排水”套用5-41，“平屋面带女儿墙外天沟排水”套用5-75，“带挑檐无天沟排水”套用5-106，“平屋面带挑檐天沟排水”套用5-137。4、水泥砂浆粘挤素聚苯板板60厚 水泥砂浆工程量按照实际面积计算，根据厚度不同、配合比不同分别套用装饰册 I-1I-4，厚度调整套用I-7I-9；60厚挤塑聚苯板工程量按照实际面积乘以厚度以体积计算，套用定额11-304，并把定额中的石油沥青、汽油、石棉粉、木柴用量调整为0、5、20厚1：3水泥砂浆找平 工程量按照实际面积计算 套用装饰分册I-6，水泥砂浆找平层 硬基层上20厚

59、1:3。6、4厚改性SBS（无片岩） 如果合同或招标文件要求该项目执行定额，工程量计算按照外墙外围水平面积乘以坡度系数以面积计算，可以借用定额子目5-163，但是要扣减定额中的砂浆，根据该定额子目所包含的中砂用量3.322m3可以推算出砂浆厚度为20mm，根据水泥用量可以推算出砂浆配合比是1:2水泥砂浆，这样就可以按照SBS的面积乘以1.2后，套用定额装饰分册I-6，工程量是负数。如果给出了定价，应按照实际施工面积（包括上翻、封边、加层部位）计算工程量。7、40厚C20混凝土保护层、内配置冷拔丝200并留格风工程量按照实际面积计算，40厚C20混凝土保护层套用装饰分册定额子目I-13；内配置冷

60、拔丝200，工程量计算按照40厚C20混凝土保护层的面积乘以1kg/m2，乘以系数1.03再乘以1.005，最后换算成以吨为单位的工程量，套用定额子目3-159；留格缝的工程量应根据分格间距，以长度计算，区分不同的填缝材料套不同定额：如是沥青砂浆套定额子目4-80，如是玛蹄脂，套用4-81，不一而足。山东96定额封闭式阳台板式是如何计算？是按板套定额还是单独套阳台定额？回答：首先要知道你所说的板式阳台，实际浇筑厚度、混凝土标号、装饰做法是否与山东96定额当中的3-138、3-139定额子目包含的工作内容和材料含量一致；如果一致，可以套用相应的定额子目，否则不行；再者，如果阳台板下有梁，梁板一体