XX年一级建造师建筑实务模拟试题1答案

1、一级建造师建筑实务试题精选1答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题备选项中，只有 1个最符合题意）1 .当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大基坑最可取开挖方案是（A ）。A.放坡挖土 B.中心岛式挖土C.盘式挖土 D.逆作法挖土2 .室内防水工程施工环境温度应符合防水材料技术要求，并宜在（B ）以上。A . -5C B. 5 cC. 10c D. 15c3 .吊同一重物，斜索夹角不同，如图所示，斜索中拉力为N,总吊索拉力为 P,则（C ）。A.Pa>Pb Na>NbB.Pa=Pb Na<N b4.根据混凝土结构工程施工质量验收规范 检验应合格；当采用计数检验时，除有

2、专门要求外, 重缺陷。C.Pa=Pb Na>NbD.Pa<Pb Na<Nb（gb50204）规定。检验批中一般项目，其质量经抽样合格点率应达到（C ）以及上，且不得有严A. 50% B. 70% C. 80% D. 90%5 .基本烈度大体为在设计基准期超越概率为（C）地震烈度。A.6%B.8%C.10%D.12%6 .根据钢筋混凝土梁受力特点，梁和板为典型（C ）构件。A.受压 B.受拉 C.受弯D.受扭7 .浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0(B)m。8 .某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察是

3、（ A ）。A.柱基、墙角、承重墙下C.基槽开挖深度9.锤击沉桩法正常打桩方式采用A.重锤高击，高锤重打C.轻锤高击，高锤轻打B.槽壁、槽底土质情况D.槽底土质结构是否被人为破坏（B ）。B.重锤低击，低锤重打D.重锤低击，低锤轻打10. 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝 士强度不应低于标准值（B ）。A.70%B.75%C.80%D.85%11. 某施工企业承揽了一项才g土任务，土方量为 9000m3,采用甲型液压挖土机进行施工。甲型液压 挖土机每台班产量为 400m3,单价为1000元/台班，则用该挖土机完成土方开挖直接费为（ B ）元。A

4、. 20000 B. 22500 C. 25000 D. 2750012. 下列全玻幕墙施工，错误是 （ A）。A.钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收B.吊挂玻璃夹具不得与玻璃直接接触，夹具衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固C.允许在现场打注硅酮结构密封胶D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装13. 常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点是( B ) 。A.木模板 B.组合钢模板C.钢框木胶合板模板D.钢大模板14. 一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于( C )mm 时，不宜采用绑扎搭接接头。A.22B.25C.28D.

5、3215. 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗，最终应当经 ( A )批准。A. 城市规划行政主管部门B. 建设行政主管部门C. 原设计单位或具有相应资质等级设计单位D. 房屋物业管理单位16. 石材饰面铺贴完，养护时间最少不应小于 ( B )dA.3B.7C.14D.2817. 采用玻璃肋支承点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是( D ) 。A. 钢化玻璃B. 夹层玻璃C. 净片玻璃D. 钢化夹层玻璃18. 砂浆稠度越大，说明( B ) 。A.强度越小B.流动性越大 C.黏结力越强D.保水性越好19. 民用建筑工程室内装修采用某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于 ( B )

6、m 2 时， 应对不 同产品、不同批次材料游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。A.200B.500C.700D.100020. 下列要求不符合国家防火规范是( B )。A. 图书室、档案室顶棚、墙面应采用 A 级装修材料B. 建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用 B 级装修材料C. 消火栓门颜色与四周装修材料颜色应有明显区别D. 建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用二、多项选择题 (共 10 题，每题 2分。每题备选项中，有2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得 0.5分)21. 混凝土耐久性包括( ABCE )等性能。A.抗渗

7、性 B.抗冻性C.碱骨料反应D.抗辐射E.混凝土碳化22. 建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确施工做法为 ( CE )。A. 先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工B. 下部沟槽、暗管与地面工程同时施工C. 按照先地下、后地上原则施工D. 先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收E. 先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工23. 实行竣工验收备案制度工程有( AC )。A.高层建筑B.抢险救灾工程C.市政基础设施工程D.临时性房屋建筑E.农民自建低层住宅24. 下列关于建筑工程施工现场消防器材配置说法，正确有( ADE )。A 应有足够消防水源，其进水口一般不

8、应小于两处B, 一般临时设施区，每100m2配备1个10L灭火器C 临时木工加工车间，每30m2 配置一个灭火器D 油漆作业间，每25m2 配置一个灭火器E 消防箱内消防水管长度不小于25m25 下列关于建筑装饰装修材料复验取样说法中，正确有( ABE)。A 对同一厂家生产同一品种、同一类型进场材料应至少抽取一组样品进行复验B 对材料质量发生争议时，应进行见证检测C 对同一类型进场材料，应至少抽取三组样品进行复验D 见证取样和送检比例不得低于应取样数量50 E 在抽取样品时，应首先选取有疑问样品26 建筑工程施工管理过程中，注册建造师签章文件下列说法正确是（ABC ） 。A 工程停复工报审表是

9、施工组织管理文件B 工程开工报告是施工组织管理文件C 工程竣工报告是质量管理文件D 施工现场文明施工措施是安全管理文件E 工程质量保修书是质量管理文件27 建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确有（BE ） 。A 主龙骨应平行房间短向布置B 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmC 纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板四周向中间固定D 纸面石膏板长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上E 吊杆长度大于1500mm 时，应设置反向支撑28某项目经理部质检员对正在施工砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定数据有（ BCD ）mm 。A 7 B 9 C 10

10、D 12 E 1529 针对水平混凝土构件模板支撑系统施工方案，施工企业需进行论证审查有（ ABD ） 。A.高度超过8m B.跨度超过18m C.施工总荷载大于10kN/m2D.集中线荷载大于20kN/m 2 E.均布面荷载大于 8kN/m 230 下列关于施工现场照明用电说法，正确是（ ABDE）。A 比较潮湿场所，电源电压不得大于36VB 潮湿和易触及带电体场所照明，电源电压不得大于24VC.特别潮湿场所，电源电压不得大于 24VD 人防工程电源电压不得大于36VE.灯具离地面高度低于2.5m场所，电源电压不得大于36V三、案例分析题（共5 题，（一）、 （二）、 （三）题各20分， （

11、四）、 （五）题各30分）（一）背景资料： 某市建筑公司承建供电公司职工培训楼工程， 地下一层， 地上十二层， 建筑面积 24000m2 ，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为 2006 年 8 月 8 日。2006年4月28日，市建委有关管理部门按照建筑施工安全检查标准 （JGJ59-99）等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员事；在对专职安全员进行考核时，当问到安全管理检查评分表检查项目保证项目有哪几项时，安全员只说到了目标管理、施工

12、组织设计两项；检查组人员在质量检查时，还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较严重蜂窝现象。检查结束后检查组进行了讲评， 并宣布部分检查结果如下： （ 1 ） 该工程 文明施工检查评分表、 三宝、四口防护检查评分表 、 施工机具检查评分表等分项检查评分表（按百分制）实得分分别为80 分、 85 分和 80 分（以上分项中满分在汇总表中分别占 20 分、 10 分和 5 分） ；（ 2 ） 起重吊装安全检查表实得分为 0 分；（ 3 ）汇总表得分值为 79 分。问题1 项目经理对自己应负安全管理责任认识全面吗?说明理由。2 专职安全员关于安全管理检查评分表中保证项目回答还应包括哪几项?3 该工程混凝

13、土表面蜂窝现象应该如何处理?4 .根据各分项检查评分表实得分换算成汇总表中相应分项实得分。5 .本工程安全生产评价结果属于哪个等级？说明理由。解答：1 .项目经理对自己应负安全管理责任认识全面吗？说明理由。不全面。因为项目经理对工程项目安全负全面领导责任。2 .专职安全员关于安全管理检查评分表中保证项目回答还应包括哪几项？还有：安全生产责任制分部（分项）工程安全技术交底安全检查安全教育3 .该工程混凝土表面蜂窝现象应该如何处理？应除掉附近不密实混凝土和突出骨料颗粒用水清理干净并湿润再用高一级标号细石混凝土填补应振捣密实并养护4 .根据各分项检查评分表实得分换算成汇总表中相应分项实得分。汇总表中

14、各项实得分数计算方法：分项实得分=（该分项在汇总表中应得分 对亥分项在检查评分表中实得分）+100则：文明施工分项实得分 =20X80+100=16.0分« 三宝”、四口 “防护分项实得分=10X85勺00=8.5分施工机具分项实得分 =5X80勺00=4.0分5 .本工程安全生产评价结果属于哪个等级？说明理由。不合格等级，因为起重吊装安全检查评分表没有得分。（二）背景资料某办公楼由12层主1I1和3层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为 41周。合同约定，工期每提前（或拖后）1天奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略施工网络进度计划，

15、并得到甲方批准。该网络进度计划如下图所示：辅接工程施工过程中发生了如下事件：事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工Ho事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，因此造成增加用工 30 个工日，材料费、机械台班费计2 万元，辅楼主体工作工期拖延 1 周。事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工 8 个工日，该工作工期延长 4 天。事件四：因乙方购买室外划等号管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人

16、工 8 个工日，该工作工期延长 4 天，材料损失费1 万元。事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工技术措施，使得该工作工期缩短了 1 周，该项技术组织措施费为 0.6 万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划 相符。问题1 .该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作），计划工期是多少？2 .针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔理由。3 .该工程可得到工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少？4 .合同约定人工费标准是30 元/工日，窝工人工费补偿标准是18 元/工日，该工程其他直接费、间接费等综合取费率为30%.在工程清算时，乙方应得到索赔

17、款为多少？1 .该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼工程、设备安装、装饰装修。计划工期为41周。2 .事件一，可提出费用和工期索赔要求，理由：地质条件变化是甲方应承担责任，产生费用及关键工作工期延误都可提出索赔。事件二，可提出费用索赔。理由：乙方费用增加是由甲方原因造成，可提出费用索赔；而该项非关键工作工期拖延不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。事件三，不应提出任何索赔。理由：乙方窝工费及关键工作工期延误是乙方自身原因造成。事件四，不应提出任何索赔。理由：室外工程管线材料质量不合格是乙方自身原因造成，产生费用和工期延误都应由自己承担。事件五，不应提出任何索赔。理由：乙方采取加快施工技术

18、措施是为了赶工期做出决策，属于自身原因。3 .该工程可得到工期补偿为3 天。关键工作中，基础工程工期延误已获得工期索赔，主楼主体工程工期延长 4 天，而装饰装修工程工期缩短了 1 周，其余非关键工作工期拖延对总工期无影响，总工期缩短了3天，故工期奖励对应天数为3天，工期奖励款额为 3天X 2500元/天=7500元。4 .乙方应得到索赔款：（18X 15+30X40+50000+20000） （ 1+30%） =92911 元。（三）某住宅楼工程地下1 层，地上 18 层，建筑面积22800m2 。通过招标投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）按照建设工程施工合同（示范文

19、本）» （GF-1999-0201）签订了施 工合同。合同总价款5244 万元，采用固定总价一次性包死，合同工期 400 天。施工中发生了以下事件：事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60 天竣工。事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质包工头签订了主体结构施工劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组两个月工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2 天。事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭设计变更增加费用 43 万

20、元， 发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用 51840 元，临时设施及停窝工损失费 178000 元索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。2事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4事件四中，总承包方提出各项请求是否符合约定?分别说明理由。答：1事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期不合法。理由：施工单位(总承包方 )与房地产开发公司

21、(发包方)已签订合同，合同当事人欲变更合同须征得对方当事人同意，发包方不得任意压缩合同约定合理工期。2事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪合法。理由：总承包方与没有劳务施工作业资质包工头签订合同属于无效合同。3事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是违约。理由：总价合同也称作总价包干合同，即根据施工招标时要求和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时， 业主付给承包商价款总额就不发生变化。 意味着当施工内容和有关条件发生变化时，合同价款总额也会发生变化。4事件四中，总承包方提出各项请求是否符合约定以及理由：(1)玻璃实际修复费用索赔请求符合约定。理由：不可抗力发生后，工程本身损害所造成经济损失由

22、发包方承担。(2)临时设施损失费索赔请求不符合约定。理由：不可抗力发生后，非工程本身费用由所在方自行承担。(3)停窝工损失费索赔请求符合约定。理由：不可抗力发生后，停工损失由承包人承担。(四)背景资料：某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001 年 1 月 20 日向符合资质要求A 、 B 、 C 三家承包商发出投标邀请书， A 、 B、 C三家承包商均按招标文件要求提交了投标文件，最终确定 B 承包商中标，并于2001 年 4 月 30 日向B 承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令 B 承包商先做开工准备，再签订工程承包合同

23、。 B 承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001 年 6 月 1 日，业主又书面函告B 承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B 承包商拒绝了业主决定。后经过双方多次协商，才于 2001 年 9 月 30 日正式签订了工程承包合同。 合同价款为 1000 万元建设工程施工合同， 合同工期为6 个月， 竣工日期为2002 年 4 月 30 日。承包合同规定：(1)工程预付款为合同总价10。(2)扣回工程预付款比例、 时间为：当工程款 (含预付款)付至合同价款50下个月开始分两个月扣回，每个月扣回工程预付款50。(3)

24、 当工程款(含预付款 )支付至合同总价80时暂停支付，余款竣工时进行结算。(4)工程质量保证金为工程结算总价款3 ，竣工结算时一次扣留。(5)工程款支付方式为按月结算。该工程施工过程中，发生了以下事件：事件一：5 月份业主提出并经设计单位同意，进行了一项设计变更，改变了某装饰材料品种，使合同价款增加了 15 万元，实际完成建安工作量因此增加到 165 万元，但不影响工期。事件二：6 月份由于业主原因造成施工单位费用增加，施工单位提出索赔要求，经业主签认给予施工单位补偿价款为 5 万元，该项索赔也不影响工期。经业主工程师代表签认B承包商实际完成建安工作量(第 1月第6月)见下表。工程第售数据表H

25、的1-23456安标完成建军E作万元）380烟60165150藁匚单收索的擀Stt方元）5本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下，2005年9月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其它专业防水施工单位修理，修理费为5万元。问题1 .指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺 ？2 .业主迟迟不与 B承包商签订合同，是否符合招标投标法规定？说明理由。3 .在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，B承包商可采取哪些保护自身合法权益措施？4 .本工程预付款是多少万元 ？工

26、程预付款应从哪个月开始起扣 ？各月业主工程师代表应签发工程款各 是多少万元？（请列出计算过程）5 . B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任？说明理由。屋面漏水彳理费应由谁承担？答：1 .指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺 要约邀请是业主投标邀请书，要约是投标人提交投标文件，承诺是业主发出中标通知书。涵明理由。30日内订立书面合同。B承包商可采取哪些保护2 .业主迟迟不与 B承包商签订合同，是否符合招标投标法规定 不符合。按招标投标法有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3 .在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时， 自身合法权益措施？B

27、承包商可以采取措施：1）继续要求业主签订合同；2）向招标监督管理机构投诉；3）向约定仲裁机构申请仲裁；4）向法院起诉。4 .本工程预付款是多少万元 ？工程预付款应从哪个月开始起扣？各月业主工程师代表应签发工程款各是多少万元？（请列出计算过程）（1）本案例工程预付款为：1000 M0%= 100 万元（2）本案例起扣点为：1000 >50%= 500 万元依据本案例合同规定，至3月份，累计工程款（含预彳款）为：100+380+160= 640万元，超过了起扣点，按合同约定，应从 4月份扣回工程预付款。各月工程款支付情况：1000 >80%= 800 万元12月份：业主应支付工程款为

28、380万元，累计实际支付工程款：380+100=480万元<800万元3月份：业主应支付工程款为 160万元，累计实际支付工程款：160+480=640 万元 <800 万元4 月份：本月应扣回工程预付款，按合同约定扣回工程预付款50。即：100 >50 % =50 万元160-50= 110 万元，累计实际支付工程款：640+100=750 万元 800 万元5 月份业主应支付工程款：本月实际完成建安工作量165 万元，本应支付工程款为165-50 = 115万元，累计工程款(含预付款)为：750+115= 865 万元 >800 万元，因此本月实际应支付工程款为：1

29、15-(865-800) = 50 万元累计支付工程款(含预付款) ： 750+50=800 万元6 月份：竣工结算工程造价：1000+15+5 = 1020万元(或表中各月累加)工程质量保修金：1020 >3% = 30.6 万元6 月份完成建安工作量为 150 万元，索赔金额5 万元， 5 月份尚未支付工程款为：865-800=65 万元竣工结算时业主应付工程款：150+5+65-30.6 = 189.4 万元5 B 承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任 ?说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担应承担责任。因为在正常使用条件下，屋面防水工程最低保修期为 5 年。修理费 5 万元应由

30、 B 承包商承担。(五 )背景资料某公司承接了寒冷地区某商场室内、外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：事件一：因木龙骨为甲供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。事件二：在送样待检时，为赶计划，施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差检验。事件四：施工检查时，出现如下问题：(1)塔吊与临时生活设施共用一个配电箱：无配电箱检查记录。(2)塔吊由木工班长指挥。(3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩 1m宽左右通道，端头 20mx 20m场地堆满大模板。(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到第28 周 4 层结构拆模后， 劳务分包方作业人员直接从窗口向外乱抛