版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、精选优质文档-倾情为你奉上通信电源设备安装工程施工监理规范施工准备阶段的监理工作1. 监理单位应及时组建项目监理机构,明确各级职责范围,与建设单位及承包单位建立工作联系渠道。2. 在设计交底前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件,对设计中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见。3. 依据监理大纲、委托监理合同、工程项目相关合同文件、设计文件及有关的标准,总监理工程师主持编制项目监理规范。监理工程师根据监理规划的要求,并结合工程项目的实际和施工组织设计,编制监理实施细则。4. 监理单位应为所承担的工程项目现场配备所需的监理设备。项目监理机构应在施工合同规定的开工日期以前,派出监理工程师
2、进驻施工现场,开展监理准备工作。5. 工程开工前,总监理工程师应组织监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案),提出审查意见报建设单位。6. 工程如需分包时,监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和有关资质资料,符合规定,由总监理工程师予以签认,报建设单位批准。7. 监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。8. 监理工程师应审查承包单位特总作业人员的资格证、施工人员的上岗证,施工机具使用证、仪表校验合格证。9. 项目监理机构应确定质量、进度、造价控制目标,落实责任人,明确控制重点,制定相应监理措施。10. 监理工程师应依据施工合同审核承包单位施工进度计划与施工方案的协
3、调性和合理性,并绘制工程进度控制计划表。11. 监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料,具备开工条件时,由总监理工程师签发,并报送建设单位。施工阶段的监理工作一 工程质量控制1 设备、材料进场检查应符合以下要求: 1、设备开箱旁站。 1)设备运至施工现场时,监理工程师应进行旁站验货; 2)监理工程师应认真检查到货设备型号、规格是否与设计要求型号、规格相符,并收集如设备合格证、检测报告等; 3)检查设备是否具备相关部门的入网许可证; 4)监理工程师应认真检查到货设备完好情况,包括包装是否完好,填写电源设备开箱旁站记表和各方签字。 2、材料进场检验。 1)监理应做好材料检验工作,并
4、要求承包单位填写材料报验表; 2)检查各种电缆、桥架、槽道等的合格证、生产许可证、检测报告等; 3)监理人员应对材料外观进行检查,必要时可进行抽查测试; 4)使用工具仪器进行测量检查; 5)对重要材料及量大材料必要时可进行取样送相关部门授权机构进行试验; 6)对于交、直流电缆应做绝缘测试; 7)对于利旧材料,必须进行测试检验。 3、检查进行施工的设备、工具、仪表。 1)承包单位使用的电动工具、施工工具,应完好无损; 2)审查承包单位使用的设备,应符合施工组织设计要求; 3)承包单位使用的临时设备,应符合工程要求,并运行良好; 4)承包单位使用的临时电缆等必须检查合格,线径、各种指标参数符合要求
5、,利旧材料要进行测量核查; 5)对上述项目检查有未通过项目,应向施工单位发监理通知,未经通过不得进行施工。2 设备安装巡视旁站内容应符合以下要求; 1交流屏、直流屏、整流器架、整流器安装。 1)旁站内容: (1)安装位置必须符合设计要求; (2)设备安装的垂直度、水平度,应符合安装规范要求; (3)电缆布放整齐、绑扎牢固、弯曲半径符合标准; (4)电缆正极、负极、工作地、保护地连接位置必须正确无误,不漏项、有标志; (5)各进线侧、负荷侧电缆规格型号与设计相符,输出、输入空气开关,保险容量符合设计要求; (6)电力电缆必须与信号电缆严格分开,不得混放。 2)巡视内容 (1)电缆标志牌应清楚标明
6、电缆规格、长度、截面、走向、连接关系; (2)电缆走线架、槽道规格必须符合设计要求; (3)电缆走线架、槽道安装平直度、抗拉抗压强度应符合安装规范要求; (4)电缆连接螺栓紧固度应符合安装规范要求。 2.蓄电池组安装。 1)旁站内容: (1)电池组安装前必须检查电池标称容量、电压,等级应符合设计要求; (2)必须检查电池外观无损坏、无漏液; (3)安装位置、连接关系必须符合设计要求; (4)电池组过桥载流量必须符合电池组容量要求。 2)巡视内容: (1)电池组安装应做到垂直、水平符合安装规范中的允许标准; (2)电池组过桥连接应整齐、牢固; (3)电池组安装现场周围无杂物; (4)电池组充、放
7、电试验符合厂家说明书要求,并做好记录; (5)过桥、电缆连接螺栓紧固、无松动; (6)电池安装应有抗震措施。 3UPS设备安装。 1)旁站内容: (1)安装位置必须符合设计要求; (2)交流电缆布放必须对交流进线、出线、旁路进行核相,绝缘测试后方能连接; (3)通电前必须检查各连接位置无误,厂家工作人员可加电调试,并做好记录; (4)UPS安装完毕后,必须做带载能力试验。 2)巡视内容: (1)各路由电缆标示牌要齐全,内容清楚无误; (2)UPS负荷输出柜中各空气开关、保险容量符合设计要求; (3)蓄电池安装符合规范,蓄电池架承重必须达到要求。 3.柴油发电机设备安装。 1)旁站内容: (1)
8、油机安装位置必须符合设计要求; (2)油机防震垫是否安装正确、牢固; (3)水路、油路走向是否符合设计要求; (4)油机输出电缆是否符合设计要求; (5)交流电缆要进行绝缘测试后方可进行连接; (6)各种电缆连接正确、布线合理、连接牢固。 2)巡视内容: (1)水路、油路连接应可靠; (2)水路、油路应无渗漏现象; (3)排气管、消音器吊装材料必须符合设计要求; (4)排气管装置不得漏烟,隔热措施良好。4 设备调测应符合以下要求: 1. 设备安装完毕后,经监理工程师检查,确认安装无误后,方可进行设备调测。 2. 设备调测前,要求填写电源设备加电记录表,经监理工程师确认后进行调测。 3. 设备调
9、测过程中,监理工程师必须进行旁站监理,及时处理突发事件。 4. 设备厂家提供调测记录表,监理工程师要逐项核对,保证设备各种自动性能、技术参数的准确无误。 5. 监理工程师要对厂家调测记录进行保存,作为设备资料移交建设单位。5 工程竣工验收。 1. 当工程达到验收条件时,要求承包单位填写工程预验收报验表,并附相应竣工图纸、资料等文件报项目监理部,由总监理工程师审核后组织工程预验收。 2. 对预验收中存在的问题,责成承包单位进行整改,以达到验收标准。 3. 预验收合格后,总监理工程师报请建设单位组织正式竣工验收。 4. 竣工验收完成后,由总监理工程师和建设单位代表共同签署竣工移交证书6 质量问题和
10、质量事故的处理。 1. 监理工程师对施工中的质量问题除在日常巡视、重点旁站和检验中解决外,可针对质量问题的严重程度分别处理。 2. 对于重大质量问题,总监理工程师应签发工程暂停令责成承包单位写出质量问题调查报告,提出处理方案,并征得建设单位同意,签发开复工报审表后,整改实施。工程进度控制1. 监理工程师应依据施工合同有关施工进度条款,审查承包单位提交的施工组织设计(方案),制定进度控制方案,经总监理工程师审定后报送建设单位。2. 监理工程师应监督承包单位严格按施工进度计划施工,并审核承包提交工程进度报表。3. 监理工程师应检查、记录进度计划的实施情况,当发现实际进度滞后于计划进度时,应签发监理
11、工程师通知单,指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时必须报总监理工程师,由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。4. 在不影响总进度计划完成的情况下,承包单位调整施工进度计划时,必须报监理工程师审核,经总监理工程师批准后方可实施。总监理工程师应将调整施工进度计划情况报建设单位。5. 总监理工程师应在监理周(月)报中向建设单位提交工程进度报表,并说明控制进度所采取的措施及控制效果,提出由于建设单位可能导致的工期延期的预防建议。工程造价控制1. 项目监理机构应依据施工合同条款、施工图设计,对工程项目的造价目标进行风险分析,针对易突破的环节制定防范性对策。2. 监理工程师应进行
12、现场计量,按施工合同的约定审核包单位填报的工程量清单和工程款支付申请表,并报总监理工程师审定。总监理工程师签署工程款支付证书,并报建设单位。3. 对于工程变更,总监理工程师应从工程造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查变更的方案,并应在工程变更实施前与建设单位、设计单位、承包单位协商确定工程变更的价款。4. 监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料,为处理费用索赔提供依据。5. 凡设计合同以外的停工、窝工、用工、材料代用和材料追加等签证,监理工程师应审核无误后,报总监理工程师签认。6. 未经监理工程师质量验收合格的工程量,监理工程师应拒绝签认该部分计量及工程款支付申请。7. 监理工程
13、师审核承包单位报送的竣工结算报表,再由总监理工程师审定,并与建设单位、承包单位协商一致后,签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书。工程保修阶段的监理工作1. 监理单位应依据委托监理合同的约定在工程质量保修期内,实施监理工作。2. 保修阶段对工程修补、修复要求与施工阶段的监理工作一致。3. 监理人员应对建设单位提出的工程质量缺陷原因进行调搽分析,确定责任归属。对承包单位原因造成的工程质量缺陷,督促承包单位进行修复,对修复完毕的工程质量进行检查,合格后予以签认;对非承包单位原因造成的工程质量缺陷,监理人员应督促承包单位进行修复,并与检查确认,还应与建设单位、承包单位协商确定工程修复的费用。施工阶段
14、的合同管理1. 监理工程师应收集好建设单位与第三方签订的与本工程有关的所有合同的副本或复印件。2. 监督和检查合同的履行,坚持按合同条款办事,维护建设单位和承包单位的合法权益。保守商业机密。3. 协助建设单位签订于工程相关的后续合同4. 在施工过程中,如需工程暂停施工时,总监理工程师应根据暂停工程的影响范围和程度,与建设单位协商后,按照施工合同和委托监理合同的约定签发工程暂停令。总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时,及时签署工程复工报审表,指令承包单位继续施工。5. 当承包单位提出工程延期要求并符合施工合同文件的规定条件时,项目监理机构应按照施工合同中有关工期延期的约定,与建设单位
15、和承包单位进行协商后确定批准工程延期的时间。当承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工造成工期延误时,项目监理机构应按照施工合同规定从承包单位应的款项中扣除误期损害赔偿费。6. 项目监理机构收到工程变更单,总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料,按照施工合同的有关条款,对工程变更的费用和工期做出评估。项目监理机构应根据于建设单位和设计单位共同签署得工程变更单监督承包单位实施。在总监理工程师签发工程变更单之前,承包单位不得实施工程变更。7. 当承包单位按照施工合同规定的期限程序提出费用索赔申请时,项目监理机构应依据下列内容公平合理的处理和解决费用索赔:1) 国家有关的法律、法规和
16、工程项目所在地的地方法规;2) 本工程的施工合同文件3) 国家、部门和地方有关的标准、规范和定额;4) 施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。总监理工程师与承包单位、建设单位进行协调后,应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表或发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。8. 出现合同争议后,项目监理机构应及时了解合同争议的全部情况,与合同争议的双方进行磋商和调解,当调解未能达成一致时,总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见。在合同争议的仲裁或诉讼过程中,项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后,应公正的向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。
17、9. 施工合同的解除必须符合法律程序。由于建设单位或承包单位违约导致施工合同解除时,项目监理机构应按照施工合同的规定,与建设单位和承包单位进行协商,确定承包单位应的款项或偿还建设单位相关款项,并书面通知建设单位和承包单位。10. 由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工合同终止时,项目监理监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。施工阶段的监理资料管理一 监理资料1 施工阶段的监理资料应包括下列内容:(1) 施工承包合同及委托监理合同文件(2) 监理规划(3) 监理实施细则(4) 分包单位资格报审表(5) 设计交底会议纪要(6) 施工组织设计(方案)报审表(7) 工程开工/复工报
18、审表及工程暂停令(8) 工程变更资料(9) 隐蔽工程验收资料(10) 工程款支付证书(11) 监理工程师通知单(12) 监理工作联系单(13) 报验申请表(14) 会议纪要(15) 来往函件(16) 监理日志(17) 监理周(月)报(18) 质量缺陷与事故的处理文件(19) 分布工程、单位工程等验收资料(20) 索赔文件资料(21) 竣工结算审核意见书(22) 工程项目施工阶段质量评估报告(23) 监理工作总结二 监理资料的管理1 监理资料的管理应由总监理工程师负责,并指定专人具体实施。2 监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。工程开工前,总监理工程师应与建设单位、承包单位对资料的分类、格式、份数达成一致意见。3 监理资料应在监理工作结束后及时整理归档。4 监理资料的归档保存应严格按照保存原件为主、复印件为辅和按照一定顺序归档的原则。5 监理资料的组卷及归档内容应按照现行建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)的规定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 防水施工合同(2024版)4篇
- 2024年度人防工程安全生产合同2篇
- 包含装修及家具家电的房屋买卖合同(2024版)2篇
- 2024年度酒店管理服务合同某酒店集团
- 2024年度屋顶防水工程质量检测合同2篇
- 2024年度房屋交易诉讼合同:二手房交易诉讼服务协议2篇
- 2024年度版权购买合同权利行使和限制2篇
- 2024年度防腐工程保险服务合同2篇
- 山林树木买卖合同定制2024年度
- 二零二四年度物业维修保养服务合同5篇
- 纤维支气管镜检查术护理查房
- 美团网电子商务案例详细分析课件
- 学习大力弘扬教育家精神专题PPT
- 放射科专科护理知识模考试题含答案
- 第4章 整备作业《复兴号动车组司机操作及整备》教学课件
- 湖北省襄樊市襄城区2023年三下数学期末统考模拟试题含解析
- 省级高中数学优质课:周期函数-说课课件
- 2023深圳二模二元思辨作文“定理与定法”评卷实录-备战2023年高考语文作文考前必备素材与押题范文
- 2022年食品生产企业食品安全管理人员必备知识考试题库(含答案)
- 2023年军队文职备考(数学3+化学)岗位近年考试真题汇总(300题)
- Chinese Tea(中国茶)智慧树知到答案章节测试2023年东北林业大学
评论
0/150
提交评论