14秋学期《工程合同管理》在线作业(共46页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁，如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方，而双方在收到通知或-天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知，视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力A. 21B. 48C. 70D. 84正确答案：C2. 下面对于DRB方式表述正确的有:A. 具有强制力B. 花费相对较少C. 对DRB成员的选择上可以不考虑国籍D. 属于最终裁决正确答案：B3. 提交投标文件的投标人少于-人时,依法应重新招标。A. 3B. 5C. 7D. 10正确答案：A4. AIA合同条件主要用于A. 道桥工程B. 水利工程C. 电力工程D. 私营房屋建

2、筑工程正确答案：D5. 审查工程价款是建设工程哪个监理合同的内容:A. 建设前期监理合同B. 设计监理合同C. 招标监理合同D. 施工监理合同正确答案：D6. 发包人支付担保应是金额担保，实行履约金分段滚动担保，担保额为总工程额的A. 20%-30%B. 10%-30%C. 20%-25%D. 30%-50%正确答案：C7. 下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（ ）。A. 必须征得债权人同意B. 第三人并不因此成为合同当事人C. 不得损害债权人的利益D. 第三人不履行债务时，第三人应向债权人承担违约责任正确答案：D8. 在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于-家

3、资格预审合格的投标申请人A. 3B. 5C. 7D. 9正确答案：C9. 某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是（ ）。A. 承包商在要约中确定了承诺期限B. 建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作C. 建材供应商收到通知时承诺已经发出D. 承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复正确答案：B10. 下面评标委员会成员中符合条件的是：A. 甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B. 乙,现任某公司法人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C. 丙,从事招标工程项目领域工作

4、9年并具有高级职称D. 丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人正确答案：C二,多选题1. 根据通用条例，下面属于承包人工作的有：A. 保护施工场地临近文物建筑、古树名木B. 开通施工场地与城乡公路道路的通道C. 按照专用条款约定的数量和要求,提供施工场地办公和生活的房屋及设施D. 负责安全保卫正确答案：ACD2. 进行合同分析的目的:A. 将合同规定用最简单易懂的语言和形式表达出来B. 审查合同风险C. 解决对合同理解不一致的争执D. 进行合同交底的需要正确答案：ABCD3. 下列属于投标人的法律禁止性规定有：A. 串通招标B. 贿赂招标人C. 低于成本报价D.

5、 骗取中标正确答案：ABCD4. 在施工合同履行中，甲方由于资金不到位，使乙方多次催要工程进度都没有得到支付，为此乙方提出提前解除合同，甲方最终同意。此时合同虽然终止，但是合同中约定的（ ）条款仍然有效。A. 质量B. 结算C. 仲裁D. 标的E. 担保正确答案：BC5. 下面关于仲裁的说法正确的有：A. 仲裁分国内仲裁和涉外仲裁B. 仲裁与诉讼只可选其一C. 仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担D. 仲裁是一种法律制度正确答案：ABCD6. 下列哪些权利可以质押？（ ）A. 公民王某持有的两年期储蓄存单B. A公司董事李某持有的本公司股票C. 乡（镇）企业的厂房占用的土地使用权D. 公路桥梁的

6、收益权E. B公司的办公楼正确答案：AB7. 建筑工程一切险适用于所有：A. 房屋工程B. 建筑工程C. 公共工程D. 土木工程正确答案：AC8. 移交作为一个重要的合同事件，它表示：A. 工程所有权的转让B. 保修责任的开始C. 合同规定的工程支付条款有效D. 承包人工程施工任务的完结正确答案：ABCD9. 合同实施后的评价包括：A. 合同签订情况评价B. 合同执行情况评价C. 合同管理工作评价D. 合同条款分析正确答案：ABCD10. 合同的订立一般要经过的阶段有：A. 要约B. 承诺C. 要约邀请D. 签订合同书正确答案：ABCD三,判断题1. 进行招标项目的相应资金不仅包括招标项目本身

7、所需的资金，也包括招标项目在招标、评标、定标过程中所需的一切费用。A. 错误B. 正确正确答案：B2. 建设工程合同订立的方式有两种：直接发包和招标。A. 错误B. 正确正确答案：B3. 当合同文件出现含糊不清或不相一致的情况时，通常按合同文件的优先顺序进行解释（ ）A. 错误B. 正确正确答案：B4. 向当事人发送起诉状、答辩状副本。人民法院应于立案后5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩，人民法院应于收到答辩状之日起5日内将答辩状副本发送原告。A. 错误B. 正确正确答案：B5. 发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。A. 错误B. 正确正确答

8、案：A1. 对于协议书工期的填写不正确的是：A. 开工日期：2003年4月24日B. 开工日期：签订合同后第45日C. 合同工期：三个月D. 竣工日期：签订合同后第365日正确答案：C2. 下面那些不是编制招标文件应当注意的事项A. 遵循公平原则B. 标底应公开C. 内容应当完备、准确D. 不得随意变更修改已发售的招标文件正确答案：B3. 某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是（ ）。A. 承包商在要约中确定了承诺期限B. 建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作C. 建材供应商收到通知时承

9、诺已经发出D. 承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复正确答案：B4. 成片开发建设的住宅小区工程，其建筑面积在（ ）万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理A. 1B. 2C. 5D. 10正确答案：C5. 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。当通知发出-日内没有收到答复，可在通知发出后-日内发出终止委托监理合同的通知。A. 11、30B. 30、60C. 21、35D. 20、30正确答案：C6. 工程造价管理部门是指国务院有关部门、-以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构A. 省级B. 市级C. 县级D. 乡级正确答案

10、：C7. 下列哪种合同报价较高A. 固定总价合同B. 可调总价合同C. 估计工程量单价合同D. 纯单价合同正确答案：A8. 审查机构在收到一般项目的审查材料后，应在-个工作日内完成审查工作，并提出工作报告。A. 10B. 20C. 30D. 40正确答案：B9. 涉及重大涉外案件的法院是：A. 基层法院B. 中级人民法院C. 高级人民法院D. 最高人民法院正确答案：B10. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（ ）。A.

11、甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D. 甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任正确答案：D二,多选题1. 用于工程担保的担保方式主要是：A. 保证B. 抵押C. 质押D. 定金正确答案：AD2. 下面属于承包人违约的有：A. 擅自将工程的某些部分分包出去B. 接到工程师关于拆除不合格工程并重建的指令后25日才执行C. 接到工程师合理的加速通知18日内无任何改善D. 无正当理由拖延开工正确答案：AD3. 在下列情形下，投标保证金将被没收A. 投标人在有效期内随意撤回标书B

12、. 投标人在开标后修改招标文件的C. 中标人未能在规定期限内提交履约保证金D. 中标人未能在规定期限内签署合同协议正确答案：ACD4. 国际工程的特点是:A. 合同主体的国际性B. 货币和支付方式的多样性C. 国际政治、经济影响因素的权重明显增大D. 规范标准庞杂,差异较大正确答案：ABCD5. 组成合同的文件包括下列哪几项：A. 协议书B. 通用条款C. 专用条款D. 为实现工程建设目的而达成一致意见的协议或有关文件正确答案：ABCD6. 工程监理单位与被监理工程的下列哪些单位不得有隶属关系或者其他利害关系：A. 设备供应单位B. 建筑构配件供应单位C. 建设单位D. 建筑材料供应单位正确答

13、案：ABCD7. 下列属于民事案件受案范围的是：A. 故意伤人B. 离婚C. 欠钱不还D. 走私正确答案：BC8. 制定协议书的目的有：A. 确定双方达成一致意见的合同主要内容,使合同主要内容清楚明了B. 确认合同文件的组成部分,有利于合同双方正确理解并全面履行合同C. 确定合同主体双方并签字盖章,约定合同生效D. 合同双方郑重承诺履行自己的义务,有助于增强履约意识正确答案：ABCD9. 下面哪些是自行招标应具备的条件A. 具有项目法人资格B. 有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员C. 熟悉和掌握招标投标法及有关规定D. 有从事同类工程建设项目招标的经验正确答案：ACD0. 下面属于FID

14、IC合同中规定的雇主责任有（ ）。A. 无法预防和防范的自然力造成的损失；B. 指定分包商失误，造成的承包商损失；C. 工程师的行为；D. 核污染造成的损失正确答案：ABCD三,判断题1. 由发包人负责组织对勘察人交付的勘察成果资料进行检查验收A. 错误B. 正确正确答案：B2. 当两个以上人民法院都有管辖权时，由上级人民法院指定管辖。A. 错误B. 正确正确答案：A3. 如果发包人授权，当发包人和任何第三方签订的合同条款需要时，监理单位可在发包任何第三方之间以仲裁人的身份公正地行使自己的处理权。A. 错误B. 正确正确答案：A4. 根据通用条例，合同价款是全部工程价格，是按发包人与承包人在协

15、议中约定的，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围全部工程并承担质量保修责任的款项。A. 错误B. 正确正确答案：A5. 在发包人与承包人之间，合同解释权归工程师；而在承包人的施工组织中，合同解释权归合同管理人员A. 错误B. 正确正确答案：B1. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（）。 A. 甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担 B. 甲方未将变更事项通知丙

16、方，丙方赔偿该部分损失的一半 C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任 D. 甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任 正确答案：D  2. 国际工程项目管理的核心是: A. 进度管理 B. 成本管理 C. 质量管理 D. 合同管理 正确答案：D3. 根据招标人是否具有招标的条件与能力，可以将组织招标分为（ ）两种情况。 A. 自行招标和委托招标 B.

17、60;自行招标和代理招标 C. 代理招标和委托招标 D. 自主招标和代理招标 正确答案：A  4. 关于标底的说法正确的是: A. 每个招标项目都必须编制一个标底 B. 每个招标项目都应该编制两个标底 C. 招标项目可以不必编制标底 D. 标底必须要经过审查 正确答案：C  5. 构成建筑工程设计合同的文件可视为能互相说明，如果合同文件存在歧义或不一致，根据建设工程设计合同（示范文本）（GF-20

18、00-0210)规定的优先次序为： A. 合同书、投标书、中标函、发包人要求及委托书 B. 中标函、投标书、合同书、发包人要求及委托书 C. 合同书、中标函、发包人要求及委托书、投标书 D. 发包人要求及委托书、投标书、中标函、合同书 正确答案：C6. 国际工程实施阶段的中心是: A. 成本管理 B. 质量管理 C. 计划管理 D. 合同管理 正确答案：C7. 投标保证金最高不得超过-万元人民币。

19、 A. 50 B. 60 C. 80 D. 100 正确答案：C  8. 关于评标的说法中正确的是: A. 中标人有可能是评标委员会直接确定的 B. 评标委员会应该接受发包人的领导 C. 评标委员会不能否决所有的投标 D. 评标委员会可以要求投标人对投标文件中任何含义不清的地方作出澄清 正确答案：A  9. 工程采购项目以保证金提供担保形式的，其金额一般为合

20、同价的多少： A. 20%-30% B. 20%-40% C. 30%-40% D. 30%-50% 正确答案：D  10. 某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据招标投标法，这个规定违反了_原则 A. 公开 B. 公平 C. 公正 D. 诚实信用 正确答案：B 二,多选题  1. 合同谈判的主要内容包括

21、： A. 关于工程内容和范围的确定 B. 关于技术要求、技术规范和施工技术方案 C. 关于合同价格及价款支付方式的条款 D. 关于工期和维修期 正确答案：ABCD  2. 下面表述正确的有：A. 合同控制是动态的 B. 质量控制、进度控制、成本控制是合同控制的保证 C. 合同目标本身是不变化的 D. 成本、质量、工期是由合同定义的三大目标 正确答案：AD 3. 下列容易引起建设

22、工程合同纠纷的有： A. 任何一方由于自身原因需要终止合同 B. 发生工程变更 C. 发生工期延误 D. 确定工程进度 正确答案：ABCD  4. 参加建设项目主体工程的设计、建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标单位，必须具备下列哪些条件 A. 具有招标条件要求的资质证书,并为独立的法人实体 B. 财产状态良好 C. 近两年没有骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为 D. 承担过类似建设项目

23、的相关工作,并有良好业绩和记录 正确答案：ABD  5. 合同的订立一般要经过的阶段有： A. 要约 B. 承诺 C. 要约邀请 D. 签订合同书 正确答案：ABCD  6. 组成合同的文件包括下列哪几项： A. 协议书 B. 通用条款 C. 专用条款 D. 为实现工程建设目的而达成一致意见的协议或有关文件 正确答案：ABCD  

24、;7. 下面属于承包人违约的有： A. 擅自将工程的某些部分分包出去 B. 接到工程师关于拆除不合格工程并重建的指令后25日才执行 C. 接到工程师合理的加速通知18日内无任何改善 D. 无正当理由拖延开工 正确答案：AD8. 下列哪些权利可以质押？（ ） A. 公民王某持有的两年期储蓄存单 B. A公司董事李某持有的本公司股票 C. 乡（镇）企业的厂房占用的土地使用权 D. 公路桥梁的收益权&#

25、160;E. B公司的办公楼 正确答案：AB  9. 建设工程合同属于（ ）。 A. 书面合同 B. 单务合同 C. 实践合同 D. 有偿合同 E. 不要式合同 正确答案：AD  10. 建设工程合同争议产生的客观原因： A. 在买方市场下,发包人有意制定不公平合同 B. 建设工程涉及的问题广泛而复杂 C. 建设工程合同一般履行时间很长&

26、#160;D. 合同各方的利益期望值相悖 正确答案：BCD三,判断题  1. 如果合同中包含风险较大，则承包人应提高合同价格，加大不可预见风险费。 A. 错误 B. 正确 正确答案：B  2. 在NEC次要选项条款中多种货币项选择仅适用于固定总价合同。 A. 错误 B. 正确 正确答案：A  3. 根据建筑法的规定，对于分包工程发生的质量问题以及违约责任，建设单位只可以向总包单位请求赔偿

27、全部损失。 A. 错误 B. 正确 正确答案：A  4. 经建设单位同意，工程监理单位可以将工程监理业务分包给其他具有相应资质监理单位。 A. 错误 B. 正确 正确答案：A5. 对于实行工程施工总承包的，由总包单位和分包单位承担连带责任。 A. 错误 B. 正确 正确答案：A 第1题(回答正确) 追究合同违约责任的情况包括（ ）   A 

28、;由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害   B 双方通过协商变更合同后使一方受到损害  C 履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失    D 国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害第2题(回答正确) 施工合同示范文本规定，（ ）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任   A 承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风   B

29、60;经业主代表或总监理工程师确认工程量变化   C 经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更 D 分包商负责完成的工程质量不合格第3题(回答正确) 建设监理的最大特点是（ ）   A 邀请招标人较多   B 非常注重监理单位的报价  C 很注重监理单位能力的选择   D 很注重监理单位的资金状况第4题(回答正确) 下列属于要约的行为是（ ）&#

30、160;  A 招标公告  B 投标报价   C 产品广告 D 设备报价清单第5题(回答正确) 下列不属于工程师发布变更指令的范围的是（ ）  A 改变部分工程的基线   B 删减部分承包商工作内容交给其他人完成   C 改变已批准承包商施工时间和顺序   D 增加合同约定的工程量第6题(回答正确) 

31、;施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（ ）   A 承包商承担保护费用，工期予以顺延   B 承包商承担保护费用，工期不予顺延  C 业主承担保护措施费用，工期不予顺延  D 业主承担保护措施费用，工期予以顺延第7题(回答正确) 工程标底是工程项目的（ ）  A 招标预期价格   B

32、60;招标合同价格   C 施工结算价格   D 工程概算总价格  C 业主承担保护措施费用，工期不予顺延  D 业主承担保护措施费用，工期予以顺延 第7题(回答正确) 工程标底是工程项目的（ ）  A 招标预期价格   B 招标合同价格   C 施工结算价格   D 工程概算总

33、价格 第8题(回答正确) 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作队情况的是（ ）   A 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 B 因承包商严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后工作   C 原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担   D 应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容第9题(回答正确) 因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（ ）承担  

34、 A 承包方  B 发包方   C 发包方和承包方协商   D 发包方和承包方共同 第10题(回答正确) B 因承包商严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后工作   C 原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担   D 应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 第9题(回答正确) 因不可抗力发生，工程所需清理修复费

35、用由（ ）承担   A 承包方  B 发包方   C 发包方和承包方协商   D 发包方和承包方共同 第10题(回答正确) 施工合同文本规定，承包方有权（ ）   A 分包和转让所承包的工程   B 分包所承包的部分工程   C 经业主同意分包和转包所承包的工程 D 经

36、业主同意分包所承包的部分工程第11题(回答正确) 施工合同承包方对（ ）承担责任   A 分包单位的任何违约和疏忽   B 施工图设计或与工程配套的设计的修改和审定   C 办理有关工程施工的开工手续  D 遵守有关部门对施工噪音的管理规定，经业主同意办理有关手续第12题(回答正确) 工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（ ）   A 设计单位的资历B 

37、;设计取费高低  C 设计方案的优劣   D 设计任务的完成进度第13题(回答错误) 工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择   A 能力   B 报价  C 资历和信誉   D 规模和经济产力第14题(回答错误) 水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。供货商在合同约定的时间之前将300顿水泥通过铁路发运到施工现场，此时采购方仓库内的

38、水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。对此事件采购方接收水泥后（ ）   A 要求供货方双倍返回定金   B 应在10天内支付货款  C 在合同约定的到货时间后10天内支付货款   D 自己承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用 第15题(回答正确) 勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）  A 过程项目的选址报告和资源报告  B 经

39、批准的设计任务书  C 满足设计要求的勘察资料   D 有关过程施工条件的资料第16题(回答错误) 工程建设监理合同组成文件包括（）  A 监理委托函   B 实施过程中业主与监理单位共同签署的补充和修改文件  C 监理合同标准条件和专用条件  D 监理合同适用的法律、法规第17题(回答正确) 业主应免费提供给监理单位（）  A 合同专用条件约定的

40、设施  B 与工程有关的为监理机构所需要的工程资料  C 为开展监理业务所需要的设施   D 监理所需要的业主方的服务人员第18题(回答正确) 监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括（）  A 发布停工令和复工令的权力  B 对分包单位的审批权   C 变更工程设计的决定权  D 对工程施工进度的控制权 第19题(回答正确) 监理工程师

41、书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应（）  A 自行试验   B 推迟试验，等待工程师出席  C 将试验记录送交工程师    D 不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格 第20题(回答正确) 合同工期是施工的工程从合同签字日起到完成专用条款约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间   A 对  B 错 第21题(回答

42、正确) 合同解除后，其他的条款都失去效力，但不影响合同中约定的结算和清理条款的效力  A 对   B 错   A 对  B 错 第23题(回答正确) 工程款支付的依据是由承包商测量核实实际工作量  A 对   B 错 第24题(回答正确) 工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，则承包商不再对其计划本身的缺陷负责   

43、;A 对  B 错 第25题(回答正确) 施工招标的招标广告属于（ ）    A 有效承诺   B 要约   C 无效承诺  D 要约邀请 第26题(回答正确) 承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理

44、为（）  A 费用和工期损失全部由承包商承担   B 费用和工期损失全部由业主承担   C 费用由承包商承担，工期给予顺延   D 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿  第27题(回答正确) 属于履行经济合同的担保形式有（ ）   A 投标保函  B 定金   C 违约金   D

45、 赔偿金第28题(回答错误) 下列不属于经济合同法规定的解决合同纠纷的方式的是（ ）   A 请第三方调解   B 双方协商   C 对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉  D 对法院判决不服，可向上一级法院起诉  第29题(回答错误) 某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（ ）

46、60;  A 费用和工期损失由承包商承担   B 费用和工期损失由业主承担  C 费用由承包商承担，业主给予工期顺延   D 费用由业主承担，工期不予顺延 第30题(回答错误) 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）  A 是否组织现场考察   B 是否进行资格预审   C 是否解答投标单位的质疑

47、0;   D 是否公开开标 第31题(回答错误) 对试车的双方责任，( )   A 由于施工原因试车达不到验收要求，工期可顺延  B 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由承包人承担责任   C 所有试车费用均由发包人承担   D 工程师未能及时出席，应提前24小时通知承包人，延迟试车 第32题(回答错误) 施工合同示范文本规定，设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底

48、的组织工作，应由（ ）负责   A 设计单位   B 业主C 承包商  D 监理单位 第33题(回答正确) 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人工作范畴的是( )   A 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确   B 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工方具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题&

49、#160; C 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表   D 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 第34题(回答正确) 在FIDIC合同条件下，承包商向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（ ）为止  A 合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书    B 合同签字之日起到颁发工程移交证书   C 发布开工令之日起到颁发工程移交证书  

50、60;D 发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书 第35题(回答错误) 承包商运到施工现场用于本工程的自有施工机具和设备，在施工过程中（ ）   A 不得再运出现场  B 可自由运出现场   C 经过监理工程师批准后可运出现场   D 经过业务主管部门批准后可运出现场 第36题(回答正确) FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保险金，在颁发工程移交证书后，业主

51、应（ ）   A 返还承包商一半   B 仍不返还承包商   C 返还承包商一半和利息   D 全部返还承包商 第37题(回答正确) 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )   A 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延   B 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成

52、的损失，相应顺延工期   C 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任  D 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期   A 中标通知书  B 招标公告  C 拍卖公告  D 商业广告 第39题(回答正确) 监理合同标准条件规定：监理单位有建议权的情况有()   A 选择施工分包单位

53、60; B 选择工程总设计单位  C 选择施工总承包单位  D 可能会影响工程规模和使用功能的设计变更 第40题(回答正确) 我国施工合同示范文本规定，甲方办理的保险有()   A 现场甲方人员生命财产险  B 建筑工程险   C 施工机械设备险  D 第三方人员生命财产险 第41题(回答正确) 根据FIDIC土木工程施工合同条件，工程师在进度管理

54、方面有权()  A 指示承包商修改施工进度计划   B 审查批准承包商与分包商的施工进度计划  C 发布开工令  D 发布暂停施工令 第42题(回答错误)  设计合同履行过程中，发包人要求对已完成设计部分的某些预定设计参数进行修改导致承包人需进行返工。此时，发包人应（）   A 终止已履行的实际合同，从行签订新合同   B 取得设计任务书批准单位同意 

55、60;C 按实际返工修改的工作量增付设计费  D 另定设计文件的提交时间 第43题(回答错误) 在勘察合同中，发包人的义务有（）   A 支付定金  B 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应   C 承担因勘察工作漏项而多支出的费用  D 支付勘察费第44题(回答正确) 工程师对隐蔽工程重新检查，不合格时，承包商承担发生的全部的费用，但工期可以相应顺延   A

56、 对  B 错 第45题(回答正确) 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包商停止施工的，由承包商承担违约责任   A 对  B 错 第46题(回答错误) 上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，就由业主对他们安全负责  A 对    B 错 第47题(回答正确) 缺陷责任期是指自工程移交证书之日开始，至工程师

57、颁布解除缺陷责任证书为止的日历天数  A 对   B 错 第48题(回答正确) 应该实行招标而没有实行的建设工程，所签合同为无效合同  A 对   B 错 第49题(回答正确) 应根据工程项目特点，技术经济指标，以及确保工程成本,工期和质量的要求来考虑选用哪种计价方式的合同类型   A 对   B 错第50题(回答正确) 设计单位不是施工

58、承包合同的当事人，设计任务完成后，设计文件经有关部门批准后，设计合同即行终止，因此他不必参加竣工验收   A 对 综合练习  一、单项选择题 1. 法人的行为能力是指法人能以自己的行为参与经济活动，依法享有经济权利和承担经济义务，从而引起经济法律关系发生、变更、终止的资格。法人的行为能力不能由以下（ D   ）“人”行使。 A.董事会 B.法定代表人 C.总经理 D.党委书记 2追究经济合同违约责任的情况包括（

59、60;C）。   A、双方通过协商变更经济合同后使一方受到损失  B、由于不可抗力事件令一方不能履行合同导致的损害   C、履行合同过程中一方主观过失行为失误引起的损失  D、因国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害 3 法律规范规定的法律事实是多种多样的。在建设工程施工合同的履行中，以下(    )有可能不能作为调整承包人和建设单位法律关系的法律事实。   A.合同履行期间发生战争 B.

60、建设单位未按规定支付工程款   C.承包人偷工减料 D.建设单位开发新项目 4 代理是代理人为被代理人从事民事法律行为。以下(  B  )行为代理人可以代理。   A.结婚登记 B.工程项目招标  wk_ad_begin(pid : 21);wk_ad_after(21, function()$('.ad-hidden').hide();, function()$('.ad-hidden').show();); &

61、#160; 2   C.刑事法律行为 D.收养子女 5 下列叙述中正确的是（  C  ）。  A. 在无权代理活动中，无权代理行为人没有任何权利。 B.代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属被代理人。   C.代理人可以同时为当事人双方实施代理行为。 D.代理人在实施代理行为时可以独立地表现自己的意志。 6 中华人民共和国建筑法由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，于（

62、  A  ）实施。   A. 1998年3月1日 B. 1997年11月1日   C. 1998年11月1日 D. 1997年3月1日 7 以下（  C  ）不是担保合同的当事人。   A. 担保人 B. 债务人   C. 受让人 D. 债权人 8被

63、仲裁机构裁定为可撤销合同，自（C ）起合同不具备法律效力。   A. 合同签字日   B. 合同开始履行日   C. 一方将撤销申请提交仲裁机构日   D. 仲裁机构发出裁决通知书日 9我国民法通则规定，“委托书授权不明的（ ）   A、 被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任  B、 被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带

64、责任   C、 代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任  D、代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任10施工企业的法人是指（B ）。   A、 依法成立的建筑公司  B、 公司总经理   C、 合同签字人  D、 公司股东大会 11投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（ ）。   A.&#

65、160;全部损失   B. 规定为除外责任的损失   C. 在承保责任范围内的全部损失  D. 规定为建筑工程一切险和人身保险赔偿的损失 12施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ A）。   A由承包人负责，费用由承包人承担  B由发包人负责，费用由发包人承担   C由承包人负责，费用由发包人承担  D由发包人负责，费用由承包人承担 

66、;13要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（ ）。  A. 承诺   B. 部分承诺   C. 新要约   D. 拒绝 14 FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（ D）止。A 颁发工程移交证书日  B工程移交证书中注明的竣工日   C颁发解除缺陷责任证书日  D 

67、承包商提交的结清单生效日15水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。供货商在合同约定的时间之前将300顿水泥通过铁路发运到施工现场，此时采购方仓库内的水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。对此事件采购方接收水泥后（C ）。   A.应在10天内支付货款  B. 要求供货方双倍返回定金   C.在合同约定的到货时间后10天内支付货款  D.自己承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用 16追究合同违约责任的情况包括（C ）。   

68、A.双方通过协商变更合同后使一方受到损害  B.由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害   C.履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失  D.国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害 17合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商对争议达不成一致，则（C）   A、 必需请第三方调解后才能仲裁  B、 可以不进行调解直接申请仲裁   C、 可以直接向

69、法院起诉  D、既可以向仲裁机构申请仲裁也可以直接向法院起诉18施工合同示范文本规定，（ ）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。   A、 经业主代表或总监理工程师确认工程量变化  B、 承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风   C、 经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更  D、 分包商负责完成的工程质量不合格19招标投标法规定开标的时间应当是（A ）。 &

70、#160; A. 提交投标文件截止时间的同一时间   B. 提交投标文件截止日期的同一天   C. 提交投标文件截止日期的第二天   D. 提交投标文件截止日期的30天内 20下列说法不正确的是(B )。    A. 工程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑   B. 缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工

71、工艺不合格，调查费用应由业主承担   C. 在缺陷责任期内承包商对移交工程承担照管责任   D为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验 21由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B ）。   A.正常工作   B.附加工作   C.额外工作   D.意外工作 22 FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，（C&#

72、160;）属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。   A 因法规、政策变化的补偿款  B 超过预计工程量部分的付款   C 业主拖延支付工程款的利息补偿  D 汇率变化的调整费 23、违反经济合同当事人在支付违约金和赔偿金之后，即可(D )。   A、 有权不再继续履行合同   B、 权利人要求继续履行时，还应继续履行C、 由仲裁机构裁决

73、如何履行   D、 由双方协商议定一、单项选择题（每题1分，在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。） 1合同的主体是（D  ）。 A法人  B法人和其他组织 C自然人  D自然人、法人和其他组织 2施工招标的广告属于（D ）。 A要约 B有效承诺 C无效承诺  D要约邀请 3当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关

74、的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ C ）。 A风险损害赔偿  B双倍返还定金 C缔约过失责任 D违约赔偿责任 4依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A  ）。 A一方以欺诈手段 B以合法形式掩盖非法目的 C恶意串通损害第三人利益  D违反法律、行政法规强制性规定 5由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C ）。 A可视为无效合同&#

75、160;B按可撤销合同对待 C在接受货币一方所在地履行 D在支付货币一方所在地履行 6按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。 A使施工场地具备施工条件  B提供施工场地的地下管线资料 C做好施工现场地下管线的保护工作  D组织设计交底 7施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（A ）。 A工程师批准  B发包人批准 C承包人自行决定  D承包人通知发包人 8承包商按照监理工程师的指示对已

76、隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）。  A费用和工期损失全部由业主承担B费用和工期损失全部由承包商承担 C费用由承包商承担，工期给予顺延 D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C  ）。 A由承包人负责，费用由承包人承担 B由发包人负责，费用由发包人承担 C由承包人负责，

77、费用由发包人承担 D由发包人负责，费用由承包人承担 10施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D ）。  A承包商承担保护费用，工期不予顺延 B承包商承担保护费用，工期予以顺延 C发包人承担保护措施费用，工期不予顺延 D发包人承担保护措施费用，工期予以顺延 11实际施工竣工日期为（A ）。 A承包方递送竣工验收报告日期 B承包方施工完工日期 C竣工验收合格日期 D办理竣工验收手续

78、日期 12已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（B ）。 A建设单位  B施工单位 C监理单位  D协商解决单位 13因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（A ）。 A发包方  B承包方 C发包方和承包方协商 D发包方和承包方共同 14按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为(  D  )。 A指定招标和公开招标  B全部招标和部分招标 

79、C公开招标、邀请招标和议标  D公开招标和邀请招标 15监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A ）。 A监理工程师单独计量有效  B监理工程师单独计量无效 C监理工程师应推迟计量时间  D监理工程师单独计量后再请承包商确认 16承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A ）。 A应征得业主同意  B可不经过业主同意 C自行决定后通知业主  D自行决定后通知监理工程师&#

80、160;17开标地点应当为(  C  )。  A招投标双方确认的地点 B建设行政主管部门指定的场所 C招标文件中预先确定的地点 D投标人共同认可的地点  18招标投标法规定开标的时间应当是（A  ）。 A提交投标文件截止时间的同一时间  B 提交投标文件截止日期的同一天 C 提交投标文件截止日期的第二天  D 提交投标文件截止日期的30天内 19公开招标和邀请招标在招标程序上的

81、差异为(  A  )。 A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 20按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（B ）。  A索赔证据 B索赔意向通知 C索赔依据 D索赔报告 21下列排序符合规定的招标程序的是（ A ）。 发布招标公告                  资质审查 接受投标书                    开标、评标 A