外墙涂料施工合同范本39018

1、外墙漆施工合同甲方：东北电力烟塔工程有限公司乙方：八七涂料厂本合同经过双方协商，确定将甲方的外墙漆施工工程以包工包料形式承包给乙方施工，为明确双方责、权、利，确保 工程质量的完成，一致达成以下协议，双方须信守执行。一、施工价格及工期：1、甲方以外墙18元/m沖勺价格承包给乙方施工（包工包料）总面积127平方米，总工程款贰仟贰佰捌拾陆元整。2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况（包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间）夕卜，乙方须在年月日进场,年月日前完工。二、工程结算及付款方式1、乙方在完成工程的批腻子，付工程款的 40%，竣工后，付工程的55,涂款5%在工程验收后按实际面积一个月内结算付清。

2、2、按实际建筑平方结算，乙方施工的工程价格以乙方开发票形式向甲方结算，甲方向乙方转帐。三、质量要求及管理规定：乙方应做到文明、安全施工，并按甲方指定的要求施工，以确保达到 国家质量验收标准。四、安全施工1、进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度；2、 进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须戴好压发帽；3、严禁酒后操作；4、现场内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤；5、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋；6、非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从 事非本工种作业；五、工程验收：1、工程验收方式与标准 ;按相关国家标准进行验收。六、违约责任：1、乙方确保按期进场、按期完工

3、、保证质量；2、若有违约行为的，违约方要承担违约所造成的经济损失。七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议，经双方协商解决，协 商不成，由原告所在地诉讼解决。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签订起本合同生 效。九、工程结束，账款结付清后，本合同自行解除。 甲方：东北电力烟塔工程有限公司 乙 方：八七涂料厂 法定代表人：法定代表人签名：委托人签名：开户行： 工行三门峡陕州支行身份证号：电话：帐 号：签订日期： 年 月 日建筑材料购销合同甲方（需方）：东北电力烟塔工程有限公司大唐三门峡项目经理部乙方（供方）:三门峡市湖滨区鑫磊板材商行根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循 平等自愿

4、、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事 项协商一致，订立本合同。、产品的名称规格单价数量编号产品或原材料名称规格型号单位单价（元）数量合计立邦时时丽计金额:（人民币大写）贰万捌仟叁佰伍拾元正、乙方供应产品或原材料必须满足:1、达到相应的质检验收标准；2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时 供应；3、有产品合格证明书或相关文件三、供货时间、运输1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划 后应在甲方计划二天内供货。2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点四、货款支付方式货到工地付清此次货款。五、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，

5、协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁 委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。六、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双 方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。甲方：东北电力烟塔工程有限公司 乙方：三门峡市湖滨区鑫磊板材商行大唐三门峡项目经理部法定代表人： 法定代表人签名：委托人签名：开户行： 中国工商银行三门峡分行车站支行身份证号：电话：帐 号： 签订日期：年月立邦漆报价表产品名称数量单价金额备注内墙漆施工合同甲方：乙方：本合同经过双方协商，确定将甲方的内墙漆施工工程以包工包料形式承包给乙方施工，为明确双方责、权、利，确保工程质量的完成，一致达成以下协议，双方须信

6、守执行。二、施工价格及工期：1、 甲方以内墙的价格承包给乙方施工（包工包料）总面积（）平方米，工程款2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况（包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间）夕卜，乙方须在2017年月日进场,2017年月日前完工。二、工程结算及付款方式1、乙方在完成工程的批腻子，付工程款的 50%，竣工后，付工程的45，涂款5%在工程验收后按实际面积一个月内结算付清。2、按实际建筑平方结算，乙方施工的工程价格以乙方开发票形式向 甲方结算，甲方向乙方转帐。三、质量要求及管理规定： 乙方应做到文明、安全施工，并按甲方指定的要求施工，以确保达到 国家质量验收标准。四、安全施工7、进入现场的所有

7、工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章 制度；8、进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须戴好压发帽；9、严禁酒后操作；10、现场内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤；11、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋；12、非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从 事非本工种作业；五、工程验收：1、工程验收方式与标准 ;按相关国家标准进行验收。六、违约责任：1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量；2、若有违约行为的，违约方要承担违约所造成的经济损失。七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议，经双方协商解决，协商不成，由原告所在地诉讼解决八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签订起本合同生效。九、

8、工程结束，账款结付清后，本合同自行解除。签订日期：年月甲方：乙方：法定代表人：法定代表人签名：委托人签名：开户行：建行陕县支行身份证号：身份证号：电话：帐号： 外墙漆施工合同甲方：东北电力烟塔工程有限公司大唐三门峡项目经理部乙方：三门峡市湖滨区鑫磊板材商行本合同经过双方协商，确定将甲方的 外墙漆施工工程以包工包料形式承包给乙方施工，为明确双方责、权、利，确保工程质量的完成，一致达成以下协议，双方须信守执行。三、施工价格及工期：1、甲方以外墙8元/川的价格承包给乙方施工（包工包料）。原水石 灰筒仓和气化风机房面积2099平方米，过滤水泵间和氢站面积1372 平方米，总面积3471平方米，小计27

9、768元；原水古灰筒仓外墙批 灰、刷漆面积266平方米，单价18元，小计4788元。总工程款叁万 贰仟伍佰伍拾陆元整（32556元）。2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况（包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间）外，乙方须在 2016年 9月1日进场,2016年 9月20日前完工二、工程结算及付款方式1、乙方在完成工程的批腻子，付工程款的 40%，竣工后，付工程的55,涂款5%在工程验收后按实际面积一个月内结算付清。2、按实际建筑平方结算，乙方施工的工程价格以乙方开发票形式向 甲方结算，甲方向乙方转帐。三、质量要求及管理规定：乙方应做到文明、安全施工，并按甲方指定的要求施工，以确保达到 国家质量验收标准。四、安全施工13、进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章 制度；14、进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须戴好压发帽；15、严禁酒后操作；16、现场内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤；17、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋；18、非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从 事非本工种作业；五、工程验收:1、工程验收方式与标准 ;按相关国家标准进行验收。六、违约责任：1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量；2、若有违约行为的，违约方要承担违约所造成的经济损失。七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议，经双方协商解决，协 商不成，由原告所在地诉讼解决。八