招标文件--昌邑市新建业学校公寓楼冷暖工程项目(1)(4)

1、昌邑市新建业学校公寓楼冷暖工程项目竞争性磋商文件项目编号：ZFCG-2017-154-01-57采 购 人：昌邑市新建业学校采购代理机构：山东世纪华都工程咨询有限公司 2017年5月昌邑市新建业学校公寓楼冷暖工程项目目 录 第一章 竞争性磋商公告2第二章 磋商须知5第三章 磋商项目内容及要求13第四章 合同条款及格式18第五章 响应文件相关格式24第六章 评审办法411第一章 竞争性磋商公告昌邑市新建业学校公寓楼冷暖工程项目竞争性磋商公告一、采购项目：昌邑市新建业学校公寓楼冷暖工程项目二、采购项目编号：ZFCG-2017-154-01-57采购内容（详见采购文件）供应商资格要求预算（万元）公寓

2、楼冷暖工程投标人应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，且应符合以下要求；（1）具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；（2）本项目不接受联合体投标。93.2409三、采购项目情况：四、网上报名及获取采购文件1.报名时间：2017年5月25日09时00分至6月1日17时00分（北京时间）。2.报名方式：网上报名（无需现场报名）供应商登陆潍坊市公共资源交易网（网址）注册、诚信入库并进行网上报名。已注册的企业可直接报名。3.公共资源交易网注册及报名程序：（1）诚信入库：在潍坊市公共资源交易网报名供应商需先进行诚信入库，注册时诚信库审核地区请选择“昌邑市”。（2）上传证件：注册完成后通过网

3、站会员中心“企业会员系统”登陆，选择“供应商”类型，填写基本信息并上传有关证书和资料的原件图片或扫描件（上传复印件的，验证将不被通过）。（3）网上验证：昌邑市公共资源交易中心实施网上验证，验证通过后即可进行网上报名，网上验证时间：上午09:00至11:30，下午13:00至17:00（法定公休日、节假日除外，验证时限为1个工作日，请各供应商尽早提前注册，避免因验证时间不足而影响投标报名）。（4）报名：供应商从“企业会员系统”登陆，在“采购业务”“填写投标信息”中，找到要投标的项目，点击“+”号进行网上报名（投多个标段的，每个标段均需点击“+”报名），也可用手机扫描市公共资源交易网左侧二维码，下

4、载“交易通”APP，使用手机报名。注：系统操作过程中遇到任何问题请登陆潍坊市公共资源交易网首页，点击右侧“视频课堂”观看各操作步骤的视频讲解或在“资料下载”“综合下载”中下载“政府采购供应商操作手册”和“企业网上注册登记入库常见问题解答”。4.获取采购文件：请已报名供应商于2017年5月25日9时00分至6月 1日17时00分（北京时间）登陆潍坊市公共资源交易网“企业会员系统”，在“采购业务”“采购文件下载”中自行下载采购文件。售价：0元。注：网上报名通过不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评审委员会组织的资格后审为准。五、递交投标文件时间及地点 1.时间：2017年6月12

5、日14时00分至2017年6月12日14时30分（北京时间） 2.地点：昌邑市公共资源交易中心（昌邑市交通街中段会议中心（市民之家）一楼第三开标室）。六、开标时间及地点 1.时间：2017年6月12日14时30分（北京时间） 2.地点：昌邑市公共资源交易中心（昌邑市交通街中段会议中心（市民之家）一楼第三开标室）。七、联系方式 1.采购人：昌邑市新建业学校 地址: 昌邑市富昌街171号 联系人：董准德 联系方式2.采购代理机构：山东世纪华都工程咨询有限公司 地址：潍坊市高新区世界之窗商务大厦 联系人：陶晓彬、姜晓飞 联系方式186636660

6、08、其他： 1.本项目发布的媒介为：潍坊市公共资源交易网、潍坊市政府采购网、中国山东政府采购网、中国政府采购网。 2.关于本项目的疑问提出、答复、变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在潍坊市公共资源交易网及有关网站发布。供应商有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。 3.供应商资格评审阶段，采购代理机构协助评审委员会通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询供应商信用记录，对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录

7、名单的供应商以及列入潍坊市国家税务局、潍坊市环境保护局确定的联合惩戒对象名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 发 布 人：山东世纪华都工程咨询有限公司 发布时间：2017年5月24日 第二章 磋商须知第一部分 磋商须知前附表序号内容说明和要求1项目名称昌邑市新建业学校公寓楼冷暖工程项目2采购内容详见“第三章 磋商项目内容及要求”3采购人昌邑市新建业学校4项目地点昌邑市富昌街171号 5标段划分一个标段6质量要求符合国家相关规定7质保期2年8工期要求自签订合同之日起20日内供货安装完毕9承包范围磋商文件要求的所有范围。10合同名称政府采购工程采购合同11资金来源自筹资金12供应商资格要求投标人

8、应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，且应符合以下要求；（1）具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；（2）本项目不接受联合体投标。13投标有效期90日历天14磋商保证金数额保证金数额：18000元（大写：壹万捌仟元整）15磋商保证金递交方式电汇，汇款时请注明项目名称，所投标（包）号（分标段时）。16磋商保证金递交截止时间2017年6月12日14时30分17磋商保证金 递交银行、账号磋商保证金银行电汇凭证原件于投标截止时间之前同响应文件一起递交。开户银行：齐商银行潍坊分行账户名称：山东世纪华都工程咨询有限公司账 号：8011 1450 1421 0073 64行 号：3134 58

9、06 5322交 换 号：002818答疑及踏勘现场各投标单位于2017年6月2日9时，在昌邑市新建业学校南门集合，统一踏勘现场,不参加后果自负。地址: 昌邑市富昌街171号。供应商在阅读磋商文件后，如有疑问需要澄清，须在2017年6月2日15时前发盖公章扫描件或照片至邮箱并发送word可编辑电子版至邮箱（两者缺一不可）：sjhd_cy，同时电话通知招标代理机构本项目负责人确认接收18663666008）。答疑文件经有关单位同意后，在交易系统中以答疑文件的形式发出，供应商获取采购文件后，磋商前及时关注交易系统采购业务下的“答疑文件”栏目中下载答疑文件。19响应文件份

10、数正本一份，副本五份。20投标文件递交时间、截止时间及开标时间、地点投标文件递交时间：2017年6月12日14时00分至14时30分，逾期不予受理。投标截止时间及开标时间：2017年6月12日14时30分；开标地点：昌邑市公共资源交易中心（昌邑市交通街中段会议中心（市民之家）一楼第三开标室）。21成交原则综合评审、合理定标,不保证最低价成交。22投标控制价控制价：93.2409万元（超出控制价的报价为无效报价）。1适用范围11本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的昌邑市新建业学校公寓楼冷暖工程项目。2磋商双方21“采购人”系指昌邑市新建业学校。22“供应商”系指无条件接受磋商文件的各项要求，并向磋

11、商小组提交响应文件的单位。3磋商代表31磋商代表必须是法人代表或持有法定代表人授权委托书的被授权代表。4磋商费用41无论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的自身费用，中标单位还应承担公证费（成交供应商在领取成交确认书前交至公证处）和招标代理服务费。招标代理服务费由成交供应商承担，额度按“国家计委计价格（2002）1980号文件”规定工程类标准收取。5响应文件51响应文件的组成 供应商应按磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对磋商文件做出实质性响应，否则其磋商资格有可能被磋商小组否决。5. 1响应文件商务部分主要包括：（1） 磋商

12、函（格式见附件）（2） 法定代表人身份证明（3） 法人授权委托书（4） 各类工程投标报价表（5） 项目管理机构（6） 供应商其他资料（7） 磋商文件规定的其他内容（8） 证件明细表52资格资质证明材料供应商应提供令采购人满意的资格文件，以证明其符合磋商合格条件和具有履行合同的能力，为此所提交的磋商资格文件应包括以下内容（有效原件）：（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或具有统一社会信用代码的营业执照）；（2）具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；（3）法定代表人身份证明书，法定代表人授权委托书；（开标时法定代表人亲自参加的，提供法定代表人资格证明书，可不提供法定代表人授权委托书。

13、）（4）合同、荣誉表彰证书等原件；（5）磋商文件规定的其它需提供的资料。注：以上证件中前3项为资格后审必备条件，开标时须同时提供原始证明文件，缺一不可，供评标委员会审查，未通过资格审查的投标人将不能进入详细评审。（6）信用信息查询供应商需提供信用信息查询记录或信用承诺书（信用承诺书见附件1），信用信息查询渠道为“信用中国”网站（）、中国政府采购网（）等渠道。查询截止时间节点为提交投标（响应）文件截止时间。查询内容：失信被执行人（法人或者其他组织）的名称、统一社会信用代码（或组织机构代码）、法定代表人或者负责人姓名；失信被执行人（自然人）的姓名、性别、年龄、身份证号码；生效法律文书确定的义务和被

14、执行人的履行情况；失信被执行人失信行为的具体情形；执行依据的制作单位和文号、执行案号、立案时间、执行法院；人民法院认为应当记载和公布的不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的其他事项。 注：对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商以及列入潍坊市国家税务局、潍坊市环境保护局确定的联合惩戒对象名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。5.3响应文件的签署及规定（1）响应文件按5.1组成，装订成册。（2）响应文件一式六份，其中正本一份，副本五份。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有

15、法定代表人或被授权代表签字或印章。（3）响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。（4）供应商应将响应文件进行密封并加盖供应商印章。（5）响应文件中磋商报价表上必须加盖公章和法人（被授权代表）签字或盖章。（6）响应文件必须在2017年6月12日14时30分前送达磋商地点。5.4响应文件的修改与撤回5.4.1 供应商可以在递交响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。在磋商截止时间以后，不能更改响应文件。5.4.2 供应商的修改或撤回通知，应按本须知第5.3条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字

16、样）。5.4.3在磋商截止日期与磋商文件中规定的磋商有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件，否则其保证金将不予退回。6磋商保证金6.1磋商保证金以电汇或网银方式交纳。6.2未成交供应商的磋商保证金磋商结束后5个工作日内无息退还。6.3发生下列情况之一，磋商保证金不予退还。6.3.1供应商之间相互串通磋商的；6.3.2供应商与采购人串通磋商的；6.3.3供应商向采购人或者磋商小组成员行贿，谋取成交的； 6.3.4.供应商以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的； 6.3.5磋商后在磋商有效期内，供应商撤回其响应文件；6.3.6成交供应商不按规定签定合同的。6.4成交人的

17、磋商保证金在与采购人签订了经济合同后无息退还。7磋商报价说明7.1本项目采用固定总价方式计价。7.2供应商在踏勘现场后对本磋商文件中所列清单如有疑义请提出，如不提出则视为无意义。中标后成交供应商在实际施工过程中应按照采购人要求施工，不得因清单描述追加费用。7.3本次磋商采用二轮报价（最后报价）法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，磋商过程中，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则不能成交。第二轮报价是按照第一轮报价下浮后的报价，其中组成报价的各单项报价应按照与第二轮报价相同的下浮比例同比例下调；下浮比例=（第一轮报价-最终轮报价）/第一轮报价100%，暂估价不得调整，如果供应商不接受此调整

18、，其报价将被拒绝。7.4所有报价均以人民币报价。各供应商按照磋商文件的要求及磋商文件提供的报价表进行报价，所报价格应包含全部费用，供应商应综合考虑、合同包含的所有风险责任的各项费用及其他附带服务的费用及以上完成项目承包范围的全部费用等。供应商报价中未含或漏含的费用视为对采购人的让利，一经成交，在以后合同执行中不予调整。最低报价不能作为成交的保证。8磋商工作程序（1）磋商代表向磋商小组递交响应文件（2）公开第一轮报价（3）磋商小组审阅响应文件：磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的

19、供应商，不得进入具体磋商程序。（4）磋商开始，与供应商谈各项内容：磋商小组所有成员集中与单一供应商按照次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价、响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。 （5）各供应商重新提交响应文件（或最后报价）：供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应

20、文件（若磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价），最后报价.是供应商响应文件的有效组成部分。磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。（6）磋商小组进行打分磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体的评分办法详见第八章。（7）确定成交供应商（8）采购人与成交供应商签订合同。9磋商会议由采购人授权委托的采购代理机构主持；昌邑市新建业学校有关人员参加。由公证处对响应文件密封情况进行确认说明。10磋商小组磋商小组由采购人代

21、表和评审专家组成，采购人代表不得担任磋商小组主要负责人。11磋商纪律（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密；（2）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时报告；12无效报价情况说明12.1磋商过程中发现供应商有以下情况时，其响应文件作无效处理：（1）在规定的截止时间之后递交的；（2）未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；（3）未按规定交纳保证金的；（4）不具备磋商文件中规定的资格要求的；（5）报价超过采购控制价的；（6）未全部响应磋商文件规定的实质性要求的；（7）不符合法律、法规规定的其他情形。12.2有下列情况之一

22、，终止采购活动：（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；（2）供应商的报价均超过采购控制价的；（3）因重大变故，采购任务取消的；（4）不符合法律、法规规定的其他情形。13.对响应文件的修正131磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：13.1.1磋商时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准。13.1.2响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。13.1.3响应文件中填报的工期、质量标准等

23、内容前后不一致时，以投标函填报的为准；13.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，供应商同意后，调整后的响应报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被拒绝并且其磋商保证金也将被没收，并不影响评审工作。14合同授予141磋商文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件等均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。142当按照合同履行义务，完成成交项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。143本项目磋商有效期为90日历天。15签订合同15.1采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件签订合同。15

24、.2成交供应商如不按本磋商文件规定与采购人签订合同，则采购人将废除其成交资格，并没收其磋商保证金，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。15.3成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成磋商项目服务，不得将成交项目转让（转包）给他人。66第三章 磋商项目内容及要求一、主要设备清单楼层间数房间名称单间面积冷指标总冷负荷热指标总热负荷风盘备注w/wW/W选型数量一层20单间宿舍20.00 150 3000 1202400 FP-681卧式暗装二层22单间宿舍20.00 150 3000 1202400 FP-681卧式暗装三层22单间宿舍20.

25、00 150 3000 1202400 FP-681卧式暗装四层22单间宿舍20.00 150 3000 1202400 FP-681卧式暗装五层22单间宿舍20.00 150 3000 1202400 FP-681卧式暗装六层22单间宿舍20.00 150 3000 1202400 FP-681卧式暗装序号设备型号数量单位备注1超低温喷气增焓主机AZ-7004台以上台夏季45下可稳定制冷，冬季-25下可稳定制热，无电辅加热情况下能够满足供热需求；智能动态除霜；机组必须采用低温高效喷气增焓技术，压缩机采用谷轮涡旋压缩机，采用高效换热器（承压1.4Mpa），每台机组采用2台全封闭涡旋式压缩机。自

26、带整体智能控制系统，可显示每台机器运行状态，总制热量：不低于420kW，制热功率：18.4kw总制冷量：不低于330kw，制冷功率：19.6KW制冷量测试工况：出水温度7，室外环境温度35；制热量测试工况：出水温度45，室外干/湿球温度7/6，20P水侧压降45KPa。2卧式暗装风盘FP-68130台制热量：Q=4.9kW，制冷量：3.2kw，噪音：39dBA,电机为国内一线品牌，蒸发器做亲水3风机盘管控制器液晶控制器130个4配电柜1台满足主机配电，及防水要求品牌建议为施耐德，正泰,德力西等知名品牌5控制柜1台实现主机设备多台联动水泵联动，无人值守控制，电器元件品牌建议为施耐德，正泰，德力西

27、等知名品牌6补水水箱及水泵1套De32自来水膨胀水箱定压，0.4MPa，水泵参数：Q=2m/H H=45m7循环水泵TD100-33/22台循环水量：72.6m/h,扬程：35m,功率P=15kw 8走廊吊顶塑料扣板422板厚1公分，壁厚1.25毫米9房间石膏板吊顶325厚1公分10槽钢支座及屋面防水1项11电缆架设246米国标带钢夹铜电缆,25*3+288米国标带钢夹铜电缆185*3+2本报价包含：1、本报价为含税价；2、机组安装费包含室内机室外机安装、管道、阀门、保温（室外保温加不锈钢保护层）、配电、线控器安装及材料费等材料为国内知名品牌。3、主管道为DN125(大回路)。序号材料名称要求

28、1高效涡旋压缩机机组采用高效柔性涡旋压缩机，其电机被低温回气制冷剂有效冷却，始终保持高效率运转；高温高压制冷剂气体被压缩后直接排出，减少压力和热损失，提高能效。2电子膨胀阀机组采用480步电子膨胀阀精确节流控制，动态匹配制冷系统，使机组始终保持在最优化的能效水平中运行3效翘片换热器机组空气侧换热器采用高效铜管铝翅片盘管热交换器，使空气流动更加流畅，减少结霜，提高换热能力。热交换器采用内螺纹管，不但增大换热面积，还增强了制冷剂的扰动性能4高效低噪音轴流风机采用翼型、大弦长。空间扭曲、待锯齿专利风叶，配以高校内装自双速电机（可选）、风机噪声低，整机发热量小，耗电量小，运行寿命长；风机能效达到一级能

29、效。5新型壳管式换热器机组空调模式的水侧换热器采用新型壳管式换热器，可拆装、清洗，维护方便，采用孔板换热器的挡板分流或无分流器分流相比制冷剂分配更均匀，壳体体积更小，换热效率更高.6电子膨胀阀机组采用480步电子膨胀阀精确节流控制，动态匹配制冷系统，使机组始终保持在最优化的能效水平中运行。注：(1）投标人所提供型号的设备必须保证设备的低温性能，满足本地区环境使用，追求高性价比，充分体现节能性和可靠性，保温采用绝缘黄夹克保温。（2）主机以外的产品采用国际或国内知名厂家产品，确保配置的先进合理和设备稳定运行。节流元件必须采用知名品牌且具有稳定的过热度。（3）设备要求采用先进的智能化霜或能效比化霜技

30、术，保证机组化霜时间短，避免使用电除霜模式。投标模块具有不间断制热技术（即控制器分配同时进入化霜模块数量不超过总模块数量的三分之一）。（4）机组要采用水温跟随环境温度运行控制技术、主回路电子膨胀阀过热度控制技术、采用极限排气温度控制技术，并做出说明；机组板结构应具备抗锈蚀能力较强，适应本地各季节气候环境的特点。（5）以上所列为本项目的主要清单，投标人报价时应仔细踏勘现场，根据现场情况自行出设计图纸，设计深度达到采购人使用要求（机组设计使用年限不得低于15年），各投标人应根据磋商文件及现场需求完成本项目所需的一切附属设备、材料等，增加部分自行列项，因投标人漏项、数量误差和计算错误导致的一切损失由

31、投标人自行承担。本项目采用固定总价承包方式，除非采购人要求变更的承包内容可以进行调整，其他情况不再进行调整。供应商的报价是为完成本项目所有内容的报价，所选用的材料、设备等规格型号、质量必须满足采购方使用要求及国家相关规定，通过相关部门验收。（6）采购人允许投标文件偏离采购文件某些非实质性要求的，偏离应当符合采购人的要求及采购文件规定的偏离范围和幅度，否则其投标无效。（7）供货、安装及施工必须符合国家相关规定，投标时需提供相应证明材料及证书。二、质保及维护1、对质保期有明确规定的按其规定执行，没有明确规定的按国家规定执行，自验收合格之日起算。投标人有承诺延长质保期的，执行其承诺。质保期间出现问题

32、，由中标人免费予以维修，维修后仍不能正常使用的，免费更换。投标人要把针对本项目的保修承诺写入投标文件。2、付款方式供货安装完毕并经验收合格后付至合同价款的80%，余款20%两年内无质量问题结清（第一年付10%，第二年付10%）（无利息）。3、 工期要求自签订合同之日起20日内供货安装完毕。第四章 合同条款及格式甲方： 乙方： 根据 项目招标结果，选定 为中标人，按照中华人民共和国合同法结合本次招标的具体情况，达成以下协议： 一、工程项目1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围和内容： 4、工程总价：￥ 元（大写： ）5、承包方式：包工包料标段名 称单价（元）单位数量合价.总计：二、组成合同

33、的文件组成本合同的文件包括：1、磋商文件2、本合同协议书3、成交通知书4、投标文件（包括相关书面澄清）5、本合同条款6、标准、规范及有关技术文件7、有关该项目的洽商、变更等书面协议或文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。三、工程期限l、本工程按工期定额和有关规定，施工工期 天（日历天数）， 年 月 日开工， 年 月 日竣工。2、如遇下列情况，工期可顺延：(1)甲方未按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电、路而影响施工。(2)因人力不可抗拒的因素而延误工期。三、施工准备1、甲方责任：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前一天，完成通用条款规定的有关

34、工作内容，以达到现场施工条件；施工场地的平整达到磋商文件规定要求。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决并承担费用。（3）工程管线资料的提供时间：各专业管线的档案资料由发包人向中标人提供管线资料。对其它专业工程，由承包人做好成品和半成品保护，不得损坏。（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无。2、乙方责任： 2.1 严格按照相关文件要求进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。2.2 负责合同的履行，按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责完成的任务。2.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全

35、规定、环境保护规定。严格按照磋商文件要求及业主要求进行施工，做好各项质量检测记录。2.4 遵守有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围的设备、管线等不售损坏，做好现场垃圾清运、现场保卫等工作。2.5 施工中未经甲方同意，不得随意拆除原建筑结构及各种设备、管线。2.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、工程质量乙方必须严格按照相关文件进行施工。并接受甲方派驻代表监督。五、工程验收工程竣工后，甲、乙双方依据相关文件进行验收。6、 工程款的支付与结算 七、违约责任1、甲方责任： 1.1、甲方有权对乙方不满意的地方或施工质量所造成的后果进行经济处罚。2、乙方

36、责任：2.1、工程逾期交工，每日向甲方偿付工程总造价百分之二的违约金。2.2、工程保修期为 个月。2.3、保修期内发生的任何质量问题，由乙方无偿进行返修。2.4、在施工期间承包方（乙方）负责一切安全伤亡事故，由此造成的全部经济损失和法律责任由承包方承担，发包方不负任何责任。八、纠纷解决办法如双方就本合同发生争议，经协商不成，可交由当地经济合同仲裁机构解决或当地法院解决。9、 附则 1、本合同自双方代表签字、加盖合同章之日起生效。工程竣工验收、工程款结清后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款既告终止。保修期满后，有关保修条款终止。2、本合同签定后，甲乙双方如需提出修改时，经协商一致后，可签订补充

37、协议，作为本合同的补充合同。十、合同生效本合同一式 份，正本 份，甲方、乙方各执壹份；副本 份，具有同等法律效力。 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人（或负责人）： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 年 月 日工程质量保修书发包人（全称）：昌邑市新建业学校承包人（全称）： 为保证昌邑市新建业学校公寓楼冷暖工程项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容具体保修的内容，双方约

38、定如下： 。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 天内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修的，发包人、发包人可以委托他人维理，其维修费用由承包人承担。2、发生须紧急抢修事故的（如管道漏水漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承

39、担损害赔偿责任。四、其它双方约定的其它工程质量保修事项： 。合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定 后生效发 包 人（公章）：承 包 人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：本合同签定于： 年 月 日注：本章为合同参考文本，具体的内容（违约责任、供货安装等方面）于中标后签订合同之前确定。 第五章 响应文件相关格式一、磋 商 函 （采购人名称）：1我方已仔细研究了 （项目名称）施工磋商文件的全部内容，愿以人民币为（大写） 元（ ）的投标总价，一旦我方中标，我方保证 天（日历日）内竣工并移交整个工程。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量

40、达到 。2我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。3如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。4我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。5 （其他补充说明）。供应商 ： （盖单位章）法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码： 年 月 日二、法定代表人身份证明供应商单位名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日经营期

41、限： 姓 名： 性别： 年龄： 职务： 系 （供应商单位名称） 的法定代表人。特此证明。供应商： (盖章) 日期： 年 月 日身份证复印件（只可复印不可粘贴）三、法人授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名） 为我公司签署本工程的响应文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。委托代理人无权转委托，特此委托。代理人：（签字） 性别： 年龄： 身份证号： 职务： 供应商：(盖章) 法定代表人： (签字或盖章) 授权委托日期： 年 月 日身份证复印件（只可复印不可粘贴）4、 各类工程

42、投标报价表（一）分部分项工程量清单报价表项目名称 ： 第 页 共 页序号项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价供应商： （公章）供应商法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期： 年 月 日 （二）主要设备清单报价表项目名称： 第 页 共 页序号设备/产品名称设备参数产品规格单位数量综合单价合价与招标文件要求偏离情况备注12345678910投标总价：注：1、投标人应如实在此表中填写与招标文件技术要求的正负偏离情况，未予注明的，视为满足招标文件技术要求。 2、投标人须根据招标文件对本标段的相关要求，按顺序对相关设备产品进行分项报价。投标单位（公章）：法定代表人或法人

43、授权代表（签字或盖章）：填表日期： 年 月 日（三）投标报价需要的其他材料附表一：拟投入本项目的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（kW）生产能力用于施工部位备注附表二：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表三：进度计划1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。附表四：施工总平面图供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。五、项目管理机构

44、（一）项目管理机构组成表应附注管理机构人员的资格证书、身份证、职称证、学历证等复印件。职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险（二）项目经理简历表姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的同类项目担任职务发包人及联系电话本表后应附身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件（三）技术负责人简历表姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的同类项目担任职务发包人及联系电话本表后应附技术负责人身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。六、供应商其他资料（一）供应商基本情况表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代