制作停车系统合同

1、市政大厦停车收费系统工程安装承包合同 甲 方：厦门市市政建设开发总公司乙 方：厦门昆安信息科技有限公司日 期：2011年01月26日协 议 书发包人(甲方)：厦门市市政建设开发总公司承包人(乙方)：厦门昆安信息科技有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称：市政大厦停车收费系统 工程地点：厦门市湖里区市政大厦 工程内容：停车场管理系统 工程立项批准文号： / 资金来源： 企业自筹 二、 工程承包范围承包范围： 1、停车场管理系统 三、 合同工期开工日

2、期：收到中标通知书之日起第 7 天。竣工日期： 合同工期总日历天数 天。四、 质量标准工程质量标准： 合 格 。合同价款金额(大写)：壹拾壹万陆仟叁佰叁拾贰元肆角叁分 (￥：116,332.43 元) ，详见附件清单。五、 结算方式：1、 以人民币转帐方式支付有关款项。2、 乙方设备全部到场后，甲方应支付给乙方工程总价70%的，待工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的全部工程款。3、 增减工程量的单价确定：在原工程量清单之内的项目，按承包人原合同清单中的综合单价计算；不在原工程量清单之内的项目，由承包人提出适当的单价，经发包人审核后确定。4、 免费维保期为1年 六、 甲方的一般义务及责任1、

3、 对整个工程实施总体管理，根据工程施工进度统一规划与实施性具体计划，向乙方提交有关材料施工计划；2、及时确定并下达实际施工材料的品名、数量、交货期、型号规格、标准及技术要求。3、负责协调、安排施工现场设备材料的堆放场地4、甲方应监督乙方按照有关施工安装规范和要求进行施工。5、按照约定及时支付有关合同款项。七、 乙方的一般义务及责任1、应按照甲方的要求与计划及时和正确地施工和供应有关货品；2、应按照合同文件以及设计有关要求及时和正确地进行的施工，设计与优化、制造、检验、供货、交货和安装等服务，确保施工的质量和的货物及提供的服务符合合同文件规定标准和品质；3、在甲方提供移交的安装施工场地之后，按甲

4、方要求及时进场进行本次项目的管线、设备等施工安装，确保安装按时、保质、保量和安全的完工和竣工；八、 不可抗力1、如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；2、受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。九、 税费1、政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；

5、2、政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担；3、在中国以外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负责。十、 争议裁决1、在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，双方应通过友好协商解决，如从协商开始14天内仍不能解决，应通过向甲方住所地人民法院起诉方式解决；2、 向人民法院起诉，在收到判决书后，如有异议，有异议方应在收到裁决书后10天内提出异议，逾期未提的，判决具有法律效力，双方应遵照执行；3、 在起诉期间，除进行起诉的部分外，本合同其它部分应继续执行。十一、 违约终止合同1、甲方在乙方违约而可能导致合同目的和甲方重大利益无法实现情况下，甲方可向乙方发出终止部分

6、或全部合同的书面通知书：2、如果乙方未按合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部材料及相关服务；3、如果乙方未履行合同规定其它任何义务，在上述任何一情况下，乙方在收到甲方发出的违约通知书后14天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；4、 在甲方根据上述第18.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买相应未交付的材料及服务，乙方应对甲方购买这些材料及服务所超出的费用进行赔偿；但是，乙方应继续执行合同中未终止部分。十二、 合同生效1、合同自双方签字盖章之日起生效。2、本次项目的相关文件以及合同签订及履约过程中双方洽商一致并正式签署的相关文件（资料）均

7、为本合同文件的有效组成部分，对双方均有合同约束力。3、本合同正本一式二份，甲方和乙方各执一份；副本二份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。合同订立时间： 2011 年 01 月 25 日合同订立地点： 厦门市政大厦本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。（以下无正文）甲方：(公章)厦门市市政建设开发总公司 乙方：(公章)厦门昆安信息科技有限公司住 所： 住 所：厦门市思明区龙山南路251号之七204室G 单元16号301单元法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电 话户银行： 开户银行：工商银行厦门鹭江支行账号： 账号：4100 0200 09

8、20 0080 830邮政编码：361012 邮政编码：361009附件清单序号设备名称规格型号品牌单位数量单价金额1、入口设备：1电动道闸JSDZ004捷顺台13,800.00 3800.00 2数字车辆检测器JS564捷顺台21,000.00 2000.00 3入口控制机套1主要配件IC卡读写系统JS680捷顺台13,154.00 3154.00 控制系统JS1301捷顺台13,200.00 3200.00 机箱及其他附件JS6019捷顺台13,325.00 3325.00 出卡机构JS588捷顺台13,610.00 3610.00 LED显示屏JSTC0604捷顺台11,425.00 1

9、425.00 语音系统JS675A捷顺台1688.00 688.00 4无源远距离读卡器PJ1126捷顺台15,700.00 5700.00 2、出口设备：1电动道闸JSDZ004捷顺台23,800.00 7600.00 2数字车辆检测器JS564捷顺台41,000.00 4000.00 3出口控制机捷顺套2主要配件IC卡读写系统JS680捷顺台23,154.00 6308.00 控制系统JS1301捷顺台23,200.00 6400.00 机箱及其他附件JS5019捷顺台23,325.00 6650.00 LED显示屏JSTC0604捷顺台21,425.00 2850.00 语音系统JS67

10、5A捷顺台2688.00 1376.00 4无源远距离读卡器PJ1126捷顺台15,700.00 5700.00 3、出口岗亭处管理设备：1收费管理软件JSOCT2008-P捷顺套23,800.00 7600.00 2独立式读写器独立式读写器捷顺台22,100.00 4200.00 3通讯转换盒JS670捷顺个2150.00 300.00 4软件狗软件狗捷顺个2100.00 200.00 5收费管理电脑330MT（双核处理器E2160，1G内存，160G硬盘，19寸液晶）DELL台14,500.00 4500.00 6UPS电源500W科士达台1500.00 500.00 4、图象对比设备1高

11、清晰度摄象机RK-J707D-3罗普特台31,240.00 3720.00 2自动光圈镜头自动光圈镜头国产 个3300.00 900.00 3聚光灯聚光灯国产 个3320.00 960.00 4护罩护罩国产 套3360.00 1080.00 5安装单立柱/支架1.5m定制根3380.00 1140.00 6图像处理卡SDK2000深圳张3650.00 1950.00 7图像处理软件图像处理软件深圳套3350.00 1050.00 8视频线SYV75-5帝一米3002.15 645.00 9电源线RVV3*1.5帝一米3004.85 1455.00 10联网线RVVP6*1.5帝一米3009.64 2892.00 11地感