建设工程合同管理-313

1、建设工程合同管理 -313（ 总分： 105.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.00）1. 根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是 （ ） A抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产 C担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人 D担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：2. 某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则 （ ） A防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 B防护

2、措施由发包人完成，费用由承包人承担 C防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担 D防护措施由承包人完成，费用由发包人承担（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：3. 设计招标开标时，应由 （ ） 说明设计方案构思。 A招标人 B 投标人 C 总监理工程师 D工程师（分数： 1.00 ）A.B. C.C. 解析：开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明 投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。4. 某工程按 FIDIC 施工合同条件约定， 业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的 流动

3、资金用于工程施工， 在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金， 业主应返还承包 商（ ） 万元的保留金。A25 B30 C40 D50分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：5. 建设工程委托监理合同 (示范文本 ) 规定的合同有效期指 ( ) A监理合同注明的开始至完成的时间B监理合同约定的监理工作的日历天数 C监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间 D监理人自开始监理工作至保修期届满的时间(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：6. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( ) 签发接收证书。A

4、本该进行检验 H B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交 H D业主实际使用日(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 P160 五、竣工验收阶段的合同管理。 (一)竣工检验和移交工程。 3特殊情况下的证书颁发 程序。 (2) 因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验。有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工检验后再颁发接收证书，既 会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使 用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部

5、分工程移 交给业主照管和使用。7. 下列合同中，属于单务合同的是 ( ) 。A担保合同 B 赠与合同C运输合同 D 加工承揽合同(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：8. 承包人代为更换的发包人供应的规格与合同约定不符的材料所发生的费用由( )A承包人承担 B 发包人承担C承包人和发包人各承担一半 D 监理工程师决定承担责任者（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：9. 按 FIDIC 土木工程施工合同条件的规定，属于业主权利或义务的是 （ ） A颁发移交证书和履约证书B批准使用暂定金额和计日工C为工程和施工机械办理保险 D在缺陷责任期内负责照管工程现场（分数： 1.00 ）A.

6、B.C.D. 解析： 解析 竣工验收阶段的合同管理10. 为了保证工程质量， 对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前， 需要进行合同约定的物理和化学抽样检 验；对于此项检验应由 （ ） 。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用 D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：11. 我国建筑工程施工合同 （示范文本 ） 规定，由 （ ） 支付保险费用。A承包人 B 发包人 C工程师 D监理人（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：12. 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车

7、辆，开展监理工作时，监理单位使用自备车辆， 则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于 （ ） 承担。A附加千作费用，由委托人 B 额外工作费用，由委托人 C正常千作酬金范围，由监理单位 D 工程成本，由承包方(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：委托人为监理人驻工地监理机构开展工作提供的协助服务包括信息服务、物质服务和人员服务。物 质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。这些费用均属正常监理工作 酬金范围内。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理工作完成或终止时，监理人应将其交还委托人。 如果双方协定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经

8、济补偿。13. 某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人 由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( ) 万元。A3 B5 C7 D10分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：14. FIDIC 合同条件规定，当颁发整个工程的接收证书时， ( ) A不应返还保留金 B 应退还一半保留金 C应退还一半保留金的 40% D应全部退还保留金分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：15. 施工合同文本规定，如需验收，应 ( ) 。 A在专用条款内约定 B 在通用条款内约定 C由发包人随时决定 D 由工程师决定分数：

9、1.00 )A. B.C.D.解析：16. 供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( ) 计算交货数量。A查点法 B 理论换算法 C衡量法 D 经验鉴别法分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 数量验收的方法包括：衡量法、理论换算法、查点法。采购定量包装的计件物资，只要查点 货物即可。17. 在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，( ) 。A不退还发包人已付的定金 B 按该阶段实际工作量支付C按该阶段设计费的一半支付 D 按该阶段设计费的全部支付(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：18. FIDIC 分包合同中

10、，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索 赔时， ( ) 。A承包商也应承担责任 B 承包商不承担责任 C只可给予工期顺延 D 只给予费用补偿(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：19. 在监理合同签定后， 出现了不应由监理人负责的情况， 不得不暂停执行某些监理任务， 当恢复监理工作 时，还应增加不超过 ( ) 天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14 C24 D42(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：20. 某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )A可以采用直接委托方式发包 B

11、可以自行招标，但应当备案 C可以自行招标，无需备案 D 必须委托中介机构代理招标(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 如果招标人具备组织招标评标能力，可以自行办理招标事宜，向有关行政监督部门进行备案 即可。否则，须委托具有相应资质的中介机构代理招标。21. 在监理合同签定后， 出现了不应由监理人负责的情况， 不得不暂停执行某些监理任务， 当恢复照常工作 时，还应增加不超过 （ ）d 的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14C24 D42（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：22. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款

12、无效时，应当认为 （ ） 。A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B仲裁条款有效，由人民法院解决争议C仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：解析 P32（三）合同效力与仲裁条款。 合同成立后， 合同中的仲裁条款是独立存在的， 合同的无效、 变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为 合同无效将导致仲裁条款无效。发生争议后仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对 争议的处理。 P47（三） 仲裁。仲裁这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。如

13、果当事人之间 有仲裁协议，争议发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将争议提交仲裁机构仲裁。（四） 诉讼。合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。因此，如果合同中有仲裁条 款，则发生争议时仲裁条款有效，因为仲裁与诉讼在一个合同的解决中是不能并存的，不能同时选择。有 仲裁条款的必须由仲裁委员会仲裁，无仲裁条款的才交由人民法院解决。因此答案为A。23. 某施工合同的履行中，监理工程师于2003年 3月 1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成， 并于2003年4月20日向工程师递交了索赔意向通知， 工程师应（ ）。 A拒绝

14、接收索赔意向 B 接收索赔意向C提交发包人审核 D 与承包人协商索赔事项（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：24. （ ） 是指分析索赔事件的影响。A分析索赔事由 B 事态调查结果 C实际损失分析 D损害事件原因调查(分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析：实际损失分析，即分析索赔事件的影响，主要表现为工期的延长和费用的增加。如果索赔事件不造 成损失，则无索赔可言。损失调查的重点是分析、对比实际和计划的施工进度，工程成本和费用方面的资 料，在此基础核算索赔值。25. 初步设计经审查后， 发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改， 如果不是属于依据资料错误原因， 则修改资料责任

15、应由 ( ) 来承担。A委托方 B 设计单位 C监理工程师 D主管部门(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：26. 由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的是( ) 。A按国际通用标准处理 B 按国家示范文本进行处理 C按无效合同处理办法处理 D 双方应及时协商处理(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 根据设计合同关于违约责任的有关规定，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及 时协商解决。27. 承包人供应的材料与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期应( ) 。A费用和工期均补偿 B 费用补偿，工期不补偿C费用和工期均不补偿 D 费用不补偿，工期补偿(分

16、数： 1.00 )A.B.C. D.解析：工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆 除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。28. 评标采用综合评分法可以较全面地反映 ( ) 。 A投标人能力的高低 B 投标人的财务状况 C投标人的素质 D 投标人的分包计划(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：29. 债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以( ) 或将标的物提存。A终止合同 B 解除合同C中止合同 D 不履行合同(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：30. 下列关于建设工程设计变更

17、管理的表述错误的是( ) 。A其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更 B由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担 C施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更D由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为设计变更管理。 施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。 其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。发生这类情况后，由当事人 双方协商解决。工程施工中经常发生设计变更，对此通用条款作出了较详细的规定。工程师在合

18、同履行管 理中应严格控制变更，施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更。如果由于承包人 擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担，延误的工期不予顺延。31. 某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( ) 。A由施工承包商承担 B 由材料供应商承担C由施工承包商和材料承包商各承担一半D 建设单位承担(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：32. 代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担( ) 责任。A违约 B 隐瞒 C 缔约过失 D违法(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：33. 执行政府指导价的

19、合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价 格下降时，应执行 ( ) 。A原价格 B 新价格 C 原价格和新价格的平均价 D 市场价格(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：34. 采用综合评分法评标时，以 ( ) 为最优。A报价最低标书 B 报价最高标书C报价接近标底标书 D 得分最高的投标书(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 决标成交阶段的主要工作内容35. FIDIC 施工合同条件适用于 ( ) 。A固定总价合同 B 调值总价合同 C单价合同 D成本加酬金合同(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：36. FIDIC 施工合同条件

20、中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是 ( ) A争端裁决委员会由仲裁委员会指定B争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 C争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 争端裁决委员会的裁决，属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同 争议的调解，但其性质则属于个人委托。争端裁决委员会成员的报酬应由业主和承包商平均分担，仲裁是合同争议的最终解决方式。37. 应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( ) 。A撤销权 B 同时履行抗辩权 C后履行抗辩权

21、D不安抗辩权(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：38. 下列说法错误的是 ( ) 。A承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42 天内开工B工程师应至少提前 7 天通知承包商开工日期C承包商收到开工通知后的 28 天内提交施工进度计划D承包商提交施工计划 28 天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认可该计划已被工程师认可(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：由于编制计划和按计划施工是承包商的基本义务之一， 因此承包商将计划提交的 21 天内，工程师未 提出需修改计划的通知，即认为该计划已被工程师认可。39. FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是 ( ) 。 A工程师

22、对分包工程无权发布指示B分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理 C分包合同的当事人是业主和分包商D承包商对分包工程的实施负有全面管理责任(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：40. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交 ( )A现场同期记录 B 索赔意向通知C索赔报告 D 索赔证据分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：41. 委托监理合同的通用文件是 ( ) 。A合同专用条件 B 合同标准条件 C监理委托函 D中标函(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：42. 下列不能索赔工期的是 ( ) 。A业主提前占有工程 B

23、不可预见的外界条件 C延误发放图纸 D延误移交施工现场(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：43. 工程竣工验收未能通过， 经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。 这种情况下， 计算承包人的实际竣工 日期应为 ( ) 日。A承包人第一次提交竣工验收报告 B 承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D 办理竣工验收手续(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：44. 投料试车组织和试车工作由 ( ) 负责。A承包人 B发包人 C 监理工程师 D 设备供应商(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：45. 某采用 FIDIC 施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5 月1

24、日，承包商在 4月 15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5月 15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到 5月18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为 （ ） 。A4月 15日 B5月 1日 C5月 15 El D 5月 18日（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析： 解析 P160 五、竣工验收阶段的合同管理。 （一）竣工检验和移交工程。 3特殊情况下的证书颁发 程序。 （2） 因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验。有时也会出现施工已达到竣工条件，但

25、由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工检验后再颁发接收证书，既 会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使 用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移 交给业主照管和使用。 本题即属于此种情况，应以本该进行竣工检验日的 4 月 15 日签发工程接收证书， 因 此答案为 A。46. 解决工程合同争议，应由 （ ） 起诉。A甲乙双方中的任何一方起诉 B 甲乙双方共同起诉C监理工程师起诉 D 其他有关方面（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：47. 勘察合

26、同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（ 一）、（ 二）两个版本，分别适用于 （ ） 的委托任务A岩土程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察 C为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D要求简单的勘察、要求复杂的勘察（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析： 解析 P90 二、勘察设计合同示范文本。 （ 一）勘察合同示范文本。勘察合同示范文本按照委托勘察 任务的不同分为两个版本。 1建设工程勘察合同 （ 一）GF-2000-0203 ，该范本适用于为设计提供勘察工作 的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探等勘察；2建设工程勘察合同（ 二 ）GF-200

27、0-0204 。该范本的委托工作内容仅涉及岩土工程。这是这两个范本的区别所在。48. 当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（ ） 。A可拒绝赔偿 B 不得提出异议C可中止履行义务 D 可要求仲裁机构予以适当减少（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析： 解析 承担违约责任的方式49. 监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得 （ ） 的认可。A发包人 B 委托人 C承包人 D分包人（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：50. 某工程监理酬金总额 45万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责 任给业主造成经济损失 60 万元。依据

28、委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为 （ ） 万元。 A45 B57 C42 D60（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 55.00）51. 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（ ） 。（分数： 2.00 ）A. 工程加速索赔B. 工程变更索赔C. 合同中明示的索赔 D. 合同外的索赔 E. 合同中默示的索赔解析： 解析 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。52. 根据合同法的规定，约定债务抵销的 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 必须通知对方B. 标的物的种类、品质可以不相同 C.

29、 债务要求不高 D. 必须经当事人协商一致E. 通知自到达对方时生效 解析：( ) 的义务53. 合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质，目的和交易习惯履行分数： 1.00 )A.抗辩B. 通知C.合作D.保密E. 协助解析：54. 在违约责任的承担中，损失赔偿额应当 ( )(分数： 2.00 )A. 相当于因违约造成的损失B. 不包括合同履行后可获得的利益C. 包括合同履行后可获得的利益D. 可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E. 不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失解析： 解析 P45( 三)赔偿损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符

30、合约定的，给对方造 成损失的，应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得 的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。55. 根据建设工程设计合同 (示范文本 ) 的规定，下列 ( ) 属于设计人的责任。(分数： 2.00 )A. 提供必要的现场工作条件B. 保证设计质量 C. 遵循合理设计周期的规律D. 对外商的设计资料进行审查E. 配合施工的义务 解析：56. FIDIC 施工合同通用条件中规定，发生 ( ) 时，可以给承包商合理延长合同工期(分数： 2.00 )A. 放线错误B. 发生变更 C. 施工中遇到异常

31、不利气候条件D. 施工中遇到其他承包商的干扰E. 由于传染病或政府行为导致工期延误 解析：57. FIDIC 施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )分数： 2.00 )A. 合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B. 争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C. 争端裁决委员会不需要常驻工地D. 未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见 E. 争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担 解析：58. 依据委托监理合同示范文本规定， ( ) 属于额外的监理工作。(分数： 1.00 )A. 合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B

32、. 由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C. 由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D. 出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作E. 应委托人要求更改服务内容而增加的工作 解析：59. 工程师对索赔的预防和减少要做到 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 正确理解合同规定 B. 尽量为承包人提供力所能及的帮助 C. 建立和维护工程师处理合同事务的威信 D. 始终以业主的利益为重 E. 做好日常监理工作，随时与承包人保持协商解析：60. 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )(分数： 2.00 )A. 监理人选择的监理工作分包单位

33、须征得委托人同意 B. 监理人调换总监理工程师须征得委托人同意 C. 批准监理人的监理工作实施细则 D. 要求更换不称职的监理人员E. 审查监理人提交的监理报告 解析：61. 下列有关隐蔽工程与重新检验提法正确的有( ) 。(分数： 2.00 )A. 承包人自检后书面通知工程师验收 B. 工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C. 若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D. 重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延E. 若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题酌情况下才能要求承包人对 已隐蔽的工

34、程进行重新检验 解析：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收 记录。 工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明 质量验收合格，经工程师在验收记录上签字后，承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人 应在工程师限定的时间内修改后重新验收。若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的 检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师

35、在场情况下进行的验收，工程师 应承认验收记录的正确性。无论工程师是否参加了验收。当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重 新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期； 检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。62. 设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括( ) 。(分数： 2.00 )A. 一次检验即达到性能保证值指标 B. 一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行 C. 二次验收不合格，缺陷属

36、于采购方使用原因 D. 采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验E. 二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因 解析：63. 建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )(分数： 1.00 )A. 工程概况 B. 设计人员应交付的资料和文件C. 变更及工程费的调整 D. 治理工程的检查和验收 E. 发包人应提供的资料 解析：64. 设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括( )(分数： 1.00 )A. 处理有关设计问题 B. 进行设计交底 C. 协助施工承包人编制施工方案D. 参加重要隐蔽工程部位验收 E. 参加竣工验收 解析：65. 随着工程项目管理的规范

37、化发展， 施工合同条件增加了一些土木工程施工合同条件没有包括的 内容，如 ( ) 等，使条款涵盖的范围更为全面、合理。(分数： 2.00 )A. 业主的索赔 B. 质量管理体系 C. 业主的资金安排 D. 通用条件条款的标题E. 争端裁决委员会 解析：66. 受要约人对要约内容的实质性变更包括 ( ) 等。(分数： 2.00 )A. 违约责任的变更 B. 数量的变更 C. 增加建议性条款D. 履行期限的变更E. 增加说明性条款 解析： 解析 P27( 二)承诺。 (3) 受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。有关合同标的、 数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任

38、和解决争议方法等的变更，是对要约内 容的实质性变更。故本题答案为 A、B、 E。67. 合同法规定的合同有效条件包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 B. 当事人意思表示真实 C. 合同当事人签字或盖章D. 不违反法律或社会公共利益E. 合同应当采用书面形式 解析：68. 法人应具备 ( ) 等条件。(分数： 2.00 )A. 依法成立 B. 有必要的财产或者经费 C. 有自己的名称、组织机构和场所 D. 经上级行政主管机关批准 E. 能够独立承担民事责任解析： 解析 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织

39、。 法人应当具备以下条件：(1) 依法成立；(2) 有必要的财产或者经费；(3) 有自己的名称、组织机构场所；(4) 能够独立承担民事责任。69. 按照建设工程委托监理合同 (示范文本 ) 的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束 力的合同文件包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 中标函 B. 投标保函C. 监理合同标准条件 D. 标准、规范E. 监理委托函 解析：70. 建设工程施工合同 (示范文本 ) 中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中 ( ) 是错误 的。(分数： 2.00 )A. 联动无负荷试车，由承包人组织试车B. 单机无负荷试车，由工程师组织试车C

40、. 由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延D. 由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延E. 试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工解析： 解析 本题考查的内容是对工程试车的组织者以及试车中双方的责任，考生必须要掌握此内容，没 有什么技巧可言。71. 根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 要约所处法律效力状态不同 B. 撤回和撤销的目的不同C. 撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D. 对要约人的约束条件不同E. 受要约人对要约知晓的情况不同 解析：72. FIDIC 施工合同条件规定的“不可

41、预见物质条件”范围包括 ( )(分数： 2.00 )A. 不利于施工的自然条件B. 招标文件未说明的污染物影响C. 不利的气候条件D. 战争或外敌入侵 E. 招标文件未提供的地质条件解析： 解析 “不可预见物质条件”范围包括不利于施工的自然条件；招标文件未说明的污染物影响；招 标文件未提供的地质条件。73. 采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师在 ( ) 方面认为有必要时发布变更指令。(分数： 2.00 )A. 任何工作质量 B. 特性的变更 C. 任何联合竣工检验D. 要求承包商使用他目前正在使用的施工设备去完成新增工程E. 协调几个承包商施工的干扰 解析：74. 下列施工过程中发生

42、的事件中，属于不可抗力的有 ( ) 。分数： 2.00 )A. 地震 B. 洪水 C. 社会动乱 D. 承包人责任造成的爆炸E. 发包人责任造成的火灾解析：75. FIDIC 分包合同条件规定，关于分包合同支付程序的表述，正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 承包商代表经过审核后，将其列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准 B. 承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息 C. 承包商代表经过审核后，将其作为从合同，与主合同的支付报表一并提交工程师批准D. 承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付不需要计算拖期利息E. 分包商在合同约定的日期

43、，向承包商报送该阶段施工的支付报表 解析：本题考核的知识点为分包合同的支付程序。分包商在合同约定的日期，向承包商报送该阶段施工的 支付报表。承包商代表经过审核后，将其列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准。承包商应在分包 合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。76. 业主或承包商无法预测而保险公司又不承保的风险包括( ) 。(分数： 2.00 )A. 战争 B. 革命或内战 C. 放射性污染 ( 非承包商原因 ) D. 一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用E. 承包商或分包商雇员引起的混乱 解析：属于业主的风险包括；(1) 战争、敌对行动、入侵，外敌行动；(2) 工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战 ( 在我国实施的工程均不采用此条 款 ) ；(3) 不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4) 超音速或亚音速飞行物产生的压