项目施工合同2022范本范文_第1页
项目施工合同2022范本范文_第2页
项目施工合同2022范本范文_第3页
项目施工合同2022范本范文_第4页
项目施工合同2022范本范文_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、项目施工合同2022范本范文 项目施工合同2022范本1 甲方:_ 乙方(施工责任方):_ 甲方承建之_,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了确定工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵照执行: 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵照甲方

2、现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。 2)乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3)乙方必须指定专职管理人员,负责安置施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1、甲方责任 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2)负责安置乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。 3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任 1)严格遵照施

3、工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。 4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安置;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5)必须保证充足

4、的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,而且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。 7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

5、 8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。 10)工程完工后,向甲方按时上报该工程的施工总结。 工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由

6、乙方负责赔偿,工期不予顺延。 五、工期 乙方必须严格遵照甲方现场所安置的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期及时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的或元向甲方支付罚金。 六、付款方法 1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。 2)质保金:质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收两年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理,否则甲方可委托

7、其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。 七、其它 1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。 2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 八、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。 九、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验

8、收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。 甲方(盖章):_乙方(盖章):_ 甲方代表(签字):_乙方代表(签字):_ _年_月_日_年_月_日 项目施工合同2022范本2 施工单位(甲方):_承建方(乙方):_ 依据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同管理办法、建设施工规范、质量验收评定标准、国家安全检查标准和自治区有关规定,结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议,并共同遵照。 一、工程概况: 工程名称:_工程地点:_建筑面积:_工程结构:_工程内容:_ 二、工程质量:按国家验收规范达到合格标准、 工程造价包工包料一次包死。 三、施工工期:全部工程自_年_月_日开工,至

9、_年_月_日竣工交付使用、 四、双方责任 甲方责任: 1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督,并组织工程竣工验收。 2、组织每月施工进度,工程质量、安全、生产会议,安置施工有关事项 3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。 4、按上级有关规定填报有关报表。 5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。 五、乙方责任: 1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、 2、遵照施工合同条款,安置好施工进度(囊括每月施工进度),保证合同工期及时完成,并参加甲方召开的有关会议。 3、严格遵照施工图纸,施工规范和操作规程施工,确保工程质量,施工中的图

10、纸变更须经甲方同意并办理签证手续。 4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工,对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书,工程部办理工程管理目标书,并严格执行)。 5、对工程的隐蔽部分,应先由乙方自检,然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收,符合设计要求及施工规范后,方可进行下道工序的施工。 6、对工程施工的有关技术资料,应按国家的有关规定进行纪录,整理、编制、归档。 7、遵照甲方的有关管理制度及规定,并经受因违反有关制度和规定的处罚。 8、凡从建设单位收取的工程款,方规定办理有关合法手续,拨付后再使用。 9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关

11、手续往来,均由乙方自行负责处理,甲方不承担任何责任,如发上经济纠纷,项目承担一切经济责任。 10、乙方负责归集真实的工程票据,如经有关部门检查,出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款,责任由乙方承担。 六、付款方式及付款标准: 1、所有甲方支付给乙方的工程款,均以支票支付。 2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方,如因工程急需,超支必须经部队领导签字后方可支付。 3、本工程基础完工后,甲方应付乙方全额工程款的50%,做为程材料费。 4、主体工程全部完工后,甲方应付乙方工程款35%。 5、装饰工程,全部完工后经甲方验收合格,经甲乙双方决算厚,甲方应付乙方工程款10%。 6、剩余工程

12、款5%做为工程保修费,乙方无条件保修,如果乙不及时保修,甲方有权另请施工人员保修,费用由乙方负责,保修为一年。 项目施工合同2022范本3 发包方(甲方):_ 承包方(乙方):_ 遵照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称:_ 1.2工程地点:_ 1.3承包范畴:_ 1.4承包方式:_ 1.5工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工: 1.6工程质量:_ 1.7合同价款(人民币大写):_ 第二条甲方工作 2.1开工前_天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明_份,并向乙方进行现场炕底。全部腾空或部分

13、腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所波及的各种申请、批件等手续。 2.2指派_为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3委托_监理公司进行工程监理,监理公司任命_为总监理工程师,其职责在监理合同中应确定,并将合同副本交乙方_份。 2.4负责保障好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。 2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6协调有关

14、部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第三条乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场炕底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3.2指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格遵照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4遵照国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保障好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作,处理好由于施工带来的扰

15、民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保障。 第四条关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶上采取的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 5.1本工程以施工

16、图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73一9l)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300一88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增进的费用。 5.3甲、乙双方应按时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不及时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其验及返工费用由乙方承担,但工期应予顺延。 5.4由于甲方提供的材料

17、、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需按时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条关于工程价款及结算的约定 6.1双方商定本合同价款采用第_种: (1)固定价格。 (2)固定价格加_%包干风验系数计算。包干风险囊括_内容。 (3)可调价格:遵照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 6.2本合同生效后,甲

18、方分_次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清. 拨款分次进行拨款%金额 6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查完毕,到期末提出异议,视为同意。并在_天内,结清尾款。 第七条关于材料供应的约定 7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应及时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值_%的保管费。由于乙方保管不当造成

19、损失,由乙方负责赔偿。 7.2凡由于乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若己使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八章条有关安全生产和防火的约定 8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。 8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发

20、生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第九章奖励和违约责任 9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_%支付滞纳金。 9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方_元,作为奖励。 9.3乙方遵照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增进优质价款外,甲方支付乙方_元,作为奖励。 9.4乙方应妥善保障甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造

21、成损失,应照价赔偿。 9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(囊括罚款),由甲方负责并承担损失。 9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(囊括罚款),由乙方负责并承担损失。 9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十章争议或纠纷处理 10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 10.2当事人不愿通过协商、调解解

22、决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由_仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 第十一条其它约定 第十二条附则 12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。 12.2本合同正本两份,双方各执一份。副本_份,甲方执_份,乙方执_份。 12.3本合同履行完成后自动终止。 12.4附件 (1)施工图纸或作法说明 (2)工程项目一览表 (3)工程预算书 (4)甲方提供货物清单 (5)会议纪要 (6)设计变更 (7)其他 甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 代理人: 代理人: 单位地址: 单位地址:

23、 电话: 电话: 传真: 传真: 邮码: 邮码: 户名: 户名: 帐号: 帐号: 年月日 年月日 项目施工合同2022范本4 发包方:_(以下称甲方) 承包方:_(以下称乙方) 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。 1、工程名称:_ 2、工程地点:_ 3、工程面积(囊括土建工程、水暖工程、电器工程):共计_平方米。 4、承包内容:_ 5、建筑安装工程造价:共计人民币_元。 6、工程价款和费用的结算依据和付款办法:_ 7、工程开工日期:_年_月_日。 8、工程竣工日期:_年_月_日。 9、工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 10、甲方主要义务:_ 11、乙方主要义务:_ 12、违约责任 (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额_计算违约金。 (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价_计算违约金。 (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。 (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论