土方三方合同文本

1、上海市建设工程渣土承运合同建设单位（甲方）：中国邮政集团公司上海分公司运输单位（乙方）：施工总承包单位（丙方）：浙江中成建工集团有限公司根据国家法律、法规和本市有关规定，为明确甲乙双方权利义务关系，经甲 乙双方协商一致，签订本合同。第一条承运概况工程名称：上海浦东邮政处理中心二期工程（以下简称“本工程”）工程地点：上海市浦东新区龙东大道 4877号建筑渣土处置核准文书证号：核准部门：建筑渣土总量：约3700 方。建筑渣土处置终点：承运车辆： 部，具体车牌号、型号载重量见附件。车辆运输路线：。合同工期：自 年月日至年月日止，总承运天数天。承运里程：本工程建筑渣土运输处置，经工程所在区（县）的市容

2、环卫管理部门 核定，运往 浦东新 区（县）市容环卫管理部门指定的建筑渣土消纳场所 处置，其运输单程为 公里。第二条合同价款1、运输单价为Y 元/方，运输费总价Y 元。3、合同总价为Y 元。（人民币（大写）4、以上单价包括机械的油费、现场挖土时的一些措施（如钢板等）、涉及车辆 在施工范围道路上行驶掉泥清扫及清洗、机械进出场费、开挖必须按挖土方案来 执行、零星平整及开挖、后期的回填土方运送至施工现场。5、工期为10天，每延后一天罚款1万元。第二条付款方式付款方式如下：1、在本合同签订之日起30个工作日内，将合同总价的 10 %，计Y元,支付给乙方。2、 乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的7

3、0 %寸,甲方在30个工作日内，将建筑渣土运输和消纳处置费用共计元（占合同总价的% ），计Y 元支付给乙方。3、 乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的95 %时，甲方在30个工作日内，将占合同总价或当时估计结算总价（以较小值为准）40% 计Y 元的建筑渣土运输和消纳处置费用支付给乙方。4、乙方全部完成本合同约定的建筑渣土承运处置工作量且结算完成时，甲方在30个工作日内，将余款计Y 元全额支付给乙方。5、 其他约定/第四条各方责任（一）甲方责任 1、甲方按照上海市工程建筑渣土处置管理规定，负责在银行设立建筑渣土运输 处置费专用帐户，向建设工程所在地的区（县）市容环卫管理部门申请建筑渣土 处

4、置行政许可，申报建筑渣土排放计划，并经批准取得处置证。2、甲方应按本合同约定的建筑渣土运输和消纳处置费价格、付款方式，根据承 运、处置的进度以及区（县）市容环卫管理部门的核定文件，按合同约定将建筑 渣土承运、处置款项及时支付给乙方。3、甲方应当主动制止乙方使用密闭盖缺损的建筑渣土运输车辆（以下简称“运 输车辆”）；主动制止建筑渣土装载超过运输车辆箱体上沿口的超载行为。4、甲方根据施工承发包合同的相关约定，可将涉及施工现场建筑渣土配合承运 和管理工作委托丙方代理履行，代理履行过程中引发的行政、民事责任由乙方承 担。5、其它：/（二）乙方责任1、乙方应当遵守国家和本市政府部门发布的关于建筑渣土装载

5、、运输、处置的 各项规定，并按照本市的行业标准向甲方提供规范的服务。2、乙方必须使用经本市相关行政管理部门核准的、符合密闭化性能要求的、安 装符合规定要求的监控装置的车辆运输建筑渣土。3、乙方装载建筑渣土应当以不超过车辆箱体上沿口为限，确保密闭装置正常闭 合，杜绝运输过程中建筑渣土（垃圾）飞扬、撒落或滴漏。认真遵守市容环卫管 理部门核准的时间、路线将建筑渣土运至指定的地点消纳处置等规定。4、乙方应当认真执行甲方提供的建筑渣土排放计划，并保质、保量按期完成建 筑渣土承运任务。5、乙方所属运输车辆驶入工地前，应当做好车辆的日常保洁；车出工地时，应当主动配合施工现场人员对车辆进行冲洗；做到进出工地的

6、运输车辆车身、轮胎 不粘泥。6乙方应当及时做好建筑渣土承运、消纳处置量的统计工作，如实填写相关记 录、统计报表（单据）。7、乙方对甲方提供的作业条件不能满足其规范作业的要求的，或对运输车辆驶 出工地时不实施清洗的，应及时向甲方提出，并可向相关政府部门反映。8其它：/（三）丙方责任1、丙方根据施工承发包合同的相关约定，接受甲方委托，应当认真执行受委托 的工作内容和要求，主动做好建筑渣土承运配合和管理工作。2、丙方应当按照规定制定建筑渣土排放计划，明确建筑渣土排放量和出土时间 安排，并分别按时递交甲方和乙方；认真填写建筑渣土承运处置联单。3、丙方应当提供乙方规范作业所必需的水、电，以及硬质场地和道

7、路等条件。4、丙方应当和乙方共同确认建筑渣土承运消纳处置的实际数量，及时统计建筑 渣土的运输量，及时确认由乙方或区（县）市容环卫管理部门提供的承运和消纳 处置量，及时填写有关统计、结算单据。5、丙方应当认真执行施工工地市容环境卫生责任区范围内的保洁、装载建筑渣土不超运输车辆箱体上沿口、制止密闭盖缺损的运输车辆装载建筑渣土、 给予验 出工地时运输车身冲洗等各项规定。6丙方对乙方在承运建筑渣土过程中，若乙方使用密闭盖缺损的运输车辆、或 超载装运、或驾驶员逃避冲洗驶出工地等行为， 应当向乙方提出整改要求，并可 向甲方和相关政府部门反映。7、其它：/第五条违约责任1、甲方违反本合同付款约定，无正当理由

8、延期付款，造成乙方工期延误的，甲 方应当向乙方赔付 10000 元/天违约金。2、丙方违反本合同责任约定，未提供硬质场地、道路，或者未予以车辆冲洗，因此造成承运工期延误，丙方应当向乙方赔付10000元/天违约金。3、乙方无正当理由不执行甲方或丙方提供的建筑渣土排放计划，造成施工工期延误的，乙方应当向甲方赔付 10000元/天违约金。4、乙方未将建筑渣土运往本合同约定的处置场所，或未密闭运输，或运输途中 建筑渣土飞扬、撒落、滴漏污染道路和市容环境的，其责任由乙方承担。5、乙方应当在收到甲方支付的承运、消纳处置款后的五个工作日内，及时将处置费支付给处置单位。因付款不及时，造成处置单位拒绝消纳建筑渣

9、土的， 其责 任由乙方承担。6、 /7、/第六条合同争议解决途径在履行合同的过程中如发生争议， 应协商解决，协商不成的，可选择下列方式解 决。1、 向_/仲裁委员会申请仲裁。2、依法向 浦东新区 人民法院起诉。第七条附则1、本合同如有未尽事宜，可通过协商签订补充合同，补充合同和本合同具同等 效力。补充合同内容和本合同冲突的，以补充合同为准。2、本合同壹式陆份，除甲、乙、丙三方各执壹份外，建设工程所在地和消纳处 置所在地的区（县）市容环卫管理部门各执壹份。3、本合同如因不可抗力等原因无法继续履行时，甲、乙、丙三方依法主张解除 合同，并及时书面通知对方。第八条合同附件1、本合同约定使用的车辆清单2

10、、廉洁条款本页为签署页甲方（盖章）:乙方（盖章）:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:单位地址:单位地址:电话（手机）：电话（手机）：专用开户银行:开户银行:帐户:帐户:日期:日期:丙方（盖章）:法定代表人：委托代理人：单位地址：电话（手机）：日期：附件一：本合同约定使用的车辆承运车辆： 共部，其中：1、 运输车型： 渣土车 ，载重量吨/台，共台；分别为车牌号: 2、 运输车型： ，载重量吨/台，共台；分别为车牌 号:3、运输车型:号:，载重量?吨/台，共台；分别为车牌附件廉洁条款为了规范甲乙双方之间的商业交易行为，在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生， 根

11、据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以 及上海市建设工程承发包双方签定廉洁协议的暂行规定，结合工程建设的特点，特订立本条款如下，甲乙双方及其员工均应自觉遵守本条款：一、甲乙双方应当自觉遵守国家有关禁止利用职务之便进行商业贿赂的法律法规、政 府关于反腐倡廉建设的各项规定以及国家和上海市关于建设工程承发包工作规则。二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费，不得通过吃 拿卡要等方式为自己或特定关系人谋取不正当利益。三、甲方工作人员应当保持和乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券 和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。四、甲方工作人员不得参加

12、可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事和甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。七、乙方必须具备政府相关部门认定的合法经营资质，企业内部规章制度、工作章程、供应方案应科学完善。乙方和甲方的商业交易行为应严格遵守国家法律法规、 企业规章制度， 和甲方交易的产品或服务均真实可靠， 决不发生以次充好、隐瞒报价、骗取交易等违法行为， 否则将承担相应的民事、行政直至刑事责任。八、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方提供任何虚假的交易信息或财务票据，不得用不正当手段排挤其他供应商。九、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。十、乙方不得为谋取私利擅自和甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、 工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。十一、乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业 性高档娱乐场所。十二、乙方不得为甲方和员工个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。十三、乙方愿意自觉接受甲方内部和外部审计机构或纪检、监察等部门对和甲方的商业交易行为的监督检查。十四、乙方