广东省建设工程

1、 广 东 省 建 设 工 程 施 工 合 同 2009 年版工程名称：牛肚湾涌综合整治工程（连通段）新装2× 630kVA专变用电工程工程地点：广州市荔湾区发 包 人：广州市荔湾区水务设施管理中心承 包 人： 合同编号：穗荔水务工合字【2018】 号广 东 省 建 设 厅 制第一部分 协 议 书发包人:（全称）广州市荔湾区水务设施管理中心承包人:（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容:工程规模：见施工图

2、、工程量清单。资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围: 工程设计图纸及工程清单所包含的全部工程内容。承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。分部分项工程和单价措施项目综合单价包干、总价措施项目费包干。包括但不限于包送电方案、包报装，包设备供货、包调试和测试、包运行维护管理保障、包保修期内工程质量保修，包招标范围内工程竣工验收通过并送电（含不能通过所需要发生整改的一切费用）、包供电部门竣工送电后到移交前的运行维护管理、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理。合同价款根据招标文件施工合同约定的计价方式进行计价和结算。三、合同工期工程合同工期总日历天数： 天。拟从 2018 年

3、 月 日开始施工，至 2018 年 月 日竣工完成。具体以监理单位签发的开工令为准。四、质量标准工程质量标准：本工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、广州市及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，工程质量必须达到合格工程质量标准,以广州市(或荔湾区)供电局通过的验收文件为准。工程达不到合格标准的，由承包人无偿返修至验收合格并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延。工程质量按有关部门验收认定为准。五、合同价款合同总价（大写）： ；（小写）：￥ 元。 本工程的结算造价以荔湾区财政部门审核的工程结算价为准。项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的

4、文件及其优先解释顺序与本合同第三部分专用条款第 2.2 款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第 1 条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施，无论工程量清单的工程量是否与施工图相符、工程量清单是否漏项，都按照施工图（包括设计变更）及发包人的要求，完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、本合同须缴纳的印花税、营业税在荔湾区税务部门

5、缴纳。十一、合同生效订立合同时间：2018年 月 日订立合同地点：广州市 合同双方约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人：广州市荔湾区水务设施管理中心 承包人：（公章） （公章）地 址： 地 址：邮政编码： 邮政编码：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 第二部分 通用条款按广东省住房与城乡建设厅制订的广东省建设工程标准施工合同（2009年版）通用条款执行。第三部分 专用条款1定义1.53所采用的书面形式包括： 文书； 信件； 电报； 传真； 电子邮件； 其他：2合同文件及解释2.2下列组成本

6、合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）协议书；（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔及合同价款调整报告等修正文件）；（3）中标通知书；（4）专用条款； （5）招标文件（含招标期间的澄清文件及补充资料）；（6）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；（7）通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）工程量清单。4语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：本合同使用汉语文字书写、解释和说明；适用法律和法规：中华人民共和国合同法

7、、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法及现行有关法律法规；适用标准、规范：国家及广东省所颁发的适用于建设工程的现行标准和规范。 5施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供：(1)施工设计图纸提供的时间：签订合同后3天。(2)施工设计图纸提供的数量：2套。5.2施工设计图纸由承包人提供：(1)施工设计图纸提供的时间：。(2)施工设计图纸提供的数量：。6通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式：(1)各方通讯地址和收件人：发包人通讯地址：广州市荔湾区东漖大墩120号 收件人：江少恒承包人通讯地址： 收件人： (2)视为送达的其他方式：以文件签收记录为准。7工程分包7.5(1)指定

8、分包工程：。(2)分包工程价款的支付方式：。承包人不得将合同约定的工程项目转包。承包人需要分包的子项工程和专业工程，必须先得到发包人的同意，否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。13交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定：承包人负责办理相关手续及支付相关费用。13.2场外施工道路的约定：承包人负责办理相关手续及支付相关费用。13.4超大件和超重件运输的约定：承包人负责办理相关手续及支付相关费用。19发包人19.2发包人完成下列工作的约定：(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前。(2

9、)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工进场一周内，承包人按发包人指定地点完成接驳。 (3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：开工前。(4)提供施工所需有关资料的时间：取得中标通知书后一周内，合同规定有承包人提供的施工所需有关资料，须由承包人在取得中标通知书后一周内提供。(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：委托承包人在中标后5天内办理完成。(6)现场交验的时间：施工进场一周内。(7)提供标准与规范的时间：开工前5天内(8)组织图纸会审和设计交底的时间：开工前5天内完成(9)协调处理施工周围场地关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：委托给承包人负责的部分工作有：办理

10、本工程所有手续，保证工程通过验收。19.3提供施工场地的时间：开工前。19.4支付款项：(1)工程款支付期限:按本专用条款第79款、第80款、第81款、第82款、第84款、第85款的规定期限支付。(2)工程价款支付方式：银行转账支付。20承包人20.2承包人完成下列工作的约定：(3)提交支付申请和工程款额报告期限：按本专用条款第79款、第80款、第81款、第82款、第84款、第85款的规定期限。(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：承包人在取得中标通知书后10天内自行搭建临时设施作为发包人、监理公司人员现场办公及生活用房。(6)办理施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文

11、明施工等手续的时间：开工前。按照广东省及广州市有关规定办理。（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由于承包人原因造成破坏的，由承包人负责修复和赔偿并承担所需费用；由于发包人原因要求迁移管线等的费用由发包人承担。(9)保证施工场地清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：保证施工现场清洁卫生符合有关规定要求。(10)提交竣工验收申请报告和竣工结算文件：按专用条款第58款规定。(11)承包人应按合同规定或监理工程师的指令，为下述人员从事其工作提供配合和协助：发包人的工作人员；发包人的雇员；任何监督管理机构的执法人员。此类指令增加了承包人的工作或支

12、出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，由承包人承担。(12)双方约定承包人应做的其他工作:承担施工安全、保卫、消防、文明施工工作责任并根据需要提供和维护夜间使用照明、围栏、警卫等。做好安全文明施工的各种措施并承担相应的责任，落实相关工作的责任人，并在开工前提交给发包人备案，如有需要，另行协商。工程交付使用前，工程成品保护由承包人负责。承包人劳务用工必须符合政府部门相关的用工政策，遵守政府有关计划生育的规定。(13)承包人负责保护好周边道路及现有建筑物设施，如有损坏，承包人负责修复。21现场管理人员任命和变更21.2承包人代表任命和变更：（1）从开工至工程竣工验收前的整个施工过程中，

13、未经发包人书面同意，不允许变更承包人的项目负责人。否则，作违约处理，承包人须向发包人支付违约金3万元（人民币）。（2）在整个施工期间，承包人的项目负责人必须按有关规定到施工现场，否则，每不到一次，承包人须向发包人支付违约金3000元/次（人民币）。22发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制：（1）发包人任命（江少恒）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：广州市荔湾区东漖大墩120号 邮政编码：510000 联系电话：真号码： （2）发包人对发包人代表权力做如下限制：作为现场管理代表，监督工程质量及进度，负责设计图纸的变更签证及工程施工期间有关其他事宜。23

14、监理工程师23.3（12）需要发包人批准的其他事项：向设计单位提出优化设计建议；对施工组织设计按保质量、保工期、降成本的原则提出建议；发布开工、停工、复工令；对工程变更及签证提出建议；审核工程款的支付申请及审核结算。25承包人代表25.1承包人任命（ ）为承包人代表，其联络通讯地址如下： 通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：26指定分包人26.1依法指定的分包人：（1）实施、完成任何永久工程的分包人：（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：28工程担保承包人向发包人提供履约担保的约定：承包人提供的履约保证金为中标价（人民币）的10%，以银行保函（需为广东省内国有商业银行出具银行保函）的

15、形式提交。须在合同签订后5个工作日内提供。有效期从合同生效至合同工程竣工验收合格及发包人收到承包人提供的本工程完整的结算资料后28天为止，到期后由发包人向承包人无息退回。31不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形： / 。32保险32.1委托承包人办理保险的事项有：办理建设工程劳动保险金的缴交手续，费用由承包人支付。32.8投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：按广州市现行相关文件规定。承包人投保内容：按国家及地方的有关规定，属承包人责任的，由承包人负责投保。33进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的约定：按通用条款第33款。34开工34.2具体以监理工程师签发

16、的开工令为准。35暂停施工和复工35.4承包人原因造成暂停施工的其他原因：除不可抗力外，不得暂停施工。36工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（ ）日历天，工期延误按专用条款66.2执行。承包人应充分预计到雨天对工期造成的影响，如造成工期延误，由承包人自行采取有效措施解决。如因其它不可抗力导致停工，工期可顺延。 38提前竣工38.1计划竣工日期： 年 月 日。42质量标准42.1工程质量标准：本工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、广州市有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，工程质量必须达到广州市(或荔湾区)供电局认可的合格工程质量标准。工程达不到合格标准的，由承包人

17、无偿返修并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延。工程质量按有关部门验收认定为准。45安全文明施工45.5 治安管理：（1）按通用条款的规定，并按广州市、荔湾区及所属街道（或村委）的有关文件规定执行。（2）承包人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。46测量放线46.1承包人提交施工控制网资料的时间：开工前。46.4测量放线误差的约定：按相关规范规定。48发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备： 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。 发包人供应材料

18、和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：49承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备：所有材料均由承包人采购，其规格质量必须满足设计、招标文件及有关规范标准并满足广州市或荔湾区有关部门的规定，经抽样检验合格后才能使用。订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，经工程监理单位及发包人确认符合工程要求方可使用。如发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。49.8发包人依法指定的生产厂家或投标人：50材料和工程设备的检验试验50.2见证取样检验试验的材料和工程设备：按通用条款的规定。51施

19、工设备和临时设施51.2承包人配置施工设备和临时设施：按通用条款规定及专用条款第20款的约定，承包人承担配置工程所需的施工设备及修建临时设施的费用。承包人必须配备足够的发电机组，以保证临时停电时工程正常施工，发电机组及临时停电所产生的费用由承包人承担。51.2发包人提供的施工设备和临时设施：53隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位有：按有关设计、施工的验收规范规定执行。55工程试车55.1是否需要试车： 不需要试车的，本条不适用。 需要试车的，试车的内容和要求：56工程变更56.4承包人提出工程变更的建议：发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：58竣工验收58.1竣工验收标准：（1）本工程

20、质量均严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、广州市有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，工程质量必须达到广州市（或荔湾区）供电局认可的合格工程质量标准。工程达不到合格标准的，由承包人无偿返修并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延。工程质量按有关部门验收认定为准。 （2）工程完工具备竣工验收条件之日起28天内，承包人必须按合同通用条款规定向发包人提交竣工资料和报告一式三份，并按相关部门要求规格编制成册，提出验收申请。58.10竣工清场：竣工后接到发包人书面退场通知七天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，以达到发包人的验收标准，如承包人逾期不拆、不退场，发包

21、人不予办理工程结算，且发包人有权安排其它单位完成，所需费用从结算款中扣除。58.11施工队伍的撤离：按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地。58.12工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，承包人向发包人交纳审定结算总价的2%的违约金。59缺陷责任与质量保修59.1缺陷责任期的计算：59.8工程质量保修期的计算：详见合同附件工程质量保修书61工程量61.1清单工程量包括的工作内容：除专用条款第68条及招标文件相关条款另有约定外，按通用条款的规定。63暂列金额63.1合同工程的暂列金额为￥ / 元。暂列金额：是指招标人为可能发生的工程量变更、暂定项目、增加项目而预留的金额，虽然在

22、投标时计入投标人的报价中，但不为投标人所有。该费用可按工程的实际情况，全部或部分地使用或根本不予动用。65暂估价65.1招标暂估价项目。65.3非招标专业工程的暂估价金额为元。66提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定： 没约定提前竣工奖的，本款不适用。 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 元，提前竣工奖的最高限额是 元。66.2误期赔偿费的约定：(1)每日历天应赔付额度为：承包人不能按照协议书约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工，延误的工期每延误1天，应向发包人支付本工程合同价款的1.5作为违约金，误期赔偿限额为合同价款的5%。(2)工程必须符合供电部门验收及移交标准，若达

23、不到验收及移交标准的，则扣罚工程合同价款的5%。67工程优质费67.1工程优质费的约定： 没约定工程优质费的，本款不适用； 约定优质优价奖的等级：68合同价款的约定与调整（1）本合同项目的工程合同价是由承包人以招标图纸和工程量清单以及招标文件的规定等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）及工程计价办法，按招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后，累计合计并加上合价包干的总价措施项目费、其他项目费、规费和税金而计算的合同价。工程结算时发包人依据中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB5

24、05002013）、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的分部分项工程和单价措施项目的综合单价并加上合价包干的总价措施项目费、其他项目费、规费及税金作为结算和支付依据。（2）在项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单漏项而由监理单位和招标人确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，按下列办法进行综合单价的计算： 中标的工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用； 中标的工程量清单中已有类似项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价

25、有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。新增材料单价按广州市造价管理站同期的广州地区建设工程常用材料综合价格计算，综合价格没有的材料单价，建设及监理单位结合市场价格，与承包人协商后报财政部门审核确定；中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，则作为新增项目，采用清单计价方式，套用相对应现行最新定额（2010）计价子目。新增材料单价按广州市造价管理站同期的广州地区建设工程常用材料综合价格计算，综合价格没有的材料单价，建设及监理单位结合市场价格，与承包人协商后报财政部门审核确定。对于新增项目，以相关定额为基数下浮

26、，下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率下浮率L= (招标控制价-中标价)/招标控制价×100%）。（3）中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填综合单价项目，实际已完工工程量，与招标文件工程量清单工程量对比：两者相等时，该项目费用不得另行补计；前者比后者增加时，增加部分的费用采用清单计价办法进行计价，并乘以下浮率；前者比后者减少时，减少部分的费用采用清单计价办法进行扣减；无论两者相等还是增、减，投标报价漏项或未填综合单价项目的原招标文件工程量清单工程量不得补计。72工程变更事件72.4调整承包人报价偏差的方法： 按通用条款的规定调整。 按以下方法调整：工程变更严格执行荔湾

27、区水务和农业局工程变更设计管理暂行规定（附件一）。73工程量的偏差事件73.2调整分部分项工程费的方法： 按通用条款的规定调整。 按以下方法调整：(1)对任一分部分项工程和单价措施项目的清单项目，如结算工程量与招标清单工程量相比变化幅度在10%以内时，其综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。（2）对任一分部分项工程和单价措施项目的清单项目，如结算工程量与招标清单工程量相比增加超过10%的，超过部分的单价按照合同综合单价和参照新增项目综合单价计价方式重新套价，按就低原则的方式确定综合单价。（3）对任一分部分项工程和单价措施项目的清单项目，如结算工程量少于招标清单工程量，其综合单价不做调整，执行

28、原有合同综合单价。73.3调整措施项目费调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整：合价包干的总价措施项目费不作调整。75现场签证事件75.3现场签证报告的确认：75.3.1所有现场签证事件必须经两名或两名以上发包人代表同时签字确认方可生效。75.3.2 提交现场签证报告的时间：施工过程中，凡在当日发生的签证须写明签证的理由，并在三个工作日内交监理工程师、发包人代表确认。76物价涨落事件合同价款不因物价涨落而调整。78支付事项78.2 计算利息的利率： 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。其他为 。79预付款79.1预付款的约定：双方签订合同后15日内，支付预付款为合同价扣除

29、暂列金额后的10%。（需为广东省内国有商业银行出具预付款保函）79.4预付款抵扣方式扣回预付款的时间、比例：在支付第二期进度款时对预付款进行全额抵扣。80安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定：(1)内容和范围 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。 合同双方的其他要求：(2)安全文明施工费的总金额为￥ 元。安全防护、文明施工措施费：作为非竞争性费用，单列设立，专款专用。80.2安全文明施工措施费的支付办法和抵扣方式：此费用合并在工程款中支付，不作单独支付。81进度款81.1支付期间 以月为单位。（1）工程款（进度款）按月支付，承包人的工程量报表和计

30、量支付证书经现场监理工程师确认后，发包人按照广州市城建投资项目计划和资金管理工作指引（试行）的通知（穗建计2011138号），在扣除相应预付款后支付当期进度款，工程已完工，发包人可付至合同价的70；（2）工程竣工验收合格，结算并送财政部门审核后,建安工程款支付至合同价（含补充合同）的80%；（3）结算经相关财政部门审定后支付至结算价的97，余款3待保修期满后15天内返还给乙方（无息）。82竣工结算82.1竣工结算的程序和时限：按通用条款的规定办理。发包人对工程竣工结算的特殊要求：承包人应在竣工验收后三个月内向发包人和监理提交竣工结算书，如发生延误送审由承包人承担全部责任。84质量保证金84.2

31、质量保证金的金额及扣留：留工程结算总价的3%作为质量保证金。84.3质量保证金的返还时间：质量保证金从工程竣工验收合格之日起满两年后15天内结清，余款无息退还承包人。85最终清算付款85.1提交最终清算支付申请：提交份数：一式三份。提交期限：保修期满后15天内。86合同争议86.4争议调解或认定机构： 按合同通用条款的规定。 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：86.6双方同意选择下列一种方式解决争议： 向 （仲裁机构）申请仲裁。向广州地区的人民法院提起诉讼。91保密要求91.1提供保密信息的期限：永久。94合同份数94.1约定提供合同文本： 按合同通用条款的规定，由发包人提供。 不按合同

32、通用条款的规定，提供方式为：94.2合同正本的份数二份，其中发包人一份，承包人一份，副本的份数八份，其中发包人六份，承包人二份,具同等法律效力。本合同未尽事宜，双方结合实际情况另行协商，签署补充协议，与本合同具有同等法律效力。工程质量保修书发包人：（全称）广州市荔湾区水务设施管理中心承包人：（全称） 为保证 在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1、质量保修范围质量保修范围包括土建工程、设备安装工程以及双方约定其他项目。具

33、体质量保修范围，双方约定如下：满足设计及国家有关技术规范标准的要求，所有施工范围内的工程均属保修范围。2、质量保修期2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 / 年；（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；（4）供热、供冷系统工程为 / 个采暖期、供冷期；（5）装饰装修工程为 / 年；（6）其他项目： 2 年。3、质量保修责

34、任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，费用在质量保证金中扣除。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4、质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5、质量保证金质量保证金的使用、约定和支付与本合同第三部分专用条款第84条赋予的规

35、定一致。6、其它6.1双方约定的其它工程质量保修事项：发包人将质量保证金全数返还承包人后，承包人仍须按中华人民共和国国务院令2000279号建设工程质量管理条理及政府部门规定承担保修责任。6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。发 包 人 （公章）： 承 包 人 （公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：2018年 月 日 2018年 月 日廉政合同发包人:（全称）广州市荔湾区水务设施管理中心承包人:（全称） 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同

36、双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1、双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门

37、的，可按本合同第二部分通用条款第 87 条规定处理。2、发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办

38、事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3、承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住

39、房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4、违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 13 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5、双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6、合

40、同法律效力本合同作为 施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7、合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8、合同份数本合同一式六份，合同双方当事人各执三份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。发 包 人：（公章）： 承 包 人：（公章）：法定代表人：（签字）： 法定代表人：（签字）：联系电话： 联系电话： 上级部门：（公章）： 上级部门：（公章）：2018年 月 日 2018年 月 日安全生产和文明施工管理协议书甲方：广州市荔湾区水务设施管理中心 乙方：第一条 为确保安全文明施工，保证工程顺利进行, 根据中华人民共和国合同法、广东

41、省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法、广州市建设工程文明施工管理办法、关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知等规定，经双方协商，签订本协议书。本协议书所涉及的工程范围详见工程施工图纸及工程量清单。第二条 甲乙双方均应当遵守建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)和广东省、广州市政府及其部门制定的有关建筑工程安全生产、文明施工管理办法和规定。第三条 甲方权利和义务1、对乙方安全文明施工进行指导、监督，督促施工单位依法履行安全文明施工管理职责，并作好现场记录。2、督促乙方对生产中存在的安全隐患和违反文明施工规定的行为进行整改，及时协调解决各工地之间、工

42、地与周边群众之间的矛盾。3、负责组织建设、监理、施工三方责任主体每月末按标准对乙方进行考核。4、每星期召开一次有乙方项目负责人、安全专职人员参加的安全文明施工会议，通报情况，交流经验，及时纠正施工中存在的安全隐患问题。5、甲方发现安全隐患或违反文明施工规定的行为，有权责令乙方停工整改，直至排除安全隐患。第四条 乙方权利和义务1、严格执行国家和省市规定的安全生产和文明施工的相关规定。2、建立、健全安全文明施工责任制，健全组织机构，制定安全文明施工规章制度和操作规程，落实安全文明施工专职人员。3、制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。4、保证对具备安全文明施工条件所必需资金的投入，并对因资

43、金投入不足导致的后果承担责任。5、根据安全生产法的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。6、文明施工现场管理应当做到“六个100%”，即：施工现场100%围蔽，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，暂不开发的场地100%绿化。7、施工现场应当按照下列要求设置相关设施：(1)在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，

44、开工、计划竣工日期和监督投诉电话等。(2)施工作业区与办公、生活区应当分开设置，具有足够的安全距离，采取相应的隔离措施；占用、挖掘城市道路施工的，不得设置办公场地、宿舍等非必要区域和设施。(3)施工现场四周应当设置连续、封闭的围档。管线工程、非全封闭的城市道路等工程应当使用路拦式围档。(4)工地内车辆出入口应当设置洗车场地和沉淀池，配备高压冲洗水枪；不具备设置洗车设施的管线工程、非全封闭的城市道路等工程，施工单位应当采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁。(5)工地外立面脚手架使用钢管搭设，禁止使用竹子搭设或者钢竹混搭，脚手架杆件应当涂装规定颜色的警示漆，不应有明显锈迹，立面统一采用绿

45、色密目式安全网围蔽。(6)施工现场的建筑材料和设备设施，应当按照施工总平面图划定的区域存放整齐，并设置标签，不得堆放在现场围蔽以外。(7)施工现场道路应当畅通，并设置通畅的排水设施和应急设施。8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。9、安全文明施工监督检查人员进行监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。10、每周至少召开一次安全文明施工会议，自查自纠安全隐患及违反文明施工管理规定因素，保证工程顺利进行。第五条 安全文明施工措施费的计取和管理本工程合同中标价 万元（大写： ），其中应计取安全文明施工措施费用为 万元，该

46、费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全文明施工管理，按计量支付，总额控制，超过部分不另外支付。同时，在财务管理中应以工程项目为单位，单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。第六条 工程安全文明施工实行履约保证金管理制度1、甲方不定时组织人员按照建筑安全施工检查标准JGJ59-2011）和广州市建设工程文明施工管理规定对乙方落实安全生产和文明施工措施进行检查评分，评分等级为不合格（综合分数低于60分）的在履约保证金扣罚5万/次；乙方隐瞒安全风险的，按评定不合格处理。2、履行承包合同期间，发生一起一般生产安全事故的，扣罚施工承包人履约保证金10万元人民币；一个自然年度（1月1日至12

47、月31日，下同）内发生两起及以上一般生产安全事故的，从第二起事故起，每起扣罚施工承包人履约保证金20万元；发生较大及以上生产安全事故的，每起扣罚施工承包人履约保证金50万元。3、甲方每季度对施工承包人安全文明施工情况进行评价，并将评价结果录入市水务局诚信系统。第七条 发生一般(或以上)安全生产责任事故的，对本工程施工承包人纳入广州市水务工程不诚信行为记录，记录有效期2年（不诚信行为记录自安监部门等相关单位的书面调查报告或行政处罚决定书发布的时间之日开始计算）第八条 安全风险因素辨识和评估及安全交底1、开工前，乙方应提交工程项目安全风险因素辨识和评估报告作为申请开工令的材料，该报告应根据具体项目

48、以列表形式详细列出本项目可能的安全风险因素，并提出切实可行的安全防控措施；2、乙方应该在项目安全风险因素辨识和评估报告的基础上，编制项目安全文明费的投入计划；3、在开工前由甲方组织召开工程安全交底会议，参加人员包括甲方代表、甲方工程安全管理人员，乙方项目管理机构全体成员，乙方安全员、乙方施工班组长和作业人员、监理公司总监理工程师、工程安全监理工程师等；第九条 安全预报和安全约谈1、在施工过程中，甲方现场安全负责人、安全员应该根据工程的进度，及时进行动态跟踪，并根据现场实际情况及时进行安全预报，在每次的工程例会上，乙方现场安全负责人必须就具体工点进行安全风险分析和预报并形成会议纪要送监理工程师和

49、甲方备案；2、除了开工前的安全交底外，在项目实施过程中，甲方在认为必要时，有权约集乙方及监理单位有关人员进行安全约谈，范围包括并不限于乙方本部安全责任人、现场安全负责人、安全员、施工班组长及监理单位有关人员等。乙方在接到约谈通知后，应根据甲方要求安排有关人员至指定的地点参加。第十条 事故处理1、发生重伤或死亡或直接经济损失100万元以上的安全生产事故，乙方施工项目部负责人应立即按规定向事故所在地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时统计上报甲方代表。2、发生生产安全事故的，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故

50、扩大，减少人员伤亡和财产损失。3、乙方由于没有尽到自身安全责任，被认定为安全生产责任事故的，应承担违约责任。4、对违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工造成伤亡事故的，应由乙方和事故责任者自己承担罚款及一切经济损失和刑事责任。5、由于乙方原因发生安全生产事故，主管部门对甲方进行经济处罚的，乙方应承担甲方全部经济损失。第十一条 开工前，乙方应向甲方提供的安全管理网络体系资料包括但不限于：1、安全管理网络图;2、人员配备情况;3、安全员名单;4、安全管理制度5、项目安全风险因素列表6、甲方要求的其他资料。第十二条 违约责任本协议为主合同附件，与主合同具同等

51、效力，违反本协议的，按违反主合同的约定执行。第十三条 本协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。发 包 人：（公章）： 承 包 人：（公章）：法定代表人：（签字）： 法定代表人：（签字）：2018年 月 日 2018年 月 日附件一荔湾区水务和农业局工程设计变更管理暂行规定第一章 一般要求第一条 为进一步加强我区水务工程（包括水利、排水等）的建设管理，规范设计变更，根据建设工程勘察设计管理条例、建设工程质量管理条例、水利工程建设程序管理暂行规定、广东省水利工程设计变更暂行规定、广州市水务工程建设设计变更工作指引等有关规定，结合合同管理需要，严格设计变更管

52、理，明确设计变更的分类、程序、审批及费用管理，特制定本规定。第二条 设计文件一经批准，任何单位或个人不得随意变更，需要变更时应按本规定执行。第三条 设计变更前必须充分调查论证，本着节约投资、确保工程质量和保证施工进度需要的原则进行，尽量减少废弃工程，避免造成设备、材料的积压和工期的延误。第四条 项目建设单位（或业主单位）要加强设计变更的管理，设计变更文件要按编号纳入工程管理档案，并按阶段对各类设计变更的原因、费用的增减进行统计、分析，严格控制投资，确保工程质量。第五条 本规定适用于荔湾区内各类水务建设工程项目（包括新建、扩建、改建及除险加固等）的设计变更。 第六条 现场签证须转化为设计变更，并

53、按此规定执行。第二章 设计变更的内容第七条 本规定所称水务建设工程设计变更，是指根据实际需要，对水务建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证后，对已批准的水务建设工程初步设计文件所进行的修改等活动。第八条 结合施工合同管理，设计变更的类别主要有：（一）增加或减少施工合同中的任何一项工作内容。（二）取消施工合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由其他承包方实施）。（三）改变施工合同中任何一项工作的标准或性质。（四）改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸。（五）改变施工合同中任何一项工程经批准的施工计划、施工方案。（六）追加为完成工程所需的任何额外工作。第九条 以下情况不属于工程变更范畴（一）项目法人在工程招标文件及其配套的补充通知、设计图纸等文件中已明确应由承包方承担的工作内容、义务和风险，如工程实体的实施（含临时工程）、现场安全生产措施、物价正常波动等。（二）因承包方自身技术力量、施工机械、流动资金以及其他应由承包方自身解决的问题等原因导致的工