安装合同模板汇总10篇

1、【必备】安装合同模板汇总10篇在当今不断发展的世界，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编精心整理的安装合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。安装合同 篇1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本监控工程施工事项协商一致，订立本合同，小区监控安装合同。一、 工程概况工程名称：小区工程范围：监控系统设备安装工程内容：监控系统布线、设备安装及调试二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)合同金额： 元整(大写： )本工程在小区监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;

2、超出小区监控系统工程范围内的项目若小区需要增加，由双方协商定价。三、产品质量及安装调试要求：1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合约定的产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，未经甲方同意，不得随意更改方案2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范， 便于使用及维护，符合国家有关技术标准。3、由甲方协助提供安装场地及电源。四、工程项目建设期限：合同签定后3日内进场施工，整个施工工期3天。(20xx年2月 日开工，20xx 年月 日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)五、售后服务：1、乙方所提供合同内设备，从竣工正常使用之日起，所有

3、产品及零配件均为一年的保修。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修、人为因素或不可抗力的因素不在保修范围。2、在保修期间上门维修设备时甲方应积极给予配合、尽可能在短时间内维修完毕，合同范本小区监控安装合同。3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。六、竣工及付款方式：自合同签定起2日内支付合同总金额的30%( ￥ 元整)，工程竣工正常使用后将工程剩余款项70%(￥ 元整)(此部分资金不计算利息)，逾期不付按0.1%支付滞纳金、项目施工安装、调试完毕后由乙方通知甲方设备安装完毕，并提供相应的技术资料。项目施工安装、调试完毕后，并签

4、注验收结论。七、约定事项1、为确保工期，争取提前竣工，甲方应积极配合乙方。2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。3、附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。八、违约责任：1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过20天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。十、本合同按中华人

5、民共和国合同法，中华人民共和国产品质量法，消费者权益保护-法等有关法律条款执行。十一、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。十二、本合同一式两份，由甲方执一份十三、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。十四、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：年 月 日安装合同 篇2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)本合同是根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定， 双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、主机设备本项目执行标准：GB50072-20xx冷库设计规范本项目选用的主机设备及技

6、术要求见附件。二、 合同价款1、见附件一：冷库设备安装及材料明细表2、合同总金额：人民币：大写 元 小写 元三、 乙方负责的工程范围1、制冷机组设备的安装;2、库体喷涂 、库板的拼装连接、库门的安装;3、冷媒管道制作及保温安装;4、室内外电源连接线、控制线、控制器安装;5、机组开机测试运行。四、 主机设备交货时间、地点、安装工程工期1、主机交货地点：2、甲方联系或委托联系人：王彦强 电话：135934387773、安装工程工期：当乙方收到工程预付款、 分期付款 当日起算 30天内完工，并验收交付使用。4、如遇下列情况，工期作相应调整，并用书面形式确定顺延期限。(1)甲方在合同开工日期，未能准备

7、好施工用水、电、施工场地及相关等 条件;(2)发生设计变更，如：系统布置变更，材料材质变更，双方另行协商;(3)在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间。五、 双方责任1、甲方责任(1)甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、 为乙方安装、培训提供场地、50HZ、220V380V 电源等实施条件 。(2)甲方负责提供电源到乙方指定位置。(3)甲方参与工程质量和施工进度的监督。(4)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收。(5)甲方负责提供乙方施工人员住宿及生活保障。2、乙方责任(1)乙方 保证工程施工质量和施工进度。(2)乙方在施工中， 严格遵守甲方管理制度，

8、 安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。(3)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付使用。六、 工程变更工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议。七、 工程验收及保修1、工程验收(1)主机设备和附属材料的进场由双方验收合格方可施工 。(2)竣工验收：工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收，甲方应得到乙方验收通知后三天内由双方共同进行工程验收，如甲方在接到乙方验收通知后三日不对工程进行验收，则视为工程验收合格。2、保修(1)整机保修12个月(含工程安装)，乙方在接到甲方报修电话后24 小时内到达甲方地点(如遇晚上时间则在 48小时内)，保修期内无论何种情况，制冷剂不属保

9、修范围，制冷剂费用由甲方自行承担。(2)保修期外，乙方维修时按市场价向甲方收取维修费及材料费。(3)主机若由电压不稳程序不平衡造所引起的故障由甲方负责承担。八、 付款方式1、签订合同即付人民币：60% 人民币： 元2、设备到场即付人民币：38 % 人民币： 元3、竣工验收合格后即付人民币：2% 人民币： 元九、 违约责任1、验收中工程质量不合格，乙方负责无偿修理;2、工程交付时间不符合规定， 超期之日起计罚金， 年按合同总价2计罚金。3、甲方未按合同规定付清合同款项时，甲方按逾期的实际日期，每日按合同总价的2偿付逾期违约金，总违约金不得超过合同总金额的20%，同时，乙方有权终止所售后服务设备及

10、安装工程的保修期服务，所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。十、 合同争议解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。十一、 其它约定条款本合同未尽事宜以及对本合同的变更、修改或补充，须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。1、设备安装的土建部分由甲方负责解决;2、本合同自甲方付款之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日安装合同 篇3甲方（委托单位）：乙方（受委托单位）： 娄底市建设工程有限公司设备安装部甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。一、

11、工作内容乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。安装约米高度。（注：不含装车、卸车、转运费用及维修）。二、安装费用及检测资料费用按元包干。（注：）三、付款方式1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。2、起重设备安装至约米时甲方再付元。四、双方责任（一）甲方责任1、负责基础施工及基础验收备案资料（材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供）。2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的操

12、作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因）。五、违约责任未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。六、其他款项1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。安装合同 篇4_年_月_日建筑安装工程承包合同签订合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；施工单位：_，以下简称乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

13、第一条： 总则一工程名称：_.二国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划，工程项目表，申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计，总概算等文件号。三工程编号：_.四工程地点：_.五工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目览表）。六工程造价，本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元（各单项工程造价详见工程项目览表）。第二条： 工程期限本合同全部工程自_年_月_日开工至_年_月_日竣工（各单项工程，中间交工工程开、竣工日期详见工程项目览表）。在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式

14、确定顺延期限：一因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二因甲方提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者；三因甲方不能按期供图，供料，供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条： 施工准备一甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源，电源和运输道路的接通；向乙方提供所有工程设计图纸；组织设计、施工单位进行工程设计交底。二乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行

15、现场平面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条： 物资供应一本合同全部所需材料按下列第（ ）项供应方式办理：1特殊材料，统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供应；2统配部管材料由乙方负责办理申请，订货，调剂使用。特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供应；3包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。4二成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准

16、设备，甲方可委托有条件的乙方加工。三工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其它规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。四凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。五由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条：工程款结算一本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（ ）项办理：1以施工图预算加增减变更预算进行结算；

17、2按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；3按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；4包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算。5二本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程造价总数_ _元的百分之_一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之_的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。第六条： 施工与设计变更一乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量

18、第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。二在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁等损失，应由甲方负担：1施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；2施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；3在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对

19、在建工程应商定做到安全部位。三在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责；符合要求者，其检查费用由甲方负责。五在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特

20、殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条： 竣工验收，结算与保修一，乙方在单项工程竣工前_日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。二竣工工程经检验合格，从验收之日起_天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接管， 致使已验收工程发生损失， 应由甲方负担。三某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据

21、。四在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。五工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。六竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：1增减工程变更的有关手续和其它洽商记录；2隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲

22、方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。七乙方在单项工程竣工验收_天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在_天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据以拨款。八工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨，管道漏水，漏气，堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。第八条： 奖励，惩罚与仲裁一乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节药的工程投资，百分之_归乙方，百分之_归设计单位。二由于乙

23、方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之_的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之_的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节药的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。三甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。四施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，根据一方当事人的请求，可以提交有管辖权的工商行政管理部门

24、仲裁。第九条： 工程负责人和工伤事故一甲方派_同志为驻现场负责人，乙方派_同志为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。二乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。第十条： 合同份数及有效期一本合同一式_份。其中正本两份，甲乙双方各执一份； 副本一式_ _份，报送甲乙双方的主管部门，工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。二本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。第十一条： 附则一本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款

25、，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。安装合同 篇5合同编号：签订地点：发包方：（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙方”）依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。一、 合同内容的金额：见附件清单。二、 交货时间、地点、方式：交货安装地点为：三、 付款方式：1、合同签订后2、月天内付款3、工程全部完工后四、 工程要求工程质保期： （从工程完工开始算）不扣质保金。五、 验收1、 合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写工程竣工报验单，验收期为乙方填写工程竣工报验单后三天内；2、 验收合格后，甲方

26、在工程竣工报验单上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。六、 乙方应履行的责任1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；3、 工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。七、 甲方应履行责任1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；3、 产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；4、 甲方验收产品时，如发现货物的品种、数

27、量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。5、 产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。八、 违约责任违约方向守约方支付合同总价5每天的违约金。九、 不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。十、 产品所有权甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。十一、合同附件1、2、3、 经双方签字盖章的产品技

28、术图（与合同配置不符处，以本附件为准）； 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书； 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。十二、争议解决1、2、 本合同未作规定的，按照中华人民共和国合同法的规定执行； 如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。十三、合同生效1、 本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；2、甲 方： 乙 方：代 表 人： 代 表 人：电话号码： 电话号码：日 期： 日 期：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。安装合同 篇6甲方：乙方：甲乙双方就变压器安装等事宜经

29、协商达成以下协议：一、 工程内容：1、 安装变压器 台；2、安装落地式配电箱 台；3、 电缆米等。二、 工程造价包含：以上工程量预算价为 元，经双方协商后同意按照 元一次性包死，不做调整。二、 工程工期：协议签定后乙方确保 年 月 日前施工完毕并送电。三、 付款方式：甲方竣工验收合格，甲方一次性支付工程款。四、 双方的权利和义务：1、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备，甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工，甲方有义务协调施工过程中的周边事宜，甲方有义务为乙方提供必要的申请文件；2、乙方必须按照国标和供电局规范施工，必须采用国标材料和设备，不得偷工减料

30、，工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行，乙方在实施过程中可根据现场情况对预算方案局部调整但必须按照合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电，必须文明施工和安全施工，乙方对该工程施工期间的人员安全负责。五、 违约责任：1、乙方确保按照甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期，如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权扣除乙方的工程款作为补偿；2、任何一方故意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必须承担对方的所有损失；3、如遇双方均不可抗拒的原因（如自然灾害、国家政策重大变化等）造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。六、 本协议未尽事宜双方友好协商解决，本协议

31、一式四份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效，协议履行完后本合同自动失效。甲 方： 乙 方：签 字： 签 字：盖 章： 盖 章：20xx年7月10日安装合同 篇7甲方： （以下简称甲方）乙方：郑州星原锅炉设备工程有限公司 （以下简称乙方）一、工程名称：锅炉安装；二、工程地点：甲方锅炉房（）；三、工程范围及工作内容：1. 1台DZL4-1.25-A锅炉本体及阀门仪表安装；锅炉上台就位归甲方。2. 锅炉所属辅机安装，包括：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机（除尘器用户安装）；甲方负责土建基础制作。3. 锅炉所属全套辅机之间的烟风道、汽水管道、配电线路的敷设施工，水箱现场制作

32、；4. 对于能够利用的旧材料、旧设备，如：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机、法兰、管道等，乙方本着对甲方负责和节约的原则，尽量修旧利废；5. 汽水管道出锅炉房100米到车间，价格另议。6. 乙方负责办理锅炉安装开工和验收的相关手续并承担费用；7. 乙方协助甲方办理锅炉使用证，甲方承担费用。四、材料供应和技术要求：1. 安装所有材料由甲方购置，包括：钢管、钢板、保温材料、油漆、润滑油、电线、阀门和标准件等等；2. 乙方承担安装辅料和工具，包括：电焊条、氧气乙炔等安装使用物料；3. 甲方提供符合要求的锅炉技术资料，乙方按锅炉技术资料与甲乙双方协商的要求施工。五、验收标准

33、：1. 蒸汽锅炉安全技术监察规程及相关国家标准和规范；2. 当地技术监督局检验合格；六、工程期限：自20xx年 月日开工之日起，至试车合格之日止，计 30天。如遇超过4小时的停水停电，及材料供应不及时，工期应相应顺延。七、工程造价：1. 安装工费共计 万 千元整（不含锅炉房以外管道）。2. 施工期间的水、电费归甲方单位。3. 出现本合同以外的安装项目，甲、乙双方根据河南省工程施工定额计算价格。4. 如果因甲方原因出现返工和误工，甲方应给乙方签证，施工完成后双方协商解决。八、付款方式：1. 合同成立，甲方预付仟元整；2. 工程进行半数再付 万元整；3. 安装调试验收合格后，甲方一次付清合同款；4

34、. 甲方必须将工程款支付到合同约定的乙方公司账户。九、其它：1. 施工期间，乙方必须严格遵守并服从甲方单位的规章制度和安全管理规定。甲方应派专人协调现场施工。2. 施工期间，甲方提供食宿条件，费用乙方自理。3. 乙方应安全文明施工，如发生工伤事故，乙方负责。4. 施工期间因乙方原因造成设备、设施损坏，乙方应当修复或赔偿。5. 未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由郑州市劳动仲裁委员会裁决。 以下无正文。甲方：乙方：郑州星原锅炉设备工程有限公司 甲方代表： 乙方代表：地址：地址：郑州市高新区瑞达路99号 开户行： 开户行：建行开支帐号：联系方式：合同签定日期：安装合同 篇8甲方：北京金鼎轩装饰工程

35、有限公司乙方：经甲乙双方协商一致，就“阿田大虾”户外广告安装安全问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证；二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验,负责安装并交付使用,当事人须明确,双方不存在雇佣关系三、 为确保安装人员的人生安全，乙方必须安排专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故（费用）由乙方承担;三、乙方的安装人员必须身体健康,严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业；乙方须按国家有关规定，为安装 人员进行人生保险（或已购买）；四、乙方对因安装过程中使用工具

36、不当造成的人员伤害及设备损害负责。五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用；七、 乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。六、乙方指派现场安全安装负责人为,进行安全操作指导工作;；七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成 的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生，责任一概与甲方无关。十、本合约书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持

37、一份。十一、有效期自 年 月 日生效至 截止甲方：乙方：法定代表人法定代表人：委托代理人 委托代理人：安装合同 篇9发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条劳务分包人资质情况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(如果授权

38、)(注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。)2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师第二条劳务分包工程项目及劳务报酬1、分包工程项目工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务报酬(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。劳务分包项目清单见附表。表中的工程量不作为算工程数量。(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，最终算依据为业主批复的乙方承担的工程费用算书金额。(3)本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。(4)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本

39、合同相应劳务分包清单项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。(6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项

40、其他不进行分割，其他项目乙方占%.(7)本项目发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承担。(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用)，乙方承担费用元(元)整。(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承担，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴纳。第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内

41、撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。第四条分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%，单位工程合格率100%.2、乙方按照四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工，工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的规范、验标要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场

42、技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单单，原则不允许随意更换

43、。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元·天·人的'罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承担。第六条安全施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查，按规

44、定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、

45、用具等，施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方

46、。8、甲方有权检查乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚，直至安全隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任。10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承担，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处罚。11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过

47、合同部分乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否则，甲方将根据对乙方的安全指标考核果具体情况予以扣留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内

48、通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条工期延误1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的

49、生活补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。第八条材料供应及机械设备使用1、材料供应(1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购

50、买的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料计划，否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承担。甲方提供材料清单见附表。(2)除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格后方可使用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。(4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承担。如果业主对本工程材料进行调

51、整，材料调差待业主批复后按照雅砻江两河口水电站交通工程3#公路标段施工招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。2、施工机具、机械设备供应(1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应及时组织上场，安排操作人员和进行管理。乙方上场主要施工机具、机械设备清单见附件。(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条变更设计1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。3、对于人力

52、不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进行补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条计量与算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用

53、全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方承担。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供