脚手架分项工程承包合同范本

1、编号：脚手架分项工程承包合同方：方：签订日期：年月日甲方：乙方：依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就有关事项协商一致,订立本合同.一、工程概况：工程名称：工程地点：二、承包范围和内容：（一）承包范围：按甲方提供的设计资料所规定的内容,对脚手架分项工程进行承包,主要包括以下内容以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的,并不仅限以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,并承当其所有的风险.1主要包括：搭拆外墙外架,卸料平台,上人楼梯,平安挡板,平安通道及提升架口的拉车通道,内墙砌筑、抹灰所有用架,后浇带回顶,临时架

2、设、楼梯洞口、天井洞口、地下室基坑洞口、阳台梯口等洞口的临边围护和工程部要求的其他相关工程.（ 2）、其它甲方认为有需要的零星工程.（二）承包方式：乙方包工包料、包质量、包工期、包平安生产、包文明施工、包劳保用品、包证卡费用、包材料垂直及水平运输,包验收,包悬挑工字钢用的预埋吊环、钢丝绳锁扣,包机械、夜间施工所发生的电缆、三级配电箱由乙方配备,甲方电缆只供到二级配电箱含二级配电箱,二级箱后的由乙方负责.上人楼梯、平安挡板、平安通道及提升架口拉车通道、临时架设：1、包工包料：外墙外架、平安挡板、卸料平台、阳台梯口的临边围护、外架封闭隔离、各种防护棚制作安装、撤除和工程部要求的其他相关工程一切用工

3、、用料.2、包平安：乙方操作人员必须持证上岗,遵守工地的规章制度,不打架、吵闹及偷盗行为,假设有发现视情节轻重由甲方给予合理的处理.3、包进度：搭设速度应时刻与施工进度紧密配合,脚手架要高于施工层一步架高,撤除速度应在甲方通知撤除时,时刻与工程进度配合.4、包验收：乙方承诺本工程,通过甲方、建设单位、监理公司、安监站验收.5、钢管综合外架搭设形式：严格按施工方案要求进行搭设,立杆纵距1.5米、步距1.8米、平桥最小处不能小于50cm、外加外排要求设二道横栏杆每步架、接口成错开1.5米以上,每个阳角处加设小竹竿,挺直外架阳角,塑好外观性；斜剪工程要直到女儿墙顶.内立竿距离墙面宽要满足设计要求并0

4、20cm.楼层连墙拉杆预埋钢管应按标准要求预埋,同时在该处用钢管做钢性连接.钢笆片层层满铺,钢笆片、钢筋网格问问距要求03cm,每张绑扎点不能少于4个,且交叉绑扎.满挂平安网,每个网洞都必须绑扎;按标准设置平安挡板.6、踢脚板高20cm,不得使用薄金属片或塑料片材质的踢脚板,踢脚板要求刷新,平安网平安挡板、防护棚上竹笆片要求新材料.7、钢管要求统一颜色,并全部刷新,剪刀撑刷红白相间警示漆,红白间距30cm.8、楼梯栏杆,定型化式搭设要求刷红、白警示漆.三、合同工期：合同工期总日历天数430天,如果超过期限另再计算价格.开工日期从第一批钢管进场施工开始计算,完工日期按甲方工程部、公司工程部联署的

5、完工证书为准开工日期、完工日期按每栋楼分别签署；非乙方自身原因及因下大雨不可抗力因素导致停工,经甲方核实,工期可顺延.四、包干单价：1.外墙外架含钢管、扣件、工字钢或槽钢、钢丝拉绳、平安网、钢笆片、踢脚板、油漆,排架、底铺板等一切主材及辅材,楼梯洞口,天井洞口,地下室基坑洞口,阳台梯口,各楼层的临边围护,按全挡板,各种平台和斜坡的架子板铺设和撤除.同时免费提供高支模钢管6#、7#楼,内墙砌筑,抹灰所有用脚手架,后浇带回顶,及施工过程中不是全用钢管部位的所有脚手架.另无偿搭设甲方车库,钢筋加工房,施工平安通道及提升架口的拉车通道,各种防护棚,制作棚,食堂凉棚,茶水亭,总包单价34.00元/平方米

6、计,外架按外墙外边线计算周长,高度以立杆之底起至外墙檐口下高+1.2米计算工程量.2、上人楼梯,单价34.00元/平方米以短边X2+长边X1计算周长,乘以搭设高度计算.3、电梯井架子按按电梯井四周周长X高单价24.00元/平方米,含每层满铺一次跳板及电梯门围护.4、卸料平台按每层水平投影面积计算,单价34.00元/平方米,悬挑式每安拆一个400.00元.高支模脚手架搭设人工按3.00元/m3计算,柱子加固用钢管据断的按市场价赔偿.5、地下室需要搭设的综合脚手架乙方提供所有材料,单价16.50元/平方米按建筑面积计算.另外除6#、7#楼首层免费提供高支模材料外,其余有需要搭设高支模的按16.50

7、元/平方米高度超过3.9m上的按建筑面积计算.除此之外没有单价的属于乙方的承包范围,不予计价.以上单价：1己包含但不限于上述承包范围及内容所要发生的费用,在合同承包内容及承包方式未变更的情况下,此单价含其材料费、人工费、治理费、劳保费、医疗事故费等相关的一切费用,一律不作调整,施工中产生的任何费用与甲方无关.2合同单价中已经包含乙方治理费、社保、劳保、医保等一切保险工人保险费用乙方自愿支付保险购置费5000.00元及利润等.有不属乙方承包责任范围的工作,甲方需要乙方派工的,乙方必须积极配合,所发生工程量签证,按工程量计算：不能计算工程量的,按计时工：技工60元/工日,普工45元/工日,签证单必

8、须按甲方标准签证单一式三联；每份签证单的有效签批时间须在签证工作完成后二天内,超出时限不予认可；签证严格执行甲方的签证程序,每份签证须有施工员报主管工长开出用工申请单后,经后勤主管、生产经理、工程经理签名认可前方可用工,用工结束后,当天由后勤主管开出用工结算证实单一式三份,第二联由用工单位留存,月末做为各班组的的领款依据.签证金额超过5000元的,必须由工程预算员申报公司财务部复核,总经理批准前方可生效.五、价款支付及结算方式：1、本工程没有预付款.2、工程施工途中不支付借款.餐膳由甲方食堂统一安排,工人所需其他生活费用和个别工人中途离场的所有费用由乙方自行解决.3、办理进度款流程：（ 1）、

9、搭设时,每月底结算当月28日前完成合格的工作量,按每月累计搭设总产值的60%支付,并扣除当月罚款、材料损失费等费用.主体封顶验收合格后付至累计搭设总产值的70%；撤除完毕后,支付至累计总产值的90%,余款10%待工人完工清场后一个月结清.（ 2）、乙方根据与甲方主管施工员签证的?分项工程工期进度、质量、平安、文明生产验收单?、?本次申请付款现场整改约定书?、?本次申请付款责任处理确认书?、?下道工序交接确认单?、?质量、工期、平安、文明生产现场签证单?、由工程预算部编制?工程结算量及借款申请表?,财务部编制?工程量及借款汇总表?及月进度报表送甲方施工主管、生产经理、后勤主管审核后报工程经理,经

10、工程经理复核后,报公司财务部结算核定,总经理签字同意后,工程部在下月十五日左右凭乙方手续齐全的借支单予以支付.4、半途退场和无故退场处理：半途自动退场或中止合同退场,乙方必须提早15天以书面形式提出退场申请,并自愿按自动退场处理,工资按已完合格工程量累计净产值的80%结算但脚手架必须在工程完工后撤除.如果施工期间乙方无故停工少于总人数的80%上班,按2000元/天处分；无故停工超过两天,项目部可无条件进一步进行以下处分：罚款2万元/天.按累计净产值的80%结算并清退,并留取2元/itf做为今后甲方撤除其所搭架的费用,职工工资发放由乙方自行安排,工程部不负任何责任.工程部可另委托其他的班组施工,

11、同时,乙方已搭设的所有架子,必须使用到外墙工程完工,接甲方通知撤除时,按甲方要求撤除,在撤除过程中,由于乙方责任造成的一切损失都由乙方自行承当,甲方不负任何责任.5、因乙方原因,工程达不到甲方规定的质量标准,甲方有权单方面解除合同,结算已完合格工程量的70%,余30%作为赔偿给甲方,同时,乙方搭设的所有架子,必须提供使用到甲方外墙施工完毕,接到甲方通知撤除为止,在撤除过程中,由于乙方责任造成的一切损失由乙方自行承当.6、完工结算的程序和方法：乙方完成承包合同范围的工作内容,由工长会同乙方进行完工结算,填制工程量完成明细表,工程预算员按图纸及施工实际填制人工费表扣清全部罚款.结算表上工长、材料、

12、平安、质量、仓管、行政保卫及技工负责人签字,生产经理,后勤主管确认,工程经理核实,工程预算部审定,公司财务部复核,总经理确认批准后,由乙方开出收款收据办理总结算手续.7、人工费发放的规定：乙方根据甲方结算的人工费,按工人名册编制好工人工资单,全部工人必须在工资单内签字确认并按手印,送给甲方审核确认方可备案,乙方所有的进度款,借支款,结算款应在甲方财务人员监控见证下发放至每个工人手中.8、上述结算手续及过程均由工程预算员办理.六、质量治理：1、质量鉴定标准：按本合同相关的质量约定按国家现行的?建筑施工平安检查标准JGJ59-99?和?建筑安装工程质量评定标准?.质量验收等级以最后建设单位、 甲方

13、、质检站评定为准,达不到验收标准甲方有权终止合同.2、质量要求：XXX1优良样板工程3、乙方须配备专职质量检查员对所施工的各分项工程进行过程隐检及工序交接检查.当自检合格后填写分项质量评定表由分管专业工长按程序申报甲方专职质量员.乙方不得以赶工期为由越级上报或无视工序交接及采取不正当手段蒙混过关,以损害甲方形象及造成不必要的质量及工期损失.4、工程质量一次性验收到达合格的,合同单价不变；如经返工后到达合格,合同单价下浮2%结算.5、对隐蔽验收及工序交验质量达不到要求而不整改的,甲方有权按以下方法处理：、罚款处理,乙方拒绝甲方整改要求一次罚人民币500元；、撤除,材料本钱计取15%勺治理费后由乙

14、方承当；、组织另外人员整改,按120元/天/人次,在乙方当月工程款中扣除支付；、由于乙方因质量整改不及时或拒绝整改造成工期延误,工期延误费由乙方负责.具体按工期治理条款处理；、终止合同.七、工期治理：1、乙方应当根据甲方的工期方案,配足技术力量和人员施工.具体技术力量和人员的数量由甲方指定.2、根据甲方的可行性工期方案根据实际情况,工期方案按月或施工层、段,以甲方签发的施工进度方案为准必须按时完成,否那么处以5001000元/天的工期损失费,在当月的工程款中扣除.工期损失费的处理：工期超过合同约定总工期的,工期损失费没收；总工期没有超过的,工期损失费退还.3、乙方的工程进度如果不能满足甲方的工

15、期要求,或甲方预见到乙方的进度将不能满足工期要求,甲方有权提出要求乙方增加人员、机械的整改举措.如果乙方在甲方提出整改后还达不到整改要求的,甲方有权按以下方法处理：、罚款处理,按造成后果的严重性罚款50010000元/次；、终止合同,另外委派队伍进场施工.乙方已完局部并到达质量要求的按70%结算,在扣除因工期延迟引起甲方损失后按六个月均分支付乙方.4、春节期间不放假.乙方必须保证在春节期间有不少于60%的正常人员工作,节后十天内必须保证人员100%到岗,否那么甲方有权对乙方每一位未到人员处以200元罚款,该罚款在当月工程款中扣除.八、平安治理：1乙方应自觉遵守工程建设施工现场平安生产有关治理规

16、定,严格按平安平安操作规程标准进行施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,采取必要的平安防护举措,消除事故隐患.2平安部门根据乙方提供的花名册对乙方工作人员进行三级平安教育,办理平安卡,工程部门工卡,在办理平安卡过程中乙方代表本人亦须同时办理,并由乙方代表签订安生产责任书,职工平安生产责任书.甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工.乙方有权拒绝违章冒险作业,对危及人身平安的行为有权批评、检举、控告.3因工伤原因人员伤害及违法违规原因造成人员伤害的事故责任和所发生的医疗费用及补助金的处理：1班组的职工凭本人身份证办理了工卡、平安卡后,在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害

17、的；工作时间前后在工作场所内从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；受工程部外派工作期间,由于工作原因受到伤害的；在工作时间和工作场所内,因履行工作责任受到暴力等意外伤害的；乙方代表应及时报告工程部并及时对伤者的抚慰和救援工作,同时应安抚好乙方其他工人,积极协同工程部做好事故的善后工作.以上所述发生的医疗费用,由工程部应急垫付,乙方代表应为乙方工人向工程部申请支付医疗费用.工伤医疗终结前所发生的医疗费用单据由班组负责人交由工程部平安部门,由工程部平安部门搜集保险理赔的相关资料上报公司由公司上报保险人保险公司申请理赔支付；2工伤医疗费用总额在贰万元以下的含贰万元由保险公司核保后理赔支

18、付,核保后自付费用非医保工程由其班组承当,理赔票据核保后的保险金由班组负责人向工程部提出申领.贰万元以上医疗费用由班组承当30%,工伤工人医疗终结后需发生的一次性工伤补助金由工程部、班组、当事人共同协调解决,协调后的补助总额由当事人承当10%,班组承当20%,工程部承当70%.3乙方的职工在本工程部上班的未办理工卡、平安卡者受到事故伤害的,因犯罪或违反治安治理条例伤亡的,酒后上班、醉酒导致伤亡的,自残或自杀的,一切责任由乙方自行承当包括乙方职工的未在本工程部上班的家属、小孩以及与本工程部无关的滞留人员.4乙方人员进入施工现场必须遵守平安技术操作规程和甲方的一切规章制度,增强班组工人的平安生产,

19、文明施工治理,遇事及时同甲方工程部相关人员协调.及时向甲方有关人员提出合理化的书面建议,严禁聚众闹事,打架斗殴,严禁蓄意拉闸断电,破坏生产.因此危及人身伤害、财产损失的,将由乙方承当事故的一切责任,并处以罚款5000元/次.5对新入场的工人,乙方代表必须在进入现场三天内提供班组书面平安教育,并由职工签字后上报甲方工程平安部门进行平安教育.进行了“三级平安教育、平安生产测试后,乙方才可安排职工上班,否那么一切平安事故由乙方自负,甲方有权对违反者进行罚款或令其停工,直至中止合同.6乙方班前对每位职工进行平安技术交底和主要工序特别平安交底,进行“三上岗、一讲评,并及时做好记录,并设立兼职平安员,催促

20、本班组内平安生产、文明施工工作.7甲方必须及时对乙方兼职平安员做好催促工作,协助乙方做好平安教育、安全检查和验收工作,消除平安隐患,把事故消灭在萌芽状态.万一发生平安事故,分清责任,按“四不放过原那么处理,因乙方违反平安操作规程施工或明知不安全蛮干造成事故的一切损失由乙方自负,乙方无条件处理好职工善后工作,如乙方书面提出不平安因素,甲方不予整改或瞎指挥的一切责任和损失由甲方承当.九、人员治理1乙方负责人要严格选择身体健康、技术过硬、劳动态度好或进步快,年龄在45岁以下技普工人员.严禁不在工程工作的人员含工作人员的家属、小孩及滞留人员进场,违反者清退.2进入施工现场人员要按工程部及保卫科的要求做

21、好审批施工员、工程经理、进场手续无身份证禁止入场,有前科的人禁止入场,听从保卫科长统一安排住宿和做好有关工程部和当地派出所要求的工作.暂住证甲方负责办理,办证费用由乙方支付.3乙方人员的进场三天内,由乙方代表提供乙方工人花名册,花名册上本人的签名及指印,身份证复印件报工程预算部门备案,并于每月按时提交增减人员名单,由工程预算部门将乙方提交的工人花名册抄送工程平安部门.甲方工程预算部门根据乙方代表提交的人员名单确认乙方实际用工人数,发放乙方的实际人工工资.乙方代表不提交人员花名册或月增减人员名单的,甲方将不予受理乙方产值申报.乙方代表有隐瞒工人不报的,甲方概不成认其用工,由此引起一切后果由乙方代

22、表承当.4无身份证人员及患有重大疾病传染病或职业病患者残疾以及精神失常人员者禁止录用.乙方代表要求录用时,须由乙方代表出具对此类被录用人的平安责任担保书及责任担保承诺书.5遵守工程部各项制度,及时做好平安文明施工、治安等教育.6对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员,经甲方指出,乙方须及时负责清退.对中途离开工地的职工,甲方不负责预支工资、生活费或路费,一切由乙方负责人自行解决.7乙方自觉遵守生活区食宿制度,不得进行赌博、打架、斗殴、嫖娼等违法乱纪的行为,一旦发现按甲方工程部规章制度处理.8乙方需要甲方安排住宿的,必须按甲方宿舍收费标准缴纳费用25.00元/人/月含水电费.9所有进场工人必须统一

23、服装、工卡和平安帽,由甲方统一代购,服装每套70元,每人两套,工卡10.00元/个加盖甲方公章前方生效,平安卡25元/个,平安帽12.00元/顶,以上均从乙方工程款中扣除.十、机械、工具、材料治理1、乙方自己提供预埋槽钢、预埋铁件和钢丝绳、电焊条等.2、乙方自己提供机具及设备,夜间照明甲方提供大灯.十一、平安生产及文明施工治理1、平安生产及文明施工鉴定标准：按本合同相关的平安约定、总分包合同有关平安生产、文明的约定、国家现行的?建筑施工平安检查标准?JGJ5999、?建筑施工高处作业平安技术标准?、JGJ80-20XX?建筑施工扣件试钢管脚手架平安技术标准?JGJ130-20XX平安文明施工以

24、最后建设单位、甲方、安检站评定为准.2、平安文明施工目标：XXX1平安生产文明施工样板工地.3、乙方须根据甲方施工现场总平面布置图要求,合理设置材料堆放场地.进场的钢管必须按甲方要求整理归堆,并做好状态标识.乙方应根据工程的实际进展合理组织人员对每日施工的工作面进行全面清理,做到平安文明施工标准化.十二、甲方责任甲方委托同志为驻工地工程经理,全面履行本合同内容.1、负责编制施工组织设计,统一制定各项治理目标,组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工,监督、检查和验收.2、负责工程主测量定位、沉降观测、组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交

25、工验收；组织乙方人员熟识设计图,制定施工方案,对班组人员进行技术交底、平安交底.3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；4、按时提供图纸,与本合同工作内容有关的标准图由乙方自己负责.5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬.6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系.7、甲方及时组织乙方人员进行质量互检,对乙方工程质量及时进行验收和催促,及时提供乙方提出的工程材料,做好后勤工作.8、负责为乙方工人代购意外工伤保险费用由乙方负责,理赔额度按购保险合同中规定赔偿,超额局部有乙方自负.9、组织人员参加平安知识学习和平安检查.10、配合负责材料

26、、机具进退场上下车.十三、乙方责任1、对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度.2、乙方根据施工组织设计总进度方案的要求,每月底前5天提交下月施工方案,有阶段工期要求的提交阶段施工方案,必要时按甲方要求提交旬、周施工方案,以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力安排方案,经甲方批准后严格实施；3、严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,保证工程质量到达约定的标准；科学安排作业方案,投入足够的人力、物力,保证工期；增强平安教育,认真执行平安技术标准,严格遵守平安制度,落实平安举措,保证施工平

27、安；增强现场治理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定,做到文明施工；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款.4、自觉接受甲方及有关部门的治理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合,照顾全局；每月初3号前上交上月班组活动记录.5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,配合项目部搭设各种平安警示标牌架,搞好生活区的治理,做好自身责任区的治安保卫工作；6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料；7、做好施工场地周围建筑物

28、、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款；8、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；所有的塔设包括撤除在内,撤除后及时在指定地点堆放整洁,做到工完场清.9、班组长代班长必须常驻工地,未经施工员许可离开现场,罚款200元/天.10、乙方须服从甲方及工程师的指令,保证工程的顺利进行保证每栋楼有4人进行脚手架的维护.11、外架搭设完毕后,乙方应经常检查加固,更换损坏及存在平安隐患的材料,并承当所有费用.12、如因乙方材料不合格,或搭设不标准等原因造成甲方工程质量、平安事故,乙方无条件承当所有责任.

29、13、定位轴线及标高由甲方负责测设,乙方负责调人配合,其他线由乙方负责,甲方监督.14、负责材料、机具从指定堆放点搬运到施工现场,撤除外架时把材料、机具从施工现场搬运到指定堆放点,堆码整洁.15对乙方违反本合同内容,甲方有权处以100500元/次人的罚款,情节严重或中途离场按本合同付款方法执行,其余款项作为罚款或甲方另外组织人员施工的费用.16乙方在施工过程中,假设由于施工场地的条件限制或其他特殊要求时,造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒,乙方必须按要求负责施工,其费用不予增加；假设大面积的工程部位施工完后,留有少量的零星部位放弃施工时,甲方将安排其他队组织进行施工,扣除乙方该部位应结款项的3

30、倍价格.17乙方自负材料机具的清理,对于不及时清理而影响其他队伍施工的,甲方有权予以500元/次的罚款,并责令其当天清理完毕.因清理不及时造成甲方工期延误的,甲方有权按工期治理相关条款对乙方进行处分.18、平安网、钢管、扣件、工字钢、钢丝绳等主材必须是合格产品,并向甲方无偿提供产品合格证、生产厂家资质证书、生产许可证等一切相关有效资料.如甲方发现乙方有不合格材料进场使用的,每次罚款50020000元,材料按检测报告为依据.19、每个扣件必须拧紧,拧紧度力矩扳手检测不能低于45N.m,检测按标准,每个不合格的罚款50.00元.20、平安网少绑一个网洞10.00元,钢笆片少绑一个网点10.00元每

31、张不能少于4个点.21、发现乙方不按JGJ130-20XX及技术交底搭设处架,三宅四口五临边围护,每次罚款5005000元/处.22、负责按时发放工人工资.如因乙方原因不按时发放或未发放工人工资引起的纠纷,一切责任由乙方承当并处以10000元/次的罚款.23、乙方应负责配备好各种规格的材料供甲方木工使用,否那么如何出现乱锯钢管的责任均由乙方负责.24、悬挑式卸料平台每次安装洞口大小要在2m范围内,其余必须立即恢复、封闭稳固,平台撤除后应在2小时内恢复洞口.十四、其他1、如因建设工程合同发包方原因,本工程无法继续,需要停工的,甲方尽量另行安排工作,如不能安排工作,甲乙双方签订停工协议,另行协商开

32、工,停工期间,假设停工在10天含10天内不发放生活费补贴,停工在10天以上,根据班组的工作人员每人元/天给予生活费补贴.如一年之内不能开工的,甲方按已完累计净产值的100%寸清价款.2、因甲方企业内部原因,工程部需要调整的,在本合同的根底上,由公司与乙方续约.3、不可抗力或者其他原因导致履行本合同困难的,本合同自行终止.4、甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本合同组成局部并执行.5、禁止转包或再分包：劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人.否那么,劳务分包人将依法承当责任.6、如中途发生民工工资纠纷时,按所在当地民工的最低工资兑现.7、未尽事宜,双方

33、协商签定补充协议.十五、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解.当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议在选定的方式前划“,：1、向XXX市仲裁委员会申请仲裁.2、向所在地人民法院起诉.十六、合同附件本合同连同以下附件组成“合同文件：附件一：XXX工程治理规定附件二：廉洁合作协议书附件三：承诺书附件四：建筑行业劳动合同附件当上述附件的内容与本合同的条款不一致时,以本合同的条款为依据.十七、合同生效与终止本合同订订立时间：年月日本合同订立地点：本合同正本一式四份,具有同等效力,由甲方执三份和乙方执一份.甲乙双方约定本合同自双方

34、法定代表人或委托代理人签字盖章后生效.在合同履行完成并在结清劳务费用后,本合同自动终止.乙方：公章或私章法定代表人签字委托代理人签字身份证号：联系:注：乙方附身份证复印件一份公章法定代表人签字附件一XXX目治理规定为保证乙方服从甲方治理并按期、按质、平安、文明地完成合同范围内的各项工作任务,处理好各工序间相互制约、相互影响、相辅相成的关系,乙方必须严格执行甲方XXX工程治理的规章制度.如乙方违反本规章制度,甲方有权依据本规章制度对乙方进行处分,并从当月的工程进度款或结算款中扣除.1但凡进入施工作业人员必须具备身份证,进场后的第二天要交身份证复印件两张和一寸半身的相片3张,否那么不准进场；2.吸

35、烟者不得在非吸烟区抽烟,违者一经发现每人每次罚款10.00元/支；3进入施工现场的工作人员必须佩戴平安帽且系好帽带,违者一经发现每人每次罚款100.00元；超过三次者责令退场；4施工现场的工作人员一律不准穿拖鞋,硬底鞋或光脚作业,工作衣服穿着整齐,不准带病及酒后工作,违者一经发现每人每次罚款100.00元.5.不准私人使用电炉,电饭煲等电器,违者一经发现没收电器并罚款100.00元.6施工用电不准乱拉乱接,必须由电工操作拉接,施工机械和电器设备不准带病和超负荷作业,施工机具由专人开启,违者一经发现每次罚款500.00元；7.高空作业必须系好平安带,违者一经发现罚款500.00元.8不准在施工现

36、场嬉戏,追逐及高空抛物等,以免伤人和场地污染.违者罚款100.00元.9严禁在未有平安举措的部位同时进行上下交叉作业,违者每人每次罚款100.00元.10 .严禁在工地内打架,聚众赌博,否那么罚款500.00元至3000.00元,严重者送公安机关处理.11严禁在工棚,宿舍,仓库存放危险物品,严禁在建筑物周边生火,以防火灾,违者罚款200.00元.12严禁破坏,偷窃工地内的所有公共财物,以及各种标志设施,违者一经发现罚款200.00元.13 .注意公共卫生,不准随地大小便,违者一经发现罚款50.00元.14乙方人员必须服从甲方的治理,如期参加甲方工程部举行的生产会议,并执行会议相关的决定.假设乙

37、方不能如期参加会议罚款200.00元/次,假设不及时执行会议的决定罚款250.00元/次；15假设甲方放与其工作内容相关的定位线时乙方不得少于2人配合用工.如乙方不积极配合甲方施工人员,甲方自行组织人员,费用由乙方负责并罚款每天每人100.00元；16砂浆机由甲方安排固定位置并安装好防护棚,乙方不得随意移动,违者一经发现每次罚款200.00元；17乙方要积极主动配合业主、监理、甲方平安文明检查,并做到“工完场清不遗留任何杂物在施工现场,假设施工完场地未按要求清理而影响平安、文明施工检查,扣罚款每处100.00元；18乙方需积极配合其后一道工序施工的正常进行,假设有意拖延其它工序施工,罚款每次200.