钢架雨棚施工合同

1、工程施工合同业主（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法 及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方 在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行办公楼网架雨棚、玻璃幕墙、电子感应门制作安装达成一致意见，特签订合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：施工范围：1、施工范围：1、幕墙用120型铝合金作底框，6mm钢化玻璃淡绿色（单层镀绿色膜）：2、 大雨棚钢网架，钢柱中300、外包450mm大理石，大雨棚网架规格： 7200mmX3000mm。3、 小雨棚两个方管制作，规格：2500mmX1500mm。4、大、小雨棚顶面采用 6+6

2、钢化玻璃铺设。5、 电子感应玻璃门用国产密码磁卡感应器，12mm钢化玻璃门。6、外框墙、柱用银灰色铝塑板装饰。7、字用铜皮制做。第三条：施工方式本工程以总价包工、包料的形式由乙方进行施工。第四条：工期1、工期为*天，自*年*月*日期至*年*月*日（含法定假日）。2、施工期间若受不可抗力因素的影响，经甲方认可，工期方可顺延。变更文件及国的，乙方承担合格，即由甲工后，甲方程结算总款任何质量问第五条：工程质量及验收标准1、甲方按照合同规定工程内容、施工方案以及施工过程中双方共同确定的 家相关法律法规进行验收。2、项目必须一次性通过验收，如因乙方原因导致工程不能一次性验收通过全部责任，同时对已完工程的

3、缺陷补修，不合格工程的返工等费用由乙方负责。3、乙方在工程完工后须对现场进行活扫。4、本工程施工质量要达到合格，且一次性通过验收。质保期壹年。5、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量 方签收。第六条：工程价款及付款方式1、本工程总价款为人民币 *(小写：*元)。2、付款方式：(1) 合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的30%预付款；所有项目完向乙方支付工程总造价的65%。(2) 甲乙双方办理竣工验收手续后的7个工作日内，甲方向乙方加付至工额的95%。(3) 该工程总价款的5%作为工程质量保证金，在工程完1年后，未发生题，甲方向乙方退还质保金5%。(4) 该工程乙方向

4、甲方提供工程发票。第七条：双方义务1、甲方义务(1) 委派现场代表 二名 负责对工程建设进行全面管理。(2) 甲方向乙方提供施工现场(如：材料堆放区、人员住宿等)2、乙方义务关技术人员(2) 根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。(3) 按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、安全工作，防止任何事故发生。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。(4) 乙方应确保工程质量达到合格验收标准。第八条：违约责任1、因甲方图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、 甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责

5、任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到相关技术质量标准，由乙方承担相应的责任。5、 乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期顺延或其他损失的乙方应予赔偿。第九条：争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同甲乙双方方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保质保期界满 结活余款之日起自行终止。4、本合同式肆份，甲、乙