包干价的建设施工合同增加工程量后,如何认定工程总价款

1、包干价的建设施工合同增加工程量后，如何认定工程总价款，本案按日千分之三计算违约金是否过高深圳捷星工程实业有限公司诉深圳万基药业有限公司建设工程施工合同纠纷案案件概要】2003）深福法民三初字第 1973 号2004）深中法民五终字第 1420 号1 ?判决书字号：一审判决书：广东省深圳市福田区人民法院（二审判决书：广东省深圳市中级人民法院（2. 案由：建设工程施工合同纠纷3 ?诉讼双方层。原告：深圳捷星工程实业有限公司，住所深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座52法定代表人：丘宝良，董事长。理。被告：深圳万基药业有限公司，住所深圳市水贝石化小区 法定代表人 委托代理人 委托代理人委托代理人

2、：姚正光，广东一言律师事务所律师助2 号楼。4?一审法院陈伟东，董事长。 李锋，被告法律顾问。 赵阳，被告项目经理。 广东省深圳市福田区人民法院代理审判员林阳涛独任审判。5?二审法院：广东省深圳市中级人民法院合议庭成员：审判长任舒中；审判员陈锦富；代理审判员钟波（二） 【一审情况】1. 一审诉辩主张原告起诉称： 2002年 6月 12日原告与被告签订一份和平中心大厦消防系统工程安装 合同书， 约定由原告为被告安装和平中心大厦消防系统工程，总价款为2900000 元。合同签订后，原告严格按合同约定履行了安装义务，虽然由于被告的客观原因，导致工程延至2003年 4月 8日才验收完毕，并且由于被告原

3、因，工程发生部分原合同范围外的增量（该 部分增量因原告与被告尚未 结算完毕，不在本案诉讼请求之列） ，但被告却不按约定期限支 付工程款，至今仍拖欠原告合同内工程款1013000 元未付（工程保证金因尚未到支付期，在本案诉讼请求之列），按双方合同第七条第2,3 款，被告行为已构成违约，据此，请求判决： 1.被告立即支付拖欠工程款 1013000元，并支付逾期付款利息 455850元（从 2003年 5月1日暂计至 2003年9月30日按日 0.3%计）;2?被告承担诉讼费。被告答辩认为：一、原告主张工程款 1013000 元数额明显错误，我方于 2002 年 10 月 16日至 2003年4月1

4、日共 4次向原告支付工程款共 1826400 元。合同约定总工程价款为 2900000 元， 扣除工程质保金 87000 元和已付工程款，本案争议标的应为 986600 元。二、 原告严重违约，工程逾期 8 个余月，应承担逾期竣工违约责任。合同约定原告应于2002 年7月 26日将所有竣工资料及验收合格证交我方，逾期则应按合同总价 工程因原告过错延至 2003 年 4月 2日才竣工验收， 4月 8日才取得消防验收意见书，给我 经济损失，原告应承担 违约金 580000 元，此款应从工程款中相应抵扣。三、我 付款是因原告过错造成，不应承担逾期付款责任。合同约定工程总价包干为20%承担违约金，而方

5、造成重大 方未按时 2900000 元，双方同意因此产生所有的工程量增加和减少都不调整合同总价。而工程结算过 程中，原告又不认同双方约定的总包干 价， 反而提出结算价应为 3198000 元，双方发生争议， 我方委托中国建设银行深圳市分行工程造价咨 询中心对本工程造价进行结算审核， 审核结果 对原告提出的 3198000 元不予认同， 仍维持合同约定 的包干价 2900000 元，并多次通知原告 对审核结果前来确认，而原告置之不理，造成决算拖延，至今 无法确定消防工程的总价款，因此，未按时付款的责任在于原告。另外，原告要求按每日 0.30/0 计算 也违反了最高法院关于计算逾期付款滞纳金的规定

6、标 未达到合同约 题函件逾期付款利息损失， 远远超过了实际利息损失， 准， 我方不 予认同，请求对该主张依法驳回。四、原告安装的消防工程存在质量问题， 定 的标准，有深圳市金地物业管理有限公司和深圳市建控地盘监理有限公司出具的存在质量问 予以证实， 我方多次通知原告及时整改而原告不予理会， 履行该义务，应承担整改完善之义务。 2一审事实和证据 深圳市福田区人民法院经审理查明： 2002 年 6 月 12 日，原告与被告签订 一份安装合 同书，主要约定原告为承包商（乙方） ，被告为发展商（甲方） ，甲方委托乙方安装 和平中 心大厦消防系统工程， 承包范围包括火灾自动报警系统、 消火栓系统、 自动

7、喷淋系统和防排 烟 系统。工期自 2002 年 6 月 10 日至 7 月 31 日，质量标准按照国家验收标准达到优良。承 包方式为 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收。合同价款为 2900000 元，总价包 干不做调整（包含 配合管理费和各种税金） 。支付方式为： 1 甲方在工程验收后 20 天内支 付合同总价 97 的工程款 给乙方，合同总价 3 的余款作为保修金在工程验收 2 年后支付。2. 建施工达不到验收标准造成在 收，甲方应在 2002 年 8 月 31 日前支付合同总价 97 的工程款给乙方， 保修金在工程验收 2 年后支付。 3 甲方不依据以上方式按期支付工程款，从工程

8、验收 期 1 天，应按合同总价千分之三支付违约滞纳金，违约罚款不超过合同总价 原始记录，汇集施工技术资料，按交工验收要求规定整理于 7月 26 日将所有竣工资料及验收合格证交甲方，若逾期则罚款合同总价的 中，如需更改， 甲方应以书面通知乙方， 安装原因造成的工程更改，乙方负责其费用。本大厦消防设计是 现行国家标准对本合同施工内容予以变更设计和施工， 乙方在工程竣工验收后， 应书面通知甲方，合同约定质量标准应达到国 家优良标准，而原告未乙方完工后， 如因甲方原因或土 2002 年 7 月 31 日前无法验 合同总价 3 的余款 作为 20 天后，每逾的 20 。乙方做好施工 2002 年 20。

9、施工过程 乙方在符合消防规范范围内按甲方通知执行。 乙方 因自身1995 年前进行的， 现甲方委托乙方按 甲乙双方同意因此 产生所有的工程量增加和减 并少都不调整合同总价。 在工程验收合格 15 日内向甲方移交，如甲方不能按时接合同签订后，原告于 2002 年 6 月 28 日开始施工。2002年 7 月 25 日、7月 28日、8月 13 日、8月 20 日、12月 2 日、 2003 年 1 月 7日、 2 日、3月 2日、 3 月 3 日、3月 17日，被告多次致函原告，要求增加额外工程或更改工程，其中年 7 月 25 日、7月 28 日、8月 13 日及 2003 年 3 月 17 发

10、电机环保工程增加风管、 止回阀等） 工，后另行结算。2002 年 8 月 8 日， 同意该工程造价为 11156被告已付原告工程款并负责邀请公安消防部门验收，管致使工程损失由甲方承担。月 28B2/F 通道及库房空调管道更改、为由，2002 日的函件均以需增 加合同之外的工程（包括 发电 机房油箱室通风工程增加机械排风及 要求原告作额外工程报价， 先完成施原告向被告提出发电机房排烟工程报价，经核算，被告工作人员何 元。1826400 元，其运乔签字中 2002 年 10 月 16 日付 26400 元，11月 20 日付 30 万圳市建设工程造价咨询委托合同、 咨询中心证明和庭审笔录。安装工程

11、造价结算书、3. 一审判案理由 深圳市福田区人民法院认为：原告与被告签订的安装合同主体适格、内容合法、意思表元， 2003 年 1 月 2 日付 50 万元， 2003 年 3 月 19 日付 100 万元。2003年 4 月 8 日，和平中心大厦消防工程经深圳市公安消防局验收，同意投入使用。2003年 6 月 9日原告向被告提出除合同价款2900000元之外，对合同之外增加的工程进行结算，报送金额为 296421.09 元，被告未同意。和平中心大厦后更名为万基大厦。2003年 6 月 20日，被告委托中国建设银行深圳市分行工程造价咨询中心对万基大厦消防工程进行结算，该咨询中心于 2003年

12、6月 26日出具安装工程造价结算书， 审核该工程造 价为 290万元。 2003年 9月 24日该咨询中心出具证明认为， 依据原告与被告双方 2002 年 6 月 12 日签订的和平中心大厦消防工程安装合同书第六条规定：合同总价为290 万元，总价包干不做调整（包含配合管理费和各种税金），作出上述工程造价结算书。查明的事实有下列证据证实：安装合同书、2002年 7 月 25 日、 7月 28 日、 8月 13日、8月 20日、 12 月 2 日、 2003年 1月 7日、2 月 28日、3月 2 日、3月 3日、3月 17日被告 致原告的函 件、发电机房排烟工程报价单、工程款发票、 29642

13、1.09 元的施工图结算书、深 中国建设银行深圳市分行工程造价合同约定甲方在工程验收后 20天内支付合同总价 97 %2 年后支付。现消防工程已经深圳市公 97%工程合同虽约定总价包干不做调整，但在履行过程中，被告多次以需增加合同之外的工程为 由，要求原告作额外工程报价，先完成施工，后另行结算，原告也予接受，双方对增加合同 之外的工程并另行结 中国建设银行深圳市分行工程造价咨询中心审核工程造包干不做调示真实，应为有效，双方应全面履行。 的工程款给乙方， 3%的余款作为保修金在工程验收 安消防局验收同意投入使用，并由工程造价咨询中心作出工程造价结算书，支付 款的条件已经成就。算已达成一致。200

14、2价为 290 万元，但该中心出具的证明表明，该工程造价结算书是仅依据合同第六条关于总价 整的约定作出，并未对合同之外增加的工程作出审核。实际履行过程中， 年 8 月 8 日原告向被告提出发电机房排烟工程报价，经核算，被告工作人员何运乔签字同意该工程造价为 11156 元，该 11156 元应认定是支付安装合同之外的工程款，原告主张被告所付 1826400 元中， 26400 元为安装工程合同之外，其差额15244 元部分证据不足，本院不予采纳。97%的工程款为 2813000元，被告所付 1826400 元中，扣除属支付本案安装合同之外的 工程款 11156 元，被告已付的安装合同工程款应为

15、1815244元，尚欠 997756 元，应向原告支付。 2003年 4月 8日工程验收，被告应在 20日内付款，逾期已违约，应支付滞纳金。合 同约定每逾 期 1 天，应以合同总价千分之三支付违约滞纳金，违约罚款不超过合同总价的20%。被告主张原告依该约定计算的利息过高。本院认为，每日千分之三的标准虽然过高， 但双方同时限定了 违约罚款不超过 合同总价的20%”，合同总价的 20%则不属明显过高，被告该主张不成立。原告主张滞纳金为 455850 元未超过约定范围，本院予以支持。被告主张原告拖延工期应承担 违约金以抵扣工程款，工程存在质量问题应予整改和维 护。因工程已验收，支付工程款的条件已成就

16、， 原告是否因拖延工期及存在质量问题应对被 告承担债务，均不属于可与被告支付工程款相抵销的到期债务， 被告主张抵销属于反诉内容， 在本案中并未提起反诉，本院不作合并审理，对该问题被告可另行解决，在本案中不应直接 抵销。4. 一审定案结论深圳市福田区人民法院依照 中华人民共和国合同法 第四十四条第一款、第六十条第 一款、 第七十七条第一款、第九十九条第一款、第一百一八四条第一款和最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第二条的规定，判决如下:付款利息）四、455850 元； 驳回原告深圳捷星工程实业有限公司的其他诉讼请求。上述第二、三项，应在本判决发生法律效力之日起 10 日内履行，逾期则应当加倍

17、支付 迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 17354元，由原告负担 180 元，被告负担 17174元。 （三）【二审情况】1 . 二审诉辩主张上诉人深圳万基药业有限公司上诉认为：1）安装合同书明确约定合同价款为效;、原告深圳捷星工程实业有限公司与被告深圳万基药业有限公司签订的安装合同有、被告深圳万基药业有限公司应向原告深圳捷星工程实业有限公司支付工程款997756 元；逾期被告深圳万基药业有限公司应向原告深圳捷星工程实业有限公司支付工程款滞纳金1995 年前进行的，现甲方委托乙方 按现行国家量增加和减少都不调程造价为 290 万元。一审不依据证据认定事实， 将上诉人一次性支付的工程款

18、认定是支付安装合同之外的工程款，判决上诉人应支付工程款 事实错误。 （2）付款过程中被上诉人（一审原告）提出应增加工程价款 此无法达成一致，上诉人故委托审核工程造价，结果是维持合同约定的包干价 上诉人经多次通知被上诉人，其置之不理，造成决算拖延，无法确定工程总价款。 付全部工程款的条件未能成就。 因此未按合同约定支付剩余工程款的责任在于被上诉人，26400 元中的 11156 元997756 元显属认定元，双方对2964212900000 元。上诉人支2900000元，总价包干不做调整”，本大厦消防设计是 标准对本合同施工内容予以变更设计和施工， 甲乙双方同意因此产生所有的工程 整合同总价”。另外中国建设银行深圳市分行工程造价咨询中心审核工审判决上诉人承担违约金 455850 元明显错误。同时原审认定以每日千分之三判令上诉人承违约金另担逾期付款利息，远远超过实际利息损失， 明显违反了最高人民法院 关于逾期付款 应当按照何种标准计算问题的批复 的规定标准。法定标准应按每日万分之二点一计算。外，原审判决上诉人应支付工程款997756 元，计算利息损失又以 1013000 元为基数也明显错误。请求判决：撤销