安装合同范本合集七篇范本

1、【精品】安装合同范文合集七篇随着时间的推移，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的安装合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。安装合同 篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：按照中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法以及建筑安装承包合同条例的原则，结合盛市有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，建筑安装合同样本。第一章工程概况第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：框架4、建筑面积：据实结算5、设计单位：6、建设单位：第二条承包范围：本工程施工图纸范围内的

2、所有电气(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线盒安装及穿铁丝，所有强电、弱电设备不安装)，给、排水管(卫生间室内支管不安装)、雨水管、空调冷凝水管穿墙套管、管道沟挖填土方及管道洞砼处理等分项工程的安装施工，含所有小型施工机械及工具、照明用电线及灯具、工人所使用安全帽及雨具、以及该班组范围内所有文明施工等内容。甲方仅提供该班组相应材料及垂直运输设备，其余均由乙方自行提供。因乙方原因所引起质量问题由乙方自行处理并接受20020xx元数额罚款。第三条承包形式： 按图纸所定的工程范围(量)，以14.5元/m2按实际面积计算包工不包料。第四条工期要求：根据甲方与建设方签订的工期合同，拟定20xx年月日

3、开工至20xx年月日完工。2、人员要求：按甲方施工计划，乙方根据进度需要自行组织人员。第五条工程质量等级：1、工程质量等级：工程质量达到国家质量验收标准优质工程等级。2、工程安全等级：达到市安全生产委员会“建安”文件中规定的样板等级(无工伤等级)，如达不到处罚5000元。3、文明施工等级：创建市文明样板工地，如达不到处罚3000元。第六条合同价款及结算方式：1、甲方按施工段每栋主体封顶预埋完工付单栋每平方5元结算，以保证乙方工人的生活费。2、安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。第二章双方责任及权力第一条甲方责任：1、乙方工人进场前准备好工人住的宿舍、保障在

4、遵守国家法律法规和各级制度规定下从事合法生产。2、工人施工时所需用的大型机械设备，甲方负责准备就位。3、施工前的道路、水、电的架设，进场前甲方准备好。4、负责基础的定位、放线、抄平与检测工作。5、负责工程材料的组织与管理。6、组织乙方人员进行技术交底和解决施工中的技术问题。7、负责指导施工现场的文明施工管理。第二条乙方责任：1、乙方工人进场，3天内向甲方报送工人花名册三份，身份证复印件、计生证、暂住证、务工证及照片三张。2、乙方工人使用的个人工具，乙方自行配置，教育工人遵守甲方及有关部门对施工现场各项管理规定，节约用水、用电，讲究室内环境卫生，做好“三防”工作，负责派人配合甲方基础定位放线，并

5、对主体工程定点定位、放线负责，甲方负责督促，负责施工时对机械的安全操作和爱护，人为损坏机械的行为将给予处罚，各项机械当天作业完成后要及时清洗干净，负责保持施工现场的整洁，进场的材料按规格分类别堆放，作业面的各项材料做到人走场清。负责对工人进行安全教育和监督工作，负责施工现场临口、临边安全设施的设置、保护及遵守。负责对已完工程成品的保护，使用后的材料要及时归堆，做到爱护工地财产、合理使用各项材料。负责参加甲方组织的图纸会审和设计技术交底会议，提出合理化建议。负责维护企业形象，积极配合现场安全生产、文明施工、生活秩序，教育职工与人为善、和睦相处、说话讲文明、生产讲规范、行为讲规矩，合同范本建筑安装

6、合同样本。乙方自进入甲方施工现场应无条件服从甲方的管理工作，不得有抵触和对抗情绪，如有发生视其情节严重给予100-500元的罚款，直到合同终止。第三条甲方权利：1、甲方有权要求乙方组织各项工种的人员数量，指挥或安排乙方人员的具体工作，检查工程的质量，对于不合格的项目责令乙方进行返工或停工。2、如发现乙方人员在施工中浪费甲方材料，甲方管理人员有权进行经济处罚(浪费材料，按定额基价加50%)。3、乙方人员在施工中违反操作规程，违反安全规定的，甲方人员有权责令其停工，并给予处罚，直至终止合同。4、对乙方违反国家法律、法规和影响社会治安和人员甲方有权交司-法-部门处理。第四条乙方权利：1、乙方人员在遵

7、守国家法律、法规和维护社会治安的前提下，从事施工作业。2、乙方的劳动所得，乙方有权自行分配。3、施工中乙方有权提出合理化建议，技术改造建议以新生产工艺，通过实践证明，新的工艺能保证质量、节约材料和缩短工期。甲方将视其效益给予奖励。4、对违章指挥，乙方有权提意见。第四章工程质量管理甲乙双方必须坚持按设计施工图、现行施工规范进行施工。任何一方不得有意更改图纸或盲目施工，为此，双方必须做到：1、甲乙双方都必须参加图纸会审，并提出合理意见。2、甲乙双方都必须制定施工方案，会议后统一方案，并遵照执行。3、 乙方应严格按照标准，现行规范进行施工，并随时接受甲方的指挥及有关部门的检查。4、乙方在施工中如出现

8、违章，违规及质量不合格情况，应立即进行整改、返工。其发生的费用应在乙方决算中扣回，另外给予100-500元罚款作为赔偿对甲方造成的损失。5、乙方人员必须参加甲方在管理(分项)工程施工前的技术交底会议，各班组技术骨干进行技术交底，并传达到每个工人。6、乙方负责人在上班前必须向工人讲清当天的工作量和技术要点，需请现场施工员参加。7、甲乙双方联合定期对质量进行检评，达不到验收标准的分项工程，要及时整改，发生费用在结算中扣除。8、工程完工后，乙方应根据国家制定的有关条款，对自己施工的项目一年内负责保修。第五章材料、机械设备供应及管理1、工程所需的材料(主材、辅材、大型机械设备)由甲方提供，其余小型设备

9、和用具(包括小型机械电线、照明等)由乙方负责。2、工程所需的大型机械设备，由甲方负责维护，小型机械设备和用具由乙方提供和维护。3、乙方领用的各项材料，机具必须办理领用手续，用后归还，遗失、损坏的机具应照价赔偿。4、施工场地各种材料、模板、竹跳板、支撑要归类堆放整齐。禁止用模板、竹胶垫路。第六章文明施工及安全生产第一条施工现场管理的好坏，直接体现了施工企业的管理水平和队伍的素质，为此，甲方制定的“现场文明施工管理制度”、“文明施工管理条例”及“文明施工管理处罚实施细则”三项文件为此合同附本与本合同同时生效。第二条 安全生产是企业效益的保证，为了加强生产安全方面的管理，特制定了“安全生产责任合同”

10、“安全生产合同书”“安全生产纪律处罚实施细则”乙方在签订此合同时，应同时签订安全生产责任合同。安全生产合同书与本合同同时具有法律效果。第三条 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。第四条 乙方不得损坏安全设施及外脚手架紧固件，否则处罚500元/次。若影响施工必须由专业工种及项目部认可采取措施后才能动安全防护。第七章其它1、甲乙双方因合同发生争议，双方应即时协商，但职工不得停工，协商达不成统一意

11、见，可向上级及业务主管申请调解。2、乙方因质量，进度不能达到合同要求，甲方有权更换队伍，所做工程量只能按合同价的50%结算，且结账付款，更不承担乙方任何损失。3、乙方负责人未经甲方负责人许可不得擅自离开工地，有事必须请假，准假离开工地前，应将领导权委托给在场且信得过的技术骨干人员。未经请假，未经请假，离开工地一小时以上一次，甲方有权对当事人处以100元的罚款，累计三次者甲方有权责令退常4、项目部每次组织乙方召开的例会和施工过程所签订的补充协议签字后具有与本合同同样的法律效力。5、文明施工，安全生产有关文件见附件。6、本合同签字之日起生效，工程完工，结算完毕，甲方支付合同规定的比例款后，除部分保

12、修款仍然生产外，其它条款即告终止。7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方： 乙方：项目部二0一*年月日安装合同 篇2甲方：乙方：甲、乙双方就用日丰地热管铺设地暖达成以下协议:一、 概况：1.1施工时间：20xx年6月2日至20xx年6月6日结束。1.2地暖铺设面积约100平方米。1.3施工金额为10000元人民币。二、施工材料及提供方式2.1地热全部选用日丰管业生产的地热管、水管、分水器及伐门。2.2地热管、分水器由甲方自己采购。2.3其余铺地热需用的辅助材料全部由乙方采购，但需符合铺地热的标准。三、施工标准3.1绝热层苯板铺设应平整、苯板之间相互接合应严密。3.2地热管平均

13、间距不大于200mm。3.3地热管应平直，不行出现“死折”，不得有任何形式接头。3.4在分水器、集水器附近连接柔性套管，并高于装饰层150-300mm。四、质量验收4.1地热管与分水器、集水器连接处应无渗漏。4.2水压试验压力为1MPa4.3稳压时间为12小时，其压力降幅不应大于0.05MPa。五、填充层施工5.1填充层在水压试验合格后方可施工。填充层厚度不应小于30-50mm。5.2填充层在施工中，地热管内水压不应低于0.6MPa。5.3不得在地热管上面搅拌混凝土，施工人员穿软底鞋。六、施工后质量保证及责任6.1质保期为二年，二年内出现跑、冒、漏水的现象乙方给予无偿的及时处理。6.2当第一个

14、采暖出现温度达不到18时，乙方及时给调整，达到18以上。6.3双方采购的地热材料出现问题时，双方自己解决自己采购材料所带来的经济损失，并给予双方的补偿。此合同一式二份，双方各一份。甲方： 乙方：经办人：经办人：电话： 电话：地址： 地址：年月 日安装合同 篇3编号：_发包人：_承包人：_分包工程名称：_施工地址：_区(县)发包人(全称)：_承包人(全称)：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：_1.2 工程概况：_1.3 分包工作内容

15、：_范围包括：_1.4 工程监理单位(全称)：_第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_名。第三条 合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条 合同价款4.1 合同价款为：_元(人民币)大写：_元4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：()4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_

16、元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上结构：_元/平方米;地下结构：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_;_;分项工程承包：外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米;水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米;内墙普通抹灰：_元/平方米;_;_;_.4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标

17、准补偿。4.3 对合同价款内容的.明确：_第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 合同价款的结算和决算：5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算

18、资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3 合同价款的支付：5.3.1 合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 安全施工、

19、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_.第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到

20、设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施

21、工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_.第八条 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 承包人应在上述情况发生

22、后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条 文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。9.3 对本工程的文明施工标准，

23、双方约定如下：_.第十条 材料机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_承包人自备的工具为：_ 双方确认防护用具由_承担。10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_第十一条 文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时

24、内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。第十二条 发包人的权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2 负责于_年_月_日提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组

25、织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条 承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2 承包人需

26、将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，服从发包人的统筹安排，统一调动。13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6 承包人应对作业工人

27、进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7 承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。14.1.3 发包人超过约定的支付时间

28、不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。14.2 承包人违约责任14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现

29、场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划

30、“”)：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向_人民法院起诉。第十六条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。甲方：乙方：年 月 日年 月 日安装合同 篇4项目名称：发包单位(甲方)承包方(乙方)：本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程概况：工

31、程名称：苏州全龙投资发展有限公司。工程地点：太仓市东仓路。工程内容：玻璃幕墙制作安装。2、 建筑外立面玻璃幕墙施工工程的内容包括：竖明横隐玻璃幕墙，镀膜玻璃，甲方设计，提供材料等配件，乙方包清工制作安装。3、 玻璃幕墙根据图纸设计施工，在工程施工中甲方对图纸设计个别提出需要修改，乙方要同意甲方提出的修改方案予以施工，但甲方不补偿修改任何费用。4、 包清工单价每平方米此价到结算时单价不变，面积大约为 ，结算时按实际工程量结算。5、 付款方式：根据每月完成的工程量支付60%款项，工程完工后支付总工程量80%，验收合格后支付总工程量95%，余款6个月后全部付清。6、 工程进度：根据土建单位进度要求施

32、工。7、 质量要求：乙方必须按照图纸施工，如有变更由甲方确定认可后进行施工，不得尚自更改，后果一切自付。乙方要作到成品保卫，如造成损失乙方应承担赔偿责任。8、 安全责任：乙方在工程期间要遵守工程建设安全，生产有关管理规定并严格按安全标准组织施工，随时接受甲方人员及土建单位和总包单位检查监督，施工期间要采起必要的安全防护措施，乙方在施工期间安全责任全部由乙方自己承担负责。以上合同壹式二份，甲乙双方各执一份，签字后立即生效，并作为今后双方守信为凭。甲方负责人： 乙方负责人：(签字) (签字)签订日期：安装合同 篇5甲 方：连州市初级中学教学楼工程项目经理部乙 方：复合钢板门制安班组依据中华人民共和

33、国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律、法规及国家、省、市有关政策规定，结合工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同。第一条：工程概况1.工程名称： 连州市初级中学教学楼工程2.工程所在地：连州市枇杷山脚下3.门窗工程内容及主要情况：(1) 按照建筑工程总承包合同和建筑工程分包法规的有关规定，乙方承揽甲方总承包工程中的复合钢板门制安 分项工程，本分项工程以包工包料形式承包。(2) 根据甲方提供的由设计单位设计并经建设单位认可的合格的门窗图纸要求，制作安装复合钢板门；本工程复合钢板门使用的型材材质、规格及型材表面处理方式等具体情况列表

34、要符合要求。第二条：复合钢板门单价、及制作依据：1. 尺寸1.5m×2.1m的复合钢板门，单价按850元/樘计算。2. 尺寸1.0m×2.1m的复合钢板门，单价按560元/樘计算。3. 尺寸0.9m×2.1m的复合钢板门，单价按510元/樘计算。4、 制作安装依据：根据国家、省标准有关的规范及制作要求以及图纸设计或变更进行安装制作。第三条：工程期限1 .本工程乙方应在20xx年月日前进入工地施工。工期总日历天数为 日。2. 工期顺延：因下列原因造成承包工程工期延误，工期相应顺延。（1）甲方未按约定支付工程款，致使承包工程施工不能正常进行。（2）不可抗力原因。第四条

35、：甲方职责1.甲方在合同签订后 3日内，向乙方提供图纸 1 套，并同时按工程要求向乙方提供门设计图纸及有关指标要求。2.对需要进行门施工详图及节点细部深化设计时，甲方应协调建设单位及工程设单位，提供经图审合格的门窗施工详图及节点图样。3.甲方依照本合同所列的国家标准及审核合格的设计图纸，检查验收乙方的产品及施工质量。4.甲方按合同约定及时拨款。5.因甲方原因出现合同变更，给乙方造成的损失应承担赔偿责任。6.甲方负责协调施工现场用水、用电及垂直运输等事项。第五条：乙方职责1.乙方不得转让，再分包工程。2.乙方按甲方提供的门设计图纸，以及本合同约定的国家、省标准制作安装门。3.乙方应编制门分项工程

36、施工组织设计，并按合同进度要求及时安装门窗。4.乙方向甲方提供的各种门配件、材质必须是符合国家、省标准和工程要求的合格品。配合甲方做好竣工验收工作，并提供相关资料。5.乙方接受监理单位监理，并提供有关资料。6.乙方应服从甲方对施工现场的统一指挥、调度、管理。7.乙方应编制门分项工程施工安全方案，做好安全施工、文明施工，严格按操作规程施工。由于不按操作规程施工造成的质量、安全事故及人身伤害、财产损失的，乙方承担相应的责任。甲方只承担保险规定范围数额。8.工程完成合同内容后，按双方约定及时办理中间移交手续。乙方应积极配合门单项工程验收，参加建设单位组织的建设工程竣工验收。9.本工程保修期为3个月。

37、在保修期内因门窗制作安装质量原因造成的损坏，乙方负责维修和更换。如乙方接到通知后不能在 5 日内维修，又不派人员联系维修事宜的，甲方可自行安排维修，并书面告之乙方。所需费用甲方将从保修金中扣除。非因工程质量原因造成的损坏，甲方须向乙方支付维修费用。第六条：付款方式：乙方材料按甲方要求的日期进场，甲方当日须向乙方付进场材料总造价的50%。当批材料安装完毕并经甲方验收合格后5天内支付至90给乙方；经建设单位、监理、设计等有关单位验收合格后5天内支付至97，剩余3作为质量保修金待保修期到期后5天内全部付清。第七条：工程变更：甲方需要对工程设计进行变更应提前 5 日以书面形式向乙方发出通知，并附变更图

38、纸，双方签认后方可生效。因变更给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。第八条：工程验收与结算：乙方工程竣工后，向甲方提交门分项竣工报告，并附全部门工程竣工资料。甲方收到竣工报告后 5 日内组织有关单位验收，并在验收后 3 日内提出修改意见，逾期不组织验收或未提出修改意见的，以乙方提交竣工验收报告之日为实际验收日期。工程未经验收，建设单位擅自使用的，以使用之日为实际竣工日期。并应按工程已验收移交，支付工程款。第九条：违约责任1.甲方不能按约付款的，乙方有权中止制作安装，并可要求甲方按延期款项的日分之五支付违约金。甲方延期付款导致工程停工超过30天仍不付款的，乙方有权选择解除合同，并由甲

39、方赔偿损失。2.因乙方原因门制作安装质量达不到国家验收标准及合同要求或不能按合同进度要求的，应支付违约金 贰万元。造成工程损失的，由乙方承担赔偿损失。第十条：解决争议办法1.因履行合同发生争议，由双方协商解决。2.协商不成时双方可向连州市人民法院提起诉讼。第十一条：附则1.本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，2.本合同自双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方另行协商。甲方代表 ： 乙方代表：年 月 日年月 日联系电话： 联系电话：安装合同 篇6甲方：_(以下简称_)乙方：_一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包形式：包工包料四、工程内容_五、工程造价本工程合同预算价为_元。双方自正式签订协议日期起

40、，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_元，在进行开工时再付工程预付款_元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应

41、由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_(大写)元。变压器油化试验费每台_(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天

42、，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_法定代表人(签章)：_ 法定代表人(签章)：_委托代表：_ 委托代表：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 电话：_签

43、订时间：_年_月_日 签订时间： _年_月_日协议签订地：_ 协议签订地：_安装合同 篇7甲方(单位)名称 : xxxx广告有限(责任)公司主 管 部 门 : xxxx广告有限责任公司_(人事部)乙方(职工)姓名 : _性 别 : _业务编号: _出 生 年 月 : _ 年_月_日 文 化 程 度 : _居民身份证号码 _根据中华人民共和国劳动法的有关规定,甲乙双方经平等协商,自愿签订本聘用合同确定劳动关系并共同遵照执行。一、合 同 期 限 :(本合同采用下列方式之一)_1、固定期限合同 : 自 _年 _月 _日起,至 _年 _月 _日止,为期 _年 _月;其中,试用期为 _个月,试用期自 _

44、年 _月 _日起,至_年 _月 _日止。2、甲方安排乙方从事特定工作任务为期限,自 _年 _月 _日至_年 _月 _日,该任务完成后,本合同即终止执行。3、无固定期限合同,除按规定变更、解除、终止外,本合同可至乙方达到退休年龄时终止。二、工作内容和工作条件1、甲方根据单位情况和有关人事政策法规,通过双向选择、择优聘任、竞争上岗等方式,确定乙方的工作岗位,其岗位职责按签订的岗位聘任合同或岗位责任书执行。2、甲方根据乙方的岗位及工作要求,为乙方提供必需的工作条件和劳动保护设施,保障乙方的安全与健康。三、报酬和保险、福利待遇1、员工的工资保障前提是每月完成_元的业务量。超额部份以_%提成。如不能按期完成每月所定业务量的将按照实际业务金额的_%提成。(备注:适合于报刊分类广告),印刷品业务单独以_%核算。/ 在试用期间,公司给予_元的试用期工资, 转为正式员工后,其一: 每月薪金为_元。/ 其二: 底薪为: _元+_%的期提成。( 其一 其二 )2、根据按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,甲方依据国家有关规定和乙方完成工作任务等情况,以货币按月核发乙方应得的工作报酬,不得克扣或无故拖欠,并根据国家有关规定,为乙方建立档案工资。3、乙方在合同期内的工时制度、