工程造价管理法律法规知识竞赛模拟一

1、工程造价管理法律法规知识竞赛模拟一姓名 工作单位 得分 一单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1、建设工程施工发包与承包价（ C ）。A.只可以采用工程量清单方式计价方式计价 B.不可以采用工程定额方式计价C.可以采用工程量清单方式计价，也可以采用工程定额方式计价D.在政府宏观调控下，由建设单位具体控制报价2、建设工程实施阶段应当编制（ A ）。A. 施工图预算 B. 设计概算 C. 工程量清单 D. 招标控制价3、全部使用国有资金投资、国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，下列说法错误的是（ B ）。A.必须采用工程量清单方式计价。B.采用

2、招标方式发包的，应当编制招标控制价，但政府财政性资金投资建设项目例外。C.应当依法接受审计监督，被审计单位应当执行审计机关依法作出的审计决定。D.经投资主管部门审批或者核准的国有资金投资项目设计概算是该建设项目投资和造价控制的最高限额，未经原项目审批部门批准不得随意调整或者突破。4、建设工程造价成果文件（ C ）。A.只要加盖注册造价工程师执业印章或者建设工程造价员专用章即有效B.只要加盖编制单位公章即有效C.应当加盖编制单位公章，并加盖编制单位注册造价工程师执业印章或者建设工程造价员专用章。D.以上说法均不正确5、08规范规定，措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计计价，下列说法错误的

3、是( D )。A.可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；B.其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价C.应包括除规费、税金外的全部费用。 D.以上说法都不正确。6、08规范规定，实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起( A )内，由发、承包人双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。A.30天 B.45天 C.1个月 D.28天7、08规范规定，实行工程量清单计价的工程，宜采用(B )合同。A.总价 B.单价 C.成本加酬金 D.固定8、实行招标的工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标

4、文件不一致的地方，以( C )为准。A.合同 B.招标文件 C.投标文件 D.双方协商9、08规范规定，工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，引起工程量的增减， ( C )。A.应以工程量清单为准。 B.应由发包人看情况而定。C. 应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。 D.双方协商解决。10、08规范规定，承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约定及时向发包人提出( A )。A.现场签证 B. 付款 C. 索赔 D.结算11、08规范规定，招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后国家的法

5、律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的， ( C )。A.按合同执行，不调整 B. 双方协商解决C.应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。 D.上述说法都不正确12、08规范规定，若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的，( A )。A.发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。B.按照原工程量清单执行，不调整清单的综合单价 C. 双方协商解决 D.上述说法都不正确13、根据“苏建价(2009)40号”文件，实行工程量清单招标的工程建设项目( A )。A.应当采用固定单价合同 B.宜采用固定单价合同C.应当采用固定总价合同 D

6、.宜采用固定总价合同14、根据“苏建价(2009)40号”文件，对招标人所列的措施项目，( C )。A.投标人不得因工程实际不同而进行增补B.投标人必须严格执行，否则将被认定为废标C.投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目的序号。D.投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，可以更改招标人已列措施项目的序号。15、根据“苏建价(2009)40号”文件，( A )应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。A.当工程量

7、清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时B.当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过1%时C.只要工程量清单项目的工程量发生变化D.当工程量清单项目的工程量变化的幅度超过15%时16、08规范在江苏省的执行时间是( A )。A.2009年4月1日 B.2008年12月1日C.2009年6月1日 D.2008年7月1日17、根据“苏建函价2010130号”文件，关于清单编码下列说法正确的是( C )。A.同一招标工程的项目编码不得有重复。 B.同一标段工程的项目编码不得有重复。C.同一单位工程的项目编码不得有重复。 D.同一单项工程的

8、项目编码不得有重复。18、根据“苏建函价2010130号”文件，“08规范”附录中部分清单项目的工程量计算规则表述不够具体时的处理原则是( B )。A.原则上必须按照规范附录的计算规则，不得更改。B.原则上可以参照规范附录中相似项目的工程量计算规则及对应的江苏省各专业计价表的工程量计算规则，并且应在工程量清单编制总说明中明确。C.原则上必须编制补充计算规则，并报建设部备案。D.原则上可以由编制人根据情况修改，并且应在工程量清单编制总说明中明确。19、根据“苏建函价2010130号”文件，当招标人要求投标人对暂列金额或计日工进行报价，但投标人未填报暂列金额或计日工费用时，下列说法正确的是( C

9、)。A.视作该费用已隐含在其它项目费用之中。B.由于暂列金额或计日工作为今后有可能发生也可能不发生的费用，因此投标人是否报价都无所谓。C.不能视作该费用已隐含在其它项目费用之中，应视同没有响应招标文件要求。D.以上说法都不正确。20、根据“苏建函价2010130号”文件，关于“08规范”附录规定，部分分部分项工程量清单的项目特征中要求列出“品牌”，下列说法正确的是( D )。A.在列出品牌时，只能只列某一个厂家的产品品牌。B.在列出品牌时，可以列出几个厂家的产品品牌。C. 在列出品牌时，不能只列某一厂家的产品品牌，必须列出三家及三家以上符合要求的厂家品牌不同档次产品供投标人选择。D. 在列出品

10、牌时，不能只列某一厂家的产品品牌，必须列出三家及三家以上符合要求的厂家品牌同档次产品供投标人选择。21、经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院( A )。A.应予支持 B.不予支持 C.应对双方调解解决 D.不受理此类情况22、建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，( D )。A.人民法院应予支持 B.人民法院应对双方调解解决 C. 人民法院不予支持 D.人民法院不予支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。23、发包人未经设计、规划

11、等部门同意自行变更工程规划、设计，承包人按照发包人指令施工，由此造成发包人损失的由发包人自行承担；造成第三人损失的( C )。A.由发包人独立承担 B.由承包人独立承担C.由发包人与承包人承担连带责任 D.由第三人承担24、挂靠人以被挂靠人名义订立建设工程施工合同，因履行该合同产生的民事责任，( D )。A.由挂靠人独立承担 B.由被挂靠人独立承担C.法院不予受理 D.挂靠人与被挂靠人应当承担连带责任25、合作开发房地产合同中的一方当事人作为发包人与承包人签订建设工程施工合同，承包人要求合作各方当事人对欠付的工程款承担连带责任的，人民法院( A )。A.应予支持 B.不予支持 C.应对双方调解

12、解决 D.不受理此类情况25、建设工程价款进行鉴定的，承包人出具的工程签证单等工程施工资料有瑕疵，鉴定机构未予认定，承包人要求按照工程签证单等工程施工资料给付相应工程价款的，人民法院( D )。A.应予支持 B.不予支持 C.不予受理D.不予支持，但当事人有证据证明工程签证单等工程施工资料载明的工程内容确已完成的除外。26、当事人采用合同书形式订立合同的，应当签字或者盖章。当事人在合同书上摁手印的，( B )。A.人民法院应当认定其手印无效 B.人民法院应当认定其具有与签字或者盖章同等的法律效力。C.人民法院应当认定其合同属于无效合同 D.人民法院应当认定其合同具有部分效力。27、因设计变更导

13、致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，( A )。A.可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。B.可以参照类似工程结算工程价款。 C.应当按照承包人提出的办法接受工程价款D.应当按照发包人提出的办法接受工程价款。28、根据08规范的规定，实行工程量清单计价的工程( D )。A.应采用总价合同 B.应采用单价合同 C.宜采用总价合同 D.宜采用单价合同29、发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，( C )。A.承包人只有等待发包人签收 B.承包人可以认为发包人默认竣工结算C.承包人可以不交付竣工

14、工程 D.承包人可以不提交竣工结算30、根据08规范要求，分部分项工程量清单( A )。A.应采用综合单价计价 B.应采用工料单价法计价C.投标人自主报价时可以采用任何方法计价 D.应采用固定单价方法计价31、根据08规范要求，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，( D )。A.双方协商解决 B.应重新招标C.应以招标文件为准 D.应以投标文件为准32、江苏省现行费用定额(2009)在我省的执行时间是( B )。A.2009年4月1日 B. 2009年5月1日 C. 2009年6月1日 D.2009年12月1日33、递交投标文件截止日( A )天前，招标人或其委托的造价咨询人应将招标控制价及

15、有关资料报送工程所在地造价管理机构备查。A.10 B. 15 C. 30 D.734、根据江苏省规定，“危险作业意外伤害保险”列入( B )中。A.规费 B. 措施费 C. 管理费 D.其他项目费35、招标控制价应在递交投标文件截止日( D )天前发给投标人。A.7 B. 15 C. 30 D.1036、根据江苏省规定，“社会保障费”应包括( D )。A.劳动保险补助费 B. 建筑工程一切险 C. 管理费 D.失业保险37、根据江苏省规定，“环境保护费”作为一种措施项目费( B )。A.单独计算 B. 合并在现场安全文明施工费中 C. 合并在管理费中 D.包含在规费中38、工程造价咨询企业在本

16、省设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起( A )日内，到省住房和城乡建设行政主管部门办理备案。A.30 B. 15 C. 45 D.739、发包人或者承包人应当自施工合同签订之日起( D )日内，将合同副本报送工程所在地建设行政主管部门备案。A.30 B. 15 C. 45 D.740、预算定额（计价表）、劳动定额、施工机械台班定额、工期定额由( B )制定。A.国家住房和城乡建设行政主管部门 B. 省住房和城乡建设行政主管部门C.省住房和城乡建设行政主管部门会同省发展和改革、财政等行政主管部门D.国家住房和城乡建设行政主管部门会同省发展和改革、财政等行政主管部门。二. 多项选择题

17、（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、2010年11月1日起施行江苏省建设工程造价管理办法，本省行政区域内建设工程造价的确定与控制，以及相关的监督管理活动，这里所称建设工程，是指（ A、B ）。A. 各类房屋建筑工程B.市政基础设施C. 交通工程D. 水利工程 E.电力工程2、建设工程计价是指对建设工程造价进行确定与控制的活动，主要包括（A、C、D、E）。A. 编制和审核投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程量清单、招标标底、招标控制价、投标报价 B.建设工程施工合同的签订与履行C.

18、实施工程计量与支付工程价款D. 办理工程索赔与变更签证、工程结算和决算E. 处理建设工程造价争议和进行建设工程造价鉴定3、工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中不得有下列行为（A、B、C、D）A.涂改、倒卖、出租、出借资质证书或者以其他形式非法转让资质证书；B.超越资质等级承接建设工程造价咨询业务；C.同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程项目的造价咨询业务；D.以给予回扣、贿赂等方式进行不正当竞争；E. 因自身过错造成委托人经济损失的，按照合同约定予以赔偿。4、采用工程量清单计价，建设工程造价由（ A、B、C、D ）组成。A. 分部分项工程费 B. 措施项目费C. 其他项目费

19、D. 规费和税金E.包干费5、招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程，下列说法正确的是(A、B、C、D )。A.属于依法必须招标的，由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价。B. 若材料不属于依法必须招标的，经发、承包双方协商确认单价后计价。C. 若专业工程不属于依法必须招标的，由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进行计价。D. 投标人在报价时，材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写； E.以上说法都不正确6、关于招标控制价，下列说法正确的是(A、B、D、E )。A. 国有资金投资的工程建

20、设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。B. 招标控制价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。C. 招标控制价的编制依据包括08规范、工程量清单、企业定额、工程造价管理机构发布的工程造价信息等。D.分部分项工程量清单的综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。E.招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。7、关于投标价，下列说法正确的是(A、B、C、D )。A. 投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。B. 投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目

21、编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。C. 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。D. 除08规范强制性规定外，投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。E.投标人必须依据行业建设主管部门颁发的计价定额进行报价。8、08规范规定，因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(A、B、C、D )。A. 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；B. 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；C. 承包人的施工

22、机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；D. 停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工费用，由发包人承担；E. 工程所需清理、修复费用，由承包人承担。9、根据08规范，关于竣工结算，下列说法正确的是(A、B、D、E )。A. 工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。B. 承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人。C. 发包人在收到承包人递交的竣工结算书后，核对时间应根据发包人的实际情况确定。D. 同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁

23、止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。E. 发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程。10、根据“苏建价(2009)40号”文件，招标代理机构可以在资格等级范围内从事其招标代理的工程建设项目的(A、B )。A.工程量清单的编制与审核工作。 B.招标控制价的编制与审核（核对）工作。C.竣工结算的编制与审核工作。 D.投标报价的编制与审核工作。 E.跟踪审计工作。11、根据“苏建价站(2009)7号”文件，关于建筑工程类别的取定，下列说法正确的是(D、E )。A.空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，可以计算层数。B.底层车库（不包括地下或半

24、地下车库）在设计室外地面以下时，可以计算层数。C.有地下室的多层建筑（七层以内）、小高层、高层建筑的工程类别可以高套一类。D.多栋建筑物下有连通的地下室时，地上的多栋建筑物的工程类别确定原则同有地下室的建筑工程。E.多栋建筑物下有连通的地下室时，其地下室建筑面积在10000m2以下的，按建筑工程二类标准取费。12、根据“苏建价站(2009)7号”文件，建筑工程中的专业项目在执行费用标准时，下列说法正确的是(A、B、D、E )。A.桩基工程（包括打预制桩和制作兼打桩），不论是否单独发包，均应按照对应的专业项目执行费率标准。B.大型土石方工程不论是否单独发包，均应按照对应的专业项目执行费率标准。C

25、.装饰工程不论是否单独发包，均应按照对应的专业项目执行费率标准。D.预制构件制作工程只有在单独发包时，按照对应的专业项目执行费率标准；否则执行建筑工程费率标准。E.构件吊装工程只有在单独发包时，按照对应的专业项目执行费率标准；否则执行建筑工程费率标准。13、根据“苏建价站(2009)7号”文件，关于钢结构工程取费标准，下列说法正确的是(A、B、C、E )。A.加工厂完成制作，到施工现场安装的钢结构工程（包括网架屋面），安全文明施工措施费标准调整为按单独发包的构件吊装标准执行。B.加工厂为施工企业自有的，钢结构除安全文明施工措施费外，其他费用标准不变，仍按建筑工程执行。C.钢结构为企业成品购入的

26、，钢结构以成品预算价格计入材料费，费用标准调整为按照单独发包的构件吊装工程执行。D.钢结构为企业成品购入的，钢结构以成品预算价格计入材料费，费用标准仍按建筑工程执行。E.施工现场完成加工制作的钢结构工程费用标准不变，仍按照建筑工程执行。14、根据“苏建函价2010130号”文件，工程量清单项目有关情况的处理原则是(A、B、D )。A.当个别实体项目招标人未提供设计图纸和工程量清单，而要求投标人自行考虑自主报价时，除施工合同另有约定外，该实体项目费用在竣工结算时应按投标时标准计取。B.招标人提供设计图纸的非实体项目，应作为分部分项项目性质对待。C.招标人提供设计图纸的非实体项目，应作为可计量的措

27、施项目对待。D.当清单项目部分特征内容要求投标人自行确定并自主报价时，除施工合同另有约定外，该部分项目特征费用应以投标书中的项目特征为依据进行竣工结算。E.以上说法都不正确。15、根据“苏建价200867号”文件，依法必须招标的房屋建筑及市政基础设施工程，招标人应在招标文件中明确工程计价中的风险范围、控制和处理原则。发承包双方应当在施工合同中约定：(A、B、C )。A.工程主要建筑材料包含的材料范围。B.承包方的投标价格中包含的材料价格风险的幅度（一般风险包干幅度不应大于10%）。C.当主要建筑材料的价格波动超过投标价格中的风险幅度时的材料价格调整办法。D.主要材料的数量及单价。 E.非主要材

28、料的数量及单价。16、根据“苏建价200867号”文件，下列说法正确的是(B、C、D、E )。A.文件发布前已经签订固定价格施工合同（包括固定总价与固定单价合同）的，无论合同中是否约定材料价格风险控制条款，均不得协商调整工程造价。B.文件发布前已经签订固定价格施工合同（包括固定总价与固定单价合同），尚未完成工程竣工结算的招投标工程，如果合同中未约定材料价格风险控制条款的，经发承包双方协商一致，可按本文件的原则签订补充协议，到工程所在地建设行政主管部门备案后调整工程造价。C.采用固定价格合同形式的，当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益。D.因发包人原因造成工期

29、延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担。E.当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下降幅度在约定的风险范围以内的，其差价由承包人承担或受益。17、根据“法释200414号”文件，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：(A、B、C )。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。D.建设工程没有进行招标的。E.建设工程招标中没有执行工程量清单计价的。18、根据“法释200414号”文件，关于判断无效的建设工程施工合同，下列说法

30、正确的是(A、C、E )。A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。B.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持。C.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，但修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。D.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，但修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，应予支持。E.因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。19、下列情形中应当认定为没有资质的实际施

31、工人借用有资质的建筑施工企业名义承揽建设工程（即通常所称的“挂靠”）的包括：(A、B、C、D )。A.不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程。B.资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程。C.不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程。D.有资质的建筑企业通过其他违法方式允许他人以本企业的名义承揽工程的情形。E.无资质的分公司以总公司的名义承揽工程。20、承包人之间具有下列情形之一的，可以认定为“挂靠”：(A、B、C、D )。A.相互间无资产产权联系，即没有以股份等方式划转资产的。B.无统一的财务管

32、理，各自实行或者变相实行独立核算的。C.无符合规定要求的人事任免、调动和聘用手续的。D.法律、行政法规规定的其他情形。E.以上说法都不正确。21、当事人实际履行的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，下列说法正确的是(A、B、C、D )。A. 法律、行政法规规定必须要经过招标投标的建设工程，应当以备案的中标合同作为工程价款的结算根据。B. 未经过招标投标的，该建设工程施工合同为无效合同，应当参照实际履行的合同作为工程价款的结算根据。C. 法律、行政法规未规定必须进行招标投标的建设工程，应当以当事人实际履行的合同作为工程价款的结算根据。D. 经过招标投标的，当事人实际履行的建设工程

33、施工合同与中标合同实质性内容不一致的，应当以中标合同作为工程价款的结算根据。E.以上说法都不正确。22、发包人收到竣工结算文件后，在合同约定的期限内不予答复，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的，( A、B )。A.建设工程施工合同中明确约定，人民法院应予支持B.建设工程施工合同中未明确约定，人民法院不予支持C.建设工程施工合同中不论是否明确约定，人民法院均应予支持D.建设工程施工合同中不论是否明确约定，人民法院均不予支持E.人民法院不予受理23、当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，( B、C )。A.人民法院不予支持 B.增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。C. 增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。D.人民法院均应予驳回 E.人民法院不予受理24、关于“投标价”，下列说法正确的是( A、B、C 、D)。A.投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。B.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。C.投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。D.投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。E.投标